有关通信工程施工合同模板(1980字)

第页共页有关通信工程施工合同模板(1980字)有关通信工程施工合同模板(1980字)。通信工程施工合同模板(篇一)甲方：_________乙方：_________甲乙双方在平等互利的根底上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营答应证范围内的经营工程，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的考前须知，甲乙双方订立本协议，如下条款：1、乙方作为甲方具有一定施工才能的施工队伍，代表甲方在郑州挪动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交纳%管理费。2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建立单位要求，按期保质保量如期完成，但凡用包工、包局部材料的工程工程，自购材料局部工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进展工程施工。3、乙方应妥善保管和使用建立方提供的工程所有材料,乙方负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料，凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得有违法行为，否那么后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不得做有损甲方形象的事，否那么甲方有权单方终止合同，并追究乙方的经济责任。5、乙方经营要符合国家《合同法》《平安消费法》等法律、法规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资签订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任。6、乙方的业务费自行承当。经营上实行内部独立核算，自负盈亏，债权债务自行承当。7、乙方所承接的工程工程，不得以任何形式进展转包，否那么，所产生的后果由乙方负全部责任。8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。9、乙方应认真负责进展施工，确保各工程工程的质量和平安，10、乙方施工全过程严格要求进展施工，确保现网网络平安、稳定运行，假如由于乙方施工造成现网网络故障，乙方要承当一切责任。乙方必须按照通信技术标准向建立单位提交合格的通信工程，工程验收及工程保修期间所发生的一切费用由乙方负责。如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。11、乙方应为参与施工所有人员购置人身意外伤害保险，并与人力资签订劳务派遣合同，乙方要确保民工工资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个民工手中，方可进展工程施工。12、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，有效期限为一年，一年内双方假设有异议，可提早一个月友好协商解决，另行签订补充合同。假如一年内本合同所涉工程未开工，合同的有效期顺延至乙方所承包的工程工程开工交接完毕之日。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日通信工程施工合同模板(篇二)发包方：〔以下简称甲方〕联络：(以下简称乙方)随着通信事业的开展，竞争日趋剧烈，为进一步强化管理，进步工程质量，促进经济效益，增强企业声誉，经双方友好协商，一致同意，共同遵守以下条款：一、工程质量标准：按邮电部部颁标准和建立单位有关要求执行。二、结算编制及定额：按邮电部(20__)75号文件《通信工程建立概、预算编制方法及定额》、中国_____补充定额和_____相关的管理方法及标准要求执行。三、建立单位名称：_____四、工程名称及地点：工程名称：。工程地点：五、挂靠期限：__年__月__日至__年__月__日六、工程款结算、支付：1、工程费以建立单位的审计结果为准;2、管理费收取形式：1)、管理费为____%(含甲方向建立单位开票的营业税);乙方需提供乙方所得工程款发票。2)、管理费为____%(含甲方向建立单位开票的营业税);乙方不提供乙方所得工程款发票。3)、管理费为(甲方向建立单位开票的营业税由乙方缴纳);乙方需提供乙方所得工程款发票。4)、管理费为____%(甲方向建立单位开票的营业税由乙方缴纳);乙方不提供乙方所得工程款发票。3、假设工程审计后发生审减费，此费用由乙方自行承当并缴纳。4、工程款支付：甲方收到建立单位的结算款并收取管理费用[管理费用=(审定金额-材料采管费)×__%+材料采管费]后__天内与乙方结算清(因乙方须向别人承当经济或法律责任的，在事情尚未了结或者由于乙方的原因可能导致甲方对外先行赔付，甲方有权暂扣此款)。七、工程施工中所需要的车辆工器具、消费管理费用由乙方自行解决，甲方不负担任何费用;八、双方责任：甲方：1、负责与建立单位签订合同。2、负责向建立单位开具发票。3、在收到建立单位工程款后向乙方支付相应工程款。4、指定工程工程负责人，对工程平安、工程质量、施工工艺、工程进度、客户意见及客户满意度等进展跟踪与监视，发现问题有权要求乙方及时整改或改良。乙方：1、负责编制甲方指定工程负责人认可的施工方案及进度方案，解决施工人员的消费、生活设施。2、由建立方(或甲、乙方)提供的主要材料、设备构配件等，必须在检查合格后，方可用于工程中。3、及时向甲方提供施工进度、初验终验通知。4、服从甲方工程负责人的指挥及调度，承受甲方质量检查小组的检查，不合格的地方，需立即返工或整改。5、施工按标准工序分步进展，隐蔽工程须及时进展质量鉴证，及时向甲方上报施工进度。6、至少配专职技术员一名，工程完工并出版开工文件后，直接通知建立单位验收并承当验收费用。7、需配专职监视平安员，在每个工程施行前必须对施工范围的`所有路由进展平安查勘，对有可能危及施工平安的地方(如电力线、播送线、高压线、跨越公路、复杂地段等)应制订经甲方指定的工程工程负责人认可的平安措施和相应的施工方案，施工中严格执行制订的平安措施和施工方案。8、需配专职材料管理员，做好各种材料的日常登记和管理工作，严格实行“一缴一领”制度，杜绝各种材料的偷卖和浪费。9、一切伤亡事故自行负责处理，甲方不承当任何责任及费用。10、工程开工验收通知之日起，一年内由于施工原因此发生的质量问题，应立即按照建立单位的要求无偿返工修理。11、负责处理施工中发生的质量事故。12、应随时保持与甲方的联络，确保通信畅通无阻。13、负责向甲方提供建立单位认可的开票根据。14、结算工程款前，提供符合要求的全额发票及承当所得费用的税金。九、为了甲乙双方的长远利益，共同商定：1、双方必须遵守国家的各种法律法规，如任何一方发生违法违规事件，由发生方自行承当各种责任及费用。2、乙方偷窃盗卖甲方(建立方)材料，那么甲方对该单项工程款不予结算。3、发生平安事故或质量事故，甲方有权扣罚该工程款的20%。4、工程验收未能通过，乙方应立即在甲方(建立单位)规定时间内返工、整改，在规定时间内乙方不进展返工、整改的，甲方有权指定其它施工队进场返修或整改，其费用按工作量的二倍在乙方工程款中扣除。5、乙方负责工程工程的全过程管理，包括工程业务承接、工程进场施工、管理、验收、审计、回款等所有工作及所发生的相应费用由乙方负责，与甲方无关。6、乙方承诺：乙方在履行本合同以及以甲方名义与建立单位签订的相关合同中，由于乙方的原因或过错造成一切损失和责任，均由乙方承当;假如造成甲方损失或对外赔付，甲方有权向乙方进展追索，乙方应赔偿甲方的一切损失。十、以上未尽事宜，经双方共同协商解决，如有必要补签的协议书均为本合同的组成局部，享有同等效力。十一、本合同经双方签字盖章后生效，款项结清后自动失效。本合同共四份，双方各执二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日通信工程施工合同模板(篇三)甲方:乙方:甲方将以下施工工程及内容的工程量分包给乙方施行。经双方协商达成如下施工协议，甲乙双方要严格遵守。