有关厂房拆除合同与建设工程合同模板5篇_第1页
有关厂房拆除合同与建设工程合同模板5篇_第2页
有关厂房拆除合同与建设工程合同模板5篇_第3页
有关厂房拆除合同与建设工程合同模板5篇_第4页
有关厂房拆除合同与建设工程合同模板5篇_第5页
已阅读5页,还剩89页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页有关厂房撤除合同与建立工程合同最新模板5篇门店撤除工程合同最新发包人〔全称〕:法定代表人:住所:联络:承包人〔全称〕:法定代表人:住所:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案,包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。联络:根据《中华人民共和国合同法》、《建立工程平安消费管理条例》、《建筑施工企业平安消费答应证管理规定》及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项撤除工程实际情况和施工现场条件,充分协商达成如下合同条款,共同遵守。一、工程概况1、甲方装饰的店面房屋系合法商业用处2、施工地点:3、房屋构造:框架构造,施工面积______平方米4、承包方式:乙方包撤除包平安垃圾清运处置及包手续办理、包平安维护等。5、工程的内容:所有装饰局部的撤除。其中包括〔①大厅、局部柱子、所有墙地砖的铲除;②所有木制作及装饰局部的撤除;③所有后建墙体的撤除;④所有电气局部撤除〕二、工程期限1、开工日期:______年___月___日;风险提示:关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经开工验收合格的,以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收,或完成开工验收不予签发工程接收证书的,以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期;工程未经开工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际开工日期。2、开工日期:______年___月___日;3、合同工期总日历天数_________天。三、合同价格总价款:¥________元,大写〔人民币〕:________。四、甲乙双方的责任甲方义务:1、为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责协调工作。2、施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对完工工程进展检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为开工验收根据。3、不拆动原建筑承重构造,如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。乙方义务:1、施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准,按期保质保量完成工程。2、保证施工现场的整洁。严格执行市〔区〕县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止,并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。五、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为根据。六、平安责任乙方在施工过程中需要做到平安施工、文明施工。假如乙方施工人员出现工伤,或因施工造成别人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。六、合同价款的支付1、签订协议前甲方预先支付工程款¥______元,大写〔人民币〕:______,撤除完毕物业验收合格后甲方支付工程款¥______元,大写〔人民币〕:______。2、工程施工中如有工程增减或需要变动,需填变更表,双方应签订补充合同。增减工程的价款,当场结清。3、此工程款项不含税金。七、工程的验收关于工程内容及验收的约定:1、所有装饰局部的撤除。2、验收标准〔以物业验收合格为准〕:①尽量保存撤除灯具、电器的完好性;②清运完施工现场全部垃圾;③根本到达清水标准、卫生整洁。八、施工组织设计和工期1、工期进度:承包人提供施工组织设计〔施工方案〕和进度方案的时间:承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完好的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度方案。工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复那么视为同意。2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及开工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承当责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。九、履约保证金1、乙方向甲方支付履约保证金:2、乙方提供履约保证金的约定〔1〕提供履约保证金的时间:_____年_____月_____日前。〔2〕提供履约保证金的方式:以银行转账方式划至甲方指定的以下银行账户:开户名称:开户银行:银行账号:3、履约保证金的使用因乙方违背本合同第八条约定产生的违约金额,甲方可以直接从履约保证金中予以扣除,履约保证金缺乏以扣除的,甲方可以向乙方继续追索。4、履约保证金的退还〔1〕乙方按合同要求完成全部撤除工作〔包括场地平整及渣土外运工作〕,移交相关的甲方所需要的工程资料和证件,经甲方及政府相关部门验收合格后10个工作日内,甲方将全部履约保证金或者扣减乙方违约金后所剩局部无息退还给乙方。甲方同意将履约保证金以银行转账的方式退还至乙方指定的以下银行账户:开户名称:开户银行:银行账号:〔2〕乙方应以书面形式提请甲方验收,双方签署验收合格文件后,乙方才有权要求按约定退还履约保证金。〔3〕乙方完成全部撤除工程至地平,进入清理阶段时,经甲方验收并签署文件,乙方可以提早领取履约保证金50%。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违背合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚方法,通过明确违约时需要承当的责任,来催促各方真正履行应承当的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。十、违约责任1、乙方必须按合同规定及甲方通知的期限完成撤除任务,由于自身原因导致延期交地的,按每延期一天支付违约金人民币________元,款项由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除。2、未经甲方同意乙方中途退场、转包工程或乙方因自身原因未如期在约定期限内完成的超过10天的情形,甲方可以自行委托第三方完成剩余的全部撤除工作,乙方不得阻扰第三方进场施工;委托第三方撤除涉及的全部费用由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除,履约保证金缺乏以扣除的,甲方可以向乙方继续追索。3、乙方在施行撤除过程中应文明施工,平安施工,因自身原因导致的一切责任或损失由乙方承当。4、乙方在施行撤除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾,直至已到达合同规定的验收条件。乙方拒不清理或清理不干净,甲方可以自行委托第三方进展清理,涉及的全部清理费用〔以甲方实际支出的费用为准,无须征得乙方同意〕直接从乙方的履约保证金中扣除。5、乙方不按合同约定缴纳相关费用〔如水电等费〕的,甲方可以直接从乙方的履约保证金中扣除。十一、争议的解决1、因本合同的订立、解释、履行引起的所有与本合同有关的争议,甲乙双方应首先友好协商解决。2、如争议无法通过友好协商解决,任何一方有权根据本条规定将争议提交当地人民法院以诉讼方式解决。3、本协议中如有未尽事宜,双方应本着互利互惠、协商一致的原那么,随时以补充协议的方式解决,补充协议与本合同具有同等法律效力。假设补充协议与本合同有争议时,以补充协议为准。十二、其他事项本合同一式2份,甲乙双方各执一份,自签订之日起执行,合同履行完毕后终止。其中未尽事宜,有甲乙双方友好协商解决。发包人:〔公章〕委托代理人:::开户银行:账号:邮政编码:______年___月___日承包人:〔公章〕委托代理人:::开户银行:账号:邮政编码:______年___月___日优秀!厂房撤除工程合同范文360字厂房撤除工程合同【篇一】发包人(全称):(甲方)承包人(全称):(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就以下建立工程施工事项协商一致,订立本合同。第一条:工程概况工程名称:工程地点:第二条:甲方式、合同价款及承包范围2.1甲方式:2.2合同价款:2.3承包范围:第三条:合同价款支付:3.1、工程款支付:双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式:3.2、工程结算:双方约定的工程款结算支付时间和方式:3.3、付款采用银行汇票或电汇。