青岛理工大学建筑法规期末复习题及参考答案

建筑法规期末复习题注：可利用査找功能复制部分题干査询对应题目和解析。査找按键：Ctrl+F超越高度一、单项选择（每题1分，共30分，请把正确答案填入上面对应的空格内）1、 在建造师报考资格中，以下哪些不是要求报考人员应当具备的条件（）a工程类专业 b工程经济类专业 c中等专科以上学历 d文科本科以上学历参考答案，B2、 以下那些不是城市规划法律关系的要素（）A城市规划法律关系的主体b城市规划法律关系的客体c城市规划法律关系的内容d城市规划法律关系的事实参考答案：C3、 两个不同资质等级的单位联合共同承包的，其承揽工程的业务许可范围应按照（）a资质较高的单位 b资质较低的单位c双方可以任选 d法律不予规定参考答案，C4、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防滲漏的保修期是为（）a.1年b.5年c.2年d.3年参考答案：B5、 施工合同中根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经（）确认后使用，发包人承担由此发生的费用。a.建设单位 b.施工单位c.设计单位d.工程师参考答案：D6、 施工合同中工程师是指（）。a.总监理工程师 b.发包方代表c.建设单位与施工单位共同总监理工程师和发包方代表 d.注册监理工程师参考答案，B7、 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并就中标项目向招标人承担（）a.分别责任b.连带责任 c.侵权责任 d.合同贵任参考答案：A8、 商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地土地使用权出让，必须采取的方式是（）。招标C.拍卖d.招标招标C.拍卖d.招标參考答案，D房屋的所有权和该房屋占用范围内的（）同时转让、抵押。土地所有权C.土地控制权 d.土地使用权房屋的所有权和该房屋占用范围内的（）同时转让、抵押。土地所有权C.土地控制权 d.土地使用权a.土地占用权 b.参考答案：A10、 以下不属于建筑施工过程中发生重大事故的是（）a.死亡1人以上 b.死亡2人以上c.重伤3人以上 d.直接经济损失10万元以上的参考答案：A

11、 工程设计综合资质设有（）A甲级B乙级C丙级D丁级参考答案：D12、 建筑工程发包、承包双方在招标过程中谈判的中心是（）A建筑工程造价 B建设项目设计任务书C评估意见D设计方案参考答案，D13、 两个不同资质等级的单位联合共同承包的，其承揽工程的业务许可范围应按照（）A资质较高的单位 B资质较低的单位C双方可以任选 D法律不予规定参考答案：B14、 屋而防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期是为（）A.1年B.5年C.2年D.3年参考答案：B15、 施工合同中工程师是指（）。A.总监理工程师B.发包方代表建设单位与施工单位共同总监理工程师和发包方代表注册监理工程师参考答案：C16、 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并就中标项目向招标人承担（）B.连带责任C.B.连带责任C.侵权责任 D.合同责任参考答案：B娱乐和豪华住宅用地土地使用权出让，必须采取的方式是（）拍卖、招标C.拍卖D.招标娱乐和豪华住宅用地土地使用权出让，必须采取的方式是（）拍卖、招标C.拍卖D.招标A,协议B.参考答案：B抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的（）同时转让、抵18、 房地产转让、抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的（）同时转让、抵押。B.土地所有权 C.B.土地所有权 C.土地控制权D.土地使用权参考答案：B19、在委托代理中，由于授权不明确给第三人造成损失的（）a.由代理人向第三人承担责任 b,由被代理人向第三人承担责任由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任由代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任参考答案：B20、 监理工程师在履行合同义务时，工作失误，给施工单位再成损失的，施工单位应当要求（）赔偿。a.建设单位 b.监理单位c.监理工程师 d.项目经理参考答案：C21、 因延付或拒付租金而向人民法院提起诉讼请求保护其权利的时效是（）a.1年 b.2年c.4年 d.20年参考答案：A22、因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖a.原告住所地 b.被告住所地c.不动产所在地 d.合同履行地参考答案，D23、 以下哪些不是城市规划法适用的区域（ ）a.城市市区b.近郊区c.远郊区d.规划控制区参考答案：D24、 组成施工合同的文件的一下几个部分可以互为解释、互为说明。当岀现南湖不淸或矛盾的时候，具有第一有限解释顺序的文件是（ ）a.合同专用条款 b.投标书c.协议书 d.合同标准条款参考答案：C25、 法律规定，抵押人以土地使用权、城市房地产权等财产作为抵押物时，当事人应到有关主管登记部门办理抵押物登记手续，抵押合同自（）起生效。a.同意抵押时 b.申请登记之日c.登记之日 d.合同签订之日參考答案，A26、 根据《建筑法》的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的（）a.由工程监理单位承担赔偿责任 b.由承包单位承担赔偿责任c.有建设单位自行承担损失 d.由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任参考答案：C27、 申领施工许可证在资金上的要求条件是，当建设工期不足一年的工程，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）a.50%b.40%c.30%d.20%参考答案：D28、 必须对成片开发建设的住宅小区进行强制招投标的范围是（）a.勘察项目的招投标 b.设计项目的招投标c.施工项目的招投标 d.监理项目的招投标参考答案：B29、 在委托代理中，由于授权不明确给第三人造成损失的（）A.由代理人向第三人承担责任B.由被代理人向第三人承担责任由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任由代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任参考答案，C30、 承诺应以（）的方式作出，但是根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺的除外。A.明示 B,通知 C.电话 D.指示参考答案：A31、 （）时，合同成立A.承诺生效 B.要约生效C.限期生效 D.要约到达参考答案：A32、 因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖A,原告住所地 B.被告住所地 C.不动产所在地 D.合同履行地参考答案：C33、 建筑工程的建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合（）A.国家标准 B.行业标准 C.国家标准或行业标准 D.企业标准參考答案：C34、 法律规定，抵押人以土地使用权、城市房地产权等财产作为抵押物时，当事人应到有关主管登记部门办理抵押物登记手续，抵押合同自（）起生效。A.同意抵押时 B.申请登记之日 C.登记之日 D.合同签订之日參考答案：C35、 根据《建筑法》的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的（）A,由工程监理单位承担赔偿责任 B.由承包单位承担赔偿责任C.有建设单位自行承担损失 D.由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任参考答案：D36、 下列选项中，不是关于投标的禁止性规定的是（）A.投标人以行贿的手段谋取中标 B.招标者向投标者泄露标底C.投标人借用其他企业的资质证书参加投标 D.投标人以高于成本的报价竟标参考答案：D37、 以出让方式获得的土地使用权转让，属于房屋建设工程的，应该完成开发投资的（）d.30%a.20%b.25%c.50%参考答案：d.30%38、 在建设工程安全生产管理基本制度中，（）是安全生产的保证。a.安全生产责任制度 b.安全生产检查制度c.安全生产教育培训制度 d.安全生产责任追究制度参考答案：B39、 商业、旅游、娱乐用地出让的最高年限是（d.70年a.50年b.30年c.40年参考答案：d.70年40、我国城市总体规划远期规划的时间是指（ ）年。a.20b.10 c.5d.15参考答案：D41、 建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）a.10%b.20%c.30%d.50%参考答案：C42、 根据《建筑法》规定，在建工程因故中止施工満（）的工程恢复施工前，建设单位