工程名称：20__年度线路(光、缆)及设备工程工程内容：布放光电缆及其配套的施工工程一、在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺局部由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后5日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，5日内扣发500元，再拖延一天追加扣罚100元。(1)工程图纸由甲方提供，开工后5日内乙方应提供详细的施工技术资料，详细要求为：(一)电缆工程(1)施工完毕的实际施工图纸，必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数(2)每条电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明(3)每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。(4)箱号、线号要与交箱内的线路统一。箱号的配置要根据情况，按户线多少来配置(5)做完箱、线完头，要从交线箱与分线箱的两头末端进展对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录(6)最后由乙方把开工材料装订成册(详细见开工资料样本)，开工时做好余料点交工作。(二)光缆工程1、施工完毕后实际是施工图纸。必须标明光缆的实际布放路由。2、开工图纸中必须标明布放的光缆长度，即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。3、必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。4、最后乙方把开工资料装订成册(详细见开工资料样本)，开工时做好工余料点交工作。二、验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。三、施工中，乙方应执行有关平安技术操作规定，必要时应设立明显的施工标志，如出现因乙方违章而出现的伤人事故，其处理费用由乙方承当，甲方可出面协助处理。甲方为下属工人购置意外伤害保险。四、乙方在施工中要按甲方要求的时间开工，不得无故推延工期，推延一天扣工程款10%五、对电工程，施工人员需持有有电工证六、工程费用的结算按照以下规定执行。(1)按承包工程决算综合工日_23元记取工程费。(2)隐蔽工程及签证工日按现场实际发生情况计取工日。(3)承包工程决算综合工日根据乳山联通公司定审的工日为准。七、在工程验收时发现问题需要返工的，由乙方负责整改，待全部验收合格，决算到位后20日内向乙方付清工程款。八、乙方超过规定日期验收，偿付逾期违约金按工程款日千分之5计算。九、承包方式：包工不包料十、本合同正式一式二份，双方各执一份。十一、本合同未尽事宜由双方协商解决。第二局部甲方将以下施工工程及内容的工程量分别包给乙方施行。经双方协商达成如下施工平安协议，甲乙双方要严格遵守。一、工程名称：小型(或零星)管道工程及线路设备工程。二、工程内容：20__年度铺设管道、砌入孔;布放光、电缆等三、双方职责：(一)甲方：1、对乙方的平安隐患有权提出并要求乙方整改。2、定期想甲方及建立单位(业主)通报工地平安消费情况。3、乙方发生平安事故时及时上报，并协助甲方按要求及时处理。(二)乙方：1、乙方所用施工人员必须是劳动法及国家有关规定的合法劳动人员，不得赵勇未成年人，等，所用人员必须身体安康，智力正常;乙方必须将所用施工人员的身份证复印件及无犯罪记录证明交给甲方，由甲方装订成册备案。2、在施工前，乙方必须对所有参加施工人员进展平安培训和平安教育，经培训合格前方可进展施工操作，并在施工过程中定期进展平安总结、教育、检查及消除隐患。3、乙方必须为其施工人员装备劳动所需的劳保用品及平安防护设施，平安设施及用品不到位严禁施工。4、严格按照部标准和设计要求进展施工，严格按照施工平安消费操作规程进展操作施工。5、乙方必须听从甲方有关人员对其进展平安教育及要求，对指出的平安隐患和缺陷要掀起改正。6、在施工过程中，要保证工程质量，并保护线路上原有的设施。严禁损坏原有的通信设施及线路，由此造成的损失由乙方自行承当，假设造成通信电路的阻断，乙方在承当经济责任的同时，还有根据情节的严重程度进展处分，对违背纪律的责任人由执法部门进展处置。7、乙方主要管理好自有及租用的车辆，确保行车及人身平安，假设发生交通事故，乙方要根据有关法规进展处理，必要时甲方派人协助，但此后发生的费用及赔付由乙方负责，严禁酒后驾驶。酒后施工，否那么出现的一切事故由乙方承当。8、乙方要教育所有参加施工人员，遵纪守法，遵守国家法律法规，遵守社会治安条例，严格酗酒滋事。打架斗殴，如发生违法乱纪现象责任自负。9、要管好建立单位所提供的材料，要有明细账，不得浪费，丧失赔偿，严禁监守自盗，严禁变卖工程料、剩余料、废料及拆旧料。如有违背除没收非法所得，还将视情节轻重扣罚工程款，直至终止合同，或交司法机关处理。10、乙方要做好防火、防爆预防工作，采取措施防止各类火灾、爆炸事件的发生，假设因乙方责任引发火灾及爆炸，责任及所示由乙方赔付。11、乙方要做好防中毒工作，采取防毒措施，施工中做好人井通风及毒气检测工作，注意观察及防范周围环境中有无害、有毒物质、气体，注意饮食卫生，采取防范措施，防止中毒事件的发生，否那么责任及损失自负。12、乙方要做好放防触电平安工作，在施工过程中，按规定进展联络停电，采取必要的防电措施，防止触电事故的发生，夏季施工同时做好防雷击事件的发生，严禁在雷雨时进展施工。13、乙方在进展攀、等高作业时，必需要有正规的攀、登设备。并按照相关平安规定，做好防护措施。14、乙方因平安问题引发的责任事故造成人员的伤亡，由乙方自行承当经济、法律责任。15对于本文未涉及的方面所出现的平安问题及事故，将根据有关法律规定、及上述原那么进展处理，因乙方原因引发的责任事故造成人员伤亡，责任自负，甲方不负担责任及损失和赔付。假设乙方平安消费工作措施薄弱、各类平安隐患较多、问题及事故频发、出现较大平安消费事故等，甲方有权终止与乙方的施工协议，终止合作关系，今后不再将工程分包给乙方。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日通信工程施工合同模板(篇四)通信工程施工合同合同编号：发包方〔甲方〕：铁通中心承包方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建立的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1．工程名称：；2．工程地点：；3．工程范围和内容：。第二条甲方权利和义务1、组织工程建立工程的技术交底，向乙方明确施工任务；2、提供必要的施工条件；3、负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表；4、指派甲方代表对建立工程工程进展全面协调和监视检查；5、在乙方提供全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建立浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业〔或公司〕施工资质证书、企业根本情况等相关资料；2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的根据；3、乙方不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人；4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包；5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案；7、严格按设计文件及《gb/t50312-2000》、《本地网通信线路工程验收标准yd5051-97》等标准要求施工；8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任；9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监视，工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进展自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进展隐蔽和继续施工。