3.4、本合同为固定单价合同,在合同施行期间不因政策或市场或实际撤除物数量与乙方测算数量发生偏向等因素的变化而发生改变。第四条工期详细开工时间:日期:第五条工程质量及技术要求5.1乙方将撤除范围内建(构)筑物全部撤除,并将建筑垃圾运至指定的地点,撤除的材料全部运出厂外,撤除现场要做到工完料净场地清。5.2撤除过程中要保证撤除范围外的其他消费设施等的平安。5.3撤除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术标准书执行。第六条施工平安6.1乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定,制定平安消费施工措施,严格按平安标准组织施工。并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患。6.2乙方必须设置足够的专职平安员,负责施工现场平安消费的监视检查工作。6.3乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失,概由乙方负责。6.4乙方应做好垃圾运输过程中沿途的平安防护工作,严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾,在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等平安事故,如因此发生平安事故,一切损失和责任由乙方承当。6.5乙方在撤除过程中应做好平安防护工作,确保甲方的设备、人员的平安,如因乙方的平安防护措施不当,造成的一切损失由乙方承当。6.6撤除的整个过程的平安要求严格按本合同所附双方签订平安协议执行。第七条甲、乙双方责任7.1甲方职责:7.1.1甲方提供撤除场地。7.1.2甲方负责审核乙方施工组织设计、平安技术措施及进度网络图。7.1.3甲方负责现场工程质量、工程进度的检查监视工作。7.2乙方职责7.2.1乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的一切费用由乙方负责。7.2.2乙方施工现场的管理人员必须统一着装。7.2.3乙方负责地方关系及施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方承当责任。7.2.4乙方在施工过程中撤除的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点,在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通,道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后,方可验收。7.2.5乙方负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的平安防护及消防工作。7.2.6乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。7.2.7乙方因撤除工作量大、时间紧、撤除场地狭小等,乙方应服从甲方现场的协调管理,严格按照甲方划定的范围和规定的撤除顺序施工,确保不涉及撤除范围外的其他消费设施的平安运行。7.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。7.2.9乙方撤除过程中要保证撤除范围外的其他消费设施等的平安。否那么,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。7.2.10在每个单位工程撤除前,乙方应提早72小时将撤除的措施、时间报甲方认可,未经甲方认可不得撤除。7.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,到达使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服从甲方在施工现场的统一管理,按照甲方的部署进展撤除工作,不得野蛮施工。7.2.12乙方应制订施工措施、平安措施、进度方案网络图报甲方审批。7.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。7.2.14乙方在撤除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点,应采取专项防护隔离措施,并报甲方进展备案。否那么,因乙方责任造成的一切损失,乙方应负全额赔偿责任。7.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等,施工单位应当立即暂停施工,采取必要的应急措施,并及时向甲方报告,经甲方处置完毕前方可恢复施工。否那么,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。第八条违约责任8.1乙方未完全履行合同,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承当,或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承当违约责任。8.2除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行,违约方承当违约责任后应继续履行合同。8.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。8.4因乙方施工、保管不善造成的自有及撤除的设备和材料的丧失、毁损,由乙方负全部责任。8.5按照乙方的施工进度安排,假如甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作,甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具,否那么乙方承当违约责任,甲方有权解除合同。8.6乙方不将建筑垃圾运至指定地点,随意倾卸或道路未及时清理的,乙方应负违约责任。8.7争议解决方法:甲乙双方履行合同时发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向法院提起诉讼。第九条不可抗力9.1不可抗力是指:严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不管是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,那么延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。9.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后,尽快将所发生的不可抗力事件的情况以通知另一方,并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认,受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,一旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方。9.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60天以上时,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十条其它10.1本合同所包括的附件,是本合同不可分割的一局部,具有同等的法律效力。假如合同正文与附件有不一致或模糊时,以合同正文为准。假如不同时间的文件有不一致或模糊时,以时间后者为准。10.2合同双方承当的合同义务都不得超过合同的规定,合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。10.3本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承当本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。10.4双方任何一方未获得另一方事先同意前,不得将本合同项下的局部或全部权利或义务转让给第三方。10.5本合同项下双方互相提供的文件、资料,双方除为履行合同的目的外,均不得提供应与“撤除物资”和相关工程无关的第三方。10.6本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份,未尽事宜由双方共同另行商议。甲方(公章):乙方(公章):202_年2月20日厂房撤除工程合同【篇二】甲方:乙方:经甲、乙双方共同协商,甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方撤除,达成协议如下:一、工程名称:宜宾豆坝电厂所有废旧设备撤除;二、工程地点:宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;三、工程承包范围:全厂所有物资(除电缆线外);四、工程工期:进场后140天;五、费用结算:1、乙方撤除的人工工资及管理费用,按计件制计价,废铁撤除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置,每吨废铁包干价180元。