皇家花园幢楼商幢楼幼托地下车库南区工程施工招标文件

皇家花园6—12#楼，商-3#楼，幼托，地下车库南区工程施工招标文件项目编号：HBGC-16401招 标 人： 淮北锦润置业发展有限责任公司 （盖章招标代理机构： 江苏大洲工程项目管理有限公司（盖章）二〇一六年七月目 录第二章建设工程施工合同第三章资格后审评审内容第四章第五章第六章第七章第八章

评标办法图纸及工程规范工程量清单附件招标人、代理机构、招投标监督部门对本文件的意见第一章投标须知一、投标须知前附表项目 内 容工程名称建设地点建设规模质量标准要求工期要求招标范围承包方式资金来源工程量清单计9方式投标人资质10等级要求

说明与要求6—12#楼，商-3#相ft区相ft1096#14；7#18筑面积平方米；8#119#11层剪力墙结构建筑面积平方米；10#18平方米；11#1112#18-3#方米；幼托楼地上一层框架结构建筑面积平方米以及地下车库南区工程建筑面积平方米，项目总投资金额详见清单控制价。合格。本工程质量如达到“相王杯”，招标人按中标价给予中标11%的资金处罚。450个日历天(具体以监理单位批准的开工令日期为准)。工程施工图纸及工程量清单包含的全部内容，其中土方工程、门窗工程（包括进户门、铝合金门窗、防火门等）、消防工程、外墙工程（外墙保温工程、外墙真石漆装饰工程），由招标人另行分包。须投标人在编制商务标报价时，按照招标人发布的工程量3%收取，水电费按分包中7‰收取，由甲方付分包单位工程款时同步缴纳至总包单位。总包单位应向分包单位提供脚手架、垂直运输机械、施工场地、水、电、安全检查、质量检查、进度检查等相关服务。务和责任。国有资金采用工程量清单综合单价报价法，（由招标人发布的工程量清单中工程量数量如发现计算有误，在办理工程结算前应根据实际施工图纸按实调增、调减。）具有房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质；近三年（20137110000万元房建工程业绩。外省投标企业的资质等级，须符合《安徽省省外建设工程企业进皖备案管理办法（2010217号文）规定的要求。人资格要求资格审查方式投标有效期投标保证金额踏勘现场投标人的16替代方案

具有有效的建筑工程专业一级注册建造师资格及安全生产考核合格证书。无在建项目、无拟中标已公示项目。最近三年（201371）没有重大工程质量事故、安全事故。采用资格后审45日历天（从投标截止之日算起）100万元；须由投标人基本账户（户）汇出，并在投标截止时间一小时前到达本项目招标公告所规定的银行账户，否则系统视为放弃投标。（每个标段对应的账号在网站上招标公告的顶部，请查看后及时转账汇款）。友情提醒：投标保证金采用网上银行转账汇款或者柜台转账汇款2供投标人已变更的基本账户的开户许可证原件，否则将拒收投标文件。浇带处理、地下室南区三面地基护坡处理所需费用（案应符合设计规范及施工规范要求），现场的任何责任和风险。无正本一份，副本肆份；与投标文件完全一致的电子版投标文件117投标文件份数套（含资格信誉标文件、技术标、商务标）。商务标需提供新点智慧（.eqd）格式刻入光盘。18投标文件递交地点及递交起止时地点：淮北市公共资源交易中心开标三室（人民中路197号，孟ft路与人民路交叉口西南角，招商大厦2楼）间投标截止时间：2016年9月 1日 9 时(北京时间)地点：淮北市公共资源交易中心开标三室（人民中路197号，19开标地点及时间孟ft路与人民路交叉口西南角，招商大厦2楼）投标截止时间：2016年9月1日 9 时(北京时间)20评标办法二阶段评标法（合理低价法）本次招标的履约保证金由中标人从本单位基本帐户缴纳中标价的21履约担保金额10%，在公示期满后七个工作日内，足额交至招标人账户，否则取消其中标资格。23控制价元（含预留金500万）24最高限价不高于招标人设定的控制价的85%1、招标人不提供施工现场的办公场所、住宿场所场地，由中标单位在施工场地外自行解决施工人员的办公及住宿场所，费用自理。2、本工程施工场地比较复杂，投标人在获取招标文件后一定要组织编制投标文件的相关人员实地踏勘现场，明确划分后期作业范围及施工现场平面布置，按实考虑与前期施工单位之间的施工关系所产生的费用，进行合理报价。中标人不得以任何理由向招标人索赔工期及资金。3、图纸范围内及工程量清单内没有的施工内容，施工中实际存在25注意事项的，清单报价中有类似项的按类似项计取单价；清单报价中没有类似项，参照清单计价规范及相关消耗量定额计价；清单计价规范及相关消耗量定额没有的，由招标人与中标人共同询价计入竣违约金壹万元。4、所有投标资料必须携带原件进行核验。5、投标人必须出具书面的对本次招标条款全面响应的承诺书（格式自拟），承诺书原件应加盖单位公章及单位法人章，装订在技术标正本中，否则投标无效！26友情提醒投标人请在投标文件中标注页码，以便招投标档案管理。201620168月18日)招标疑问提交时间和疑问答复时间疑问答复时间：20168网址为：）月19（见淮北市公共资源交易网，22备注：不排除补充答疑的可能性，请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站）（一）总则1、工程说明本招标工程项目说明详见本须知前附表；本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。现场条件：施工场地情况：见投标须知前附表；施工用水、电：建设单位协助提供水源及公共电源接入点，由中标人自行/电的费用由中标人直接缴纳至供水/标人在投标报价中自行考虑；场内外道路：在投标报价中自行考虑；临时施工场地等其他：建设单位不提供施工现场的办公场所、住宿场所场行考虑。工程概况6#楼14层剪力墙结构建筑面积平方米；7#楼18层剪力墙结构建筑面积平方米；8#119#11181118-3#投资金额详见清单控制价。2、招标范围、承包方式本招标工程项目的招标范围详见前附表所述。本招标工程项目的承包方式详见前附表所述。3、资金来源本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表。4、合格的投标人投标人资质等级要求详见本须知前附表。投标人在投标过程中或中标单位在施工过程中有借用资质投标或挂靠施工现象，招标人将取消其投标资格或解除合同，并没收其投标保证金或履约保证金。5、踏勘现场投标人将按本须知前附表所述，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，中标后不得以任何形式或理由向招标人提出索赔。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。