否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任；10、线路工程的施工，乙方同时承当机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程开工后半年内，乙方应服从甲方的要求进展该工程范围内的机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，实在做好平安消费工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期年月日，开工日期年月日。第五条开工验收1、工程开工后，乙方应向甲方提交开工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20xx]32号关于《工程开工文件编制规定》的要求编制完好的开工文件。2、甲方收到乙方提供的全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为根据。通信工程施工合同模板(篇五)工程名称：甲方(委托人)：xx市电信工程乙方(受托人)：二○○九年三月十八日工程合作施工协议书甲方(委托人)：xx市电信工程乙方(受托人)：按照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的详细情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。一、工程工程1.工程名称：2.建立单位：3.工程地点：xx市4.本合同价款：￥元(实际按建立单位审定的工程结算价款施工费的%作为乙方承包价款)。5.工程分包形式：包工包料二、甲方责任1.甲方负责协调乙方工程结算工作。2.负责监视工程施行的管理工作，负责审核工程施行方案。3.指定工程工程负责人，协助办理工程变更、验收和工程施行的其他事宜。4.甲方有权监视乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的局部进展质量检查。三、乙方责任1.乙方不得将所承当的工程局部或全部转包第三方。2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度方案。3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进展施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余局部须在工程完毕后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方、监理单位和建立单位确认。5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承当返工费用。6.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，杜绝发生施工平安事故，妥善处理施工中发生的争议。7.工程开工未移交建立单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。及时支付工人的工资，不得借故拖欠，甲方有权检查和监视工人工资的发放情况。发生劳资纠纷时，由乙方承当法律责任。9.参加验收，编制结算和开工文件，配合甲方进展相关验收移交工作。四、工程工期1.本工程施工日期为。2.因甲方原因影响工期，工期顺延。3.因设计变更及不可抗力因素等非乙方原因，影响工期，工期顺延。4.因乙方责任不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。五、质量保证1.本工程必须通过建立单位的初验、试运行、终验。2.乙方必须健全质量检验制度和质量控制体系，现场设质量平安检验员，做好自检记录。3.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图纸组织施工。六、平安施工1.乙方必须贯彻执行国家及行业的平安消费法律、法规及标准和标准。2.必须遵守甲方平安消费规章制度，严格遵守操作规程，不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。3.乙方原因所造成的平安事故，由乙方承当全部责任、损失和费用。4.乙方必须严格按要求施工，杜绝亡人事故，否那么相应责任自负。七、工程验收1.验收必须按信息产业部颁施工及验收标准要求进展。2.工程质量经历收评定为不合格工程，乙方需无条件返工，返工费用由乙方承当。八、开工结算和付款方式1.甲方收到建立方(或投资单位)关于本工程的工程款项(预付款、进度款、结算款等)后，在15个工作日内向乙方支付相应的款项。2.付款程序：乙方应遵守甲方的付款程序，甲方有义务向乙方介绍甲方财务部的付款流程。工程款支付以银行转帐方式进展支付九、违约责任1.合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，毁约方承当赔偿因此造成各方的全部经济损失。2.除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承当违约责任后仍必须继续履行合同。3.因工程质量造成的损失，乙方承当全部责任并赔偿全部经济损失。十、仲裁条款甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向有管辖权的人民法院起诉。十一、其它约定1.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。2.本合同经签字盖章后生效，工程验收合格并全部付清工程款后失效。3.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具同等效力。甲方：(盖章)乙方：(盖章)单位名称：xx市电信工程单位名称：法定代表人：______法定代表人：______委托代理人：______委托代理人：______：______：______合同签署日期：______年______月______日通信工程施工合同模板(篇六)甲方：乙方：为了加快通信建立，保障工程平安施工，进步工程质量，甲方与乙方签订施工平安协议，以明确双方责任，共同遵守。一、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。在施工期间发生的一切平安事故，及人身伤亡事故均由乙方承当。二、乙方应保护通信设施，严格遵守操作规程，施工期间无责任性人员伤亡事故无责任性通信阻断及其它平安事故。三、乙方应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违背平安管理的规定进展施工。四、乙方要经常进展平安检查，催促落实平安操作规程，特别是对有电力线等地形复杂的施工现场必须有工程经理在场监视才能施工。五、根据工程要求，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。六、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安消费等的管理规定，按规定办理有关手续。七、已开工工程未交付甲方之前，乙方按施工合同专用条款的约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复。八、按施工合同专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。九、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，协议有效日期自签字日期至______年______月______日。