




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电工程施工专业分包合同建设单位:阳光人寿保险股份总承包单位:中国建筑第八工程局专业施工单位:第一部分协议书建设单位:阳光人寿保险股份(以下简称“甲方”)总承包单位:中国建筑第八工程局(以下简称“乙方”)专业施工单位:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与乙方已经签订阳光保险集团金融后台中心(1#楼)建安工程施工总承包合同(以下称为“总包合同”),甲、乙、丙三方就工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、专业施工工程概况专业施工工程名称:阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电安装工程专业施工工程地点:成都市高新西区西部园区专业施工工程承包范围:阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电安装工程包括:1#楼弱电图纸范围内除会议系统和信息机房内设备外的所有系统设备材料的采购和安装。本工程范围包括按照询标文件和施工图纸之规定及要求进行及完成本工程所需要的全部工作。本工程的结构预留预埋管已经随结构主体时完成,不在本合同范围内。为完成该工程所需的调试和验收。详细描述请参见技术标准文件二、专业施工合同价款金额:大写:人民币小写:人民币三、专业施工方式:包工包料,固定总价。工期开工日期:本工程定于2021年6月15日竣工日期:本工程定于2021年10月15日开工日期如有变化,以甲方书面通知为准。五、工程质量标准本专业施工工程质量标准约定为:配合总包达到总包合同约定的工程质量标准。如芙蓉杯、天府杯等。六、组成专业施工合同的文件包括:1、合同履行过程中,甲方、乙方和丙方协商一致签署的其它书面文件;2、本合同协议书及附件;3、中标通知书;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、甲方的询标文件;7、丙方的回标文件及附件;8、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;9、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。如上述文件内容存在冲突或不一致处,以位列在先者为准。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、丙方向甲方和乙方承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“专业施工工程”,)并在质量保修期内承担保修责任。九、甲方向丙方承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“专业施工合同价”)以及其他应当支付的款项。第二部分通用条款一﹑词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于专业施工工程施工的条款。1.2专用条款:是甲、乙、丙三方人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3甲方:指在总包合同协议书中约定的具有支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4乙方:指在总包合同协议书中约定的,被甲方接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5丙方:指在本合同协议书中约定的,被甲方和乙方接受的具有该工程专业施工资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6总包工程:指由甲方和乙方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1.7专业施工工程:指由甲方、乙方和丙方在本合同协议书中约定的专业施工范围内的工程。1.8工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的监理工程师或甲方指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由甲方和乙方在总包合同专用条款中约定。1.9项目经理:指乙方在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.10专业施工工程项目经理:指由乙方在专业施工合同专用条款中指定的负责施工管理和履行专业施工合同的代表。1.11总包合同:指甲方与乙方之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款等组成。1.12总包合同条款:指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同文本》中的施工合同通用条款,以及经甲方和乙方协商一致的专用条款。1.13专业施工合同:指甲方、乙方和、丙方之间签订的施工专业合同,由协议书、通用条款和专用条款等组成。1.14工程建设标准:指与专业施工工程相关的工程建设标准,以及经甲方、乙方和丙方确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。1.15图纸:指由甲方提供的所有图纸、配套说明以及相关的技术资料。1.16报价书:指由丙方根据专业施工合同的规定,为完成专业施工工程,向甲方提出的专业施工合同报价。在甲方采用询标方式确定丙方时,该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。1.17中标通知书:指由甲方发出的确定丙方中标的通知。1.18开工日期:指甲方、乙方和丙方在本合同协议书中约定的,丙方开始施工的绝对或相对的日期。1.19竣工日期:指甲方、乙方和丙方在本合同协议书中约定的,丙方完成专业施工工程的绝对或相对的日期。1.20合同价款:指甲方、乙方与丙方在本合同协议书中约定,甲方用以支付丙方按照专业施工合同完成专业施工范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.21追加合同价款:指在专业施工合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经甲方、审计机构确认后,按约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。1.22施工场地:指由乙方提供的用于专业施工工程施工的场所,以及乙方在现场总平面图中具体指定的供丙方施工使用的任何其他场所。1.23书面形式:指专业施工合同、信件和数据电文(包括电报、电传、、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.24违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任。1.25索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.26不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.27小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释,互为说明。除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)合同履行过程中,甲方、乙方和丙方协商一致签署的其它书面文件;(2)本合同协议书及附件;(3)中标通知书;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)甲方的询标文件;(7)丙方的回标文件及附件;(8)除总包合同工程价款之外的总包合同文件;(9)本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由甲方、丙方和乙方协商解决。协商不成时,按本合同通用条款第29条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。3.2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。3.3适用工程建设标准在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与专业施工工程有关的工程建设标准。4、图纸4.1甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向丙方提供图纸。