木地板供货安装合同

******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款****项目木地板供货安装合同建设单位：*********地产发展有限公司承包单位：*********木业有限公司日期：*****年*****月*****日******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款交货期限及安装工期货物到工地验收标准第十条竣工验收及结算款修改合同及延期交货法律适用和争议的处理修它履约保函保证函(适用于个人担保)******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款展有限公司 (以下简称甲方)(以下简称乙方)一条合同标的序号序号材料名称单位工程量综合单价合价备注户型地板㎡供货、安装、成品保护户型踢脚线货、安装、成品保护户型地板㎡货、安装、成品保护户型踢脚线货、安装、成品保护户型地板㎡货、安装、成品保护户型踢脚线货、安装、成品保护户型地板㎡货、安装、成品保护户型踢脚线货、安装、成品保护计．材料单价(含施工损耗)；******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款内的风二条合同价款．合同暂定总价款为￥元(大写：人民币)。品安装完毕经甲方验收合格并接收前的一切保管及风险费用、及在本合同约定的总价按实结算。．乙方承诺投标书中所报的综合单价风险包括整个入户门、户内门加工材料、所有相关费用的变动风险，合同有效期内的政策性文件规定的变动风险，合同包含的所有风险、责任及投标人认为需要考虑的其他一切风险。．除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因任何原因向承包人支付任何性．乙方施工水、电费用已含在合同价款中，不再另行计取。．总包配合费由甲方直接支付给总包单位建设股份有限公司。．双方同意最终按照乙方实际供应、安装且及经验收合格的实际数量结算本合同的第三条甲方责任******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款督促监理或装饰总承包管理公司给乙方进行现场交底，清除影响施工的障碍物，根据乙方安装计划协调装饰单位向乙方提供安装所需的货物堆场、水、电接口，委托公司按照装饰总承包管理合同要求对本项目实行工程管理职责。总包配合费由甲方直接支付给总包单位建设股份有限公司，总包配合费用但不包含工人住宿费用，如现场宿舍情况能满足现场施工人员住宿需求会酌情解乙方责任 供货安装任务，解决由乙方负责的各项事宜。担责任，但非乙方原因造成的除外。人为损坏应承担相应的赔偿责任。装物清运进度。******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款第五条供货期限及安装工期．乙方供货生产周期暂定为天，(具体供货生产开始时间以双方确认的时间为 准)安装周期为天。 ．乙方严格按照甲方的工程进度安排具体的供货日期，具体供货时间以甲、乙双方．乙方须配合甲方或装饰总承包管理单位的要求，在合同供货期内积极配合其他相方供货期延误的，乙方须立即书面向甲方发出通知，待甲乙双方认可后共同确定条付款方式预付款，计人民币元整(元)。点货物具体数量，乙方评甲方签收的送货清单数量请款。甲方在收到乙方的当期付款申请单后于个工作日内支付至已到货物价款的(含预付款)，计按照决算审定价支付至结算审定总价的，计人民币元整(元)。七条货物验收标准******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款级必须是生产厂生产的一等合格品(国家标准)，具有产品质检报告和产品质量保证书。若乙方所供货物质量或颜色与样板存在差异的，须经甲方书面认可，否则护措施进行包装。这种包装应适于长途内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈管理单位。但该质量证明文件不应视为本合同项下对质量、规格、型号、数量或尺寸的最终定论。不能提供的，甲方有权拒收。甲方在接到通知后的法定工作时间的小时内组织对地板颜色、材质及规格的进进场验收通过应由参与各方签署货物验收证明单(仅作为甲方与乙方给付货款的依据之一)。进场验收不代表木地板工程最终验收。