甲方:乙方：______负责人(代表人)：______负责人(代表人)：____________年______月______日______年______月______日通信工程施工合同模板(篇七)一、实习概述：1)、实习目的：实习是大家对自己所学专业对口职业的一个认识，同时也是大家对在校学习课程的一个新的认识，将知识如何运用于理论，并对通过自己的爱好和专长选择适宜的岗位。详细实习目的表达在一下几个方面：首先，从工程理论才能培养上讲：通过消费实习，同学们才能更好的理解和认知书本上学到的知识和工程应用背景，既能开拓同学们的视野，同时又能锻炼同学们的工程理论才能。其次，从社会理论才能培养上讲：通过消费实习，同学们可以走访各种企业，理解和认知企业文化和工作管理，为大家今后就业做好准备。在实习期间大家应该认真的考虑，你今后的就业方向和就业区域，提早做好心理上的准备。最后，从创新才能培养上讲：通过消费实习，可以激发同学们对新事物进展分析^p和考虑才能，从而更好的进展综合创新才能的培养。总之，实习对于刚进入职场的应届毕业生来说是非常必要也是非常重要的一门课程，只要大家认真对待，将会有很大的收获。2〕、实习单位及简介广州讯联实业通信工程湖南分公司主要经营：通讯设备安装、调试，电子计算机软、硬件设计等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、创始经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理形式，完善的技术，周到的效劳，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心效劳于客户，坚持用自己的效劳去打动客户。服务于中国联通、中国电信、中国挪动、网通、摩托罗拉、爱立信、诺基亚、华为、中兴等著名企业。主要从事通信工程基站各工程的施工和设备维护业务。包括基站的土建、装修工程、G网、C网整套设备的安装、调试、割接入网和光缆架空、管道工程、营业厅、交换局、数据局的装修工程，以及宏蜂窝基站〔包括GSM、CDMA网络宏蜂窝〕、室内分布设备线路、传输〔光缆〕设备线路、数据接入设备线路和动力及外围设备线路等工程的综合代维业务、网络优化等工程。3〕、实习时间：20xx.6.25—20xx.7.44〕、实习地点及内容简介：Ⅰ、湘潭大学校内，主要对本次实习的目的及内容进展讲解，对所需要的一些根底知识的准备，涉及到的内容包括：通信行业动态及职业分析^p讨论讲座及国家村村通宽带工程理论根底讲座、基站建立、传输链路建立、覆盖用户站建立、无线优化技术理论根底。详细内容如下：1、国家村村通宽带远程无线传输覆盖WiMAX介绍随着通信网的进一步开展，WiMAX作为一种面向“最后一公里”接入的标准，尤其在目前全球缺乏统一宽带无线接入标准之际，有重要现实意义与战略价值。该标准大体可以分为两种，一种是IEEE802.16d标准，支持固定宽带无线接入系统空中接口；另外一种就是目前正在制定中的IEEE802.16e、支持固定和挪动性的宽带无线接入系统空中接口标准。全球微波接入互操作性〔WiMAX，WorldInteropera-bilityforMicrowaveAccess〕是一项基于IEEE802.16标准的宽带无线接入城域网〔BWA-MAN〕技术，也可以称为IEEEWirelessMAN。该技术是针对微波和毫米波频段提出的一种新的空中接口标准，其主要目的是提供一种在城域网一点对多点的多厂商环境下，可有效地互操作的宽带无线接入手段。挪动WiMAX无线技术的问世终于让多年来一直觊觎挪动通讯业话语权的各大美国技术巨头看到了一线希望。挪动WiMAX可以提供毫不逊色于常规3G挪动通讯技术的数据传输速率，而且由于挪动WiMAX基于更高效的新一代无线技术，因此部署本钱远远低于常规3G技术。更重要的是，由于挪动WiMAX是基于Inter协议的技术，因此可以如同无线DSL技术一样，使运营商可以利用单一的数据流量承载包括语音呼叫、到WEB阅读与视频传输在内的多种效劳，远远优于现行挪动运营商语音与数据效劳各自为战的形式。WiMAX具有如下特点：〔1〕传输间隔远：无线信号传输间隔最远可达50km，并能覆盖半径达1.6公里的范围，是3G基站的10倍。〔2〕传输速率高：可实现高达74.81Mb/s的传输速度。〔3〕容量高：WiMAX的一个基站可以同时接入数百个远端用户站。〔4〕灵敏的信道宽度：WiMAX能在信道宽度和连接用户数量之间获得平衡，其信道宽度由1.5MHz到20MHz不等。〔5〕QoS性能：可向用户提供具有QoS性能的数据、视频、话音业务。〔6〕丰富的多媒体通信效劳：可以实现电信级的多媒体通信效劳。〔7〕保密性：支持平安传输，并提供鉴权与数字加密等功能。WiMAX还有建网快、见效早的优点，WiMAX具有重要现实意义与战略价值。而且就覆盖环境限制及部属本钱考虑，对于用xDSL、CableModem方式不能有效覆盖、不便于和不值得部署有线网络的区域，WiMAX更是大有用武之地。2、IEEE802.16协议介绍IEEE802.16标准在20xx年10月完成，于20xx年4月发布，标准名称是：Part16:AirInterfaceforFixedBroadbandWirelessAccessSystems，针对10-66GHz固定宽带无线接入系统。3、WiMAX通信设备的安装与测试根本安装步骤：a.规划您的无线网络.确定您的无线链路的物理特性,b.检查每台机器的包装箱内的物品是否与装箱单一致,您需要电缆进展配置。有关通信建立工程施工合同有关通信建立工程施工合同合同编号：____________发包方〔甲方〕：__________________承包方〔乙方〕：__________________根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建立的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1．工程名称：______________________________2．工程地点：______________________________3．工程范围和内容：________________________第二条甲方权利和义务1．组织工程建立工程的技术交底，向乙方明确施工任务；2．提供必要的施工条件；3．负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表；4．指派甲方代表对建立工程工程进展全面协调和监视检查；5．在乙方提供全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6．按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1．必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建立浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业〔或公司〕施工资质证书、企业根本情况等相关资料；2．应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的根据；3．乙方不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人；4．非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包；5．精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6．合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案；7．严格按设计文件及《gb/t50312-2000》、《本地网通信线路工程验收标准yd5051-97》等标准要求施工；8．做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任；9．服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监视，工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进展自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进展隐蔽和继续施工。