丙方需要增加约定以外图纸套数的,甲方应代为复制,复制费用由丙方承担;如根据总包合同,乙方对工程图纸负有保密义务的,丙方应负责专业施工工程范围内图纸的保密工作,丙方的保密义务在专业施工合同终止后,应当继续履行。4.2如专业施工工程的图纸不能完全满足施工需要,并且甲方委托丙方进行深化施工图设计的,丙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原专业施工工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,丙方的深化设计须经过甲方确认后方可进行施工。如丙方不具备相应的设计资质,应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计。丙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。关于甲方委托丙方进行深化施工图设计的范围及发生的费用,双方应在专用条款中约定。5、总包合同5.1丙方对总包合同的了解乙方应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供丙方查阅。当丙方要求时,乙方应向丙方提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。丙方应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。5.2乙方、丙方对有关专业施工工程的责任除本合同条款另有约定,丙方应履行并承担总包合同中与专业施工工程有关的乙方的所有义务与责任,同时应避免因丙方自身行为或疏漏造成乙方违反总包合同中约定的乙方义务的情况发生。5.3丙方与甲方的关系丙方须服从乙方转发的甲方或工程师与专业施工工程有关的指令及日常协调管理工作。6、指令和决定6.1乙方指令就专业施工工程范围内的有关工作,乙方可以向丙方发出指令,乙方的指令同时抄送甲方、工程师和审计机构,丙方应执行乙方根据专业施工合同所发出的所有指令。丙方拒不执行指令,乙方可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用通过甲方从应付给丙方的相应款项中扣除。6.2甲方或工程师指令就专业施工工程范围内的有关工作,丙方应执行经乙方确认和转发的甲方或监理工程师发出的所有指令和决定。7、项目经理7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前7天以书面形式通知丙方,委派书及撤回通知作为专业施工合同的附件。7.3乙方所发出的指令、通知,由项目经理(或其授权人)签字后,以书面形式交给丙方,专业施工项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时,项目经理可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的,丙方应于乙方发出口头指令后7天内提出书面确认要求,项目经理在丙方提出确认要求后7天内不予答复,应视为丙方要求已被确认。丙方认为乙方指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,乙方在收到丙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知丙方。紧急情况下,项目经理可发出要求丙方立即执行的指令,丙方如有异议也应执行。如乙方发出错误的指令,并给丙方造成经济损失的,则乙方应给予丙方相应的补偿,但因丙方违反专业施工合同引起的损失除外。7.4项目经理应按专业施工合同的约定,及时向丙方提供所需的指令、批准,并履行其它约定的义务,否则丙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知乙方,项目经理在收到通知后48小时内不予答复,应承担因延误造成的损失。7.5乙方如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知丙方,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。8、专业施工项目经理8.1专业施工项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。8.2丙方依据合同发出的请求和通知,以书面形式由专业施工项目经理签字后送交项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。8.3专业施工项目经理按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工。8.4丙方如需更换专业施工项目经理,应至少提前7天以书面形式通知乙方,并事先征得甲方和乙方书面同意,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。8.5甲方和乙方可与丙方协商,建议更换不称职的专业施工项目经理。二、甲方、乙方、丙方一般权利和义务9、甲方的职责与义务9.1甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间,履行以下职责和义务:9.1.1督促乙方在专业施工施工队伍进驻现场后,应立即对施工现场周围道路与丙方办理现场交接验收,形成文字记录。9.1.2督促乙方向丙方提供的水电接口、施工通道和材料、设备堆放场地。9.1.3开工前督促乙方将水准点、坐标控制点以书面形式提交丙方,并于现场交验;水准点、坐标控制点交验完毕(丙方在回执签字后),即丙方有义务负责保护,此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用如因丙方原因造成,则费用由丙方承担,由此造成的其他损失由丙方负责。9.1.4图纸提交丙方后七天内组织乙方、丙方和设计、监理等单位进行图纸会审和设计交底。9.1.5甲方应做的其他工作,三方在本合同专用条款内约定。9.2甲方未履行前款各项义务,导致工期延误或给乙方、丙方造成损失的,甲方赔偿乙方、丙方的相应损失,顺延延误的工期。10、乙方的职责与义务10.1乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间,履行以下职责和义务:10.1.1按本合同专用条款约定的时间,组织丙方参加甲方组织的图纸会审和设计交底会议。10.1.2提供本合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用。10.1.3为丙方提供确保专业施工工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。10.1.4负责整个施工场地的管理工作,协调丙方与同一施工场地的其它丙方之间的交叉配合,确保丙方按照经批准的施工组织设计进行施工。10.1.5乙方应做的其他工作,在本合同专用条款内约定。10.2乙方未履行前款各项义务,导致工期延误或给丙方造成损失的,乙方赔偿丙方的相应损失,顺延延误的工期,有由此给甲方造成损失的,由乙方赔偿甲方的相应损失。11、丙方的职责与义务11.1丙方应按本合同专用条款约定的内容和时间,履行以下职责和义务:11.1.1丙方应按照专业施工合同的约定,对专业施工工程进行施工、竣工和保修。丙方在审阅专业施工合同和(或)总包合同时,或在专业施工合同的履行中,如发现专业施工工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应立即通过乙方,向甲方和监理工程师提出问题及解决问题的建议。11.1.2在本合同专用条款约定的时间内,向甲方、监理工程师、审计机构和乙方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。丙方不能按批准的进度计划施工时,应根据监理工程师和甲方的要求提交一份修订的进度计划,以保证专业施工工程如期竣工。11.1.3丙方应在专用条款约定的时间内,向甲方、监理工程师、审计机构和乙方提交一份详细施工组织设计,监理工程师应在专用条款约定的时间内批准,丙方方可执行。11.1.4遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规定办理有关手续。11.1.5丙方应允许乙方、甲方、监理工程师、审计机构及其四方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入专业施工工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与专业施工合同有关的丙方的任何工作或准备的地点,丙方应提供方便。