应当报发证机关核验施工许可证。a.1个月 b.3个月 c.6个月d.1年参考答案：D43、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当a,直接要求设计单位改正a,直接要求设计单位改正c.直接要求施工单位改正参考答案：B44、实行总承包的，建筑工程（b.自行改正d.报告建设单位要求设计单位改正）的施工必须由总承包单位自行完成。a.基础工程b.主体工程 c.装饰工程d.安装工程参考答案：B45、房屋拆迁安置补偿的对象是（a.房屋的所有人 b.房屋的使用人c.房屋的承租人 d.房屋的管理人参考答案，B46、工程开工前，发包人应为建设工程和施工现场内的（）及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。a.自有人员 b.工作人员 c.服务人员 d.作业人员参考答案：D47、下列表述中，错误的是（）要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销參考答案：D48、在建设工程安全生产管理基本制度中，（）是安全生产的保证。A.安全生产责任制度C.安全生产教育培训制度参考答案：AA.安全生产责任制度C.安全生产教育培训制度参考答案：A49、 下列合同中属于无效合同的是（A.一方以欺诈手段订立的合同，C.结构有缺陷的合同參考答案：A50、 以下与工程建设有关的法律、A.中华人民共和国建筑法B.安全生产检査制度D.安全生产责任追究制度损害国家利益 B.条款内容不明确的合同D.有重大误解的合同C,建造师执业资格制度暂行规定参考答案：B51、 根据《建筑法》规定，在建工程因故中止施工满（应当报发证机关核验施工许可证。法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。B.建设工程安全生产管理条例D.建筑业企业资质等级标准）的工程恢复施工前，建设单位A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年參考答案：C52、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当A.直接要求设计单位改正A.直接要求设计单位改正C.直接要求施工单位改正参考答案，D53、实行总承包的，建筑工程（自行改正D.报告建设单位要求设计单位改正）的施工必须由总承包单位自行完成。A.基础工程B.主体工程 C.装饰工程 D.安装工程参考答案：B54、招标信息公是相对的，对一些需要保密的事项是不可以公开的，如（）在确定钟表结果之前就不可以公开。A.评标委员会名单 B.招标邀请书 C.招标公告 D.评标标准参考答案：A一、判断对错并说明理由（每题5分，共30分）1、 建设行政处理诉讼审理案件在审理过程中，可以适用调解原则，如果协商不成再进行判Hi£考答案：错2、 城市总体规划经批准后，具有相对的稳定性，应该严格执行，任何单位和个人都不得擅自更改。所以，城市总体规划的局部调整和重大变更也是不允许的。参考答案：错3、 法律规定未成年人名下的房产在其未满18周岁之前，非因未成年人的利益是不许出售的。参考答案：对4、 标底是招标人对建设工程的预期价格。参考答案：对5、 因不可抗力造成的工程所需清理、修复费用,应当由发包方承担.参考答案：错6、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。参考答案：对7、 招标人采用邀请招标方式的，应当向五至七个具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。参考答案：错8、 除总包合同中约定的分包外，总承包单位进行分包必须经发包人同意。参考答案：对9、 以出让方式取得土地使用权进行开发的，必须按照出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地，满一年未动工的，可以无偿收回土地。参考答案：错10、 城市总体规划经批准后，具有法律效力和相对的稳定性。所以任何局部的调整和重大变更都是不允许的。参考答案：错二、简答（每題S分，共20分）1、建筑法的概念和调整对象是什么？參考答案：建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。其调整对象有：建筑活动民事关系、建筑活动行政管理关系2、 建筑从业企业设立的条件是什么？参考答案：施工合同特点是：1）合同标的物的特殊性；2）合同内容的多样性和复杂性；3）合同履行期限的长期性；4）合同监督的严格性。3、 建筑工程竣工验收的条件是什么？参考答案：工程竣工验收的条件是：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容②有完整的技术档案和施工管理资料③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备及进场试验报告④有勘察、设计、施工、建立等单位分贝签署的质量合格文件⑤有施工单位签署的工程保修书。4、 建筑工程竣工验收的条件是什么？参考答案：工程竣工验收的条件是：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容②有完整的技术档案和施工管理资料③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备及进场试验报告④有勘察、设计、施工、建立等单位分贝签署的质量合格文件⑤有施工单位签署的工程保修书。5、 可调价格合同中，合同价款可以索赔的主要因素有哪些？參考答案，可调价格合同中，合同价款可以索赔的主要因素有：①法律法律和国家有关政策变化影响合同价款②工程造价管理部门公布的价格调整③一周内非因承包人的原因停水停电停气造成停工累计超过8小时④双方约定的其他因素。6、 房地产开发企业设立的条件是什么？参考答案：房地产开发企业设立的条件是：①又自己的名称和组织机构②有固定的经营场所③有符合国务院规定的注册资本④有足够的准也技术人员⑤法律、行政法规规定的其他条件。7、 邀请招标和公开招标的关系是什么？参考答案：二者的主要区别是：1）发布信息的方式不同；2）选择的范围不同；3）竞争的范围不同；4）公开的程度不同；5）时间和费用不一样四、案例分析（共20分）某工程项目业主委托一监理单位进行监理，在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数581天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？施工合同中规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付？在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付？为什么？在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。

按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要给附近居民补贴，此项费用应由谁承担？在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊，两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复？参考答案：I、A、B、C、D2、 A；因该工程施工图纸齐备，现场施工条件完全满足开工要求，任务明确，故应尽量釆用总价合同.有利于业主控制投资。3、 国内的招标工程，其施工工期一般应以国家规定的定额工期为准。本工程业主要求365天竣工，比定额工期（395天）短30天，故在标底中增加赶工措施费是合理的。4、 施工单位提出的索赔要求是不合理的。因为：1在施工图预算中的其他直接费内己包括了冬雨季施工增加费，不应再单独索取雨季施工增加费。2出现索赔事项应在约定时间内提出此项索赔要求，竣工结算时无权再重复提出索贿。建筑法规复习题一、单项选择1、 建设法规不调整的社会关系是（）A.建设活动中的行政管理关系 B.建设活动中的经济关系建设活动中的民事关系 D.建设活动中的刑事关系参考参考答案:（D版权所有：超越高度）2、 工程设计综合资质没有（）A.甲级B.乙级C.丙级 D.丁级参考参考答案：（D）3、 建筑工程发包、承包双方在招标过程中谈判的中心是（）A.建筑工程造价 B.建设项目设计任务书C.评估意见 D.设计方案参考参考答案:（D）4、 以下那个不属于工程建设法律关系的内容（）A.法律关系主体 B.法律关系内容C.法律关系客体 D.法律关系形式参考参考答案：（D）5、 两个不同资质等级的单位联合共同承包的，其承揽工程的业务许可范围应按照（）6、A.资质较高的单位6、A.资质较高的单位C.双方可以任选参考参考答案：（B）根据《民法典》，法人分为（A.企业法人和非企业法人法人和特别法人参考参考答案：（D）B.资质较低的单位D.