施工协议书范本集锦10篇

第页共页最新施工协议书范本集锦10篇[]最新施工协议书范本集锦10篇。合同范本网相关栏目“施工协议书范本”。最新施工协议书范本【篇1】发包方：_____________，以下简称甲方总承包方：___________________，以下简称乙方分包方：_____________________，以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原那么，结合本消防工程详细情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：___________________一期消防工程2.设计单位：______________________________________3.工程地点：______________________________________路二、各方职责甲方：______________________________________乙方：______________________________________丙方：______________________________________技术文件和承包范围：________________________技术文件：__________________________________1.(一期工程)施工图2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第______号3.施工图审查报告4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防播送和消防系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。1.总包管理费3%。2.市场价格风险调整的不可预见费用。3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为根据)。5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。6.对建立单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7.涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进展检查、指导，资料整理和消防验收。第二条工期要求和开工日期1.工期要求：主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条质量要求和评定标准1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收标准执行。第四条安平安消费标准执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。第五条材料、设备的采购、供给方式和要求1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条工期、质量保证金1.丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部到达本协议承诺的要求，愿支付给甲方工程保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、平安保证金_________万元)。2.工程保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方工程保证金_________万元。3.开工后经历收到达质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内，甲方将工程保证金退还给丙方(工程保证金不计息)。第七条工程价款及支付方式1.房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元;2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);3.房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;4.开工后并且交付《消防验收合格证》和全部开工技术资料时支付到总工程款的_________%;5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。6.承受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进展保修，否那么甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第九条违约责任及处理1.工期违约：丙方如不能按期开工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。2.质量违约：丙方保证消防工程全部到达合格并符合设计和消防要求，丙方如未到达以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3.平安文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好平安消费工作，假设发生任何人员平安事故，丙方承当全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承当，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4.自工程开工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。5.丙方必须承受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否那么甲方有权进展罚款，每次_________元/次。第十条其它1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承当。2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4.甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。5.本协议履行地为本工程所在地。6.本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：__________________代表：__________________乙方：__________________代表：__________________丙方：__________________代表：_________________________年______月_____日最新施工协议书范本【篇2】建立单位(以下简称甲方)：____________________________施工单位(以下简称乙方)：____________________________根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的详细情况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本合同。第一条工程工程(一)工程地点：________________。(二)工程内容：详细详见附件一改造工程工程表(三)承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币第三条合同工期1.双方商定总工期______天。开工日期：____________年_________月_______日，开工日期：____________年_________月_______日。2.如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。③因停水、停电等情况达六小时以上时。④甲方因财力缺乏或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水、电时。第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工标准验收(二)工程保修按建立有关规定执行，保修自开工验收签字之日起计算，(三)属乙方施工范围的工程工程，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。第五条材料设备供给(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。