招标人不集中组织投标人现场踏勘，投标人可自行踏勘准备投标的项目现场并应承担踏勘现场的责任和风险；招标人不承担有关的责任、风险和蒙受损失。6、最高限价的计算与工程管理件20166工程管理及验收工程管理工作由招标人及建设行政主管部门分工负责。人应在工程开工前为中标人准备好属发包人办理的施工所需的各种证件。工合同约定内容的十五日内，发包人组织参建各方进行工程验收。在工程竣工后一年保质期内，如存在施工质量问题，中标人负责无条件修复或返工，并承担由此造成的损失。中标人在施工期间如发现需变更设计，应及时以书面形式通知驻地监理工程师，经监理确认并明确意见后，招标人在七天内组织有关部门做出书面答复，如因答复不及时影响中标人施工，中标人工期顺延，并由招标人承担由此造成的误工损失。但变更时必须按照淮北市人民政府淮政〔2014〕1号“淮北市人民政府关于进一步加快政府重点工程项目建设的意见（试行）”文件等相关规定执行。7、投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。本工程招标代理费按发改价格[2011]53432%及控制价编制费按皖价服[2007]8632%须单独列项，并在中标人领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。（二）招标文件8、招标文件的组成招标文件包括下列内容：第一章 投标须知及投标须知前附第二章 建设工程施工合同第三章 资格后审评审内第四章 评标办法第五章 图纸及工程规第六章 工程量清单第七章 附件第八章 招标人、代理机构、招投标监督部门对本文件的意见除内容外，经淮北市公共资源交易监督管理办公室备案的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应39、招标文件的澄清以澄清。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。3由此引起的损失由投标人自己负责。投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝。其风险由投标人自行承担。10、招标文件的修改招标文件发出后，经淮北市公共资源交易监督管理办公室备案，在提交投标文件前，招标人可对招标文件进行必要的修改。招标文件的修改内容将在淮北市公共资源交易网上公布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在淮北市公共资源交易网上公布的内容为准。修改、补充通知中予以明确，并在淮北市公共资源交易网上公布。（三）投标文件的编制11、投标文件的语言及度量衡单位投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。定计量单位。12、投标文件的组成投标文件由商务标投标文件、技术标（含资格信誉标）件三部分组成。商务标投标文件主要包括下列内容：投标函法定代表人身份证明书法人授权委托书工程量清单报价书工程量清单报价书格式按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》(DBJ34/T206-2005或委托造价咨询单位（附咨询合同）】，应包括以下内容：工程量清单报价表工程总价表单项工程造价汇总表单位工程造价汇总表措施项目报价表其他项目报价表零星工作项目报价表分部分项工程量清单综合单价分析表（DBJ34/T206-2005项工程量清单综合单价分析表”格式）规费和税金清单计价表人工、机械、材料价差表（或主要人工、机械、材料数量价格表）降低投标报价的说明、证明材料（低于成本价界定标准时需提供）需评审材料用量及单价汇总表措施项目分析表安全防护、文明施工措施费投标报价需要的其他资料。资格标、技术标（含资格信誉标）提供与投标文件完全一致的电子版光盘，商务标需提供经安徽省建设厅批准使用的“新点智慧计价软件”编制的电子清单“eqd”格式文件刻入光盘。光盘及电子文件夹的名称均应标明投标人名称。电子光盘投标文件（包括重新计算前后）必须与纸质投标文件完全一致，商务标投标光盘中报价与纸质投标文件中报价要精确到元、角、分；电子光盘投标文件（包括重新计算前后）与纸质投标文件不一致或电子光盘文件无内容的按无效标处理。技术标（含资格信誉标）投标文件主要包括下列内容：业绩、项目负责人资格证书、项目负责人安全生产考核合格证书、项目班子成员证书等。项目管理机构配备情况项目管理机构配备情况表；项目负责人简历表、业绩表及证明材料；项目技术负责人简历表、业绩表；项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书；同时承诺经招标人认可的工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人分人员作出更好的调整。人均按照以下标准予以处罚违约金：①项目负责人及技术负责人更换，每人次缴纳违约金伍万元；②安全负责人、质量负责人、造价负责人更换，每人次缴纳违约金贰万元；13、投标文件格式投标人须分别编制资格标、技术标（含资格信誉标）及商务标投标文件。12标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。14、投标报价投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。本工程由投标人依据招标人提供的施工图纸、招标文件、工程量清单、澄清、补参照淮北市地区《安徽省装饰工程消耗量定额》《安徽省安装工程消耗量定额》等费率标准及淮北市建委【2007】2620166）2007023精神，投标单位在投标报价时，应充分考虑施工期间各类建材（暂定价材料除外）的5％以内），价格变化范围以内自行考虑材料价格风险因素费用。超出执行淮北市造价管理部门关于材料价格调整的相关规定。本工程的投标报价采用综合单价法。综合单价是指完成分部分项工程项目的全1、2及工期的全部，不得以任何理由予以重复或遗漏。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、施工措施费、大型机械进出场费、风险费等所有费用。技术规范要求的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。本招标工程的施工地点详见投标须知前附表。投标人可到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，因投标人的任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应本为由进行投标报价，否则按无效报价处理。主要材料价格的调整应优先参考20166《安徽省建筑工程消耗量定额》《安徽省装饰工程消耗量定额》《安徽省安装工程消耗量定额》中预算价格。