否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任；10．线路工程的施工，乙方同时承当机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程开工后半年内，乙方应服从甲方的要求进展该工程范围内的机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11．施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，实在做好平安消费工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期__________年__________月__________日，开工日期__________年__________月__________日。第五条开工验收1．工程开工后，乙方应向甲方提交开工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[2023]32号关于《工程开工文件编制规定》的要求编制完好的开工文件。2．甲方收到乙方提供的全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为根据。3．验收合格后，双方签署开工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进展验收。开工日期以验收通过的日期为准。第六条质量保证1．保修期限：工程开工验收通过后十二个月；2．保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条工程考核1．乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2．除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3．不服从甲方指挥，回绝或延误机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4．未按期按铁通网建[2023]32号关于《工程开工文件编制规定》的要求编制完好的开工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1．本工程采用包工局部包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为__________.2．工程开工后，由乙方按照邮电部〔1995〕626号文件《通信建立工程概算、预算编制方法及费用定额》的规定据实编制开工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服[2023]262号文件执行。3．工程最终结算款确实定：工程最终结算款由以下两局部组成，〔1〕审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；〔2〕审计审定价款中的建筑安装工程费局部〔扣除材料费以外的局部〕，乙方同意按浙铁通计建[2023]303号文的规定调整相关费率后下浮__________%.4．乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%〔甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金〕，待十二个月保修期满后，假设无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1．双方协商同意可解除本合同。2．未经甲方同意，乙方将承包工程的任何局部分包给别人的，甲方有权解除本合同。3．乙方将其承包的全部工程转包给别人或者肢解以后以分包的包义分别转包给别人的，甲方有权解除本合同。4．有以下情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：〔1〕因不可抗力致使合同无法履行；〔2〕因一方严重违约致使合同无法履行。5．一方根据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他1．乙方确认其完全理解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容；2．本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3．本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方〔盖章〕______________地址：____________________法定代表人：______________委托代理人：______________开户银行：________________帐号：____________________：____________________邮政编码：________________乙方〔盖章〕______________地址：____________________法定代表人：______________委托代理人：______________开户银行：________________帐号：____________________：____________________邮政编码：________________签约日期：________________签约地点：________________通信工程施工合同【篇一】甲方：_________乙方：_________甲乙双方在平等互利的根底上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营答应证范围内的经营工程，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的考前须知，甲乙双方订立本协议，如下条款：1、乙方作为甲方具有一定施工才能的施工队伍，代表甲方在郑州挪动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交纳%管理费。2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建立单位要求，按期保质保量如期完成，但凡用包工、包局部材料的工程工程，自购材料局部工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进展工程施工。3、乙方应妥善保管和使用建立方提供的工程所有材料,乙方负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料，凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得有违法行为，否那么后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不得做有损甲方形象的事，否那么甲方有权单方终止合同，并追究乙方的经济责任。5、乙方经营要符合国家《合同法》《平安消费法》等法律、法规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资签订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任。6、乙方的业务费自行承当。经营上实行内部独立核算，自负盈亏，债权债务自行承当。7、乙方所承接的工程工程，不得以任何形式进展转包，否那么，所产生的后果由乙方负全部责任。8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。9、乙方应认真负责进展施工，确保各工程工程的质量和平安，10、乙方施工全过程严格要求进展施工，确保现网网络平安、稳定运行，假如由于乙方施工造成现网网络故障，乙方要承当一切责任。乙方必须按照通信技术标准向建立单位提交合格的通信工程，工程验收及工程保修期间所发生的一切费用由乙方负责。如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。