法律不予规定B.机关法人、企业法人和社会法人 C.一般D.营利法人、非营利法人和特别法人7、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期是为1年B.5年C.2年D.3年参考参考答案：（B）8、 施工合同中根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经（）确认后使用，发包人承担由此发生的费用。建设单位 B.施工单位C.设计单位 D.工程单位参考参考答案：（A）9、 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）实用新型以申请时所附的说明书为准建设工程发明一起附图为准外观设计以在图片或照片中的该产品的外观设计为准三类专利均以权力要求的内容为准参考参考答案：（C）10、 施工合同中工程师是指（）。总监理工程师 B.发包方代表建设单位与施工单位共同总监理工程师和发包方代表注册监理工程师参考参考答案：（C）11、 关于财产保险合同的说法，正确的是（）保险合同不可以转让保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费保险合同中的危险具有损失发生的不确定性被保险人应当与投保人一致参考参考答案：（O12、 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并就中标项目向招标人承担（）分别责任 B.连带责任C.侵权责任D.合同责任参考参考答案：（B）13、 根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）对于限制人身自由的行政强制措施不服的国防、外交等国家行为行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定参考参考答案：（A）14、 商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地土地使用权出让，必须釆取的方式是（）o协议B.拍卖、招标C.拍卖D.招标参考参考答案：（B）15、 关于和解的说法，正确的是（）和解职能发生在诉讼前当事人申请仲裁后，不可以自行和解和解达成协议，必须以书面形式做出和解达成的协议具有合同效力

参考参考答案：（D）16、 房地产转让、抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的（）同时转让、抵押。B.土地所有权D.土地使用权B.土地所有权D.土地使用权（D）C,土地控制权参考参考答案：17、 关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部分代表组成用人単位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁参考参考答案：（A）18、 以下不属于建筑施工过程中发生重大事故的是（）死亡1人以上 B.死亡2人以上C.重伤3人以上 D.直接经济损失10万元以上的参考参考答案：（A）19、 下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）A.建设行政主管部门处理的行政争议 B.劳动争议C.农林承包经营合同争议 D.建设工程施工合同争议参考参考答案，（D）20、 在委托代理中，由于授权不明确给第三人造成损失的（）由代理人向第三人承担责任由被代理人向第三人承担责任由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任由代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任参考参考答案：（C）21、 某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）施工企业应当对塔吊部件进行维修施工企业应当对塔吊做相应改造施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任参考参考答案：（D）22、 承诺应以（）的方式作出，但是根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺的除外。A.明示B.通知C.电话D.指示参考参考答案：（A）23、 关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任 B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修参考参考答案：参考参考答案：（D）参考参考答案：参考参考答案：（D）建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务参考参考答案：（B）24、 （）时，合同成立A.承诺生效 B.要约生效 C.限期生效D.要约到达参考参考答案：（A）25、 施工企业发生的一下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）巳经完成的建设工程质量不合格的不履行合同约定的协助义务的将承包的建设工程非法转包、违法分包的合同约定的期限内没有完工的答案（C）26、 因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖A.原告住所地 B.被告住所地C.不动产所在地 D.合同履行地参考参考答案：（O27、 甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原料釆购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）乙对丙的行为承担责任乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担资任甲与乙对丙的行为承担连带责任乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任参考参考答案：（B）28、 以下关于代理的法律规定说法错误的是（）委托代理是指由被代理人委托、授权而产生的代理被代理人需要慎重选择代理人代理人不必亲自进行代理活动代理人应该在代理权限内进行代理活动参考参考答案：（C）29、 某起生产安全事故造成9人死亡，51人重伤，直接经济损失为2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）A.特别重大事故 B.重大事故C.较大事故 》一般事故参考参考答案：（B）30、 建筑工程的建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合（）A,国家标准 B.行业标准C.国家标准或行业标准 D.企业标准参考参考答案：（C）31、 下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）A.共同抬高投标报价 B.借用他人资质证书C.行贿评标专家牟取高分 D.低价中标、高价索赔32、 法律规定，抵押人以土地使用权、城市房地产权等财产作为抵押物时，当事人应到有关主管登记部门办理抵押物登记手续，抵押合同自（）起生效。A.同意抵押时 B.申请登记之日C.登记之日 D.合同签订之日参考参考答案：（C）33、 根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）A.2%B.5%C.10%D.20%参考参考答案：（C）34、 根据《建筑法》的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的（）A.由工程监理单位承担赔偿责任 B.由承包单位承担赔偿资任 C.有建设单位自行承担损失D.由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任参考参考答案：（D）35、 关于施工许可的说法，正确的是（）省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证限额以下小型工程应当申请领取施工许可证施工分包合同签订后，申请领取施工许可证参考参考答案：（A）36、 下列选项中，不是关于投标禁止性规定的是（）A.投标人以行贿的手段谋取中标 B.招标者向投标者泄露标底投标人借用其他企业的资质证书参加投标投标人以高于成本的报价竞标参考参考答案：（D）37、 根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）A.经招标人授权的招标代理机构 B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会 D.招标投标有形市场参考参考答案：（C）38、 下列选项中属于要约的是（）A.招标说明书B.投标书C.招标公告 D.商品价目表参考参考答案：（B）40、 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系监理单位对施工总质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据参考参考答案：（B）41、 下列表述中，错误的是（）A.