费用标准，不得降低标准进行竞标。不可竞争费用包括：应缴纳的各种规费；税金；招标文件中明确的由建设单位采购的材料费、暂定金及备用金；安全防护、文明施工措施费；可竞争费用包括：(1)人工费、材料费、机械费用；(2)管理费；利润；等)。投标文件商务标必须按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》[2009]137合同）】。201315568/工日；造价〔2014〕13[2016]11所有暂定价均包含施工费、措施费、管理费、利润、税金、总包服务费等所有费用。品。承包人可选用以下品牌或相当于（不低于）以下品牌的其他品牌。钢材品牌：马钢、马钢长江、莱钢、首钢水泥品牌：海螺、巢湖、相ft（楼地面水泥砂浆面层必须用普硅水泥电器（开关、插座、PZ-30）品牌：正泰、TCL、福田电线、电缆品牌：绿宝、百商、远东给排水管材、管件品牌：日丰、中财、台塑、联塑2016620166建设单位有权提供材料。15、投标货币本工程投标报价采用的币种为人民币。16、投标有效期本工程投标有效期为45文件均保持有效。17、投标保证金（若投标人基本账户变更的，开标时还需提供投标人已变更的基本账户的开户许可证原件，否则将拒收投标文件。）投标人须按投标须知的要求缴纳投标保证金。投标保证金须由投标人基本账户（不含分公司账户（请查看后及时转账汇款）。2均可，开标前由淮北市公共资源交易中心核验。投标保证金的退还18、投标替代方案19、投标文件的份数和签署投标人应按本须知前附表规定的份数（正本一份，副本肆份）的格式，编制并提交投标文件。胶装成册并应在投标文件封面投标人按照本须知第条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。（四）投标文件的提交20、投标文件的装订、密封和标记投标文件的装订、密封和标记“资格标”、“技术标（含资格信誉标）”、“商务标”。“正本”或“副本”，密封袋骑缝处以显着标志密封，并应加盖投标人法人章及法定代表人印章。商务标投标文件、技术标（含资格信誉标）投标文件和资格标投标文件在投标文件密封袋上均应写明：招标人名称；工程名称；年 月日 时 分之前不得开封；投标人名称和地址。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。21、投标文件的提交投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。22、投标文件提交的截止时间投标文件提交的截止时间见本须知前附表规定。323、迟交的投标文件招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。24、投标文件的补充、修改与撤回投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。20补充、修改或撤回通知无效。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

（五）开标25、开标人出示法人身份证明书及本人身份证原件或法人授权委托书及有效身份证明的原件不符合要求的，其投标文件无效。规定的投标文件递交截止时间前到达现场签到,否则将拒收投标文件。（投标文件。人到场参加开标会必须持有效身份证明和法人授权委托书的原件。投标企业提供的以上材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，将不予退还投标保证金，取消投（中）标资格，并在省、市相关网站上公示。场关键岗位人员打卡考勤管理规定（试行）》并执行建市{2014}186开标由招标人或招标代理机构主持，并按下列程序进行：主持人宣布开标会议开始；主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；宣布查验投标人有效身份证明、相关证件及人员到场情况；由投标人代表检查投标文件是否按招标文件的要求密封，宣布有效标书；（含资格信誉标）的评审；宣布技术标（含资格信誉标）的评审结果，招标人只对技术标（含资格信誉标）得分前七名的投标人进行商务标的评审。招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。26、投标文件的有效性投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：（一）逾期送达的或者未送达指定地点的；（二）未按招标文件要求包装、密封的。（六）评标27、评标委员会与评标家不得少于成员总数的三分之二。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。28、评标过程的保密开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。29、投标文件的澄清为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标30有下列情形的，评标委员会可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料：投标报价低于招标最高限价合理幅度的；选人。30、投标文件的初步评审（技术标和商务标）投标偏差的界定和评审偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按无效标处理：“授权委托书”原件的；投标文件商务标部分未按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T206-2005）中要求签字盖章的；编制、审核人员未按照淮建[2009]137号文规定要求签字盖章的，编制、审核人员必须是不同人员。未按招标文件要求提交有效投标保证金的；标函及其附录中无明确投标工期的。工程质量标准的。（子文本在商务标清标后由商务标评委将通过商务标清标的投标人的新点智慧格式电子文本进行复制或数据导入，供商务标评委评标使用）。式投标的。加盖单位公章及单位法人章，装订在技术标正本中”这一条款要求的。细微偏差细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认。其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。投标人接到评标委员会发出的质询后，应在规定的时间递交澄清资料，澄清资料不得更改实质性内容。