工程施工合同范本标准版(工程施工合同模板)

工程施工合同范本标准版(工程施工合同模板)工程施工合同范本标准版1

个人借款合同范本标准版2023为范文网的会员投稿举荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

我们给别人借钱的时候，假如钱是很大一笔的最好签一个合同哦，那么你知道这种合同怎么写吗？今日我就给大家共享一下借款合同，就给大家一起来阅读哦!

个人借款合同范本1

甲方(借款人)_________________

身份证号码：_____________________

乙方(贷款人)_________________

身份证号码：______________________

甲乙双方就借款事宜，在同等自愿、协商一样的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。

乙方贷给甲方人民币(大写)______________，于____年____月____日前交付甲方。

借款利息：_________________

借款期限：

还款日期：____年____月____日。还款方式：现金/__________支付。

违约责任：

1、借款方的违约责任

(1)借款方不按合同规定的用途运用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约运用的部分，按银行规定的利率加收罚息。

(2)借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并从到期日起付日息1%.

(3)借款方运用借款造成损失奢侈或利用借款合同进行违法活动的，贷款方应追回贷款本息，有关单位对干脆责任人应追究行政和经济责任。情节严峻的，由司法机关追究刑事责任。

2、贷款方的违约责任

(1)贷款方未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金数额的计算与加收借款方的罚息计算相同。

(2)利用借款合同进行违法活动的，追究行政和经济责任。情节严峻的，由司法机关追究刑事责任。

争议解决方式：双方协商解决，解决不成，提交__________人民法院。

本合同自______生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方(签字、盖章)乙方(签字、盖章附身份证复印件)

合同签订日期：合同签订日期：

个人借款合同范本2

甲方(贷款人)：身份证号：

乙方(借款人)：

丙方(保证人)：

甲乙双方就借款事宜达成一样看法，签订此合同。借款用于公司业务发展经营、短期资金周转。

一、借款金额和还款时间

陕西中科网络科技发展有限公司向借款人民币写)(大写)。借款期限个月，自年月日起至年月日止。

二、还款方式

借款到期，乙方一次向甲方归还本金，并支付最终一期利息。假如甲方急需资金，需提前一个月通知乙方，乙方根据实际借款时间和规定的利息率计算利息，退还本金并支付利息。

三、借款利息

自乙方收到借款之日起，按实际收到款项金额计算利息。月利率%，按季度付息。借款利息以及到期本金的偿还账号如下：

开户行：

账号：

户名：

四、权利义务

甲方有权监督贷款运用状况，了解乙方的偿债实力等状况。乙方如不按合同规定运用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。(甲方提前收回借款的，应按规定减收利息。)

保证条款

1.乙方必需按借款合同规定的用途运用贷款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

2.乙方必需按合同规定期限还本付息。

3.若乙方至借款期满，未履行还款义务，由丙方供应连带责任担保。

五、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由当事人对双方友好协商解决，也可由第三人调解，协商或调解不成的，可由随意一方依法向人民法院起诉。

六、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式三份，三方各持一份。每份均具有同等法律效力。

七、本合同未做约定的，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

甲方(签章)：乙方(签章)：丙方(签章)：

地址：地址：地址：

联系方式：联系方式：联系方式：

签订时间：签订时间：签订时间：

个人借款合同范本3

借款人：(下简称甲方)法人代表：

贷款人：(下简称乙方)法人代表：

甲方是一家注册资本万元的有限责任公司，因生产经营项目的实施临时须要资金，乙方有闲置资金。为此，甲、乙双方依据有关法律、法规，在同等、自愿的基础上，为明确责任、恪守信用，经充分协商一样签订本借款合同，并保证共同遵守执行。

一、借款金额：元(大写：人民币)。

二、借款期限：从20年月日至20年月日止，借款期限为。借款到期后如双方无异议，则本借款合同自动延期年。

三、借款利率及计收方法：

1、借款利息为年息

，以甲方收到借款日计算利息。

2、到期一次性还本付息。

四、借款用途：本借款限于用于甲方生产经营项目，必需专款专用，未经乙方同意，甲方不得挪作他用。

五、借款偿还：

1、如甲方不能按期还款，最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请，届时乙方可在双方协商的基础上确定是否延期。