要约可以撤回 B.要约可以撤销承诺可以撤回 D.承诺可以撤销42、 关于建设工程返修的说法，正确的是（）施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担施工企业对所有的质量问题均应当负资返修，费用由建设单位承担施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用参考参考答案：（C）43、 在建设工程安全生产管理基本制度中，（）是安全生产的保证。A.安全生产责任制度 B.安全生产检查制度C.安全生产教育培训制度 D.安全生产责任追究制度参考参考答案：（A）44、 关于仲裁的说法，正确的是（）没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理仲裁裁决做出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当受理参考参考答案：（A）45、 下列合同中属于无效合同的是（）一方以欺诈手段订立的合同，损害国家利益条款内容不明确的合同结构有缺陷的合同 D.有重大误解的合同参考参考答案：（A）46、 根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（）施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案（B）47、 以下与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。中华人民共和国建筑法 B.建设工程安全生产管理条例C.建造师执业资格制度暂行规定D.建筑业企业资质等级标准参考参考答案：（B）48、 施工合同履行过程中，场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误施工企业的设备损坏，导致工期延误施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误参考参考答案：（A）49、 建设资金己经落实是领取施工许可证必须具备的条件，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）10%B.20%C.30%D.50%参考参考答案：（D）50、 关于施工合同变更的说法，正确的是（）合同变更应当办理批准、登记手续合同变更内容约定不明确的，推定为未变更工程变更必将导致合同变更合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致参考参考答案：（B）51、 根据《建筑法》规定，在建工程因故中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。1个月B.3个月C.6个月D.1年参考参考答案：（C）52、 施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）A.放弃诉讼请求 B.与对方当时进行和解C.提起上诉 D.提供证据参考参考答案：（D）53、 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当（）A.直接要求设计单位改正B.自行改正C.直接要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正参考参考答案：（D）54、 某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效参考参考答案：（C）55、 施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A,工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动保证本单位安全生产投入的有效实施参考参考答案：（D）56、 招标信息公是相对的，对一些需要保密的事项是不可以公开的，如（）在确定中标结果之前就不可以公开。A.评标委员会名单B.招标邀请书C.招标公告 D.评标标准参考参考答案：（A）57、 下列权利中，属于用益物权的是（）A.船舶抵押权 B.房屋租赁权C.土地所有权 D.建设用地使用权参考参考答案：（D）58、 在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）A.施工许可证 B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续 D.建设用地规划许可证参考参考答案：（D）59、 两个不同资质等级的单位联合共同承包的，其承揽工程的业务许可范围应按照（）A.资质较高的单位 B.资质较低的单位C.双方可以任选 D.法律不予规定参考参考答案：（B）60、 某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又术申请延期，该施工许可证（）A.自行废止 B.重新核验C,继续有效D,自行延期参考参考答案：（A）61、 施工合同中根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经（）确认后使用，发包人承担由此发生的费用。A.建设单位 b.施工单位 c.设计单位 d.工程师参考参考答案：（A）62、 关于投标报价的说法，正确的是（）低于成本报价是指低于社会平均成本报价报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价参考参考答案：（C）63、 建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理参考参考答案：(C)64、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）o工程价款确定之日建设工程己竣工验收的，为竣工验收合格之日，建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日建设工程未交付的，为竣工结算完成之日参考参考答案：（C）65、 根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）A.施工单位B.建设单位C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构66、 某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工（）A.允许他人使用本企业名义承担工程B.违法分包C.与他人联合承揽 D.使用其他企业名义承揽工程参考参考答案：（A）67、 根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定注明规格、型号、性能等技术指标注明生产厂、供应商征求施工企业的意见参考参考答案：（B）68、因延付或拒付租金而向人民法院提起诉讼请求保护其权利的时效是（）

A.1年 B.2年C.4年 D.20年参考参考答案：（A）69、 以下哪些不是城市规划法适用的区域（ ）A.城市市区 B.近郊区C.远郊区 D.规划控制区参考参考答案：（C）70、 组成施工合同的文件的一下几个部分可以互为解释、互为说明。当出现模糊不清或矛盾的时候，具有第-

A.合同专用条款协议书不清或矛盾的时候，具有第-

A.合同专用条款协议书参考参考答案：（O

根据《劳动合同法》，71、优先解释顺序的文件是（投标书合同标准条款劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过72、73、74、）。A.4个月B,3个月72、73、74、）。A.4个月B,3个月C.2个月D.1个月参考参考答案：（C）行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（行政处分或者其他人事处理决定限制人身自由的行政强制措施决定罚款、没收非法财物等行政处罚决定有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定参考参考答案：（A）投标人对升标投诉的，A.评标委员会C.有关行政监督部门参考参考答案：（D）依法应当先向（）提出异议。B.纪律检查委员会D.招标人必须对成片开发建设的住宅小区进行强制招投标的范围是（）A.勘察项目的招投标 B.设计项目的招投标C.施工项目的招投标 D,监理项目的招投标参考参考答案：（D）75、 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证会实行施工总承包的，组织召开的是（监理单位 B.C.施工总承包单位 D.参考参考答案：（C）76、 招投标违法行为记录公告，商业秘密）o建设单位相关专业承包单位绝对禁止公开涉及（）的记录。A.政府信息个人隐私 D.国家秘密参考参考答案：（D）77、 我国城市总体规划、远期规划的时间是指（ ）年。