在评标委员会评审过程中，发现有下列情形之一的，经评标委员会集体表决且超过三分之二评委多数认定后，可视为串通投标，作无效标处理，并提请招投标监督部门依法查处：不同投标人的投标文件内容存在异常一致的；不同投标人的投标文件错漏之处一致的；不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；不同投标人的投标文件相互混装的；不同投标人委托同一人投标的；担保的；程本身要求采用专有技术的除外。不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或同一软件狗号的。经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。31、投标文件计算错误的修正有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：计量单位及工程量不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准。投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。投标文件中填报的项目负责人前后不一致时，以项目管理班子配备情况表填报的为准。33、投标文件的评审、比较和否决30文件进行评审和比较。在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。评标委员会依据招标文件规定的评标办法，对合格投标文件分别进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐三名有排序的中标候选人。法律法规和地方规范性文件确定中标人。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。（七）合同的授予34、合同授予标准3335、招标人拒绝投标的权力依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。36、中标通知书3施工招标情况的书面报告。3备案手续，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。在公示期满后，中标人必须在五个工作日内办理完成领取《中标通知书》所需的招标交易费、招标代理服务费、工程量清单编制费、控制价编制费等相关费用，领取《中标通知书》。未按本规定办理的视为自动放弃中标。如产生以上纠纷，由淮北仲裁委仲裁处理。对中标人无故弃标的认定和处理。37、合同协议书的签订招标人与中标人将按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，GF-2013-0201投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。让（转包）给他人。38、履约担保中标人在领取中标通知书后三日内，在合同协议书签署前，必须按本须知前附表规定的金额、方式向招标人提交履约担保。该履约保证金由中标人帐户汇入招标人专用帐户。若中标人不能按本须知第款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并予以赔偿。60%80%（无息），余款在工程竣工验收合格后退还（无息）。履约保证金退还时均退至中标单位帐户。39、支付担保本工程不实行工程款支付担保。第二章建设工程施工合同（GF—2013—0201）建设工程施工合同制定住房和城乡建制定设 部国家工商行政管理总 局第一部分合同协议书发包人（全称）：淮北锦润置业发展有限责任公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就皇家花园6—12#楼商-3#楼，幼托，地下车库南区 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况6—12-3#楼，幼托，地下车库南区工程。工程地点： 相ft区相ft中路109号。工程立项批准文号： 。资金来源：国有资金 。工程内容：工程施工图纸及工程量清单包含的全部内容（图纸及工程量清单）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（1）6.工程承包范围：工程施工图纸及工程量清单包含的全部内容，其中土方工程、门窗工程（包括进户门、铝合金门窗、防火门等）、消防工程、外墙工程（外墙保温工程、外墙真石漆装饰工程），由招标人另行分包。须投标人在编制商务标报价时，按照招标人发布的工程量清单要求，将上述工程子目单独报价，不得进行恶意不平衡报价。总包单位的总包服务费按分包中标价的3%收取，水电费按分包中标价的7‰收取，由甲方付分包单位工程款时同步缴纳至总包单位。总包单位应向分包单位提供脚手架、垂直运输机械、施工场地、水、电、安全检查、质量检查、进度检查等相关服务。二、合同工期计划开工日期： 年 月 日。计划竣工日期： 年 月 日。工期总日历天数：450日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准11%的资金处罚。。四、签约合同价与合同价格形式签约合同价为：人民币（大写） (￥ 元其中：安全文明施工费：人民币（大写） (￥ 元)；材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (￥ 元)；专业工程暂估价金额：人民币（大写） (￥ 元)；暂列金额：人民币（大写） (￥ 元)。合同价格形式： 。五、项目经理承包人项目经理： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。部分。同当事人签字或盖章。七、承诺合同约定的期限和方式支付合同价款。维修责任。一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自 生效。十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执份。发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码：地址： 地址：邮政编码：