11.1.6已竣工工程未交付甲方之前,丙方应负责已完专业施工工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,丙方自费予以修复;甲方要求丙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,在本合同专用条款内约定。11.1.7丙方应做的其他工作,在本合同专用条款内约定。11.1.8丙方进场前,必须与乙方签订关于安全、文明施工、消防保卫等方面的管理协议、签订安全文明施工管理协议;丙方应自行与乙方各管理部门接洽,熟知乙方各项管理规定,丙方在合同签定七日内提交安全保证金5万元,作为本项目安全工作履约保证基金。11.2丙方未履行前款各项义务,造成甲方或乙方损失的,丙方应承担违约金并赔偿甲方或乙方有关损失。12、总包合同解除12.1如在丙方未全面履行专业施工合同义务之前,总包合同解除,则甲方应及时通知丙方是否解除专业施工合同,丙方接到甲方的书面解除专业施工合同通知后应在14天内无条件撤离现场。12.2在本合同第12.1款解除专业施工合同的情况下,丙方经甲方同意为专业施工工程已采购或已运至施工场地的材料设备,应移交给甲方并经甲方书面验收合格后,由甲方按丙方的回标报价支付给丙方。13、转包与再分包施工13.1丙方不得将其分包的工程转包给他人,也不得将其专业施工工程的全部或部分再分包给他人。如丙方将其专业施工工程转包或再专业施工,将被视为违约,由丙方承担违约责任。三、工期14、开工与延期开工14.1丙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。丙方不能按时开工,应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天,以书面形式向甲方、监理工程师和乙方提出延期开工的理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后以书面形式答复丙方。监理工程师不同意延期要求或丙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。14.2因乙方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工,项目经理应以书面形式通知丙方,推迟开工日期。乙方赔偿丙方因延期开工造成的损失,并相应顺延工期,由此给甲方造成的损失由乙方承担。15、工期延误15.1因下列原因之一造成专业施工工程工期延误,经监理工程师审核,甲方书面批准,工期相应顺延:15.1.1乙方根据总包合同从监理工程师和甲方处获得与专业施工合同相关的竣工时间延长;15.1.2乙方未按本合同专用条款的约定提供开工条件、设备设施、施工场地;15.1.3甲方未按约定日期提供图纸、支付工程预付款、进度款,致使专业施工工程施工不能正常进行;15.1.4项目经理未按专业施工合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误,致使专业施工工程施工不能正常进行;15.1.5非丙方原因的专业施工工程范围内的工程变更及工程量增加;15.1.6不可抗力的原因;15.1.7本合同专用条款中约定的工期顺延的其他情况。15.2丙方应在15.1款约定情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向甲方、监理工程师、审计机构和乙方提出报告。前述四方在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。16、暂停施工16.1甲方或监理工程师认为确有必要暂停施工时,应以书面形式通过乙方向丙方发出暂停施工指令,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。丙方停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用,按总包合同相应条款履行。17、工程竣工17.1丙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方、监理工程师同意顺延的工期竣工。17.2因丙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方书面同意顺延的工期竣工的,丙方承担违约责任。17.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。四、质量与安全18、质量检查与验收18.1专业施工工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准,质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因丙方原因工程质量达不到约定的质量标准,丙方应承担违约责任,违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。18.2三方对工程质量的争议,按照总包合同相应的条款处理。18.3专业施工工程的检查、验收及工程试车等,按照总包合同相应的条款履行。丙方应就专业施工工程向乙方承担总包合同约定的乙方应承担的义务。18.4丙方应允许并配合乙方或监理工程师、甲方、审计机构进入丙方施工场地检查工程质量。19、安全施工19.1丙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。19.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,丙方应采取安全防护措施。发生的相应费用包含在专业施工合同价款中。19.3发生安全事故,按照总包合同相应条款处理。19.4丙方必须文明施工。因丙方的原因使得乙方未获得文明工地称号,每发生一次,丙方向乙方支付违约金20210元。五、合同价款与支付20、合同价款及调整20.1专业施工工程合同价款在本合同协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。20.2合同价格调整范围:20.2.1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;20.2.2双方约定的其他因素。20.3丙方应当在20.2款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知甲方、监理工程师和审计机构,甲方确认调整金额后作为追加合同价款,与工程价款同期支付。20.4专业施工合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。21、工程量的确认21.1丙方应按本合同专用条款约定的时间向乙方提交已完工程量报告,乙方接到报告后7天内报请监理工程师组织丙方、甲方、乙方和造价咨询共同计量。监理工程师在计量前24小时应通知丙方和乙方,丙方为计量提供便利条件并派人参加。监理工程师不按约定时间通知丙方,致使丙方未能参加计量,计量结果无效。21.2丙方未按本合同专用条款约定的时间向监理工程师提交已完工程量报告,或其所提交的报告不符合监理工程师要求且未做整改的,监理工程师不组织计量。21.3对丙方自行超出设计图纸范围和因丙方原因造成返工的工程量,不予计量。22、合同价款的支付22.1在本合同专用条款内约定甲方向丙方预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。22.2在确认计量结果后10天内,甲方应按专用条款约定的时间和方式,向丙方支付工程款(进度款)。按约定时间甲方应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。22.3专业施工合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款,应与工程进度款同期调整支付。22.4甲方超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款),丙方可向甲方发出要求付款的通知。22.5甲方无故不按专业施工合同约定支付工程款(预付款、进度款)超过日,且导致施工无法进行,丙方可停止施工。六、工程变更23、工程变更23.1丙方应根据以下指令,以更改、增补或省略的方式对专业施工工程进行变更:甲方根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由甲方书面批准、监理工程师发出并经乙方确认后通知丙方。23.32专业施工工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。丙方应在工程变更确定后7天内向甲方提出变更专业施工工程价款的报告,经甲方书面确认后调整合同价款。