A.30B.20C.10D.5参考参考答案：（B）78、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。单位负责人街道报告后，应当于2小时内向事故发生地的有关部门报告单位负资人应当向单位所在地的有关部门报告事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告参考参考答案：（B）79、 房屋拆迁安置补偿的对象是（）房屋的所有人 B.房屋的使用人C.房屋的承租人 D.房屋的管理人参考参考答案，（A）80、 关于工伤保险，下列说法正确的是（）。事业单位、社会团体可以参加工伤保险工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成参考参考答案，（B）二、判断对错1、 建设行政处理诉讼审理案件在审理过程中，可以适用调解原则，如果协商不成再进行判决。（）参考参考答案：错误2、 经被代理人同意的转代理，代理人可以不再承担责任。（）参考参考答案：错误3、 城市总体规划经批准后，具有相对的稳定性，应该严格执行，任何单位和个人都不得擅自更改。但是，为适应城市和社会发展的需要，城市总体规划的局部调整和重大变更也是允许的。（）参考参考答案：正确4、 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。（）参考参考答案：正确5、 即使当事人申请仲裁后，也可以自行和解。（）参考参考答案：正确6、 招标人釆用邀请招标方式的，应当向五至七个具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。（）参考参考答案：错误7、 不具有相应资质等级的施工企业，可以釆取同一专业联合承包的方式满足承揽工程也为的要求。（）参考参考答案：错误8、 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。（）参考参考答案：正确6、在设计中，对有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等，设计单位可以指定生产厂、供应商。（）参考参考答案：正确9、 《民法典》规定未成年人名下的房地产，在其未满18周岁之前，是可以出售的。（）参考参考答案：错误10、 施工总承包项冃的分包工程发生施工生产安全事故时，应该由建设单位向政府安监部门和有关部门上报事故情况。（）参考参考答案：错误11、 因不可抗力造成的工程所需清理、修复费用,应当由发包方承担。（）参考参考答案：正确12、 除总包合同中约定的分包外，总承包单位进行分包必须经过发包人同意。（）参考参考答案：正确13、 以岀让方式取得土地使用权进行开发的，必须按照出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地，满一年未动工的，可以无偿收冋土地。（）参考参考答案，错误14、 分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿。（）参考参考答案：错误15、 施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录是获得建设行政主管部门表彰。（）参考参考答案：正确16、 建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得岀具建筑节能合格证。（）参考参考答案：错误17、 担任施工项目负资人的注册建造师，在所负资的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非建设单位同意更换项目负责人。（）参考参考答案，正确18、 关于国家所有的不可移动文物范围，古文化遗址都属于国家所有。（）参考参考答案：正确19、 施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对己覆盖的部位解开重新检查的，其费用，工期和利润的承担原则是，经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期。（）参考参考答案：正确20、 根据《工伤保险条例》规定，患职业病的不能认定为工伤。（）参考参考答案：错误三、简答题1、 建筑法的定义及调整对象是什么？参考参考答案：建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。其调整对象有：建筑活动民事关系、建筑活动行政管理关系2、 建筑工程施工许可证的适用范围有哪些？参考参考答案：在中国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前都应当依法领取施工许可证。3、 可调价格合同中，费用索赔的主要因素有哪些？参考参考答案：可调价格合同中，合同价款可以索赔的主要因素有：®_x0001_律法律和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非因承包人的原因停水停电停气造成停工累计超过8小时：④双方约定的其他因素。4、 工程竣工验收的条件是什么？参考参考答案：工程竣工验收的条件是：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备及进场试验报告；④有勘察、设计、施工、建立等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。5、 房地产开发企业设立的条件是什么？参考参考答案，①有自己的名称和组织机构；有固定的经营场所；有符合国务院规定的注册资本；有足够的准也技术人员；法律、行政法规规定的其他条件。6、 招标投标活动的基本原则是什么？参考参考答案：①公开原则；公正原则；公平原则；诚实信用原则。7、 必须进行监理的工程有哪些？参考参考答案：①国家重点建设工程；大、中型公用事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；国家规定必须实行监理的其他工程。8、 土地征用批准权限是如何规定的？参考参考答案：①基本农田；基本农田以外的耕地超过三十五公顷的；其他土地超过七十公顷的。③成本加酬金合同。四、案例分析1、某学校建设一栋多层教学楼，施工图纸己齐备，现场已完成三通一平工作，满足开工条件。该工程由业主委托一招标代理机构实行公开招标。业主要求工程2010年5月15日开工，至2011年5月14日完工，总工期1年，共计365个日历天。按国家工期定额规定，该工程的定额工期为395个日历天。业主要求该工程的质量等级为合格标准，并尽量达到优良标准。某监理单位承担了该项目实施阶段的全过程监理工作，其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权。［问题一］本工程向招标管理部门申请招标以前，监理工程师应协助业主取得以下哪几项批准手续及证明（）o教学楼的招标工程已列入地方的基建计划，取得当地计委下达的计划批文建设工程投资许可证建设用地规划许可证施工许可证房屋产权证契税完税证明［问题二］根据该工程的具体条件，监理工程师宜向业主推荐釆用（）的合同格式。为什么？总价合同单价合同成本加酬金合同［问题三］根据该工程的特点及业主的具体要求，在工程的标底中是否应增加赶工措施费?为什么？［问题四］该工程由于设计变更致使工期延长两个月（由2010年5月14日至2011年7月13日），延长的工期正值雨期施工。因此，竣工结算时施工单位向业主提出索赔雨季施工增加费。试问监理工程师对索赔要求应如何提出评审意见。参考参考答案：问题一、A、B、C、D问题二、A；因该工程施工图纸齐备，现场施工条件完全满足开工要求，任务明确，故应尽量采用总价合同.有利于业主控制投资。问题三、国内的招标工程，其施工工期一般应以国家规定的定额工期为准。本工程业主要求365天竣工，比定额工期（395天）短30天，故在标底中增加赶工措施费是合理的。问题四、施工单位提出的索赔要求是不合理的。因为：①在施工图预算中的其他直接费内已包括了冬雨季施工增加费，不应再单独索取雨季施工增加费。②出现索赔事项应在约定时间内提出此项索赔要求，竣工结算时无权再重复提出索赔。2、某工程项目业主委托一监理单位进行监理，在委托监理任务之前，业主与施工单位己经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，靖提出处理意见。问题一：在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工口期为2000年12月15日，竣工日期为2001年7月20日，日历天数581天,请问监理的工期目标应为多少天？为什么？问题二：施工合同中规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付？问题三：在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付？为什么？问题四：在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要给附近居民补贴，此项费用应由谁承担？问题五：在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊，两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复？参考参考答案：问题一、按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标应为581天。问题二：合同规定业主供应图纸7套，施工单位再要3套图纸，已超出合同