2、如乙方临时须要收回借款，应提前十五天向甲方提出还款申请，借款利息按实际借款天数计算利息。

六、违约和违约处理：

(一)下列状况均属甲方违约：

1、甲方未能按合同安排用款和还本付息。

2、未经乙方同意变更借款用途或挪作他用。

3、甲方违反本合同其他条款事项。

(二)依据违约状况，乙方有权实行下列措施：

1、对违约部分贷款加收最高不超过

罚息。

2、实行必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息及费用。

七、合同生效：本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同共贰份，双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜，双方进一步商定补充条款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同范本标准版2水利工程施工监理标准合同委托人：______________________监理人：______________________合同编号：______________________合同名称：______________________依据国家有关法律、法规，____（托付人名称）（以下简称托付人），托付____（监理人名称）____（以下简称监理人）供应（工程名称）____工程____（监理项目名称）____监理服务，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：______________________2、建设地点：______________________3、工程等别（级）：______________________4、工程总投资(人民币，下同)：_________________万元5、工期：_________二、监理范围1、监理项目名称：_________2、监理项目内容及主要特性参数：_________3、监理项目投资：_________4、监理阶段：_________(施工期、保修期)三、监理服务内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：自年月日至年月日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）元，由托付人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及说明依次1、监理合同书(含补充协议)；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本份，托付人执份，监理人执份。托付人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）或授权代表人：（签名）或授权代表人：（签名）单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电子信箱：电子信箱：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订地点：签订时间：年月日第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所给予的涵义：一、“托付人”指担当工程建设项目干脆建设管理责任，托付监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受托付人托付，供应监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与托付人(发包人)签订了施工合同，担当工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场干脆开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指托付人托付监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人依据监理合同约定所担当的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人根据合同约定的监理范围、内容和期限所供应的服务。八、“附加服务”指监理人为托付人供应正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。其次条本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。详细内容在专用合同条款中约定。通知和联系第四条托付人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致平安、质量事故的状况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第六条托付人对托付监理范围内工程项目实施的看法和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。托付人的权利第七条托付人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、平安、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。监理人的权利第八条托付人给予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报托付人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、平安技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施工图纸；四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得托付人同意；签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；七、发觉承包人运用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；八、当托付人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。托付人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构供应开展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出确定的问题作出书面确定，并刚好送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到托付人的书面确定，且托付人未说明理由，监理机构可认为托付人对其提出的事宜已无不同看法，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其给予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条供应监理人员在现场的工作和生活条件，详细内容在专用合同条款中明确。假如不能供应上述条件的，应按实际发生费用赐予监理人补偿。第十四条按本合同约定刚好、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并担当检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的确定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身意外损害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同供应给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件干脆或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务其次十条本着“遵守法律、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为托付人供应优质服务。其次十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。刚好将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交托付人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有改变的，应当刚好通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得托付人同意。其次十二条发觉设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向托付人报告。其次十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工平安生产状况。发觉存在质量、平安事故隐患，或发生质量、平安事故，应按有关规定刚好实行相应的监理措施。其次十四条监督、检查工程施工进度。其次十五条根据托付人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。帮助托付人向保险公司刚好供应一切必要的材料和证据。其次十六条协调施工合同各方之间的关系。其次十七条根据施工作业程序，实行旁站、巡察、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。须要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。