使用与合同不相符的原材料等，甲方可以拒绝接收。乙方应当在该批次货物交付期限内如约将货物更换或交付完毕，否则为违约。第八条货物质量保证．乙方应保证提供的货物是其原厂生产和制造，并非乙方或第三方以翻新或组装．乙方须向甲方承诺，乙方所提供货物在安全、卫生和健康方面遵守中国政府对同用，甲方有权拒绝接收。乙方应当在该批次货物交付期限内如约将货物更换或交******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款．乙方所提供的木地板及其配件在交货时，应同时提供有关环保测试报告、产品合．乙方保证其对所提供的货物享有合法且无瑕疵的所有权，即没有索赔、扣押、抵押或其他行为存在或威胁到乙方，以致妨碍到甲方对货物权利的行使。．在进行木地板安装过程中，如甲方发现乙方所提供的产品与合同约定不符，甲方应通知乙方，乙方有义务在施工期限内负责换货、重新安装，由此引起的工期延第九条安全及施工配合要求饰总承包管理单位进行验收。．乙方进场施工前，甲方督促监理或装饰总承包管理公司协调乙方与装饰总包单位．乙方接到甲方进场通知之日起三日内，提交施工进度计划表，对场地的工程进度，否则，乙方将以书面提出不符合要求之处，并请甲方或装饰总承包管理公司配合以予甲．进场货品安装完成至移交前的保管由乙方负责。在现场交叉作业情况下，监理或装饰总承包管理公司协调乙方与相关施工方协商确定成品保护责任。十条竣工验收及结算．工程供货、安装全部完成通过验收并集中交房维保完成后三十日内，乙方向甲方工程结算书。括电子文档)；审定的变更和现场签证；结算书一式四份(包括电子文档)。******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款．处罚措施：双方同意严格按本合同约定的时限办理结算，如发生逾期或拖延，应根据具体情况由一方提出违约方的罚款金额及依据，在结算时一并处理；但乙方在供货工程验收通过后天内仍未向甲方报送工程完整结算书及有关结算资料，则视为乙方自动放弃结算，甲方按已付的工程款额作为最终结算价，乙方不得有．甲方有权委托深圳市有工程造价咨询资质的中介机构对木地板数量(结算单价按合同单价执行)进行审计，以中介机构审计的结果作为最终结算数量，乙方应认力协调以促使审计机构在接获文件后两个月内完成审计。．集中交房后零星铺装木地板的，如不是由于地板自身质量问题或地板铺设不当造户部、物业公司、责任单位四方签字确认，待两年维保结束时一并结算。履约保函十二条确定变更价款第十三条修改合同及延期交货．合同项目需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格如发生变更，由甲乙双方******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款．若上述变更导致乙方履行合同项目任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后天内根据本款提出调整的实施意见，并由甲乙双方签字盖章确．若只是增加合同货物的数量，增加的货物乙方同意以合同单价供应。合同数量增减允许的正常、合理误差在正负内。．本合同规定所有货物应在合同签署之日起双方确认的供货计划日期到达甲方工地十四条不可抗力认定．在任何情况下，以下事件均应被视为不可抗力事件：暴乱、爆炸、火灾、水灾、地震、台风、传染疾病的爆发、其它重大自然灾害、罢工、任何政府的政令、失职或管制或对任何政府命令的遵守。．有关一方应当通过传真在不可抗力事件发生后十五天内向另一方提供不可抗力事件的详细情况，并提交官方的权威机构出具的有效文件，以充分详细地证明其无法履行或延迟履行本合同所规定全部或部分义务的原因。．根据本条款而免除承担任何延迟或不能履行责任的一方，应当在造成该延迟或不能履行的原因发生后尽快采取一切合理措施将该延迟或不能履行的影响减少到最．如因不可抗力导致本合同无法继续履行超过三十天的，任何一方均有权提出解除第十五条违约甲方未按照约定的期限进行验收等)，乙方该项工期可在甲方违约范围内相应顺******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款．合同履行中任何一方无正当理由而单方终止合同，均属单方毁约，毁约方承担赔偿因此造成对方的全部经济损失的责任。若乙方单方解除合同、不能履行合同或者供货，甲方需要委托他方完成供货或为完成本合同供货而做出修改工作，所有．