2、房屋撤除至±0钢筋按1200元/吨计算;3、上车费按30元/吨计算;4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。六、技术要求:1、乙方撤除应按照电厂及甲方的要求文明施工;2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块,特殊废铁除外。七、甲、乙双方的权利和义务甲方的权利和义务:1、甲方向乙方提供住宿和水电费;2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用,由甲方承当。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等,由甲方付一切责任;3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;4、工程完工后3天内如没有发生任何事故,甲方无条件退还乙方保证金;5、乙方进场后,由甲方作技术指导。乙方的权利和义务:1、乙方进场前上班人员必须购置20万平安人身保险金;2、乙方撤除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;3、乙方在撤除过程中必需要求按甲方撤除要求进展作业,如有特殊原因临时处理;4、甲方如发现乙方有盗窃行为,按照货物的价值200倍的处分;5、进场人员必须有国家发放的操作证;6、乙方按约定工期完成,如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;7、撤除垃圾,由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。八、平安责任1、乙方在施工过程中所发生的一切平安事故、人身伤亡事故都由乙方负责,甲方概不负责。2、发生平安事故、人身伤亡事故后,如有相关部门罚款,由乙方自行承当。九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。十、未尽事宜,甲、乙双方友好协商解决。十一、此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,签字盖章生效。甲方:乙方:联络:联络:年月日厂房撤除工程合同(篇三)甲方:乙方:今因甲方工程所需,现把位于钢构造撤除工程施工局部承包给乙方,为明确责任,特订立以下条款,供双方信守。一、工程内容乙方负责对如今厂区内局部钢构造及设备进展解体落地,按“甲方保存局部钢材清单”明细将运到指定地点,产权归甲方所有,其余仅包括全部建筑材料及设备产权归乙方所有。本工程涉及的撤除范围为钢构造材料局部及室内设备,不含“甲方保存局部钢材清单及甲方指定区域以外的任何内容。乙方并负责建筑垃圾材料的清运,现场清理干净到地面。乙方必须完成该项工程的所有工作内容,并符合标准要求。二、工程价款2.1、经双方协商该工程乙方应付给甲方总价款人民币元,结算时间为合同签定之日。本价款已考虑所有乙方应得废旧材料价值、人工费、运费、施工材料费、施工设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用,同时包括因本工程平安事故对甲方及第三方的责任赔偿金。2.2、补偿费用:乙方承诺按合同要求完成撤除工程,不收取撤除费用并补偿甲方元整。旧料费用(¥.00元)。2.3、付款方式:在合同签订后天内,乙方须缴纳全额补偿费用给甲方,甲方收到款项后开具收据给乙方。三、工程质量拆迁人应与有关部门联络后,做好影响拆拆工程平安的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作。撤除施工中如发现情况不明的电缆、管道时,应停顿施工并采取必要的应急措施,及时向有关职能部门报告,经处理前方可恢复施工。因该工程在我单位厂区内,乙方应无条件服从甲方的检查,加强现场施工质量管理。甲方有权根据乙方的施工表现情况更换施工班子。四、施工工期乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工,并要在年月日前完成所有工程内容。五、保证金乙方进驻施工点前应先缴纳保证金元。以做为对本工程风险的承诺,工程完毕后,由双方检查验收合格,退还保证金。如有垃圾未清理完毕、造成甲方额外增加工程量的损失时,由保证金抵扣。六、平安消费乙方负责施工现场平安管理,如出现平安事故一切责任都由乙方自行承当,甲方概不负责。七:违约条款乙方在施工过程中如出现违背本合同条款内容,经三次告知不能改正,并对甲方造成严重损失的,视为本质性违约,合同自动终止,甲方不再退还保证金。乙方在施工中造成平安事故的,应立即停顿施工。如不能及时妥善处理完毕,那么合同自动终止,所有责任由乙方负责,甲方不再退还保证金。八、本合同一式四份,双方各执两份,自签定之日起生效。工程完成、款结清后作废,未及事宜协商解决。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日厂房撤除工程合同【篇四】甲方:乙方:今因甲方工程所需装修合同书,现把位于钢构造撤除工程施工局部承装修合同简单版包给乙方,为明确责任,特订立以下条款,供双装修合同怎么写方信守。一、工程内容乙方负责对如今厂区内局部钢装修合同报价清单构造及设备进展解体落地,装修合同简单版按“甲方保存局部钢材清单”明细将运到指定地点,产权归甲方所有,其余仅包括全部建筑材料及设备产权归乙方所有。本工程涉及的撤除范围为钢构造材料局部及室内设备,不含“甲方保存局部钢材清单及甲方指定区域以外的任何内容。乙方并负责建筑垃圾材料的清运,现场清理干净到地面。乙方必须完成该项工程装修合同报价清单的所有工作内容,并符合标准要求。二、工程价款2.1、经双方协商该工程乙方应付给甲方总价款人民币元,结算时间为合同签定之日。本价款已考虑所有乙方应得废旧材料价值、人工费、运费、施工材料费、施工设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用,同时包括因本工程平安事故对甲方及第三方的`责任赔偿金。2.2、补偿费用:乙方承诺按合同要求完成撤除工程,不收取撤除费装修合同怎么写用并补偿甲方元整。旧料费用(¥.00元)。2.3、付款方式:在合同签订后天内,乙方须缴纳全额补偿费用给甲方,甲装修合同报价清单方收到款项后开具收据给乙装修合同电子版方。三、装修合同考前须知别无视工程质量拆迁人应与有关部门联络后,做好影响拆拆工程平安的装修合同签订需要注意的细节各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作。撤除施工装修合同电子版中如装修合同怎么写发现情况不明的电缆、管道时,应停顿施工并采取必要的应急措施,及时向有关职能部门报告,经处理前方可恢复施工。因该工程在我单位厂区内,乙方应无条件服从甲方的检查,加强现场施工质量管理。甲方有权根据乙方的施工表现情况更换施工班子。四、施工工期乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工,并要在年月日前完成所有工程内容。五、保证金乙方进驻施工点前应先缴纳保证金元装修合同模板。以做为对本工程风险的承诺,工程完毕后,由双方检查验收合格,退还保证金。如有垃圾未清理完毕、造成甲方额外增加工程量的损失时,由保证金抵扣。六、平安消费乙方负装修合同签订需要注意的细节责施工现场安装修合同怎么写全管理,如出现平安事故一切责任都由乙方自行承当,甲方概不负责。七:违约条款乙方装修合同在施工过程中如出现违背本合同条款内容,经三次告知不能改正,并对甲方造成严重损失的,视为本质性违约,合同自动终止,甲方不再退还保证金。乙方在施工中造成平安事故的,应立即停顿施工。如不能及时妥善处理完毕,那么合同自动终止,所有责任由乙方负责,甲方不再退还保证金。八、本合同一式四份,双方各执两份,自签定之日起生效。工程完成、款结清后作废,未及事宜协商解决。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日装修合同怎么写_________年____月___装修合同报价清单_日室内撤除工程施工合同模板【篇一】发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建立工程及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,经双方协商,就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项,达成如下协议:第一条:工程概况一、工程名称:成都军区管理局第二效劳处20号院二、工程地点:成都军区管理局第二效劳处20号院内三、工程内容:地面原建筑物撤除,所有撤除废料的外运,地下原建筑物砼根底及毛石根底,水池、砼化粪池撤除,撤除废料外运、处置等第二条:承包范围:都军区管理局第二效劳处20号院原地面砖混住宅约4500㎡范围内所有建筑物。第三条:工程工期一、进场日期:____年____月____日,开工日期:____年____月____日。二、总工期为壹个月,为使撤除工程顺利进展,甲方需在合同签订后支付乙方总撤除建筑物的30%工程款,乙方撤除完工后甲方在10内支付给乙方剩余工程款。拆下来的钢筋和能用的砖都归乙方。