规定，故増加的图纸费用应由施工单位支付。问题三：1）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费应由施工单位支付。问题四：夜间施工己经业主同意.并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。问题五：由于施工单位以外的原因造成连续停电.在一周内超过8小时。施工单位又按规定提出索赔。监理工程师应批复工期顺延。由于工人巳安排进行其他生产工作，监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。建筑法规期末考试复习题一1、 工程设计综合资质设有（）a甲级b乙级c丙级d丁级2、 建筑工程发包、承包双方在招标过程中谈判的中心是（）a建筑工程造价 b建设项目设计任务书 c评估意见d设计方案3、 两个不同资质等级的单位联合共同承包的，其承揽工程的业务许可范围应按照（）a资质较高的单位 b资质较低的单位c双方可以任选 d法律不予规定4、 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期是为（）1年b.5年c.2年d.3年5、 施工合同中根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经（）确认后使用，发包人承担由此发生的费用。建设单位 b.施工单位c.设计单位 d.工程师6、 施工合同中工程师是指（）。a.总监理工程师 b.发包方代表建设单位与施工单位共同总监理工程师和发包方代表注册监理工程师7、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并就中标项目向招标人承担（）a.分别责任b.连带责任 c.侵权责任 d.合同责任8、 商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地土地使用权出让，必须釆取的方式是（）。a.协议b.拍卖、招标c.拍卖d.招标9、 房地产转让、抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的（）同时转让、抵押。a,死亡1人以上a,死亡1人以上死亡2人以上a.土地占用权b.土地所有权c.土地控制权 d.土地使用权10、以下不属于建筑施工过程中发生重大事故的是（）c.c.重伤3人以上11、在委托代理中,d.直接经济损失10万元以上的

由于授权不明确给第三人造成损失的（a.由代理人向第三人承担责任 b.由被代理人向第三人承担责任由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任d.由代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任12、承诺应以（）的方式作出，但是根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺的除外。a.明示b.通知C.电话d.指示13、()时,合同成立a.承诺生效b.要约生效C,限期生效d.要约到达14、因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖a.原告住所地 b.被告住所地 c.不动产所在地 d.合同履行地15、 以下关于代理的法律规定说法错误的是（）委托代理是指由被代理人委托、授权而产生的代理被代理人需要慎重选择代理人 c.代理人不必亲自进行代理活动代理人应该在代理权限内进行代理活动16、 建筑工程的建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合（）a.国家标准 b.行业标准 c.国家标准或行业标准 d.企业标准17、 法律规定，抵押人以土地使用权、城市房地产权等财产作为抵押物时，当事人应到有关主管登记部门办理抵押物登记手续，抵押合同自（）起生效。a.同意抵押时b.申请登记之日 c.登记之日 d.合同签订之日18、 根据《建筑法》的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的（）a.由工程监理单位承担赔偿责任 b.由承包单位承担赔偿责任有建设单位自行承担损失 （1.由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任19、 下列选项中，不是关于投标的禁止性规定的是（）a.投标人以行贿的手段谋取中标 b.招标者向投标者泄露标底c.投标人借用其他企业的资质证书参加投标 d.投标人以高于成本的报价竟标20、 下列选项中属于要约的是（）a.招标说明书b.投标书c.招标公告d.商品价目表21、 下列表述中，错误的是（）a.要约可以撤回b.要约可以撤销 c.承诺可以撤回（1.承诺可以撤22、 在建设工程安全生产管理基本制度中，（）是安全生产的保证。a.安全生产责任制度 b.安全生产检査制度c.安全生产教育培训制度 d.安全生产责任追究制度23、 下列合同中属于无效合同的是（）a.一方以欺诈手段订立的合同,损害国家利益a.一方以欺诈手段订立的合同,损害国家利益b.条款内容不明确的合同c.结构有缺陷的合同c.结构有缺陷的合同24、以下与工程建设有关的法律、d.有重大误解的合同法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。a.中华人民共和国建筑法c.a.中华人民共和国建筑法c.建造师执业资格制度暂行规定b.建设工程安全生产管理条例建筑业企业资质等级标准25、 建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）a.10%b.20%c.30%d.50%26、 根据《建筑法》规定，在建工程因故中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。a.1个月 b.3个月 c.6个月 d.1年27、 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当（）a.直接要求设计单位改正a.直接要求设计单位改正b.自行改正c.直接要求施工单位改正28、实行总承包的，建筑工程（c.直接要求施工单位改正28、实行总承包的，建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。a.基础工程 b.主体工程c.装饰工程d.安装工程29、招标信息公是相对的，对一些需要保密的事项是不可以公开的，如（）在确定钟表结果之前就不可以公开。a.评标委员会名单 b.招标邀请书 c.招标公告d.评标标准30、工程开工前，发包人应为建设工程和施工现场内的（）及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。a.自有人员b.工作人员c.服务人员 d.作业人员一、判断对错并说明理由（每题5分，共30分）1、建设行政处理诉讼审理案件在审理过程中，可以适用调解原则，如果协商不成再进行判决。2、城市总体规划经批准后，具有相对的稳定性，应该严格执行，任何单位和个人都不得擅自更改。所以，城市总体规划的局部调整和重大变更也是不允许的。3、 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。4、 招标人采用邀请招标方式的，应当向五至七个具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。5、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。6、在设计中，对有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等，设计单位可以指定生产厂、供应商。二、筒答（每题S分，共20分）1、建筑法的概念和调整对象是什么？2、工程费用索赔的条件有哪些?3、建筑工程竣工验收的条件是什么？4、房地产开发企业设立的条件是什么？五、案例分析（共20分）某工程项目系一钢筋混凝土框架结构多层办公楼，施工图纸已齐备，现场已完成三通一平工作，满足开工条件。该工程由业主自筹建设资金，实行邀请招标发包。业主要求工程1997年5月15日开工，至1998年5月14日完工，总工期1年，共计365个日历天。按国家工期定额规定，该工程的定额工期为395个日历天。业主要求该工程的质量等级为合格标准，并尽量达到优良标准。达到优良等级则业主另付施工单位合同价3%的优质优价奖励费。