23.43在确定变更后7天内丙方不向甲方提出变更专业施工工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的变更。23.54甲方在收到变更专业施工工程价款报告之日起28天内予以确认,无正当理由逾期未予确认时,视为该报告已被确认。23.65本合同项下所有工程的设计变更和工程洽商均必须由甲方项目总经理签字且加盖甲方单位公章后方能生效。七、竣工验收及结算24、竣工验收24.1专业施工工程具备竣工验收条件的,丙方应向乙方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。24.2乙方应在收到丙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知监理工程师和甲方进行验收,乙方应配合进行验收。24.3专业施工工程竣工验收未能通过且属于丙方原因的,丙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。24.4专业施工工程竣工日期为丙方提供竣工验收报告之日。需要修复的,为提供修复后竣工报告之日。25、竣工结算及移交25.1专业施工工程竣工验收报告经监理工程师、甲方认可后14天内,丙方向监理工程师、甲方递交专业施工工程竣工结算报告及完整的结算资料,按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。25.2监理工程师、甲方收到丙方递交的专业施工工程竣工结算报告及结算资料后56天内进行核实,给予确认或者提出明确的修改意见。甲方书面确认竣工结算报告后7天内向审计机构提交审核意见,审计机构在28天内出具审计报告。25.3专业施工工程经验收合格后,28天内,由丙方向甲方移交。26、质量保修26.1在包括专业施工工程的总包工程竣工交付使用后,丙方应按国家有关规定对专业施工工程出现的缺陷进行保修。本专业施工工程的质量保修期为贰年。八、违约、索赔及争议27、违约27.1当发生下列情况之一时,视为甲方违约:27.1.1本合同通用条款第22.5款提到的甲方不按专业施工合同的约定支付工程预付款、工程进度款,导致施工无法进行,向丙方支付违约金,违约金计算方法:应付款乘以当期银行贷款利率;27.1.2甲方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,顺延延误的工期。27.2当发生下列情况之一时,视为乙方违约:27.2.1乙方未按专业施工合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误,致使专业施工工程施工不能正常进行;27.2.2乙方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任,赔偿因其违约给丙方造成的经济损失,顺延延误的工期。乙方赔偿丙方的直接经济损失,赔偿数额由丙方提出申请,经监理工程师、甲方和审计机构审定并经乙方书面确认。27.3当发生下列情况之一时,视为丙方违约:27.3.1本合同通用条款第13.1款提到的丙方将其承包的专业施工工程转包或再分包,甲方可单方面解除合同,不补偿丙方任何费用,丙方向甲方支付违约金10万元;违约金不足弥补甲方损失的,丙方还应赔偿其额外的损失;27.3.2本合同通用条款第17.2款提到的因丙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,经甲方书面确认和许可,工期每延误一天,丙方应向甲方支付违约金2021元,延误超过30日,则甲方有权解除合同,丙方应向甲方支付合同额20%的违约金。27.3.3;因丙方原因影响乙方承建的工程达不到总包合同约定的质量标准,由丙方向甲方承担责任。丙方因工程质量不符合前述标准的,丙方必须按照甲方或乙方的要求进行调整、完善,直至工程符合质量要求,由此造成不能按期竣工、工期延误的,按27.3.2工期延误责任处理。27.3.4丙方不服从乙方管理,影响乙方文明工地达标,向乙方支付违约金2万元/次;27.3.5丙方违反乙方制定的现场管理制度,乙方可按管理制度的规定对丙方进行处罚;27.3.6丙方逾期向乙方提交竣工资料,向乙方支付违约金2021元/天;27.3.7丙方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同约定履行义务的其他情况。丙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方、乙方造成的直接经济损失。赔偿额由甲方、乙方提出,经监理工程师和审计机构认定。27.4丙方违反本合同可能产生的后果如丙方有违反专业施工合同的行为,丙方应保障乙方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同乙方将负责的任何赔偿费,在此情况下,乙方可通过甲方从本应支付丙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。28、索赔28.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。28.2乙方未能按专业施工合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由乙方承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)丙方的其他经济损失,丙方可按总包合同约定的程序以书面形式向乙方索赔。28.3在专业施工工程施工过程中,如丙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况,丙方可按照总包合同约定的索赔程序通过乙方向甲方、工程师提出索赔要求。丙方应按照总包合同的规定及时向乙方提交专业施工工程的索赔报告,以保证乙方可以及时向甲方进行索赔。28.4乙方根据总包合同的约定向甲方、工程师递交任何索赔意向通知或其它资料,要求丙方协助时,丙方应就专业施工工程方面的情况,以书面形式向乙方发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录,以便乙方能遵守总包合同有关索赔的约定。28.5本合同约定的甲方应承担的违约金或其他的经济责任或者应赔偿甲方损失或应向甲方支付任何款项时,甲方有权在支付丙方工程款时,从应付工程款中扣除。29、争议29.1甲方、乙方、丙方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议:29.1.1达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;29.1.2向有管辖权的人民法院起诉。29.2发生争议后,除非出现下列情况,各方应继续履行合同,保持专业施工工程施工连续,保护好已完工程:29.2.1单方违约导致合同确已无法履行,各方协议停止施工;29.2.2调解要求停止施工,且为各方接受;29.2.3仲裁机构要求停止施工;29.2.4法院要求停止施工。九、保障、保险及担保30、保障30.1除应由乙方承担的风险外,丙方应保障乙方免于承受在专业施工工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿:30.1.1人员的伤亡;30.1.2专业施工工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的责任方承担。30.2乙方应保障丙方免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支:30.2.1按专业施工合同约定,实施和完成专业施工合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害;30.2.2由于甲方、乙方或其它专业施工商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害,或与此相关的索赔、诉讼等。上列损失应由造成损失的责任方承担。31、保险31.1丙方应为运至施工场地内用于专业施工工程的材料和待安装设备办理保险,并承担保险费用。31.2工程开工前,乙方已为本工程办理了综合保险,此费用已包括在丙方的合同价款中,不另行计取。丙方需按《关于成都市建筑施工企业非城镇户籍从业人员参加综合社会保险工作的通知》(成劳社发[2021]80号文),向乙方支付该笔费用,缴纳金额详专用条款。31.3丙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。31.4保险事故发生时,乙方、丙方均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。