其次十八条刚好做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。其次十九条编制《监理日志》，并向托付人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参与工程验收，做好相关协作工作。托付人托付监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥当做好托付人所供应的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的肯定期限内，未征得托付人同意，不得公开涉及托付人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等隐私。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不行抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于托付人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人缘由致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，托付人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人缘由暂停或终止监理业务时，其善后工作或复原执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生改变时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条托付人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。合同变更与终止第三十六条因工程建设安排调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人缘由致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大改变时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭遇损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设安排重大调整，或不行抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条托付人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应接着履行合同约定的义务和责任。第四十一条托付人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应接着履行合同约定的支付义务。第四十二条监理人未履行合同条款其次十一条、其次十三条、其次十四条、其次十五条、其次十七条、其次十八条、其次十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向托付人支付违约金外，还应接着履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应接着履行本合同约定的责任和义务。其他第四十五条托付人可以对监理人提出并落实的合理化建议赐予嘉奖。嘉奖方法在专用合同条款中约定。其次部分专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：。托付人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，托付人有权解除合同：1、；2、；3、。监理人的权利第八条八、当托付人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、；2、；3、。九、托付人给予监理人的其他权利：1、签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的详细权限）；2、签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的详细权限）；3、。托付人的义务第十条托付人向监理机构免费供应的资料为：序号资料名称份数供应时间收回时间保存和保密要求第十一条托付人对监理机构书面提交并要求作出确定的事宜作出书面确定并送达的时限：一般文件天；紧急事项_______________天；变更文件_______________天。第十三条托付人无偿向监理机构供应的工作、生活条件为：序号名称单位数量供应时间交还时间管理要求备注1生活、办公用房……2办公设施、设备……3检验、测试设备……4交通工具……5通讯设施6其他（水、电等）监理人的义务其次十条监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）。其次十一条监理人应当在本合同生效后天内组建监理机构，并进驻现场。其次十七条需旁站监理的工程重要部位是：。需旁站监理的关键工序是：。第三十条托付人托付监理人主持的分部工程验收：。第三十一条在本合同终止后天内，未征得托付人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等隐私。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法：一、支付时间为：。二、支付方式为：_____________________。第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：。二、支付方式为：。三、支付时间为：。违约责任第四十条托付人违约，应支付给监理人违约金。违约金：。第四十一条因托付人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算方法：。第四十二条监理人违约，应支付给托付人违约金。违约金：。争议的解决第四十三条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为：。二、仲裁机构为：。其他第四十五条托付人对监理人提出并落实的合理化建议的嘉奖方法为：_______________。第三部分附件本合同监理服务内容：（详细内容由双方协商确定）(一)设计方面1、核查并签发施工图，发觉问题向托付人反映，重大问题向托付人做专题报告。2、主持或与托付人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、帮助托付人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题探讨。4、审核承包人对施工图的看法和建议，帮助托付人会同设计人进行探讨。5、其他相关业务。(二)选购 方面1、帮助托付人进行选购 招标。2、帮助托付人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。(三)施工方面1、帮助托付人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报托付人批准。3、督促托付人按工程施工合同的约定，落实必需供应的施工条件；检查承包人的开工打算工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度安排、施工措施安排；审核工艺试验成果等。6、进度限制。帮助托付人编制限制性总进度安排，审批承包人编制的进度安排；检查实施状况，督促承包人实行措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度安排；向托付人提出调整限制性进度安排的建议看法。7、施工质量限制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的试验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；根据有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参加调查质量事故。8、资金限制。帮助托付人编制付款安排；审查承包人提交的资金流安排；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议看法；处理工程变更。9、施工平安限制。审查承包人提出的平安技术措施、专项施工方案，并检查实施状况；检查防洪度汛措施落实状况；参加平安事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参与工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，帮助托付人检查承包人的合同执行状况；做好验收的各项打算工作或者协作工作，供应工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时根据档案管理要求整理、归档并移交托付人。13、监督承包人执行保修期工作安排，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查缘由并提出处理看法。14、根据托付人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。帮助托付人向保险公司刚好供应一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。工程施工合同范本标准版3

工程施工合同

甲方：华能河南分公司

乙方：河南省鑫河建设有限公司

华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，依据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过充分协商签订本合同。