第四条:合同价款、工程款支付及结算一、甲方向乙方支付19.1元/m2,工程量约4500m2,结算时按实际撤除面积计算。二、合同签订后7日内,甲方向乙方支付首期撤除工程费2.5万元。第五条:甲乙方工作职责一、甲方责任:1、负责拟撤除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。2、配合乙方做好各方面协调工作。3、保证拟撤除房屋建、构筑物的完好性。4、负责对拆迁施工现场的监视、检查。5、负责对撤除完毕的地块进展验收。二、乙方责任:1、按甲方要求按时进入拆迁现场,保证工期的顺利完成。2、负责对本协议所列撤除范围内所有建筑物及附属物的撤除、清运、清扫等工作。3、因乙方原因造成的各种事故、行政处分等一切责任、费用等均由乙方自行承当。4、在撤除现场坚持文明施工,对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。第六条:违约责任假设甲方按照合同规定时间交付施工场地,而乙方不能按合同规定时间完成撤除仍任务,那么按每延期一天罚款5000元/天。第七条:平安施工一、乙方按有关规定,采取严格的平安防护措施,承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。二、进场前应对机械、人员进展平安技术交底。乙方应遵守现场的一切规章制度,因乙方原因造成的平安事故由乙方负责一切责任。三、发生重大事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排专业人员配合。第八条:争议甲乙双方发生争议时,应该本着友好合作的宗旨,协商解决。本合同一式二份,签字盖章同具法律效力。本合同订立时间:____年____月____日发包方:承包方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:::室内撤除工程施工合同模板【篇二】发包方:简称甲方承包方:简称乙方现甲方决定将旧楼撤除工程发包给乙方施工。为到达优质、高速、高效的总目的,确保双方利益,为能更有效对本工程进展控制,强化管理。经甲、乙双方协定,特签订此承包合同,双方共同遵守执行。第一条:工程名称:龙陵县老水泥厂内旧楼撤除工程工程地点:龙陵县老水泥厂内第二条:承包范围及工作内容1、撤除人工以及平安防护架、网和一切施工用具。2、工程价款:乙方按本工程实拆平为准,支付人民币元共计人民币元给甲方,甲方给乙方开出收据,不包税的收据,乙方撤除旧楼的所有废旧材料属乙方所有,作为乙方在撤除施工中产生的'费用。第三条:付款方式乙方签订合同后支付撤除房屋补偿款万元、押金万元人民币,合计万元方可进场施工。第四条:双方责任1、甲方责任1)、甲方对乙方应提供有关资料、数据和撤除手续、撤除点位,通知开工。2)甲方负责撤除范围的办公设备、现场滞留人员以及所有施工场地内的一切障碍物的清理和协调。2、乙方责任1)乙方签订合同后,接到撤除通知应立即安排足够有经历的拆楼人员和机械入场。首先做好平安防护设施,制定施工方案,对工人进展全面平安教育方能施工。2)乙方人员和机械必须按常规拆房顺序,多年拆楼经历进展平安施工,文明撤除,在撤除过程中平安,包括人员及机械和第三者伤害由乙方自行负责,甲方有权提醒和监视。乙方必须为拆楼工人购置保险,不买保险不得进场。3)乙方要派专业人员现场技术指挥,制定施工方案,采取有效平安措施。负责全面管理。4)乙方负责整栋旧楼撤除的垃圾清运至原建筑±0为准,同时将原有旧楼的地台、地梁破碎,原地平整。第五条:工程工期要求工程工期根据甲方要求和施工场地,加大力度,确保正常施工日为15天完成撤除任务,确因人力不可抗因素顺延。在施工期间,甲方不得随意让乙方停工,乙方不得随意退场。第六条:甲、乙双方必须遵守合同的条约,双方不得违约,如有违约,一切经济损失由违约方负担全部责任。第七条:验收乙方完成撤除作业后,在甲方完成清理、运输废料后,确定乙方已撤除完地面以上所有的应撤除的建筑后,甲方两个工作日内退还押金。第八条:本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商处理。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效,具有同等法律效力。(工程完工后自行作废)甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日室内撤除工程施工合同模板【篇三】建立单位〔甲方〕:拆迁户〔乙方〕:根据XX建筑安装工程的建立需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进展,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。一、乙方在甲方用地范围内共有XX构造的住房XX幢XX间,共XX平方米〔原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按撤除房屋的建筑面积为准〕,全部交给甲方撤除〔乙方自行撤除的,甲方应付给乙方撤除费〕。甲方负责于202_年XX月XX日以前为乙方安排住房〔撤除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进展迁建〕XX平方米〔安置房屋原那么上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾〕。二、乙方应于202_年X月X日以前搬往甲方安置的住房或周转房〔或乙方自找的周转房〕,甲方于乙方搬迁XX日内一次付给乙方搬迁费XX。三、甲方对乙方在临时周转期间按以下情况给予补助:1、乙方自行找房周转,每人每月补助XX元;2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助XX元;3、乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助XX元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。四、甲方安置乙方的住房位于XX,共XX套XX间,XX层XX号,配有XX等设备。五、乙方家庭的全部成员〔18岁以上者〕XX等XX人一致签字同意XX作为乙方代表人,受权他〔她〕在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人XX领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的XX%向乙方偿付违约金〔如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付XX元违约金〕;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付XX元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金XX元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。八、其它:本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式XX份,交XX等单位各留存一份。建立单位〔甲方〕〔公章〕:XX拆迁户〔乙方〕〔签章〕:XX地址:XX家庭18岁以上成员〔签章〕:XX代表人:XX地址:XX:XX:XX银行帐户:XX银行帐户:XX202_年XX月XX日202_年XX月XX日室内撤除工程施工合同模板【篇四】甲方:_________________乙方:_________________甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁工程委托乙方进展撤除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商签订本协议:_________________一、施工内容及工程量:_________________1、施工内容:_________________建筑物撤除及间墙地上加高的砖土清运。2、撤除标准:_________________按甲方要求撤除范围内的房屋以及渣土清运。3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。二、工程价款:_________________经甲乙双方协商撤除工程总金额为〔〕元。结算方式:_________________甲方应在乙方完成工程量50%时,付一局部工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。三、施工日期:_________________本合同工程定于202_年7月26日开工,于202_年8月8日开工。四、双方责任及权利1、乙方进场后,甲方向乙方进展施工交底,交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。2、负责协调切断通往撤除区域内的电、通信等线路。3、甲方指定为工程工程负责人,负责协调施工中有关事宜,并监视乙方的施工过程。乙方:_________________1、负责编制施工方案,制定平安环保措施。2、积极配合甲方的工作。3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、平安、按期完成施工任务。