十、其他32、材料设备供应32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中甲方与乙方的有关约定履行。33.2材料设备由丙方采购,并提供产品合格证明和质量检验报告,乙方不得指定生产厂或供应商。33、文物33.1乙方根据总包合同,应将涉及丙方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知丙方,丙方在施工中应认真保护,需要采取保护措施时,由乙方承担所需费用。33.2丙方在其施工场地内发现文物,应采取保护措施,并按照总包合同约定的时间和程序报告乙方。34、不可抗力34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。34.2不可抗力事件发生涉及丙方施工场地的,丙方应立即通知乙方,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。34.3丙方承担自身的人员和财产的损失。34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。35、专业施工合同解除35.1甲方、乙方和丙方协商一致,可以解除专业施工合同。35.2如发生本通用条款17.2款情形,丙方延误工期超过28天,甲方有权解除合同。
35.3如丙方再专业施工或转包其承包的工程,甲方、乙方有权解除合同。35.4有下列情形之一的,甲方、乙方、丙方可以解除合同:35.4.1因不可抗力导致合同无法履行;35.4.2因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。35.5专业施工合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。35.6专业施工合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。35.7丙方应按照相关规定及时、足额向农民工发放工资、支付材料设备供应商货款、支付因其原因造成的人身损害赔偿款项;否则,丙方应承担由此发生的责任和由此给甲方和乙方造成的损失。如丙方未及时足额发放农民工工资、材料设备货款、人身损害赔偿款项的,甲方有权替丙方发放丙方拖欠的农民工工资、材料设备货款、人身损害赔偿款项,然后将丙方拖欠的农民工工资材料设备货款、人身损害赔偿款项从应付而未付给丙方的工程款中直接予以扣除。第三部分 专用条款词语定义及合同文件1、词语定义同通用条款。2、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序:(1)合同履行过程中,甲方、乙方和丙方协商一致签署的其它书面文件;(2)本合同协议书及附件;(3)中标通知书;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)甲方的询标文件;(7)丙方的回标文件及附件;(8)除总包合同工程价款之外的总包合同文件;(9)本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1按总包合同文件规定的语言文字。3.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章:有关现行法律法规。3.3本专业施工工程适用的工程建设标准:综合布线系统工程验收规范(GB50312-2021);公共广播系统工程技术规范(GB50526-2021);有线电视系统工程技术规范(GB50200-1994)有关现行工程建设标准,除以上工程建设标准以外,总包合同中约定的与专业施工工程相关的工程建设标准均适用于本专业施工工程。4、图纸4.1甲方向丙方提供图纸的日期:合同签订后7日内;甲方向丙方提供图纸的套数:2套。4.2复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担丙方负责。二、甲方、乙方、丙方一般权利和义务5、工程师和项目经理甲方任命李京剑为项目总经理,代表甲方行使各项职能,如甲方代表易人,应提前七天通知乙方,并由乙方通知丙方,其后任必须全面继续承担前后应付的责任。如在本合同履行过程中,甲方更换项目总经理的,则自从甲方更换项目总经理之日起,本合同所述甲方项目总经理审批、确认、同意之事项,须以更换后的甲方项目总经理签字为准,原甲方项目总经理的签字一律无效。甲方更换项目总经理的日期为甲方内部任命的日期或甲方通知乙方的日期(如上述两个日期不一致,则以时间较早者为准)。工程师姓名:全洪江职务:总监。本工程委托全洪江进行施工监理工作;需要取得甲方书面批准后才能行使的职权:工程项目的增减;非工程变更通知单所必须发生的费用增加;因施工质量问题停工整顿3天及以上,或因其它问题停工1天及以上;因工程变更延迟工期5天及以上,或因其它原因延迟工期1天及以上;主要材料的确认及验收。本工程委托中审华国际咨询(北京)进行工程造价审计,现场审计机构负责人刘志磊。乙方任命的项目负责人:吴世伟,代表乙方行使各项职能,如项目负责人易人,应提前七天通知甲方和丙方,并事先经甲方书面批准,其后任必须全面继续承担前后应付的责任。6、专业施工项目经理丙方任命的项目经理,代表丙方行使各项职能,如丙方项目经理易人,应提前七天通知乙方,并事先经甲方书面批准,其后任必须全面继续承担前后应付的责任。7、甲方的职责与义务7.1甲方应完成下列工作:7.1.1组织乙方、丙方参加图纸会审和设计交底的时间:合同签订后14天内。7.1.2按合同约定及时支付工程款;7.1.3对于乙方向甲方提交的对丙方的处罚意见,甲方应在3日内予以回复,乙方有依据的合理处罚甲方不得无故拖延或予以免除。7.1.4乙方向甲方提交的对丙方的工程款支付意见,在合理且情况真实且经甲方书面确认无误的情况下,甲方应予以支持。8、乙方的职责与义务8.1乙方应履行以下职责和义务:8.1.1承包方须为专业施工方提供以下配合服务,如不按要求内容提供配合的,或配合不及时,由此影响该项专业施工工程施工的责任由承包方负责。总包配合服务内容:a:协调日常工作,按月提供对各专业施工工程的进度要求;b:与专业施工方核对清楚各专业施工工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一;c:及时提供专业施工方人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件;d:提供工地现有的垂直运输、塔吊、脚手架供专业施工方使用。e:施工用水用电供应(施工用水应接至施工现场),施工用水电费挂表收取。乙方将提供至一级配电箱的临时电、临时水接驳点。f:设备堆放场地等;g:提供必要测量定位;h:在专业施工方工程施工前,按甲方的要求完成有关的土建项目施工,提供具备专业施工方工程施工的条件;i:督促专业施工方清理工程施工场地;j:其他方便专业施工工程施工的工作;k:专业施工方进场后,承包方负责对其现场安全和文明施工进行管理;l:合同签订后7日内,根据丙方的开工日期及时提供相应工作面。m:其他按照法律、法规规定;发包方与乙方(即总包方)于2021年8月签订的施工总承包合同中的约定、本合同约定以及甲方要求需要由承包方配合的工作。n:乙方对丙方在本合同项下的所有责任(包括但不限于质量、工期、安全)等承担连带责任。9、丙方的职责与义务9.1丙方应完成下列工作:9.1.1丙方应在本合同签订生效后7天内向项目经理提交专业施工工程施工组织设计和总体进度计划。9.1.2全面履行总包合同中约定的除乙方自身的义务以外的乙方的义务,承担总包合同中约定的除乙方自身的责任以外的乙方的责任。9.2全面服从乙方对施工现场的各项管理。9.3丙方应做的其它工作:9.3.1作好施工现场的照明、看守、围挡及安全保护工作。如丙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害,由丙方承担责任及其发生的费用,如由此造成甲方或乙方损失的,丙方应全额赔偿。9.3.2遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续,丙方责任造成的罚款由丙方负责支付,如由此造成甲方或乙方损失的,丙方应全额赔偿。9.3.3丙方在开工前必须向乙方提供有关人员上岗证,设备进场时,提交合格证、检验报告等有关资料,乙方查验后,报送监理工程师和甲方。9.3.4按施工图纸、图纸会审纪要,设计修改(或变更)通知单和国家现行验收规范作好自检工作。9.3.5做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作为交工文件移交乙方。9.3.6工程竣工后在2年保修期内,由于丙方原因造成的质量问题以及由此给甲方带来的直接与间接损失,均由丙方负责赔偿。9.3.7施工中发生的一切安全事故,均由丙方承担全部责任,并立即报告甲方、乙方和建设主管部门,如由此造成甲方或乙方损失的,丙方应全额赔偿。