(二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进展检验。第六条付款方式(一)由乙方完成工程量的______%，甲方付总造价的______%给乙方;(二)乙方完成工程量的______%，甲方再付总造价的______%给乙方;(三)当工程开工验收后七天内甲方支付开工结算总价的______%;(四)剩余______%工程款在开工验收之日起三年内一次结清。第七条责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、及时组织工程开工验收工作;3、按本合同规定的期____理开工验收并支付乙方工程款。(二)乙方责任：1、按施工平安标准保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。①承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。②乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否那么一切后果自负。③乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工完毕后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条其它事项(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程工程，必须遵守以下原那么：1、经双方充分协商，发出设计变更通知单2、待乙方提交设计图纸、报价或工程调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增加或变更内容所需材料必须落实;(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承当责任，并赔偿乙方停工的误工损失;(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中假设发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。(五)合同经双方签字盖章生效，至工程开工验收和结清工程款后失效。第九条本合同一式____份，其中：甲方____份、乙方____份，均具有同等效力。甲方(签章)：___________________乙方(签章)：_______________________________年_________月_______日____________年_________月_______日最新施工协议书范本【篇3】甲方：___________乙方：___________按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就建立工程施工事项协商一致后订立本协议。第一条、工程名称___________________。第二条、工程地点___________________。第三条、施工内容___________________。第四条、承包形式___________________。第五条、工程造价___________________。第六条、工程期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元，上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。如遇人力不可抗拒自然灾害，双方经沟通，工期可顺延。第七条、甲方义务1、认真做好乙方施工之前的“三通”工作，无偿提供施工作业场地(堆料、拌料场地)，并彻底为乙方排除施工之前的一切障碍。2、对乙方在施工期中提早向甲方反映的施工障碍，甲方必须迅速排除。否那么，由此而造成的延误工期由甲方负责。3、甲方在乙方施工期中，每天派出两人负责监视施工质量，掌握工程进度，其人员概由甲方自理。乙方必须服从监视，正常施工。4、甲方必须积极筹备工程奖金，确保按期向乙方兑现。第八条、乙方义务1、积极做好施工安排(含作业人员、机械装备、材料采运等)，在开工之期下达后能正常施工，确保在天内能按质按量完工。2、狠抓工程质量管理。严禁偷工减料或采运伪劣材料，否那么，甲方有权对乙方加倍处分。同时，由此而造成的延误工期由乙方负责。3、严格加强对施工人员的平安教育，杜绝事故发生，否那么，甲方不付平安费;同时，由此而造成的经济损失概由乙方负责。第九条、工程质量标准本市政道路工程的质量验收按现行道路工程质量验收标准的合格标准验收，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格为止。第十条、付款方式工程机械进场后先付______元，路床开挖完毕，灰土根底完毕后再付______元水泥路备料款，其余款项在工程完毕验收合格后______日内一次性付清。第十一条、违约责任双方特别约定在违约情况发生时，违约方除需按上述规定向守约方承当违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。第十二条、争议纠纷解决1、因履行本协议或与本协议有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。2、假如协商未成，双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并承受其仲裁规那么。该仲裁裁决是终局的，双方将无条件地履行该仲裁裁决。最新施工协议书范本【篇4】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就中山“阳光半岛”住宅工程st型建立工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：中山“阳光半岛”住宅工程st型建立工程2、工程地点：中山市沙溪镇二、工程范围及内容：工程量：47000平方米承包形式：施工总承包三、工期：1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准2、开工日期：3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。四、质量标准采用以下：1、工程质量到达市优奖；2、工程质量评定等级为优良；3、符合国家质量验收标准；4、双方约定的标准、详细为：五、合同价款本合同工程价款结算采用以下种方式：1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。假设变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，假设变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按以下约定执行：〔1〕工程预算价：〔工程完毕后按实结算〕工程单价:〔含外运等其他一切费用〕〔2〕按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进展审计确认。〔3〕所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。〔4〕假设涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方工程负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关工程负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批前方可生效，否那么甲方有权不予认可。〔5〕变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。〔6〕取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。〔7〕工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，获得监理、甲方确实认前方可。〔8〕合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进展结算。六、付款方式最新施工协议书范本【篇5】甲方：乙方：甲、乙双方因甲方新建轻钢构造建筑物工程一事，经双方协商一致，签定如下合同。一、工程承包方式甲方将新建的厂房钢构造工程承包给乙方施工，工程中不包含土建，包含钢构造之类工程(房面彩钢瓦)，该工程包工包料，包工程施工中所用的机械、机具、运输，平安责任由乙方负责。