第一条工程项目

（一）工程地点：渑池县仁村乡洁白村、台口村、大水沟村。

（二）工程内容：

1、甲方供应的风力发电塔基础部分图纸全部内容,包括施工图中全部的设备预埋件（即锚栓组合件）

2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎）完成基础浇筑。

其次条工程总价：壹亿捌仟伍佰万元整（￥18500万元）

第三条合同工期

双方商定工期，开工日期为2023年5月15日，竣工日期为2023年5月15日工期12个月。

第四条工程质量

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。

（二）工程合同一经双方签订，乙方设备进场，三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方赐予免费修补。

第五条材料设备供应

（一）工程所需材料由乙方根据甲方制定的品牌、型号选购 。

（二）材料设备附有出厂的合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条付款方式

（一）大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。

（二）以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

（三）单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的80%工程款，剩余款项一年后一次性付清。

第七条责任范围

（一）甲方责任

1、负责解决施工现场用水、用电，道路畅通。

2、甲方保证按任务书约定付款到位。

（二）乙方责任

1、乙方进场需听从甲方管理；

2、乙方需保证施工进度和工程质量，延期一天罚款1010元。

3、凡施工期间发生的施工质量平安事故责任由乙方负责。

4、乙方负责刚好清理建筑垃圾，生活垃圾，及设备材料的保管工作。

第八条其他事项

（一）合同签订后，由于乙方人员失误造成甲方损失的，损失时由乙方担当。

（二）由乙方不具备施工条件造成停工损失的，由乙方担当责任。

（三）合同其他未尽事宜，经双方探讨另立补充条件，与本合同同具法律效力。

（四）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

托付人：托付人：

日期：日期：

工程施工合同范本标准版4

标准版土方工程承包合同为范文网的会员投稿举荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

土方工程具有施工工期长,工程量大、施工条件困难、劳动强度大等特点。你知道土方工程承包合同是怎样的吗以下是我为大家整理的土方工程承包合同范文，欢迎参考阅读。

标准版土方工程承包合同1

发包方：___________________________________________(以下简称甲方)承包方：___________________________________________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一)工程名称：_华能蒋公岭风电场(48MW)新建工程__

(二)工程地点：_九江市都昌县多宝乡__________

(三)工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。

其次条工程价款

(一)合同价款：本合同采纳单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所须要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而变更。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3;土石方开挖为18元/M3;钢筋加工750元/吨3;基础环安装为11500元/台。其它若甲方须要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

第三条工程质量及技术要求

本工程严格根据国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程平安生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：

1、乙方依据甲方供应的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格根据图纸和验收标准、规范执行。

2、进场施工前，必需提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、平安文明施工方案及质量保证措施和适当支配抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。

3、根据施工要求施工，废渣刚好清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。

第四条工程价款结算

结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐藏验收除外)和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款。

第五条双方责任

(一)甲方责任

1、因甲方供应施工图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施不详、不刚好或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实

2

际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。

(二)乙方责任

1、乙方应严格根据国家有关平安施工规范进行施工，实行严格有效的平安防护措施，加强对现场施工人员的平安教化。杜绝重大平安事故的发生，如发生事故由乙方担当一切责任，并担当由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

2、乙方依据甲方供应的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格根据甲方批准的施工方案组织施工，必需组织足够的机械、人员进场，绽开施工。

3、乙方应严格根据国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工,外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，

4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，

5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量(基坑实体积)为准，作为结算依据。

6、乙方应严格遵守《工程现场管理方法》，支持协作监理和甲方人员的正值要求，听从统一指挥，根据监理及总包单位的现场管理进行施工，全力协作总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

3

7、乙方应根据甲方的要求为现场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外损害保险，否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁。

第七条附则

(一)本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。

(二)本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

发包方：(章)承包方：(章)

地址：地址：

签约时间：年月日签约时间：年月日4

标准版土方工程承包合同2

发包人(以下简称甲方)

承包人(以下简称乙方)，

经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：

开挖、运输土方元/m3(石砂)。

四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。

达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;