某监理单位承担了该项目实施阶段的全过程监理工作，其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权。［问题一］本工程向招标管理部门申请招标以前，监理工程师应协助业主取得以下哪儿项批准手续及证明（）。招标工程己列入地方的基建计划，取得当地计委下达的计划批文建设工程投资许可证建设用地规划许可证施工许可证房屋产权证契税完税证明［问题二］根据该工程的具体条件，监理工程师宜向业主推荐釆用（）的合同格式。为什么？总价合同单价合同成本加酬金合I司［问题三］根据该工程的特点及业主的具体要求，在工程的标底中是否应增加赶工措施费？为什么？〔问题四］该工程由于设计变更致使工期延长两个月（由98年5月14日至98年7月13日），延长的工期正值雨期施工。因此，竣工结算时施工单位向业主提出索赔雨季施工增加费。试问监理工程师对索赔要求应如何提出评审意见。参考答案一、1、d2、d3、b4、b5、d6、c7、b8、b9、b10、a11、c12^a13、a14、c15、c16、c17^c18、d19、d20b21、d22、a23、a24、b25、d26、c27、d28、b29、a30b二、1错，2错，3对，4错，5对，6对♦•1、建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。其调整对象有：建筑活动民事关系、建筑活动行政管理关系1、 可调价格合同中，合同价款可以索赔的主要因素有：①法律法律和国家有关政策变化影响合同价款②工程造价管理部门公布的价格调整③一周内非因承包人的原因停水停电停气造成停工累计超过8小时④双方约定的其他因素。2、 工程竣工验收的条件是：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容②有完整的技术档案和施工管理资料③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备及进场试验报告④有勘察、设计、施工、建立等单位分贝签署的质量合格文件⑤有施工单位签署的工程保修书。3、 房地产开发企业设立的条件是：①又自己的名称和组织机构②有固定的经营场所③有符合国务院规定的注册资本④有足够的准也技术人员⑤法律、行政法规规定的其他条件。四、1、A、B、C、D2、 A；因该工程施工图纸齐备，现场施工条件完全满足开工要求，任务明确，故应尽量采用总价合同.有利于业主控制投资。3、 国内的招标工程，其施工工期一般应以国家规定的定额工期为准。本工程业主要求365天竣工，比定额工期（395天）短30天，故在标底中增加赶工措施费是合理的。4、 施工单位提出的索赔要求是不合理的。因为：1在施工图预算中的其他直接费内已包括了冬雨季施工增加费，不应再单独索取雨季施工增加费。2出现索赔事项应在约定时间内提出此项索赔要求，竣工结算时无权再重复提出索赔。建设法规-题库1、 我国《建筑法》规定，建筑工程开工之前，建设单位应当按照国家规定向（）人民政府建设主管部门申请领取施工许可证（限额以下的小型工程除外）。A、 工程所在地县级以上B、 工程所在地的地市级以上C、 工程所在地的省、自治区、直辖市D、 工程所在地的管辖区当地参考答案：A2、 某甲于2005年参加并通过了建造师执业资格考试，下面说法正确的是（）。A、 他肯定会成为项目经理了B、 只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C、 只要经过注册，他就可以成为项目经理了D、 只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了参考答案：D3、 某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关于这笔工程款的说法正确的是（）。A、 是工程建设法律关系主体B、 是工程建设法律关系客体C、 是工程建设法律关系的内容D、 是工程建设法律关系内容中的义务参考答案：B4、 法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。A、 法律主体B、 法律客体C、 法律内容D、 法律事实参考答案：D5、 由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工単位诉诸法庭，那么前述这种行为属于（ ）。A、法定代理B、 约定代理C、 指定代理D、 委托代理参考答案：D6、 某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障？（）TOC\o"1-5"\h\zA、 2年B、 1年C、 4年D、 20年参考答案：B7、 某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000,多支付了450（）元。承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是（）oA、 合同B、 侵权行为C、 无因管理D、 不当得利参考答案：D8、 根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的是（）。A、 己经办理该建筑工地用地批准手续B、 己经完成初步设计C、 己经确定建筑施工企业D、 建设资金巳经落实参考答案：B9、 根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A、 一个月B、 三个月C、 六个月D、 一年参考答案：B1（）、根据《建筑法》，下面说法正确的是（）。A、 总包单位可以将所承揽的工程转包给他人B、 建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责任C、 有的分包商需要经过建设单位认可，有的不需要，只需要总包商认可就可以了D、 总承包商与分包商承担连带责任参考答案：B11、 根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的是（）。A、 工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B、 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C、 尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D、 任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的参考答案：C12、 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。A、 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标B、 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C、 属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标D、 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定参考答案：C13、 根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。TOC\o"1-5"\h\zA、 10B、 15C、 30D、 60参考答案：C

14、《安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（）的方针。14、A、安全第一、预防为主B、预防为主、防治结合C、安全第一、兼顾效益D、安全第一、事前控制A、安全第一、预防为主B、预防为主、防治结合C、安全第一、兼顾效益D、安全第一、事前控制参考答案：A15、 下面行为中没有违反《安全生产法》的是（ ）。A、 某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生B、 某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场C、 某项目经理强行要求有“恐高症”的某丙高空作业D、 某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽参考答案：B16、 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当（）。A、 建立应急救援体系B、 建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员C、 生产经营规模较小，可以不建立应急救援体系的，应当指定兼职的应急救援人员D、 生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定专职的应急救援人员参考答案：B17、 在建设工程安全生产管理基本制度中，（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A、 安全生产责任制度B、 群防群治制度C、 安全生产教育培训制度D、 安全责任追究制度参考答案：A18、 下面说法正确的是（）。