乙方不包该工程建立中，地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料，如甲方建筑物为重点防火单位，按要求需要在建筑物构件上做防火涂料的，做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。二、工程用料：与质量要求，验收标准。(1)工程用料，按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中，不得单方面改变设计材料型号，所用材料，只准允许误差在国家标准之内。(2)工程质量要求，验收标准。按双方确定的材质和制作方式，按图集结点要求布置，乙方向甲方提供材料消费厂家提供材质证明书为准。三、工程单价和总造价：甲方要建筑的厂房大约为㎡，实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算，每平方米单价为元/㎡.增加工程另算。四、付款方式：.五、工程期限：乙方进场后，工期为天，如遇到停电、下雨天，因甲方没按合同支付材料款，停工误期顺期延长。六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签之日起生效。甲方(签)乙方(签)年月日年月日最新施工协议书范本【篇6】施工平安协议书建立单位(以下简称甲方)：承包单位(以下简称乙方)：工程名称：工程地点：为了实在加强施工现场平安消费管理，按照《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建立工程平安消费管理条例》建立部《施工现场临时用电平安技术标准》(JGJ46-88)、《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的平安消费和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场平安消费、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进展全面的平安消费管理和监视检查并对施工现场临时用电进展平安检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场《消费平安事故应急救援预案》。4、建立健全施工现场各项平安消费管理制度。5、对乙方的平安消费培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监视落实情况。6、对乙方提出的平安消费要求积极提供帮助。7、向乙方提供电时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进展监视和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监视整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进展存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安消费的法规和管理制度，建立健全平安消费责任制和平安消费管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方平安消费管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成消费平安事故，导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。5、未经平安消费教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：(一)登高上架要求1.施工采用的脚手架、平安网必须由专业人员搭设,由工程经理(工地负责人)组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。2.高空作业时,严禁立体穿插作业。程度作业时,各工位间必须有一定的间隔,作业人员必须装备相应劳动保护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关平安标志牌,并设专人巡查。3.进入施工现场的人员必须佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用平安带，平安带应高挂低用。4.工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进展书面平安技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进展班组交底及履行签字手续。5.特殊工程施工工程如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。6.撤除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7.严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8.进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9.严禁随意撤除或损坏防护栏杆、拉杆、平安网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10.面砖搬运、安装时应注意平安，防止因面砖翻倒而受伤。11.各种材料加工时注意操作平安及施工用电，不得随意乱接乱拉电线。12.施工现场各周边洞口，必须有符合平安标准要求的平安防护，假设因施工作业场地要求而撤除的，操作完成后，立即恢复。13.脚手架上制止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上制止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14.不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和伴随运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮制止乘人。15.作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16.年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17.遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18.手持电开工具使用前应进展检查，空载试验运转正常合格前方可使用，转移工作点应切断电，潮湿场所严禁使用手持式电开工具。19.作业前必须认真检查机械设备的平安装置，调整机器或更换刀具时应先切断电并由机械员进展。(二)用电要求1.配电箱的箱柜门处应有名称,用处,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。2.配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。3.电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。4.施工现场下班停顿工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停顿工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。5.配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6.配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。7.用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。8.使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。9.现场临时用电及照明必须由工程经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电平安技术标准》要求进展操作。10.插线板。(三)电焊机使用要求1.操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。2.所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和构造本身接地。3.