否则担当整修、返工费用。

六、平安要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。

否则出现平安事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。

保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：

采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：

联系电话：联系电话：

年月日年月日

标准版土方工程承包合同3

甲方名称：

乙方名称：

本着同等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成市政广场(中心广场)土石方平场工程承包合同协议如下：

一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容(土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土1881011立方米、平整场地73310平方米)。

二、工程地点：宜宾市市政府对面。

三、平安：在施工过程中，一切平安事故由乙方自行负责。

四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部(甲方)的技术要求施工，平安施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路修理、卫生由乙方自行负责搞好。

五、乙方应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发觉，应要求乙方重新施工，因乙方缘由达不到约定标准，由乙方担当重新施工的费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方积累高度按规划设计规定的高度以下。

七、价格：本工程采纳以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容)。综合单价人民币6.10元/m由乙方自负盈亏包干施工。

八、施工现场内的障碍物(含房屋搬迁、水电拆迁)由甲方负责清除，决不影响乙方施工。施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。

九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。

十、工期：以40个工作日完成全部承包的工程(因乙方缘由，工期每延误一天，甲方将对承包人处以20_元的罚款)。若发生人力不行抗拒的自然因素或特别缘由，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的缘由造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责担当损失费。

十一、付款方式：乙方按到甲方进场通知即入进场施工。甲方首次预付机械油料费10万元(进场三天内付款)，每10天以工程进度付款50%。工程竣工并通过验收后，双方完成工程结算，在双方完成工程结算后7日内甲方支付75%的工程款。3个月内甲方付清乙方余款。

十二、结帐方式：乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算。

十三、保证金：在双方签定合同时，乙方交5000元保证金给甲方，工程验收合格后退还(无息)。

十四、违约责任：在执行合同过程中如有单方违约，应由违约方担当未违约方的一切损失，另由违约方支付违约金人民币5000元给未违约方。如有争议按国家《劳动法》和《经济合同法》执行。

十五、本合同经甲乙双方签字即生效，付清工程款后自行失效。本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方友好协商解决。

甲方代表：乙方代表：

工程负责人：工程负责人：

现场负责人：现场负责人：

年月日

工程施工合同范本标准版5

合同编号

G*-**

密级

集团公司2023年度科技发展安排课题合同

课题名称：

承担单位：

课题负责人：

起止年限：2023年月至年月

填写说明

1.1、本合同由集团公司科技管理部与课题担当单位签订，甲方为集团公司科技管理部，乙方为课题担当单位。

2.2、本合同一式六份，甲方三份，乙方两份，课题负责人一份；

3.3、合同采纳A4纸打印上报，填写内容采纳小4号宋体。

4.4、合同编号以“集团公司年度科技发展安排”中合同号为准。

5.5、合同密级由课题担当单位提出建议，集团公司科技管理部审定。

一、国内外现状及简要说明

我国幅员宽阔，有70%的国土面积为山区，地质条件非常困难，是世界上喀斯特地貌分布面积最广的国家之一。我国境内可溶岩分布面积达3400000km2，约占我国国土面积的1/3。其中，袒露于地表的碳酸盐岩面积为910100km2，接近我国国土面积的1/lO。如此广袤的岩溶面积，严峻影响着我国交通基础设施的建设和发展。喀斯特地貌不良地质条件给隧道的施工和运营造成了严峻的威逼。

喀斯特地貌岩溶隧道问题的探讨可以追溯到上世纪30年头的前苏联，当时召开了第一届全苏喀斯特会议，此会议由舍维亚科夫院士发起。在70年头，德国也首次实行了主题为“与可溶岩有关的工程地质问题”的国际研讨会。

当前岩溶隧道施工技术在溶洞施工处治工艺和施工方法的探讨方面比较丰富。但由于问题的困难性，喀斯特地貌高速铁路隧道系统探讨还不足够，距解决隧道施工中出现的困难问题尚有差距。