9.3.8自行解决施工过程中的生产用房和生活用房。9.3.9丙方生产生活用水用电自行挂表计量,并向乙方按月缴纳相应的水电费。9.3.10丙方进场后7日内向乙方按合同额的2.1‰缴纳综合保险费,按合同额的1‰缴纳民工工资保证金担保费,建筑垃圾外运费由乙方与丙方现场协商确定。9.3.11丙方进场后3日内向乙方缴纳工程现场管理押金10000元,丙方施工工程验收合格后退还。工期10、工期延误10.1工期顺延的其他情况:因甲方原因造成工期延期,经工程师批准,工期相应顺延。无论何种原因引起的工期延期,甲方均不承担丙方、乙方窝工费及其他损失。因丙方原因造成的工期延误,由丙方向甲方承担责任。四、工程质量11、工程质量标准11.1关于专业施工工程质量标准的约定:工程质量一次性验收合格并达到优良工程标准,且不得影响乙方承建的工程达到省优质工程标准。因丙方原因导致工程达不到市优质结构、标化工地、芙蓉杯、天府杯质量要求的,由丙方向甲方承担责任。五、合同价款与支付12、合同价款及其调整12.1合同价格采用方式本合同为固定总价合同。工程结算时,除非另有经甲方书面批准的工程设计变更外总价不做任何调整。12.2合同价款的调整12.2.1本合同价款由固定综合单价乘以经丙方核实完成该工程所需的工程量组成。合同总价包括丙方根据合同应承担的全部义务,以及为正确地实施和完成工程并修补任何缺陷所需的全部有关事项的费用,即所有为完成合同文件规定的工程内容的一切费用已包括在合同总价之中,该总价除因设计变更、工程洽商、各种奖罚及本合同规定所允许的调整外,不会因其他任何原因而有所调整。甲方有权因工程实际需要或设计单位要求,增加或取消部分工程或部分项目,并按实际发生工程量结算工程款项,但甲方不会因增减丙方在合同范围内的工作而给予丙方相应的另外利润,管理费等费用补偿。12.2.2工程量清单内容依据工程的承包范围编制。承包范围以询标图纸和工程范围文字描述确定,清单内的项目即使有遗漏,丙方必须按专业施工范围完成该项工程。不论专业施工范围如何界定,也不论工程量清单是否包括,按现行工程规范的强制性条款规定的工作项目视为已包括在本工程的专业施工范围中,丙方必须完成,发生的费用已包含在合同总价内。12.2.3除非合同另有约定,如丙方无任何合理理由而单方面提出中途终止合同,或因为丙方违约而导致甲方行使合同解除权,则甲方有权要求计取的合同价按照实际工程量所计算金额的80%确定。此种合同价计取办法,并不意味丙方违约责任的任何免除、抵消或减轻。甲方已向丙方支付的预付款、进度款、定金等超出这一数额的,丙方应于甲方计算出丙方已完成工程款并通知丙方之日起10日内返还给甲方。12.2.4设计变更、工程洽商的结算办法:12.2.4.1中标预算书中有相同或类似项目的,按中标预算书相同或类似项目的综合单价办理结算;12.2.4.2中标预算书中无相同或类似项目的安装工程执行《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》套用2021年《四川省建设工程工程量清单计价定额》;按中标预算书中相关标准进行取费后办理结算。12.2.4.3本合同项下所有工程的设计变更和工程洽商均必须由甲方项目总经理签字且加盖甲方单位公章的方式书面确认后方能生效。13、工程量确认13.1丙方向甲方、监理工程师和乙方提交已完工程量报告的时间:工程验收合格后15个工作日内。14、合同价款的支付14.1甲方向丙方预付工程款的时间和数额:签订合同且甲方在收到乙方按照本合同约定提交的预付款保函和履约保函后30天内,甲方向丙方支付合同价的10%,作为工程预付款,扣回时间和比例:在支付第一次进度款中一次性扣回。14.2甲方向丙方支付工程款(进度款)的时间:按季度支付根据专用条款16.1条内容确定之丙方已完成工作量80%的进度款。14.3总承包服务费计取标准按发包方与乙方(即总包方)于2021年8月签订的施工总承包补充协议中的相应约定执行。14.4总承包服务费支付:支付总包进度款时同期支付本工程已申报并由甲方书面批准向丙方支付进度款相应的总包服务费即:总承包服务费的支付金额为已完成弱电工程申报并经甲方书面批准向丙方所支付工程款x2%x80%。但是,乙方应在甲方每次支付总承包服务费前根据甲方确认金额向甲方开具合法正规的税务发票,甲方只有在收到乙方开具的发票并审核无误后才有义务按照本合同约定向乙方支付总承包服务费。14.4丙方完成的工作量在甲方、乙方、监理人书面确认后,提出进度款支付申请并按照甲方确认金额向甲方开具合法正规的税务发票后由发包方在15个工作日内支付工程款。六、竣工验收及结算15、竣工验收15.1丙方负责办理本工程所需的验收工作、检测费、协调费等费用包含在专业施工合同总价内,乙方应积极配合。15.2丙方向甲方提供竣工资料的日期:竣工验收前7天。丙方提供竣工资料的份数6份及电子文档1份。16、竣工结算16.1丙方提交的竣工结算应实事求是,不得虚报。报送的结算经甲方委托的审计机构审计后的最终审减金额在报送结算5%以内,丙方不承担审计费用;最终审减金额为报送价的5-10%,甲方、丙方各承担审计费用的50%;最终审减金额超过报送价的10%,丙方承担全部审计费用。16.2由丙方向甲方和监理工程师提交工程结算资料和报告,甲方和监理工程师进行初审,提出初审意见后,由公司聘请的造价审计单位进行最终审计并其出具的审计报告为工程最终结算结果,乙方和丙方必须完全接受,不得有异议。结算审核完成后,支付至结算款的95%,剩余5%做为工程质量保修金,按照《工程质量保修书》的约定支付七、违约、索赔及争议17、违约17.1当发生下列情况之一时,视为甲方违约:17.1本合同通用条款第22.5款提到的甲方不按专业施工合同的约定支付工程预付款、工程进度款且丙方此前未违约的,导致施工无法进行,向丙方支付违约金,违约金计算方法:在甲方确因资金周转不畅等客观情况发生致使供工程进度款不能如期支付的情况下,本着相互理解的精神,丙方同意自甲方逾期付款之日起45日内,保证施工正常进行,而不拖延时间,甲方无须承担违约责任。如甲方拖延付款日期超过45日,则应当按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。17.1.2甲方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,顺延延误的工期。17.2当发生下列情况之一时,视为乙方违约:17.2.1乙方未按专业施工合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误,致使专业施工工程施工不能正常进行;17.2.2乙方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方和丙方造成的经济损失,顺延延误的工期。乙方赔偿丙方的直接经济损失,赔偿数额由丙方提出申请,经监理工程师、甲方和审计机构审定。17.3当发生下列情况之一时,视为丙方违约:17.3.1本合同通用条款第13.1款提到的丙方将其承包的专业施工工程转包或再分包,甲方可单方面解除合同,不补偿丙方任何费用,丙方向甲方支付合同总金额20%的违约金;17.3.2本合同通用条款第17.2款提到的因丙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,工期每延误一天,向甲方支付合同总金额千分之三的违约金,工期延误费限额为合同价的3%;工期每延误一天,向乙方支付合同总金额千分之三的违约金,工期延误费限额为合同价的3%;17.3.3本合同通用条款第18.1款约定的因丙方原因工程质量达不到约定的质量标准,丙方须自行整改直至达到合格标准,整改费用由丙方自行承担,并承担合同价款的20%做为违约金。17.3.4丙方不服从乙方管理,影响乙方文明工地达标,在经甲方书面确认许可后,丙方应向乙方支付违约金2万元/次;17.3.5丙方违反乙方制定的现场管理制度,在经甲方书面确认许可后,乙方可按管理制度的规定对丙方进行处罚;17.3.6丙方逾期向乙方提交竣工资料,在经甲方书面确认许可后,丙方应向乙方支付违约金2021元/天;17.3.7丙方不履行专业施工合同义务或不按专业施工合同约定履行义务的其他情况。17.3.8未经甲方同意,丙方不按回标文件承诺安排专业施工项目经理或主要技术负责人、擅自更换专业施工项目经理或主要技术负责人以及专业施工项目经理或主要技术负责人同时兼任2个(含2个)以上项目,又不按甲方要求改正,丙方应承担违约责任,向甲方支付违约金5万元。17.3.9专业施工项目经理无特殊情况(指不可抗力事件)不参加例会、分部工程验收、重要检查,即为违约,丙方应承担违约责任。每发生一次,丙方应向甲方支付违约金1000元。17.3.10专业施工项目经理和主要技术负责人每周出勤应不少于5天,每天不少于8小时。未经甲方或乙方同意,出勤时间不满足上述要求,每发生一次,丙方应向甲方支付违约金1000元.