电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工平安时应停顿室外焊接，雨雪后应先去除施工地点的积水、积雪前方可施焊。5.焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。6.各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。7无铬牌的电气设备不得随意接通电，各种电气设备应铬牌齐全。(四)动火要求1进入施工现场，必须向施工班组人员进展消防及动火知识教育。2施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向工程经理提出申请，经工程经理同意签字前方可使用。3施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，制止将线头直接插入放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4施工现场认真执行三清，五好管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真理解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。6焊工必须持证上岗，无证者不能进展操作。7属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进展焊割作业。8.五级风以上制止动用电气焊。(五)室外吊篮施工要求1.施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在那么必须进展除锈补焊、更换等，方可使用。2.上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带平安带，并与钢丝绳稳固连接。3.吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。4.进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的纯熟工人进展施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5.上吊蓝进展上下挪动操作时，必须有两人协同操作。6.吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎结实。7.吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用平安网将篮身围护严密。8.篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。(六)人身平安防护措施1安装队员进入施工现场必须戴平安帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。2高空施工操作时必须系好平安带。平安带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查平安带是否完好。平安带必须挂在结实结实的地方。3施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿程度间隔为1m以上。收工后，做到工完场清。(七)平安管理1成立平安消费领导小组，由工程经理负责，设置专职平安员检查工程的平安消费工作，严格执行平安消费制度及平安操作规程的各项规定。2编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的平安措施，同时必须具备施工现场各类事故应急响应，建立事故应急救援组织，完善设施，编写事故应急处置预案，并定期组织职工演练。3做好各分部分项平安交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进展针对性平安教育，新工人未经三级平安教育不得上岗。4保证和完善各项平安宣传措施，醒目位置设立平安消费宣传牌，场内平安消费宣传牌警告。(八)文明施工要求1.进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进展各种赌博等违法违章行为，轻者去除现场，重者送执法机关依法处理。2.寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。3.严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身平安。4.施工现场严禁随地大小便。5.严禁现场人员出现盗窃工具及材料现象，一经发现，必须去除现场，并视情节对班组负责人进展一定的经济处分。6.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7.进入施工现场不得违背所有规章制度，如有违背，视情节轻重对班组负责人及违背人进展一定的处分。(九)施工现场环境要求1.施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2.施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3.施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。4.施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。5.在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体安康。(十)工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收标准(含国家或行业平安技术标准)、以及甲方工程工程平安技术要求和需要，必须到达专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承当，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效一样，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位(章)乙方单位(章)代表人：工程负责人：年月日最新施工协议书范本【篇7】正文：破桩头施工协议书破桩头施工协议书甲方：_______________________乙方：_______________________现有_________工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包给乙方施工。现实详细协议如下：一、甲方以每立方________________元〔_________元〕的单价将桩的破除工程承包给乙方，详细计算以施工图纸计算。二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方去除。三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具〔包括锯桩机〕。在施工过程中，甲、乙双方必须严密配合〔如挖机配合清渣等〕，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意平安，上班必须平安帽，穿胶鞋，如发生平安事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项平安，消费制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违背，那么由违背方负完全责任。六、此协议自签字之日起消费，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。甲方〔盖章〕：____________乙方〔盖章〕：____________甲方代表〔签字〕：________乙方代表〔签字〕：________签订地点：________________签订地点：_________________________年_____月______日_________年_____月______日破桩头施工协议书破桩头施工协议书最新施工协议书范本【篇8】甲方〔户主〕：身份证号：〔以下简称甲方〕乙方〔承包人〕：身份证号：〔以下简称乙方〕经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同：工作内容房屋根底基坑开挖清理、根底及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容，并满足标准和甲方要求。