4、负责机械及人员平安,加强对施工人员的平安教育及防范措施,确保施工中万无一失,并负责施工人员的平安保险,对施工中所发生的任何平安责任事故责任由乙方承当。5、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。6、乙方指定〔〕为工程工程负责人。五、违约责任:_________________违背本合同规定,甲、乙双方各自承当其责任,造成的损失由责任方全部承当〔含经济损失〕。六、其它:_________________本合同自甲乙双方法定代表人或受权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方〔公章〕:_________________乙方〔公章〕:_________________法定代表人〔签字〕:_________________法定代表人〔签字〕:______________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日室内撤除工程施工合同模板【篇五】工程名称:工程地点:发包方〔甲方〕:承包方〔乙方〕:签约地点:签订日期:年月日撤除工程施工合同委托方:〔以下简称甲方〕受托方:〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、等法律、法规和政策性文件,为完成工程的开发建立,甲方通过方式确定乙方受托承当本工程标段的房屋撤除工作,经甲、乙双方友好协商达成如下合同。一、工作内容、范围、撤除量、撤除期限1、甲方委托乙方对号标段内的房屋及附属物依法进展拆除。在被拆迁人腾空房屋后,乙方应及时将房屋及附属物撤除。2、受托撤除四至范围〔参见附件〕:东至:西至:南至:北至:3、撤除量拆迁范围内住宅居民约户,非住宅房屋建筑面积约平方米,乙方受托撤除居民住宅房屋及附属物约平方米,〔非住宅房屋约平方米〕。确切撤除面积待撤除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。4、完成撤除工作期限:自拆迁公揭发布之日起日内,乙方应当完成其受托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的撤除工作并经甲方验收合格。〔经甲方认定予以保存的建筑除外〕。二、甲方责任1、提供相关文件,协助乙方办理相关撤除手续,协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。2、提供施工临时用水电接驳口,为乙方提供现场办公等条件。3、向乙方下达撤除施工进度,甲方在乙方完成撤除清运工作后负责进展场地的验收工作。4、监视乙方的平安消费、文明施工、环保措施。5、其他约定:三、乙方责任1、乙方保证具国家及的有关规定的资质,否那么,甲方有权解除本合同,乙方应退还甲方已支付款项,并应向甲方支付¥____元的违约金。2、严格按照政府相关规定办理撤除施工方案、拆迁答应证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续,缴纳政府规定的有关费用。3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。4、严格遵守政府相关部门对撤除工作的有关规定,妥善处理本撤除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕,并报当地城管部监管。5、编制撤除、环保方案及平安施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运,不能及时清运的应采取防止扬尘的措施,严格控制扬尘污染。6、开工前负责做好防护系统地搭建,封闭撤除现场,搭设有效围挡。7、自行解决撤除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处,负责支付水电费。8、对已经撤除完毕的房屋要加强管理,特别是有关水、电、煤气等管线的管理,以及防火、防汛工作管理。9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等撤除。〔甲方同意予以保存的房屋除外〕10、因乙方撤除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处分等,均由乙方自行承当。如此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。11、乙方在撤除施工中应当对现场文物妥善保护,不得随意撤除,造成损失的应由乙方承当法律责任。12、按时完成房屋撤除工作并通过甲方验收。13、根据工程详细情况,派驻工程技术人员负责现场的技术指导。14、按标准科学合理的施行拆迁步骤,按要求填报各种技术资料,建立并整理撤除工程档案,并于完工后交予甲方。15、乙方在撤除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承当。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴,所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承当责任。如此造成甲方损失的,乙方应予以赔偿。16、乙方保证不将受托的撤除工作全部或局部转包给第三方,如有转包发生,甲方可以解除合同,并要求乙方支付暂定房屋撤除费总额的30%作为违约金,假设违约金缺乏以赔偿甲方全部损失的,那么甲方有权向乙方追偿全部损失。17、如本合同解除或终止,乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。18、其他约定:四、工程验收标准乙方应对撤除范围内所有房屋及附属物进展撤除、渣土清运消纳、平整土地到达自然平整工作,同时负责对撤除房屋毗邻的房屋、院落修整、加固,并经甲方验收合格。五、平安责任1、乙方须设置平安责任人和专职平安员,平安负责人应负责一切撤除的平安,平安员负责现场的平安。认真做好现场的平安管理工作,乙方应提交上述给甲方。2、乙方应遵守工程建立平安消费有关规定,严格按平安标准组织施工,并随时承受甲方平安检查人员的监视,消除事故隐患。出于乙方平安措施不落实造成事故的责任和发生的费用,由乙方承当。3、如发生重大伤亡及其他平安事故,乙方应按有关规定立即进展处理,脱离险区,由乙方承当发生的全部费用。六、撤除物的处理被撤除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为:如乙方违背此规定擅自处理物品或附着物,乙方应向甲方支付暂定房屋撤除费总额的10%作为违约金,并应赔偿甲方损失。七、费用及结算方式1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包平安、包通过甲方验收的方式由乙方承包。2、结算方法〔1〕工程量须由甲方的现场监理、工程公司工程部经理、拆迁管理中心审核人员三方签证方能作为结算根据。〔2〕乙方报送的结算金额必须真实准确,假设乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过甲方最终审定金额的3%,超过局部甲方不给予结算,同时甲方有权在结算金额中等额扣除超过局部的金额作为罚金。〔3〕房屋建筑物撤除工程按综合包干单价结算,综合包干单价包括但不限于撤除、清运及相关税费和余泥排放费等,并已包括建筑物内所有物品及建筑物外附着物的撤除清理费用。综合包干单价为:①简易构造建筑物:民用建筑¥元/㎡;工业建筑¥元/㎡。②砖混构造建筑物:民用建筑¥元/㎡;工业建筑¥元/㎡。③混凝土及钢筋混凝土构造建筑物:民用建筑¥元/㎡;工业建筑¥元/㎡。④钢构造建筑物:民用建筑¥元/㎡;工业建筑¥元/㎡。〔4〕不能采用建筑面积单方单价计算的其它构筑物采用定额计价方式结算,定额套用,取费标准按号文类工程计算,取费费率有上下限标准的按下限计算,人工工日单价为¥元,定额计价局部总价下浮%计算。无综合单价或无法套用定额的,施工前由乙方报甲方拆迁管理中心审核后确定。〔5〕其他约定:3、付款方式签订合同后支付合同总额的%作为预付款室内撤除工程施工合同模板【篇六】甲方:乙方:甲方将**科技大厦拆迁工程委托乙方进展撤除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商签订本协议:第一条工程概况工程名称:工程地点:第二条发包方式、合同价款及承包范围2.1发包方式:2.2合同价款:人民币大写:(¥)2.3承包范围:第三条平安责任1、乙方负责制定撤除工程现场平安操作规程,按照甲方工期要求,组织现场施工;2、承受甲方提出的平安处理意见,并及时改正;3、违犯平安操作规程而造成的意外事故,由乙方自负。第四条合同价款支付:4.1、工程款支付:双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式:4.2、工程结算:双方约定的工程款结算支付时间和方式:4.3、付款采用银行汇票或电汇。4.4、本合同为固定单价合同,在合同施行期间不因政策或市场或实际撤除物数量与乙方测算数量发生偏向等因素的变化而发生改变。第五条工期详细开工时间:日期:第六条工程质量及技术要求6.1乙方将撤除范围内建(构)筑物全部撤除,并将建筑垃圾运至指定的地点,撤除的材料全部运出厂外,撤除现场要做到工完料净场地清。6.2撤除过程中要保证撤除范围外的其他消费设施等的平安。6.3撤除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术标准书执行。