11、乙方应为参与施工所有人员购置人身意外伤害保险，并与人力资签订劳务派遣合同，乙方要确保民工工资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个民工手中，方可进展工程施工。12、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，有效期限为一年，一年内双方假设有异议，可提早一个月友好协商解决，另行签订补充合同。假如一年内本合同所涉工程未开工，合同的有效期顺延至乙方所承包的工程工程开工交接完毕之日。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日通信工程施工合同【篇二】发包方：〔以下简称甲方〕联络：(以下简称乙方)随着通信事业的开展，竞争日趋剧烈，为进一步强化管理，进步工程质量，促进经济效益，增强企业声誉，经双方友好协商，一致同意，共同遵守以下条款：一、工程质量标准：按邮电部部颁标准和建立单位有关要求执行。二、结算编制及定额：按邮电部(20__)75号文件《通信工程建立概、预算编制方法及定额》、中国_____补充定额和_____相关的管理方法及标准要求执行。三、建立单位名称：_____四、工程名称及地点：工程名称：。工程地点：五、挂靠期限：__年__月__日至__年__月__日六、工程款结算、支付：1、工程费以建立单位的审计结果为准;2、管理费收取形式：1)、管理费为____%(含甲方向建立单位开票的营业税);乙方需提供乙方所得工程款发票。2)、管理费为____%(含甲方向建立单位开票的营业税);乙方不提供乙方所得工程款发票。3)、管理费为(甲方向建立单位开票的营业税由乙方缴纳);乙方需提供乙方所得工程款发票。4)、管理费为____%(甲方向建立单位开票的营业税由乙方缴纳);乙方不提供乙方所得工程款发票。3、假设工程审计后发生审减费，此费用由乙方自行承当并缴纳。4、工程款支付：甲方收到建立单位的结算款并收取管理费用[管理费用=(审定金额-材料采管费)×__%+材料采管费]后__天内与乙方结算清(因乙方须向别人承当经济或法律责任的，在事情尚未了结或者由于乙方的原因可能导致甲方对外先行赔付，甲方有权暂扣此款)。七、工程施工中所需要的车辆工器具、消费管理费用由乙方自行解决，甲方不负担任何费用;八、双方责任：甲方：1、负责与建立单位签订合同。2、负责向建立单位开具发票。3、在收到建立单位工程款后向乙方支付相应工程款。4、指定工程工程负责人，对工程平安、工程质量、施工工艺、工程进度、客户意见及客户满意度等进展跟踪与监视，发现问题有权要求乙方及时整改或改良。乙方：1、负责编制甲方指定工程负责人认可的施工方案及进度方案，解决施工人员的消费、生活设施。2、由建立方(或甲、乙方)提供的主要材料、设备构配件等，必须在检查合格后，方可用于工程中。3、及时向甲方提供施工进度、初验终验通知。4、服从甲方工程负责人的指挥及调度，承受甲方质量检查小组的检查，不合格的地方，需立即返工或整改。5、施工按标准工序分步进展，隐蔽工程须及时进展质量鉴证，及时向甲方上报施工进度。6、至少配专职技术员一名，工程完工并出版开工文件后，直接通知建立单位验收并承当验收费用。7、需配专职监视平安员，在每个工程施行前必须对施工范围的`所有路由进展平安查勘，对有可能危及施工平安的地方(如电力线、播送线、高压线、跨越公路、复杂地段等)应制订经甲方指定的工程工程负责人认可的平安措施和相应的施工方案，施工中严格执行制订的平安措施和施工方案。8、需配专职材料管理员，做好各种材料的日常登记和管理工作，严格实行“一缴一领”制度，杜绝各种材料的偷卖和浪费。9、一切伤亡事故自行负责处理，甲方不承当任何责任及费用。10、工程开工验收通知之日起，一年内由于施工原因此发生的质量问题，应立即按照建立单位的要求无偿返工修理。11、负责处理施工中发生的质量事故。12、应随时保持与甲方的联络，确保通信畅通无阻。13、负责向甲方提供建立单位认可的开票根据。14、结算工程款前，提供符合要求的全额发票及承当所得费用的税金。九、为了甲乙双方的长远利益，共同商定：1、双方必须遵守国家的各种法律法规，如任何一方发生违法违规事件，由发生方自行承当各种责任及费用。2、乙方偷窃盗卖甲方(建立方)材料，那么甲方对该单项工程款不予结算。3、发生平安事故或质量事故，甲方有权扣罚该工程款的20%。4、工程验收未能通过，乙方应立即在甲方(建立单位)规定时间内返工、整改，在规定时间内乙方不进展返工、整改的，甲方有权指定其它施工队进场返修或整改，其费用按工作量的二倍在乙方工程款中扣除。5、乙方负责工程工程的全过程管理，包括工程业务承接、工程进场施工、管理、验收、审计、回款等所有工作及所发生的相应费用由乙方负责，与甲方无关。6、乙方承诺：乙方在履行本合同以及以甲方名义与建立单位签订的相关合同中，由于乙方的原因或过错造成一切损失和责任，均由乙方承当;假如造成甲方损失或对外赔付，甲方有权向乙方进展追索，乙方应赔偿甲方的一切损失。十、以上未尽事宜，经双方共同协商解决，如有必要补签的协议书均为本合同的组成局部，享有同等效力。十一、本合同经双方签字盖章后生效，款项结清后自动失效。本合同共四份，双方各执二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日通信工程施工合同【篇三】甲方:乙方:甲方将以下施工工程及内容的工程量分包给乙方施行。经双方协商达成如下施工协议，甲乙双方要严格遵守。工程名称：20__年度线路(光、缆)及设备工程工程内容：布放光电缆及其配套的施工工程一、在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺局部由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后5日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，5日内扣发500元，再拖延一天追加扣罚100元。(1)工程图纸由甲方提供，开工后5日内乙方应提供详细的施工技术资料，详细要求为：(一)电缆工程(1)施工完毕的实际施工图纸，必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数(2)每条电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明(3)每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。(4)箱号、线号要与交箱内的线路统一。箱号的配置要根据情况，按户线多少来配置(5)做完箱、线完头，要从交线箱与分线箱的两头末端进展对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录(6)最后由乙方把开工材料装订成册(详细见开工资料样本)，开工时做好余料点交工作。(二)光缆工程1、施工完毕后实际是施工图纸。必须标明光缆的实际布放路由。2、开工图纸中必须标明布放的光缆长度，即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。3、必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。4、最后乙方把开工资料装订成册(详细见开工资料样本)，开工时做好工余料点交工作。二、验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。三、施工中，乙方应执行有关平安技术操作规定，必要时应设立明显的施工标志，如出现因乙方违章而出现的伤人事故，其处理费用由乙方承当，甲方可出面协助处理。甲方为下属工人购置意外伤害保险。四、乙方在施工中要按甲方要求的时间开工，不得无故推延工期，推延一天扣工程款10%五、对电工程，施工人员需持有有电工证六、工程费用的结算按照以下规定执行。(1)按承包工程决算综合工日_23元记取工程费。(2)隐蔽工程及签证工日按现场实际发生情况计取工日。(3)承包工程决算综合工日根据乳山联通公司定审的工日为准。七、在工程验收时发现问题需要返工的，由乙方负责整改，待全部验收合格，决算到位后20日内向乙方付清工程款。