工程价款与支付方式1.工程价款：。2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。3.工程结算以乙方施工进度进展计算，第一层完工后支付35%，第二层完工后支付35%，工程开工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为三年。材料与施工组织1.砖：。2.砂：由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。3.水泥：由甲方统一采购，乙方在甲方仓库领取和运至施工地点，甲方按本钱价在乙方工程款中扣除水泥款。4.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满足甲方的工程进度要求。5.组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与工程部管理人员的配合。甲乙双方义务与权利1.甲方负责现场指导、协调。2.甲方监视乙方工程质量、进度，乙方效劳甲方的管理。3.工程质量：乙方严格按标准进展施工，假如因乙方在施工中违背标准、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内，乙方不进展缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方5%的保证金。5.工程平安：乙方自行负责施工人员的平安，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。6.工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。7.治安管理：乙方施工人员不得违背治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联络，通过正当方式解决。8.但凡与乙方相关的债权与债务均归乙方承当。其它1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程开工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。3.合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方〔户主〕签章：乙方〔承包人〕签章：甲方委托人：乙方委托人：年月日年月日最新施工协议书范本【篇9】甲方(发包方)：乙方(承包方)：按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规所规定的原那么，结合本项工程的详细情况，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的根底上，本着公平、公正的原那么达成如下协议，甲方和乙方共同遵守：第一、工程地址：第二、工程施工内容：详细见附属单据(设计施工图纸预算单据、材料供给单据、设计变更单据、施工工艺单据，工程验收单据，工程保修单据)，以及其他附属图文之文件。第三、承包方式：双方商定采取下更第种承包方式。1、承包人包工包料：详见附属单据以及其他图文之文件。2、承包人包工部分包料：详见附属单据以及其他图文之文件。3、承包人包工：详见附属单据以及其他图文之文件。第四、工程期限：年月日至年月日。第五、合同价款：本合同单价内壁玻璃钢元每平方米，外壁刷防腐漆元每平方米，施工完毕后按实际工程量结算。第六、工程图纸：双方商定采取以下第提供方式。1、本项工程由乙方包工包料，乙方为甲方免费提供设计图纸，所有图纸包括效果图纸和施工图纸。2、本项工程由乙方包工部分包料或乙方包工不包料，乙方为甲方提供设计图纸，所有图纸包括效果图纸和施工图纸，甲方承当设计图纸所产生的所有费用。如乙方不提供设计图纸，甲方应提供设计图纸并负责设计交底。第七、双方的权利和义务：A、甲方的权利和义务。1、开工前小时为乙方进入施工现场创造所有条件，提供施工期间的三通(通电、通水、通路)，并清理施工现场。2、在施工当中，如必须改变原有构造或设备、设施等，负责到有关部门办理相关的审批手续。3、参与工程质量和施工进度的监视，工程中分部分项工程以及开工的验收事项。4、为确保施工的进度，按照合同约定及时支付工程款。5、履行附属文件《工程管理细那么》中甲方的权利和义务。B、乙方的权利和义务。1、施工中严格按照施工规章标准进展施工，确保工程质量，做到防火、防盗，按时完成工程施工。2、乙方应标准施工，严格按图纸进展施工，严格按施工工艺质量要求进展施工。3、保证施工现场的整洁，保管好现场的所有施工设备、设施和材料等物资，工程完工撤离前负责整理现场。4、乙方负责施工现场的日常管理，负责所有施工人员的劳动安5、履行附属文件《工程管理细那么》和《施工现场管理标准》中乙方的权利和义务。第八、工程款的支付方法：1、乙方进入现场，施工进展第天，甲方按照工程总造价向乙方支付人民币元。2、施工工程完成工程工程总量60%，甲方按照工程总造价的向乙方支付人民币元。3、工程完工后，在甲、乙进展工程质量验收和工程质量保修协议之后起，在天内甲方按照工程总造价的向乙方支付人民币元。4、剩余工程总造价的5%计人民币元作为工程质量保证金，在工程质量保修协议期满后凭此本合同书进展。第九、详细事项：1、工程的设计变更或施工变更：工程如需要变更，甲方应及时通知乙方，甲方几乙方及时提供变更的图形或文字资料，同时调整相关的工程预算和工期。2、材料的进场时间和进场检验：为确保工程质量，如由甲方提供材料，乙方应向四方提早通知材料进场的时间和详细材料供给表，甲方提供的材料应符合乙方施工的要求;如由乙方提供材料，材料应符合甲方的要求，乙方应在材料进入现场时通知甲方，并承受甲方的检验。3、工期延误：在工程的变更、不可抗力、经双方协商同意工期顺延的情况下，经甲方同意可以顺延工期。4、工程的验收和工程的保修：甲方应提早通知乙方验收的时间和验收的工程，验收完成应填写分部分项工程验收单据并签认。工程开工后，乙方应通知甲方验收，验收完成应填写工程验收单据并签认。本工程自验收合格双方签认后之日起保修起为天，并签订保修协议。第十、违约的责任：1、双方中的任何一方因违背国家法律、法规，有关政策规定或未履行合同，给对方造成任何损失均由责任方自己承当，并赔偿由此给对方造成的任何损失。2、未经过施工验收或材料验收，不管甲方、乙方擅自施工而造成损失由责任方承当。3、因一方原因造成无法履行合同时，应及时通知对方，办理终止合同手续，责任方赔偿对方的经济损失。4、非工程的变更、不可抗力、经双方协商同意工程顺延的情况下，乙方每延误一天工期向四方支付罚款元。第十一、未尽事宜：本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。合同签订单位：甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：地址：：签约地点：签约日期：最新施工协议书范本【篇10】发包方〔全称〕：〔以下简称甲方〕承包方〔全称〕：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期：20xx年6月5日完工日期：20xx年7月15日合同工期总天数40天四、质量标准：略五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建立标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不标准，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。3、负责组织有关人员对完工工程进展验收和结算。4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。六、乙方的权利与责任：1、负责组织有力的施工工队，对工程进展施工建立。2、施工中要严格按照甲方的要求及施工标准进展施工；杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建立。4、承受甲方的施工监视、对甲方提出的要求和建立要及时予以整改纠正。5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工平安规那么，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。七、付款方式：工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。八、工程保修：工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否那么所造成后果由涂改方负责。