若乙方未能按照合同约定时限将木地板送达并通过甲方验收完毕，乙方同意按照以下方式承担违约责任：若乙方不能依照合同约定时限对分批次供应的木地板供千分之二且不少于人民币元的违约金；如逾期超过日但未超过日的，则每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于该木地板价款千分之五且不少于人民币应向甲方支付相当于本合同总价款的违约金，且甲方有权根据第条第点要约定造成退货，则按本款内容承担逾期交货等违约责任。违约金；如逾期超过日但未超过日的，则每逾期一日，甲方应向乙方支付相当于该批木地板价款千分之二且不少于人民币元的违约金；如逾期超过换完毕，甲方正式验收时若发现乙方仍有上述情形存在的，则乙方应依照每一处方支付款项工期(包括施工阶段计划及施工控制点工期)天或天以上，乙方应在该第天内提交切实可行的供货计划并经甲方审核同意后可继续履行合同(但保留追索罚款的权利)；若乙方提交的供货计划未得到甲方认可(则仍按本条执行)或上述条款中事件发生，则甲方有权终止合同并选择第三方承接本******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款工程，乙方必须按照甲方要求退场并承担由此造成的一切损失，按照已完成现场供货安装量的结算。甲方保留进一步追究乙方责任的权利。．如因乙方原因造成装饰工程无法按照计划(包括施工阶段计划及施工控制点工期计划)交付使用，或因质量问题引起索赔并致使甲方承受损失的，甲方有权就所除非守约方提出解除本合同，违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。．因一方违约使合同不能履行，另一方欲解除合同，须在决定解除之日起日内书担。．在合同履行过程中，如一方延迟履行合同义务达个月(但本合同另有约定的除第十六条法律适用和争议的处理任何一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼；诉讼费用由败诉方承担，法院判决对任何一方具有约束力。第十七条保修质量问题乙方应及时更换、维修，乙方应在接到物业通知后小时内响应，并在格按承诺书内容履行。换，否则物业有权按货物质量问题造成的实际损失额扣除保修金，不足部分，甲可抗力因素损坏外，凡属乙方产品或施工质量原因造成工程范围各部位、整体或******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、正常使用情况下的掉漆和整板开裂等，天内，乙方应派员在现场随时待命，配合甲方解决技术质量问题。小时内解决问题。因为乙方未能在承诺的时间内派人前来维修或未能在承诺的时间内排除故障、解决问题，由此给甲方造成的一切损失(包括小业主向甲方要求的索赔等)由乙方承担。．保修期届满后，乙方承诺：对其所安装的木地板以市场价提供全程终身维护(以甲、乙双方确认的价格为准)；在接到甲方通知后小时内响应，并在小时解，之日起，至保修期满止，物业公司代表甲方行使本合同中约定的甲方的权利和义，具体如下：代表甲方通知乙方对工程进行维修、维护代表甲方检查、跟踪、配合乙方的工程保修工作代表甲方签发工程保修施工验收单．保修期届满后，由物业公司出具乙方履行本合同维保情况的书面文件，甲乙双方均同意以此书面文件作为结算质量保证金的依据。．保修期届满后，乙方承诺：对其所安装的木地板及配件以市场价提供全程终身维护(以甲、乙双方确认的价格为准)；在接到甲方通知后小时内响应，并在小时解决问题。乙方在解决现场故障时应采用备件更换的方法，以最快的速度解决问题，同时乙方承诺在到场后小时内提出解决问题方案，正常使用。乙方供货、保修过程中，因为乙方责任造成任何人身损害或财产损失的，由乙方足部分由乙方支付。 第十八条索赔．乙方对货物与合同要求不符负有责任，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。******项目木地板供货安装/招标文件/第四章合同条款方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同留进一步要求赔偿的权利。第十九条其它乙方提供公司法定代表人和总经理()个人担保函(个人担保必须得到公证部协议，本合同的任何修改和补充均应采用书面形式。消合同；因中止合同引起的一切损失由责任方承担，并承担违约责任。(以下无正文)******项目木地板供