八、乙方超过规定日期验收，偿付逾期违约金按工程款日千分之5计算。九、承包方式：包工不包料十、本合同正式一式二份，双方各执一份。十一、本合同未尽事宜由双方协商解决。第二局部甲方将以下施工工程及内容的工程量分别包给乙方施行。经双方协商达成如下施工平安协议，甲乙双方要严格遵守。一、工程名称：小型(或零星)管道工程及线路设备工程。二、工程内容：20__年度铺设管道、砌入孔;布放光、电缆等三、双方职责：(一)甲方：1、对乙方的平安隐患有权提出并要求乙方整改。2、定期想甲方及建立单位(业主)通报工地平安消费情况。3、乙方发生平安事故时及时上报，并协助甲方按要求及时处理。(二)乙方：1、乙方所用施工人员必须是劳动法及国家有关规定的合法劳动人员，不得赵勇未成年人，等，所用人员必须身体安康，智力正常;乙方必须将所用施工人员的身份证复印件及无犯罪记录证明交给甲方，由甲方装订成册备案。2、在施工前，乙方必须对所有参加施工人员进展平安培训和平安教育，经培训合格前方可进展施工操作，并在施工过程中定期进展平安总结、教育、检查及消除隐患。3、乙方必须为其施工人员装备劳动所需的劳保用品及平安防护设施，平安设施及用品不到位严禁施工。4、严格按照部标准和设计要求进展施工，严格按照施工平安消费操作规程进展操作施工。5、乙方必须听从甲方有关人员对其进展平安教育及要求，对指出的平安隐患和缺陷要掀起改正。6、在施工过程中，要保证工程质量，并保护线路上原有的设施。严禁损坏原有的通信设施及线路，由此造成的损失由乙方自行承当，假设造成通信电路的阻断，乙方在承当经济责任的同时，还有根据情节的严重程度进展处分，对违背纪律的责任人由执法部门进展处置。7、乙方主要管理好自有及租用的车辆，确保行车及人身平安，假设发生交通事故，乙方要根据有关法规进展处理，必要时甲方派人协助，但此后发生的费用及赔付由乙方负责，严禁酒后驾驶。酒后施工，否那么出现的一切事故由乙方承当。8、乙方要教育所有参加施工人员，遵纪守法，遵守国家法律法规，遵守社会治安条例，严格酗酒滋事。打架斗殴，如发生违法乱纪现象责任自负。9、要管好建立单位所提供的材料，要有明细账，不得浪费，丧失赔偿，严禁监守自盗，严禁变卖工程料、剩余料、废料及拆旧料。如有违背除没收非法所得，还将视情节轻重扣罚工程款，直至终止合同，或交司法机关处理。10、乙方要做好防火、防爆预防工作，采取措施防止各类火灾、爆炸事件的发生，假设因乙方责任引发火灾及爆炸，责任及所示由乙方赔付。11、乙方要做好防中毒工作，采取防毒措施，施工中做好人井通风及毒气检测工作，注意观察及防范周围环境中有无害、有毒物质、气体，注意饮食卫生，采取防范措施，防止中毒事件的发生，否那么责任及损失自负。12、乙方要做好放防触电平安工作，在施工过程中，按规定进展联络停电，采取必要的防电措施，防止触电事故的发生，夏季施工同时做好防雷击事件的发生，严禁在雷雨时进展施工。13、乙方在进展攀、等高作业时，必需要有正规的攀、登设备。并按照相关平安规定，做好防护措施。14、乙方因平安问题引发的责任事故造成人员的伤亡，由乙方自行承当经济、法律责任。15对于本文未涉及的方面所出现的平安问题及事故，将根据有关法律规定、及上述原那么进展处理，因乙方原因引发的责任事故造成人员伤亡，责任自负，甲方不负担责任及损失和赔付。假设乙方平安消费工作措施薄弱、各类平安隐患较多、问题及事故频发、出现较大平安消费事故等，甲方有权终止与乙方的施工协议，终止合作关系，今后不再将工程分包给乙方。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日通信工程施工合同【篇四】通信工程施工合同合同编号：发包方〔甲方〕：铁通中心承包方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建立的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1．工程名称：；2．工程地点：；3．工程范围和内容：。第二条甲方权利和义务1、组织工程建立工程的技术交底，向乙方明确施工任务；2、提供必要的施工条件；3、负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表；4、指派甲方代表对建立工程工程进展全面协调和监视检查；5、在乙方提供全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建立浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业〔或公司〕施工资质证书、企业根本情况等相关资料；2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的根据；3、乙方不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人；4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包；5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案；7、严格按设计文件及《gb/t50312-2000》、《本地网通信线路工程验收标准yd5051-97》等标准要求施工；8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任；9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监视，工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进展自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进展隐蔽和继续施工。否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任；10、线路工程的施工，乙方同时承当机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程开工后半年内，乙方应服从甲方的要求进展该工程范围内的机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，实在做好平安消费工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期年月日，开工日期年月日。第五条开工验收1、工程开工后，乙方应向甲方提交开工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20xx]32号关于《工程开工文件编制规定》的要求编制完好的开工文件。2、甲方收到乙方提供的全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为根据。通信工程施工合同【篇五】甲方：乙方：为了加快通信建立，保障工程平安施工，进步工程质量，甲方与乙方签订施工平安协议，以明确双方责任，共同遵守。一、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。在施工期间发生的一切平安事故，及人身伤亡事故均由乙方承当。二、乙方应保护通信设施，严格遵守操作规程，施工期间无责任性人员伤亡事故无责任性通信阻断及其它平安事故。三、乙方应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违背平安管理的规定进展施工。四、乙方要经常进展平安检查，催促落实平安操作规程，特别是对有电力线等地形复杂的施工现场必须有工程经理在场监视才能施工。五、根据工程要求，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。六、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和平安消费等的管理规定，按规定办理有关手续。七、已开工工程未交付甲方之前，乙方按施工合同专用条款的约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复。八、按施工合同专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。