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：__________________年____月____日公路施工合同范本【篇一】甲方：____________________________________(以下称甲方)乙方：____________________________________(身份证)____________________________________(以下称乙方)为优质、快捷完成__________________工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：一、合作工程工程名称二、工程技术承包范围2.1场地平整及硬化施工设计。2.2场平土石方量的计算。2.3边坡防护施工设计。2.4浆砌挡土墙施工设计。2.5场内管网施工设计。2.6上述工程的工程量及概(预)算编制。三、合同工期3.1从甲方交接乙方规划图及有关工程资料开场至资料交工为止。3.2双方拟定施工合作时间为8天，即从_________年_____月_________日到_________年_________月_________日。3.3以上合同工期，包括节假日在内，假设因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。3.4如工期超出1天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。四、工程技术承包费用4.1施工设计及概预算费：______________________按包干总价(______元)，大写：______________________元整计费。4.2工程工程更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。五、双方的一般责任5.1甲方责任5.1.1甲方管理单位全称：_________________________被受权对本工程履行甲方义务和权利。5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：_______________________地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。假设甲方提供资料不真实，要求超出标准等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。5.2乙方责任5.2.1乙方住址全称：__________________________5.2.2乙方全权代表姓名：_____________________(身份证号码)。乙方中断换人，乙方应提早2天书面通知甲方，经甲方代表书面同意前方可换人，后任继续承当前任应负的责任和承诺。5.2.3乙方负责本工程所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。5.2.4在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。5.2.5乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。六、承包费用的支付方式6.1乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000______元)。6.2双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。6.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。甲方(公章)：___________________乙方(公章)：______________________法定代表人(签字)：_________________________法定代表人(签字)：________________________________年_______月____日________年________月____日公路施工合同范本【篇二】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算方法8.1按以下原那么结算：8.1.1按浙江省市政工程预算定额(20_版)结算，详细单价及费率详见附后清单。8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收标准(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证到达合格等级。并到达以下要求：9.1.1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当部分为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差±20mm。平整度允许偏向：20mm。宽度允许偏向：100mm。9.2材料要求9.2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建立单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承当。9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进展施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否那么，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承当。9.6路基及道路基层必须碾压密实，否那么，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承当。10、平安消费和文明施工：10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工平安消费条例和有关规定，10.2施工期间，发生平安事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承当。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和开工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自开工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完好的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自开工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完好的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款方法：12.1开工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的'质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a)开工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b)质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第(二)种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自开工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否那么，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承当，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。(以下无正文)发包方：承包方：代表：合同签订地：代表：年月日公路施工合同范本【篇三】建立工程施工合同范本订立合同双方：建立单位：＿＿＿＿以下简称甲方；勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，互相促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，根据已被正式批准的建立工程方案，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建立地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。