第七条施工平安7.1乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定,制定平安消费施工措施,严格按平安标准组织施工。并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患。7.2乙方必须设置足够的专职平安员,负责施工现场平安消费的监视检查工作。7.3乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失,概由乙方负责。7.4乙方应做好垃圾运输过程中沿途的平安防护工作,严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾,在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等平安事故,如因此发生平安事故,一切损失和责任由乙方承当。7.5乙方在撤除过程中应做好平安防护工作,确保甲方的设备、人员的平安,如因乙方的平安防护措施不当,造成的一切损失由乙方承当。7.6撤除的整个过程的平安要求严格按本合同所附双方签订平安协议执行。第八条甲、乙双方责任8.1甲方职责:8.1.1提供撤除场地。8.1.2负责审核乙方施工组织设计、平安技术措施及进度网络图。8.1.3负责现场工程质量、工程进度的检查监视工作。8.2乙方职责8.2.1乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的一切费用由乙方负责。8.2.2施工现场的管理人员必须统一着装。8.2.3负责地方关系及施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方承当责任。8.2.4乙方在施工过程中撤除的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点,在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通,道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后,方可验收。8.2.5负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的平安防护及消防工作。8.2.6乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。8.2.7因撤除工作量大、时间紧、撤除场地狭小等,乙方应服从甲方现场的协调管理,严格按照甲方划定的范围和规定的撤除顺序施工,确保不涉及撤除范围外的其他消费设施的平安运行。8.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。8.2.9撤除过程中要保证撤除范围外的其他消费设施等的平安。否那么,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。8.2.10在每个单位工程撤除前,乙方应提早72小时将撤除的措施、时间报甲方认可,未经甲方认可不得撤除。8.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,到达使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服从甲方在施工现场的统一管理,按照甲方的部署进展撤除工作,不得野蛮施工。8.2.12乙方应制订施工措施、平安措施、进度方案网络图报甲方审批。8.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。8.2.14撤除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点,应采取专项防护隔离措施,并报甲方进展备案。否那么,因乙方责任造成的一切损失,乙方应负全额赔偿责任。8.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等,施工单位应当立即暂停施工,采取必要的应急措施,并及时向甲方报告,经甲方处置完毕前方可恢复施工。否那么,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。第九条开工验收9.1乙方在开工前七天内向甲方送交“开工报告”(最终验收证书)9.2开工前五天,由乙方组织预验收,符合要求后,由甲方组织各相关部门进展开工验收,并提供最终验收证书,作为结算的根据。9.3验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进展整改,以最终符合验收要求日期为开工交工日期。第十条违约责任10.1乙方未完全履行合同,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承当,或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承当违约责任。10.2除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行,违约方承当违约责任后应继续履行合同。10.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。10.4因乙方施工、保管不善造成的自有及撤除的设备和材料的丧失、毁损,由乙方负全部责任。10.5按照乙方的施工进度安排,假如甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作,甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具,否那么乙方承当违约责任,甲方有权解除合同。10.6乙方不将建筑垃圾运至指定地点,随意倾卸或道路未及时清理的,乙方应负违约责任。10.7争议解决方法:甲乙双方履行合同时发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向法院提起诉讼。第十一条合同生效、变更、中止和终止11.1本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。11.2假如乙方有违背或回绝执行本合同规定的行为时,甲方将用书面通知乙方,乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违背或回绝作出修正,假如认为在3天内来不及纠正时,应提出修正方案。假如得不到纠正或提不出修正方案,甲方将保存中止本合同的'一局部或全部的权利。对于这种中止,甲方将不出具变更通知书,由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。11.3假如乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定,那么按有关条款处理。11.4在合同执行过程中,假设因国家方案调整而引起本合同无法正常执行时,乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议,与之有关的事宜双方协商办理。11.5本合同经双方签字盖章后开场生效。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指:严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不管是否宣战)叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,那么延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。12.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后,尽快将所发生的不可抗力事件的情况以通知另一方,并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认,受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,一旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方。12.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60天以上时,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十三条其它本合同自甲乙双方法定代表人或受权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日室内撤除工程施工合同模板【篇七】发包方:〔以下简称甲方〕承包方:〔以下简称乙方〕经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改工程立筒库撤除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。一、工程名称:面粉厂旧改工程立筒库撤除工程二、工程地点:面粉厂三、工程承包范围和内容:按甲方安排的范围及撤除顺序。