丙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的直接经济损失。赔偿额由甲方提出,经监理工程师和审计机构认定。17.4丙方违反本合同可能产生的后果,丙方已有足够的时间和机会了解甲方与乙方有关管理规定,并已收到且完全理解甲乙双方总包合同中有关质量工期违约处罚处款。17.5如丙方有违反专业施工合同的行为,丙方应保障乙方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同乙方将负责的任何赔偿费,在此情况下,乙方可通过甲方从本应支付丙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。17.6如丙方未按照本合同约定向甲方支付违约金、损害赔偿金、任何垫付款项和其他任何应付款项的,甲方有权从应付而未付给丙方的工程款项和工程质量保修金中直接予以扣除,并有权就不足扣除的部分向丙方追偿。18、争议解决方式18.1三方约定,在履行专业施工合同过程中发生争议,协商解决或者调解不成时,按下列第2种方式解决争议:(1)将争议提交 仲裁委员会申请仲裁;(2)依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、担保19担保19.1丙方向甲方提供履约担保,在合同签订前丙方向甲方交纳合同总价的10%的履约保函。该保函必须为见索即付、不可撤销的银行保函,履约保函不应注明具体的失效日期,保函有效期至本项目工程验收合格后14个工作日。保函形式见本合同附件4-119.2保函要求:丙方应在收到预付款前,向甲方提供预付款保函。该保函必须为见索即付、不可撤销的银行保函,预付款保函额度与预付款金额一致,本保函有效期至预付款扣回后10个工作日,保函形式见本合同附件4-2。19.3丙方的保函应当是由在中国境内营业的商业银行开具的见索即付、不可撤销的银行保函,与此有关的费用由丙方自行负担。如果丙方未按本合同规定履行其义务,或因丙方原因给发包方造成损失的,发包方有权要求出具履约保函的单位支付相应的款项。19.4丙方发生违约行为,应向甲方另行缴纳违约金。九、其他20、材料设备供应20.1由丙方采购材料设备的约定:丙方采购材料设备时,应提前30天向监理工程师、甲方提交采购计划,经批准后方可实施;否则,监理工程师、甲方将拒绝进行验收。20.2丙方采购的主要材料和设备必须是甲方指定的品牌,并经监理工程师和甲方验收后,方可用于工程。补充条款各方有效文件的确认21.1各方的有效文件为指定代表签字并盖章有效。关于本合同项下甲方做出的如下意思表示,均必须由甲方以甲方项目总经理签字且加盖甲方单位公章的方式书面确认后方能生效:对整体工程的验收;对单位工程和工程部位的验收;对付款金额的确认;对结算金额的确认;对丙方转包、分包工程的同意;对乙方、丙方索赔的确认;对工期顺延的同意;对调整合同价款的确认;对调整工期的确认;对调整付款方式和付款条件的确认;对任何甲方权利的放弃;对任何甲方义务的增加。本合同经发包方、乙方、丙方叁方均加盖公章或合同专用章后生效。本合同壹式捌份,甲方执陆份,乙方执壹份,丙方执壹份,具有同等法律效力(以下空白)签章页甲方:(公章)乙方:(公章)住所:住所: 法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人::: :: 开户银行:开户银行:帐号:帐号:年月日年月日丙方:(公章)住所:法定代表人:委托代理人:::开户银行:帐号:年月日附件1:建设工程廉洁承诺书致:阳光人寿保险股份鉴于我方承担阳光人寿保险股份(以下简称“阳光保险”)阳光保险集团金融后台中心项目1#楼弱电工程,为了保证建设工程的工期、质量以及防止给阳光保险造成损失,促进双方有关人员廉洁自律,我方特向阳光保险郑重承诺如下:第一条我方承诺,在签订或履行上述“主合同”过程中,我方人员不得进行以下行为:以任何理由向阳光保险合同关系人赠送现金、有价证券、购物卡、礼券以及其他物品等不正当的金钱、实物或服务(含介绍费、酬劳费、回扣等名义的好处费等);(二)以任何理由为阳光保险合同关系人报销个人费用;(三)为阳光保险合同关系人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便和支付费用;(四)以任何理由为阳光保险合同关系人安排宴请、健身、娱乐等活动并支付费用;(五)其他任何给予阳光保险合同关系人不正当利益的行为。合同关系人指阳光保险经办建设项目的相关人员以及与“主合同”有直接或间接利益关系的人员,包括但不限于为阳光保险服务的劳务派遣人员、合作单位工作人员和其他人员,以及上述人员的亲友等关系人。第二条我方承诺,如发现阳光保险合同关系人存在索要上述任何不当利益的行为,立即向阳光保险指定部门和人员反映,并按月向阳光保险指定部门和人员提交经我方法定代表人签字并加盖公章的《廉洁监督月度反馈表》。阳光保险指定的部门是集团稽核部,负责人是何海龙,办公:010—58289701,第三条就与上述第一条、第二条有关的事项,我方愿意接受阳光保险任何形式的监督与调查;第四条如果发现有我方人员存在本承诺书第一条所列行为,我方无条件同意如下全部条款:(一)承担由于违反本承诺书第一条所列行为造成损失的一切赔偿责任;(二)违反本承诺书第一条所列行为,以涉及金额(或折合金额)的100倍为标准,向阳光保险支付违约金,阳光保险有权从应付我方款项中直接扣除;(三)阳光保险有权随时因我方违反本承诺书第一条所列行为解除“主合同”,由于解除“主合同”引起的阳光保险一切损失由我方负责赔偿;由于解除“主合同”引起的我方损失,我方全部自行承担,与阳光保险无关;(四)涉嫌犯罪的,阳光保险有权移交司法机关,追究相关当事人的刑事责任;第五条本承诺书作为“主合同”的附件,与“主合同”具有同等法律效力。特此承诺人:(章)2021年月日廉洁监督月度反馈表填表单位:(公章)法人签字:本月是否发现不廉洁行为涉及人员涉及金额情况说明处理建议备注(填是或否)(姓名、所属公司、职务;涉及多人的逐一列明)(请说明发现的行为、时间、地点、过程等)(填报单位的处理意见)(其他需要说明的情况)填表人:联系:填表日期:填表说明:1、每月20日前填报上月情况,经法人签字并加盖公章后快递给甲方指定监督人员何海龙(联系:010—58289701)。2、如未发现也要填报。附件2:工程质量保修书甲方(全称):阳光人寿股份丙方(全称):为保证阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电工程在合理使用期限内正常使用,甲方丙方协商一致签订工程质量保修书。丙方在质量保修期内按照国家有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、设备安装和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线等的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:双方约定具体保修内容为丙方承建的全部工程内容。二、质量保修期双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:1、土建工程为/年限,基础、主体结构为设计文件规定的该工程合理使用年限,2、有防水要求的卫生间、房间、屋面防水工程、外墙的防渗漏为:五年;3、电气管线、照明灯具、上下水管线等安装工程为:两年;4、供热及供冷为:2个采暖期及供冷期;5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为:两年;6、设备安装:两年;7、其他约定:双方协商解决。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目,丙方应在接到修理通知之日后3天内派人修理。