二、主要探讨内容、关键技术及探讨方法

1、困难艰险重山区大临便道施工

（1）探讨内容

在困难艰险重山区进行大临便道建设，不仅要面临喀斯特地貌重山区带来的多种建设难题，还要在规划选线之初将全部自然环境因素考虑进去，尽可能规避自然灾难对基础设施的负面影响，如暴雨、飓风、滑坡、泥石流、滚石等。施工难度有多高，可想而知。

（2）关键技术与探讨方法

①施工便道规划选线

施工便道规划选线应在充分调查工程所在地自然环境、地质状况、社会风俗、既有房屋利用条件等的基础上，依据工程规模、特点和施工组织要求等进行规划选线，确定施工便道标准。

②施工便道平安风险预控

施工便道无论在施工期还是运营期都应当以人为本，坚持平安发展，坚持“平安第一、预防为主、综合治理”的方针。同时应建立应急管理制度、成立组织机构、明确人员职责，依据现场可能发生的紧急状况，编制应急预案。

2、加工场智能建立

（1）探讨内容

加工场运用大量的智能机械达到高度的自动化加工，削减人工操作；提高工作效率和生产效率；使整个工艺的加工流程稳定，提高产品的质量与标准。

（2）关键技术与探讨方法

设备选型依据工程规模及加工场至各工点运距主要设备配置根据专业化、自动化流水作业配置。

主要设备包括双柱卧式金属带锯床、小导管箭头成型机、多功能联合冲剪机、数控弯拱机、数控龙门式等离子切割机、智能钢筋弯箍机器人、8字筋对焊机、8字筋液压成型机、数控小导管打孔机、智能钢筋焊网机、数控全自动调直切断机等。通过智能机械生产，对比传统加工方法，探讨其经济价值。

3、拌和站管理系统

（1）探讨内容

拌和站是现场施工最重要的基础保证，通过拌和站管理系统达到“提高效率、节约成本、保障平安、轻松管理”的精细化管理目标，减轻各个岗位人员的负荷，削减各种错误率，提升生产效率。

（2）关键技术与探讨方法

依据工程规模，合理配置拌和站管理系统中生产管理、试验室管理、原材料管理、设备监控、手机APP等各功能模块，对接拌和站厂家的工控系统，保证数据精确，传输稳定，流程化管理，图形化操作。

4、信息化系统

（1）探讨内容

依托铁路工程管理平台，实现信息资源共享、各单位刚好沟通、管理模式及业务流程的优化，达到优化管理过程，提上升速铁路建立品质的目的。

（2）关键技术与探讨方法

依据工程规模，合理配置铁路工程管理平台各模块的应用，在原有工作的基础上，实现各种数据的自动抓取、自动分析、自动形成各种直观的图形化报表，便于各方了解项目有关信息，第一有利于提升工作速度，其次有利于提升管理质量。让工程的透亮度提升，使大家可以更精确、深化驾驭工程建设状况。利用共享的信息平台为有效的建设项目管理供应了基础数据信息。

主要运用模块有资料管理系统、劳务工管理系统、基于BIM技术的征拆进度现场管理系统、施工日志（包含检验批）系统、沉降观测系统、超前地质预报系统、围岩量测系统、视频监控系统、桩基检测系统、物资设备系统、验工计价系统等。

5、岩溶隧道体外排水系统

（1）探讨内容

隧道围岩范围内岩溶水的存在使得隧道工程地质和水文地质条件发生改变，造成围岩强度降低，渗透水压力增加；而岩溶水的渗透、结晶问题将导致隧道运营病害，同时又具有侵蚀性，对隧道结构、防排水工程等的侵蚀作用不行忽视。所以隧道排水特别重要，本探讨就是为了探讨岩溶隧道的体外排水系统，削减水害。

（2）关键技术与探讨方法

协作中铁二院对困难岩溶新型衬砌结构体系探讨的科研成果，隧道排水采纳双侧沟+中心水沟排水；拱墙衬砌背后设φ50环向盲管，两侧边墙角旁边铺设φ80纵向盲管，隧底设置φ50环向盲管，围岩集中出水点设置专管引排至中心水沟；侧沟壁与道床板间设纵向排水槽，排水槽与中心水沟间设置横向水沟；边墙设置泄水孔，孔径φ110；可溶岩地段中心水沟两侧交织设置竖向泄压孔，并设弯管引入中心水沟。仰拱及填充浇筑时预留φ110PVC管。