九、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，协议有效日期自签字日期至______年______月______日。甲方:乙方：______负责人(代表人)：______负责人(代表人)：____________年______月______日______年______月______日通信工程合作协议范本甲方：负责人：职务：地址：邮政编码：：：乙方：负责人：职务：地址：：：鉴于双方本着互惠互利的原那么，就乙方投资建立甲方__________________工程内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议：第一条协议的范围、内容及时间1、合作范围：甲方投资建立位于全部建筑。暂定该工程名称为__________________〔以下简该工程〕。2、合作内容：乙方为甲方该工程合作范围内所有通信设施投资、建立、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责通信运营商的业务接入，为甲方业主提供全面优质的效劳，保障甲方业主通信网络的正常使用。3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为_________年。到期后双方如无异议，自动顺延。第二条双方投资网络建立内容1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。2、甲方免费提供可以满足该工程通信设备需求的通信机房，机房需求见第五条。3、乙方负责该工程通信网络建立的投入，按照有关技术要求负责该合作工程通信机房到用户端的投资及通信网络建立，包括：投资该工程内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。4、乙方负责该工程投入使用后的通信网络的运营维护，详细内容在第六条中阐述。第三条甲方的责任1、甲方为乙方提供该工程各类相关图纸，在网络工程建立完工后，乙方具有保存上述图纸的权利，以便通信网络的运行管理维护。2、甲方配合乙方对该工程进展设计、施工，并提供必要的条件，为该工程的日常维护和设备安装〔其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等〕提供便利条件〔如机房钥匙、各类通行证等〕。3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人，在合同工程区域内进展通信信息网络投资建立方面的合作。4、甲方在与其选聘的物业效劳企业签订的《物业效劳合同》中参加“为保证小区通信畅通，本工程内通信设施由内蒙古金田科技进展投资、建立，其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业效劳企业对与本协议中甲方与内蒙古金田科技签订的协议内容予以认可，不持异议，并积极配合内蒙古金田科技对本工程内的通信设施进展运营、维护。第四条乙方的责任1、乙方应按照与甲方签订的协议内容，完成合作工程内通信投资建立，乙方有权获得通信网络运营的相应收益。2、乙方应按照甲方的施工进度，保质保量完成投资建立任务，在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。3、乙方负责该工程内通信网络设施的维护，保障甲方该工程内业主的网络通讯畅通。4、乙方负责该工程中多家通信运营商的业务接入，负责该工程长期通信业务的正常运营与使用。5、乙方负责该协调工程中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。6、如遇故障或效劳等原因乙方不能满足业主正常通信要求，当小区20%业主要求更换效劳商时，甲方有权终止与乙方继续履行合同。第五条通信机房的提供1、甲方在该工程区域内地下室位置向乙方提供可以满足业主通信需求及设备增容的通信机房，在政府土地出让年限内免费〔包括免缴管理费〕使用。2、由甲方负责设置单独电表，乙方按供电部门的标准〔非普工业标准〕，直接对供电部门支付通信机房安装期间及投入使用后的电费。3、甲方提供给乙方的通信机房符合相关技术标准，满足技术及使用要求。4、机房消防设备应符合相关消防标准。5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。第六条通信网络运营维护1、乙方对该工程内所建通信网络的工程质量全面负责，并负责在合同期内的维护与维修，以确保该工程内通信系统的正常运行。2、乙方负责与多家运营商协调，进步网络运营的管理、优化效率，为该工程内业主提供更加完善的网络效劳。3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属通信设备、网络的平安及完好；防止通信线路的人为破坏，在发生破坏时，甲方协助乙方调查事故原因，并追究相应的事故责任。第七条所有权归属1、为保护乙方投资，甲方承诺由乙方独家负责本合作工程范围内所有通信系统〔包括：通信综合业务〕的接入以及通信业务的运营、维护。2、甲方投资建立的管道、桥架等和通信相关的设施在通信接入、使用上只允许乙方使用。3、为保障乙方投资收益，上述范围内乙方投资的通信设施、设备等全部资产所有权归乙方所有，并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建立的通信设施、设备，须与乙方进展协商，并征得乙方同意，此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方假设发生所有权或管理权的变更，从而影响到本协议的合作和经营，变更方应提早_________天书面通知另一方，并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议，以便继续履行本协议相应条款。第八条违约责任本协议生效后，甲、乙双方应本着老实信誉的原那么，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除承当该工程通信总投资_________%的违约金之外，应向对方赔偿因此受到的损失；包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。第九条争议解决1、甲乙双方假设发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原那么协商解决。2、本合同履约地为__________________，假设双方不能通过协商达成协议，可根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向__________________人民法院提起诉讼。第十条免责条款1、本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指：〔1〕法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。〔2〕由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故，导致不能正常经营的情况。〔3〕国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。2、合同签订后，双方任何一方，由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时，都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的十五日内书面通知对方，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件完毕后，双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的，不承当违约责任。第十一条其它约定事项1、本协议自双方签字盖章之日起生效。2、无论事前书面通知与否，本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业机密。否那么