2、撤除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、戒备起爆、爆后检查、进展砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落局部的破碎。3、办理全部工程审批手续。4、做好平安防护栏的搭设,并满足验收要求。四、工程量:按实际方量。五、结算方式:按实际方量,以单方人民币1120000元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期:30天七、施工要求:确保平安快速施工,后钢筋与混凝土块根本别离,满足甲方、监理及业主的要求。八、双方责任:〔一〕甲方责任1、协助乙方办理有关报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和时聚集点;3、负责提供施工有关的图纸;4、负责承当乙方前按方案、规定等进展平安防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;5、协助乙方在施工时对戒备范围内人员〔包括现场的甲方施工人员和生活区人员〕的撤离工作;6、负责提供乙方施工用电。〔二〕乙方责任1、乙方必须以“平安第一”施行整个撤除工作,严格执行《平安规程》GB6722-202_及国家、省、市有关工程平安的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;2、负责编写设计方案和办理有关报批手续,负责公安、交警等部门的协调工作,并承当一切费用〔包括平安评估费用〕;3、在甲方气割钢筋时,乙方派平安员全程监护;4、负责火工品材料的购置、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的平安防护工作,并承当所需发生的费用及相应的平安责任;5、在施行时,如有飞石震动引起戒备范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承当一切平安责任〔含经济〕,与甲方无关;6、乙方必须承当起平安戒备的所有工作,特别是前的戒备线的拉设和现场周边的人员疏散,如因乙方平安作不到位而引起的平安事故,其一切责任〔含经济〕由乙方自行承当;7、满足业主、监理、甲方要求,因、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处分由乙方承当,并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。甲方:法定代表人〔或委托代理人〕签字:日期:年月日乙方:法定代表人〔或委托代理人〕签字:日期:年月日建立工程合同书模板【篇一】委托人:______________________受委托人:____________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就______________招标代理事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:________________________地点:____________________________规模:____________________________招标规模:________________________总投资额:________________________二、委托人委托受托人为工程建立工程的招标代理机构,承当本工程的招标代理工作。三、合同价款代理报酬为人民币______________元。四、组本钱合同的文件承当本工程的:1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;2.本合同协议书;3.本合同专用条款;4.本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一局部《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承当本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。八、合同订立合同订立时间:_______年_______月_______日合同订立地点:___________________________九、合同生效本合同双方约定______________后生效。委托人〔盖章〕:_________________________法定代表人〔签字或盖章〕:_______________受权代理人〔签字或盖章〕:_______________单位地址:_______________________________邮政编码:_______________________________联络:_______________________________:_____________________________________:_____________________________开户银行:_______________________________帐号:___________________________________受托人〔盖章〕:_________________________法定代表人〔签字或盖章〕:_______________受权代理人〔签字或盖章〕:_______________单位地址:_______________________________邮政编码:_______________________________联络:_______________________________:_____________________________________:_____________________________开户银行:_______________________________帐号:___________________________________第一局部通用条款一、词语定义和适用法律l.词语定义以下词语除本合同专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义1.1招标代理合同:委托人将工程建立工程招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人,施行招标活动签订的委托合同,1.2通用条款:是根据有关法律、行政法规和工程建立工程招标代理的需要所订立,通用于各类工程建立工程招标代理的条款。1.3专用条款:是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定,结合详细工程建立工程招标代理的实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的详细化、补充或修改。1.4委托人:指在合同中约定的,具有建立工程招标委托主体资格的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。1.5受托人:指在合同中约定的,被委托人承受的具有建立工程招标代理主体资格的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。1.6招标代理工程负责人:指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。1.7工程建立工程:指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。1.8招标代理业务:委托人委托受托人代理施行工程建立工程招标的工作内容。1.9附加效劳:指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。1.10代理报酬:委托人和受托人在合同中约定的,受托人按照约定应收取的代理报酬总额。1.11图纸:指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.12书面形式:指具有公章、法定代表人或受权代理人签字的合同书、信件和数据电文〔包括电报、电传、〕等可以有形地表现所载内容的形式。1.13违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承当的责任。1.14索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承当责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿或其他的要求。1.15不可抗力:指双方无法控制和不可预见的事件,但不包括双方的违约或忽略。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震,或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。1.16小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开场时计算〔不扣除休息时间〕;规定按天计算时间的,开场当天不计入,从次日开场计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2.合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释,互为说明。