第二条勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的方案任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2.在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平整道路、清理现场、准备材料等工作〔所需材料由乙方踏勘后提出明细表〕。4.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施〔如浴室、理发、医疗等〕应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给〔费用由乙方负担〕；消费现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2.乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份〔如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费〕。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。第五条定金及勘察取费标准及拨付方法1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费方法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的30％；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。2.属于特殊工程〔如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等〕的收费方法，原那么上按勘测工程总价加收20～40％的勘察费。第六条甲方的违约责任1.假如由于甲方变更方案，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿元。公路施工合同范本【篇四】发包人(甲方)：承包人(乙方)：通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳XX公共效劳和社会管理施行工程中根底设施工程承包人。按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程详细情况，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程承包范围和工作内容及要求(一)承包范围：1、朝阳XX四组打水泥路380米、河堤维修60米;2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米;3、朝阳XX六组(邱XX家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;4、朝阳XX飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡;5、朝阳XX八组一条消防通道硬化;6、朝阳XX九组四条消防通道硬化。(二)工程内容及要求：本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。1、朝阳XX四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号C25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4㎝。间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行施行60米。);河堤长60米，高2米，宽0.3米，采用C15水泥沙灰抹面。根底采用C25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。工期为天，________年____月____日至________年____月____日。2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0.15米，标号C25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为天，________年____月____日至________年____月____日。3、朝阳XX六组(邱XX家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0.18米，标号C25。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为天，________年____月____日至________年____月____日。4、①朝阳XX飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡，先撤除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高2.4米，宽0.12米，全部采用标砖，墙柱为38柱，间距3.5米，用7.5水泥沙浆砌砖，10水泥沙浆墙体两面抹灰。)根底开挖宽0.50米深0.40米，C10混泥土垫层0.10米厚，根底砌砖238墙、324墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约30㎡，房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6-8㎝，壁厚3㎜的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于0.462㎜，所有钢铁构件做防锈处理。工期为天，________年____月____日至________年____月____日。5、朝阳XX八组消防通道一条，长70米，宽6米，厚0.12米，标号C20(实际总长150米，其中受益居民自筹资金自行施行，委托居委会施行80米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为天，________年____月____日至________年____月____日。6.朝阳XX九组消防通道四条，长140米，宽4米，厚0.12米，标号C20(实际总长300米，其中受益居民自筹资金自行施行，委托居委会施行160米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为天，________年____月____日至________年____月____日。二、双方权利和义务(一)甲方权利和义务1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。2、发布施工通告进展工程协调、管理、监视、验收与及时安排下道工序。3、涉及4组区域内工程建立产生的水电费由朝阳XX集体承当，其余施行工程由乙方承当;甲方承当甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。4、按合同约定支付工程款。(二)乙方的权利和义务1、收到甲方书面通知3天内进场，完成施工准备(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。3、负责各种技术资料、质保资料的搜集、整理、归档和移交甲方。4、承当在施工过程中的平安工作，严格施行平安防范措施。三、工程价款结算及给付方法(一)由于该工程分布6个区域，而且有些区域暂不具备施工条件，按6个小工程为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;开工验收并经乡镇工程建立监视领导小组审查同意后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。。(二)工程价款采用不变单价：合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进展验收结算。1、四组水泥路硬化人工费元3工程量3，合计人工费元3工程量3，合计元。共计元。元。河堤维修2、五组高速公路下穿通道硬化人工费元3工程量3，合计元。3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费元3工程量3，合计元。