A、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B、 对于建设单位要求购买的不符合要求的安全防护用具，承包商应该折价购买C、 施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料D、 拆除工程的施工单位应该将包括拆除施工组织方案在内的相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门备案参考答案：A19、 根据《建设工程安全生产管理条例》，下面说法正确的是（）。A、 设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准B、 如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生产承担任何贵任C、 监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监理D、 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改参考答案：D20、 根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关系是（）。A、 总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、 分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管理C、 总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责任D、 分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产不负有任何责任参考答案：A21、 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A、 乙以甲的名在媒体上发布招标公告B、 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标C、 为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D、 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E、 乙接受某一招标人委托，指派王某编制该工程投标书参考答案：BC22、 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（ ）0A、 2004年9月，甲致函乙是要求其给付工程款B、 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款C、 2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D、 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付E、 2006年3月，甲向人民法院起诉参考答案：ABE23、 下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（ ）。A、 分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B、 分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C、 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D、 总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E、 总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任参考答案：ACD24、 王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括（）。A、 法律、法规及有关技术标准B、 建设工程施工合同C、 劳动用工合同D、 工程设计文件E、 招标公告参考答案：ABD25、 在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（ ）OA、 该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B、 没有违背诚实信用原则，不应禁止C、 是降低了工程造价，应当提倡D、 该投标文件应作废标处理E、 其做法符合低价屮标原则，不应禁止参考答案：AD26、 下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）＜.A、 甲某，高等院校副教授B、 乙某，投标人的独立董事C、 丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册D、 丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚E、 戊某，某中介公司高级经济师参考答案：ACDE27、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（ ）。A、 应当制定这安全生产规章制度B、 落实安全生产责任制C、 确保安全生产费用的有效使用D、 保证安全生产条件所需资金的投入E、 及时、如实报告生产安全事故参考答案：BCE28、 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械工机租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》要求该设备租赁公司提供（ ）。A、 生产厂家的吊车制造许可证B、 吊车出厂的产品合格证明C、 机械燃油消耗定额证明D、 租赁公司自行测试的安全性能检测记录E、 具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明参考答案：ABE29、 按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A、 有完整的技术档案和施工管理资料B、 分部工程的质量必须优良C、 有施工单位签署的工程保修书D、 有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E、 主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定参考答案：ACD30、 下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A、 为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家B、 为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位C、 设计単位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家D、 有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家E、 设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明参考答案：DE31、 法人成立的条件是什么？参考答案：1）依法成立；（2）有必要的财产略费；（3）有自己的名称、组绷曲和经营场所；（4）能够独立承担民事责任。即法人能够以自己所拥有的财产曜费承担它在民事活动中的债务,必以在民骄黝中蜘的购尝责任。32、 根据我国《民法通则》的规定，什么情形适用期间为］年的短期诉讼时效？参考答案：①身体受到伤害要求赔偿的；②延付或拒付租金的；③出售质量不合格的商品未声明的；④寄存财物被丢失或损毁的。33、 注册建造师有哪些情形时，其注册证书和执业印章失效？参考答案：（一）聘用单位破产的；（二）聘用単位被吊销营业执照的：（三）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（四）已与聘用单位解除聘用合同关系的；（五）注册有效期满且未延续注册的；（六）年龄超过65周岁的；（七）死亡或不具有完全民事行为能力的；（八）其他导致注册失效的情形。34、中标人的投标应当符合什么条件?参考答案：（一）能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；或（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。35、 什么情况属于重大偏差？参考答案：（一）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（二）投