除本合同专用条款另有约定外,组本钱合同的文件及优先解释顺序如下:〔1〕本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;〔2〕本合同协议书:〔3〕本合同专用条款;〔4〕本合同通用条款。2.2当合同文件内容出现模糊不清或不相一致时,应在不影响招标代理业务正常进展的情况下,由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时,按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。3.语言文字和适用法律3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上〔含两种〕语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。3.2适用法律和行政法规本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规,双方可在本合同专用条款中约定。二、双方一般权利和义务4.委托人的义务4.1委托人将委托招标代理工作的详细范围和内容在本合同专用条款中约定。4.2委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成以下工作:〔1〕向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料〔如立项批准手续规划答应、报建证等〕及资金落实情况资料;〔2〕向受托人提供完本钱工程:招标代理业务所需的全部技术资料和图纸,需要交底的须向受托人详细交底,并对提供资料的真实性、完好性、准确性负责;〔3〕向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件,提供的条件在本合同专用条款内约定;〔4〕指定专人与受托人联络,指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定;〔5〕根据需要,作好与第三方的协调工作;〔6〕按本合同专用条款的'约定支付代理报酬;〔7〕依法应尽的其他义务,双方在本合同专用条款内约定。4.3受托人在履行招标代理业务过程中,提出的超出招标代理范围的合理化建议,经委托人同意并获得经济效益,委托人应向受托人支付一定的经济奖励。4.4委托人负有对受托人为本合同提供的技术效劳进展知识产权保护的责任。4.5委托人未能履行以上各项义务,给受托人造成损失的,应当赔偿受托人的有关损失。5.受托人的义务5.1受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容,选择有足够经历的专职技术经济人员担任招标代理工程负责人。招标代理工程负责人的姓名、身份证号在专用条款内写明。5.2受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成以下工作:〔1〕依法按照公开、公平、公正和老实信誉原那么,组织招标工作,维护各方的合法权益;〔2〕应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询效劳;〔3〕向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章,解释合理的招标程序,以便得到委托人的支持和配合;〔4〕依法应尽的其他义务,双方在本合同专用条款内约定。5.3受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。5.4受托人不得承受与本合同工程建立工程中委托招标范围之内的相关的投咨询业务。5.5受托人为本合同提供技术效劳的知识产权应属受托人专有。任何第三方假如提出侵权指控,受托人须与第三方交涉并承当由此而引起的一切法律责任和费用。5.6未经委托人同意,受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。5.7受托人不得承受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处,不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后,未经委托人同意,受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。5.8受托人未能履行以上各项义务,给委托人造成损失的,应当赔偿委托人的有关损失。6.委托人的权利6.1委托人拥有以下权利:〔1〕按合同约定,接收招标代理成果;〔2〕向受托人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违背法律、行政法规的建议;〔3〕审查受托人为本合同工程编制的各种文件,并提出修正意见;〔4〕要求受托人提交招标代理业务工作报告;〔5〕与受托人协商,建议更换其不称职的招标代理从业人员;〔6〕依法选择中标人;〔7〕本合同履行期间,由于受托人不履行合同约定的内容,给委托人造成损失或影响招标工作正常进展的,委托人有权终止本合同,并依法向受托人追索经济赔偿,直至追究法律责任;〔8〕依法享有的其他权利,双方在本合同专用条款内约定。7.受托人的权利7.1受托人拥有以下权利:〔1〕按合同约定收取委托代理报酬;〔2〕对招标过程中应由委托人做出的决定,受托人有权提出建议;〔3〕当委托人提供的资料缺乏或不明确时,有权要求委托人补足材料或作出明确的答复;〔4〕回绝委托人提出的违背法律、行政法规的要求,并向委托作出解释;〔5〕有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动;〔6〕对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权,委托人,使用或复制的权利;〔7〕依法享有的其他权利,双方在本合同专用条款内约定。三、委托代理报酬与收取8.委托代理报酬8.1双方按照本合同约定的招标代理业务范围,在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、时间。8.2受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的,其外出人员数量和费用,经委托人同意后,向委托人实报实销。8.3在招标代理业务范围内所发生的费用〔如:评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等〕,由委托人与受托人在补充条款中约定。9.委托代理报酬的收取9.1由委托人支付代理报酬的,在本合同签订后10日内,委托人应向受托人支付不少于全部代理报酬20%的代理预付款,详细额度〔或比例〕双方在专用条款内约定。由中标人支付代理报酬的,在中标人与委托人签订承包合同5日内,将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。9.2受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作,为附加效劳工程,应收取的报酬由双方协商,签订补充协议。9.3委托人在本合同专用条款约定的支付时间内,未能如期支付代理预付费用,自应支付之日起,按同期银行贷款利率,计算支付代理预付费用的利息。9.4委托人在本合同专用条款约定的支付时间内,未能如期支付代理报酬,除应承当违约责任外,还应按同期银行贷款利率,计算支付应付代理报酬的利息。9.5委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间,直接向受托人支付;或受托人按照约定直接向中标人收取。四、违约、索赔和争议10.违约10.1委托人违约。当发生以下情况时:〔1〕本合同通用条款第4.2—〔3〕款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件,致使招标工作无法进展;〔2〕本合同通用条款第4.2—〔6〕款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬;〔3〕委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。委托人承当违约责任,赔偿因其违约给受托人造成的经济损失,双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。10.2受托人违约。当发生以下情况时:〔1〕本合同通用条款第5.2—〔2〕款提到的受托人未按本合同专用条款的约定,向委托人提供为完成招标工作的咨询效劳;〔2〕本合同通用条款第5.4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定,承受了与本合同工程建立工程有关的投标咨询业务;〔3〕本合同通用条款第5.7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定,泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况;〔4〕受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。受托人承当违约责任,赔偿因其违约给委托人造成的经济损失,双方在本合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论