4、飞虎老年协会围墙费用元工程量，合计费用元㎡工程量费用元㎡工程量㎡，合计元。共计元。㎡，合计元。彩钢棚元。批批房5、八组消防通道硬化人工费元3工程量3，合计元。6、九组消防通道硬化人工费3工程量3，合计元。元16累计工程总价款元。(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算那么扣除税收的6%后支付。四、平安文明施工：(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明平安施工，当乙方施工人员出现违背现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。(二)、乙方在施工过程中假设发生平安事故，乙方承当一切责任和因此产生的全部费用。五、开工验收乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织开工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进展验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承当自身原因造成的整改费用。六、违约责任(一)发包人违约：因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。(二)承包人违约：1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时开工，每延误一天，承包人按1000元天向发包人支付逾期违约金，并承当由此给发包人带来的全部损失。2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进展返工、整改、修复或采取其它补救措施到达合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程工程总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承当。七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;假设协商不成，可向仲裁委员会仲裁。八、合同生效与终止(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公X后生效。(二)合同订立时间：________年____月____日合同订立地点：(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付开工工程后，开工结算价款支付完毕，本合同即告终止。九、合同份数本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。发包人或委托代理人：(公X)承包人或委托代理人：(公X)电话：电话：签订地点：签订时间公路施工合同范本【篇五】甲方：法定代表人：联络：乙方：法定代表人：联络：根据对工程工程的工期和质量要求，甲方通过审查乙方的人员和机械设备，符合施工要求，并且在乙方自愿的根底上，通过甲、乙双方协商，签定此合同，详细合同内容如下：一、工程内容甲方承包给乙方______道路路基内的工作内容〔填铺碾压、除草皮、弃脏土、土石方填、挖工程及路基边沟边坡的整修工程〕。乙方完工后经甲方进展验收。详细要求及标准是：边坡达1：1.5，边沟顺适畅通，符合要求，路基调供后保证5.5M宽，标高抽查合格率在60%以上。压实度在93%以上。二、工程数量路基填方M3，挖方M3填方单价为______元/M3，挖方单价为_____元/M3。三、工程造价以上工程共计合同工程费用为_______元人民币。四、工期要求乙方必须在_____年____月____日开工，在不受拆迁和构造物影响的情况下，必须在____年_____月_____日完成工程任务。五、工程施工过程质量要求1、严格执行《公路路基施工技术标准》。2、乙方填方路基填料应在甲方提供的料场拉运，不得使用不合格的路基填料，填料中不能含有泥团、杂物及腐植土等不合格材料，路基上不合格路料必须捡去弃方不得乱倒，应按甲方指定的地点弃土。3、乙方填筑路基每一碾压层的碾压宽度不能小于设计宽度，基底处理压实度要求为≥90%。每层工作面要摊铺平整，碾压均匀，不出现松散和翻浆情况。4、路基边沟、边坡的整修，要求直线顺直，曲线圆滑，坡面和沟底平整密实，没有杂物。路基两侧超过边线的废弃物全部去除。如不及时去除，当地农民提出赔偿，均由乙方自负。六、平安乙方在施工过程中，一定要对所属施工人员进展平安教育，加强平安管理和平安消费，增设平安示警标志和指示标志。七、工程付款〔1〕开工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价_____%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。〔2〕质量保修金按以下规定支付：a、开工验收合格之日算起一年后的____天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b、质量保修金不计利息。〔3〕水电费用乙方自理。八、违约因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提早___天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承当违约责任。九、争议解决在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；假设协商不成，可向__________________仲裁委员会仲裁。十、本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份，自签定之日起生效，工程开工验收后失效。甲方：法定代表人：____年____月____日乙方：法定代表人：____年____月____日公路施工合同范本【篇六】供热人：_________________________________________用热人：_________________________________________为了明确供热人和用热人在热力供给和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章，经供、用热双方协商，订立本合同，以便共同遵守。第一条用热地点、面积及用热量〔一〕用热地点：_______________________________________________________________________〔二〕用热面积〔按照法定的建筑面积计算〕：__________平方米，收费面积为___________平方米。〔三〕用热量为：蒸汽量为________吨/小时；生活热水为__________吉焦／小时；________用热量为______吉焦／小时。第二条供热期限及质量〔一〕供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年________月________日起至次年_______月__________日止。〔二〕供热期间，在供用热条件正常情况下，供热质量应当符合国家规定的质量标准，供热人要保证用热人正常的用热参数。第三条热费标准及结算方式〔一〕供热价格：供热人根据用热人的用热种类和用热性质，按照_____________________政府________________〔部门〕批准的价格收取热费。合同有效期内，遇价风格整时，按照调价文件规定执行。〔二〕采暖性质的用热，用热人应当在每年____月____日前将热费以_________方式全额付给供热人。其他方式的用热，用热人的热费按月结算。第四条用热设施产权分界与维护管理经供热人和用热人协商确认，供、用热设施产权分界点设在__________________________处。供、用热双方对各自负责的供、用热设施的维护、维修及更新改造负责。第五条供热人的权利和义务〔一〕有权对用热人的用热情况及设施运行状况进展监视和检查。〔二〕监视用热人在合同约定的用热地点、数量、范围内用热，有权制止用热人超量、超使用范围用热。〔三〕对新增用热人，供热人有权在供热之前对用热人采暖系统进展检查验收。〔四〕用热人违背操作规程，造成计量仪表显示数字与实际供热量不符、伪造供热记录的'，供热人有权要求用热人立即改正。用热人应当按照本采暖期中最高用热月份用热量的热费收取当月热费。〔五〕用热人用热设施或者平安管理存在不平安隐患、可能造成供热设施损害时，或者用热人在合同约定的时限内拒不交费的，供热人有权中断供热。〔六〕属供热人产权范围内的供热设施出现故障，丁能正常供热或者停热8