丙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故,丙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非丙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内,丙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因丙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,丙方应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。质量保修金银行利率不计。五、质量保修金的返还甲方在质保期满后且在无整改项目的情况下14天内,将剩余保修金返还丙方。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:双方另定.本工程质量保修书作为施工合同附件,由甲方丙方双方共同签署。签章页甲方(公章):丙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):2021年月日附件3:安全施工合同为在阳光保险集团金融后台中心1#楼弱电工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目甲方阳光人寿股份与丙方公司特此签订安全施工合同:甲方职责1、严格遵守国家有关安全施工的法律法规,认真执行工程承包和合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一,预防为主”和坚持“管施工必须管安全”的原则进行安全施工管理,做到施工于安全工作同时计划、布置、检查、总结和评标。3、重要的安全措施必须坚持于主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。4、定期召开安全施工调度会,及时传达中央及地方有关安全施工的精神。5、组织对丙方施工现场安全施工检查,监督丙方及时处理发现的各种安全隐患。丙方职责1、严格遵守国家、四川省、成都市有关安全施工的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管施工必须管安全”的原则,加强安全施工宣传教育,增强全员安全施工意识,建立健全各项安全施工的管理机构和安全施工的管理制度,应按相关规定配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全施工活动。各级领导、工程技术人员、施工管理人员及具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结和考评。3、建立健全安全施工责任制。从派往项目实施的项目经理到施工工人(包括临时雇用的民工)的安全施工责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全施工的第一责任人。现场设置的安全机构,应按相关规定配置安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。4、丙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、丙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全施工证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工作的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;丙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、丙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的施工安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报告有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。三、违约责任发生重大伤亡及其他安全事故,丙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时甲方将根据造成事故的严重程度,并收取丙方违约金具体标准为:每重伤1人,收取丙方违约金202100.00元;每死亡1人收取丙方违约金500000.00元。以上违约金甲方有权从丙方履约担保或任何甲方应付丙方的款项中扣除。本合同正本一式捌份,甲方执陆份,丙方执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。甲方:(公章)丙方:(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字):或授权代理人(签字):或授权代理人(签字):2021年月日附件4-1:履约保函参考格式保函编号:致:(甲方名称):鉴于你方与(以下简称“丙方”)就工程的施工于年月日签订了(以下简称“合同”),根据有关规定和合同的要求,丙方须向你方提供承包履约保函。我行,(银行名称),受专业丙方委托,为专业丙方履行承包合同约定的义务特向你方做出如下不可撤销的保证:1、本保函为不可撤销保函,本保函担保金额为人民币万元(RMB:¥元)整。我行在本保函项下累计承担保证责任赔付的最高金额不超过上述担保金额。2、本保函为连带责任保证,保证范围为丙方未按照合同的约定履行义务或履行义务不符合约定时,给你方造成的一切损失(包括但不限于违约金、赔偿金及利息等)。3、我行将在收到你方提出要求支付保证金的通知后7日内,无条件地和不可改变地向你方支付保证金,无须你方出具任何证明或证据或说明理由。4、我行在此确认并同意:我行受本保函制约的责任是直接的、连续的,合同的任何修改和变更,我行承担保函的责任不变。5、本保函有效期间:自本保函签发之日起至工程竣工并验收合格后14个工作日。本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。本保函失效后,请你方将本保函退回丙方交我行注销。7、本保函自我行加盖公章之日起生效。出证银行名称:公司盖章(公章):开立日期:附件:4-2预付款保函参考格式保函编号:致:(名称)鉴于你方已经与(名称)(以下称“丙方”)就你方的(工程项目名称)(以下称“本工程”)已于年月日签订了承包合同(以下称“承包合同”)。鉴于该承包合同规定,你方将支付专业丙方一笔金额为(大写:)的预付款(以下称“预付款”),而专业丙方须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。我行,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年筒式采煤机项目发展计划
- 病例讨论会议安排与实施计划
- 《角的分类和画角(2)(第5课时)》(教案)-四年级上册数学苏教版
- 2025年物理治疗康复设备项目发展计划
- 2025年CNG加气站设备合作协议书
- 六年级上册数学教案-百分数认识-北师大版
- 施工意向协议书
- 四年级下册数学教案-《分数的意义》 青岛版(五四制)
- 2025年张家界a2驾驶证货运从业资格证模拟考试
- 2025年常州a2货运从业资格证考试
- 概算审核服务投标方案(技术方案)
- 《智慧旅游认知与实践》课件-第四章 智慧旅游相关基础技术与应用体验
- 离婚协议书常用范本2024年
- DLT774-2015 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程
- DL∕T 1474-2021 交、直流系统用高压聚合物绝缘子憎水性测量及评估方法
- 【我国农产品出口遭遇绿色贸易壁垒现状及应对策略以浙江省为例12000字(论文)】
- 出版编辑聘用合同模板
- 基础教育专题调研报告体育(3篇模板)
- NBT11503-2024光伏直驱空气源热泵机组
- 声门上气道管理
- 2024年铜陵职业技术学院单招职业适应性测试题库带答案
评论
0/150
提交评论