6、大型机械化配套施工

（1）探讨内容

目前，我国铁路隧道在建设配套技术水平、施工装备以及国产化还处于隧道施工机械化初期，该项主要为铁路隧道施工Ⅰ、Ⅱ级机械化配套方案的实施与优化，达到“自动化减人，机械化省人”的目的，同时，削减平安隐患，满意平安目标。

（2）关键技术与探讨方法

以开挖钻孔作业线（全电脑三臂凿岩台车）、加强支护作业线（多功能拱架安装台车）、喷混凝土作业线（湿喷机械手）、仰拱作业线（移动式仰拱栈桥、自行式弧形模板）、二次衬砌作业线（防水板铺挂台架、轻型二衬台车、蒸汽养护台架）、水沟电缆槽作业线（水沟电缆槽台车）6条生产作业线为主，对作业线所需工装、配套设备进行优化调整，形成铁路隧道施工Ⅰ、Ⅱ级机械化配套方案。

7、困难地质隧道超前地质预报系统

（1）探讨内容

隧道超前的目的是为了进一步查清隧道开挖工作面前方的工程地质与水文地质条件，指导工程施工顺当进行；降低地质灾难发生的几率和危害程度；为优化工程设计供应地质依据；为编制竣工文件供应地质依据。超前地质预报的要内容为地层岩性、地质构造、不良地质、地下水进行预料预报。

（2）关键技术与探讨方法

铁路隧道超前地质预报采纳地质调查法、超前钻探法和物探法，做到地质调查与勘探相结合、物探与钻探相结合、长距离与短距离相结合、地面与地下相结合、超前导坑与主洞探测想结合，并对各种方法预报结果综合分析，相互验证，提高预报精确性。

8、艰险山区长大隧道精密限制网测量技术

（1）探讨内容

隧道工程测量是在隧道工程的规划、勘测设计、施工建立和运营管理的各个阶段进行的测量。为保证隧道能按规定的精度正确贯穿及相关的建筑物与构筑物的位置正确，从而要求：规划阶段，供应隧道选线用的地形图和地质填图所需的测绘资料；勘测设计阶段，在隧道沿线布测测图限制网，测绘带状地形图，实地进行隧道的洞口点、中线限制桩和中线转折点的测设，绘制隧道线路平面图、纵断面图、洞身工程地质横断面图、正洞口和协助洞口的纵断面图等工程设计图；施工建立阶段，依据隧道施工要求的精度和施工依次进行相应的测量，首先依据隧道线路的形态和主洞口、协助洞口、转折点的位置进行洞外施工限制网和洞口限制网的布没及施测，再进行中线进洞关系的计算及测量，随隧道向前延长而阶段性地将洞内基本限制网向前延长，并不断进行施工限制导线的布测和中线的施工放样，指导并保证不同工作面之间以预定的精度贯穿，贯穿后进行实际贯穿误差的测定和线路中线的调整，施工过程中进行隧道纵横断面测量和相关建筑物的放样，以及进行竣工测量；在施工建立和运营管理阶段，定期进行地表、隧道洞身各部位及其相关建筑物的沉降观测和位移观测。

（2）关键技术与探讨方法

①隧道平面限制测量应结合隧道长度、平面形态、协助坑道位置以及线路通过地区的地形和环境条件等，采纳GPS测量、导线测量、三角形网测量及其综合测量方法。

②隧道高程限制测量采纳水准测量、光电测距三角高程测量。

③隧道变形测量在隧道主体工程完工后进行，变形观测期不少于3个月。

④运营及养护修理阶段，对各级限制网的复测、构筑物变形监测、区域沉降地段变形监测、轨道几何状态检测等。

9、困难岩溶隧道综合