邮政编码：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：电子信箱： 电子信箱：开户银行： 开户银行：账号： 账号：第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款一般约定词语定义。合同当事人及其他相关方名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。工程和设备决施工现场的办公场所、住宿场所场地问题，在投标报价中自行考虑。。。法律适用于合同的其他规范性文件：。标准和规范。发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数： ；发包人提供国外标准、规范的名称： 。。合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： ；发包人向承包人提供图纸的数量： ；发包人向承包人提供图纸的内容： 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为： ；承包人提供的文件的数量为： ；承包人提供的文件的形式为： ；发包人审批承包人文件的期限： 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定： 。联络请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关用由 承担。知识产权。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。关于承包人为实施工程所编制文件的着作权的归属：。。承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的担 方 式 ：。工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许调整合同价格的工程量偏差范围：。发包人发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：。施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： 。发包人是否提供支付担保： 。发包人提供支付担保的形式： 。承包人承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数： 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人提交的竣工资料移交时间： 承包人提交的竣工资料形式要求： 。（6）承包人应履行的其他义务：。项目经理项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人擅自更换项目经理的违约责任：。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。分包分包的一般约定禁止分包的工程包括： 。主体结构、关键性工作的范围：。分包的确定允许分包的专业工程包括： 。其他关于分包的约定：。分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。履约担保承包人是否提供履约担保： 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 。关于监理人的监理权限： 。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 商定或确定下事项进行确定：（1） ；（2） ；（3） 。工程质量质量要求特殊质量标准和要求：建设单位将对主要结构的混凝土做氯离子含量的分析，要求达到相应规范要求。关于工程奖项的约定：。隐蔽工程检查。监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过： 小时。安全文明施工与环境保护安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。文明施工合同当事人对文明施工的要求：。关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。工期和进度施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。开工开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。测量放线。工期延误因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） ；（2） ；（3） 。提前竣工的奖励。材料与设备材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。样品样品的报送与封存要求：。施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。试验与检验试验设备与试验人员试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。变更变更的范围定进行变更：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；改变工程的基线、标高、位置和尺寸；变更估价变更估价原则关于变更估价的约定:①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。单位审定后，作为结算的依据。为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。则和计价依据规定计算的价格。承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 。励的方法和金额为：。暂估价11依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。价格调整市场价格波动引起的调整平均价进行调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的定： ；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定： 。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价8%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过8%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过8%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过8%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±8%时，其超过部分据实调整。④图纸范围内没有的施工内容，施工中实际存在的。清单报价中有类似编制依据与招标人协商共同确定单价。但施工方不得以任何理由拒绝施工。第3种方式：其他价格调整方式：。合同价格、计量与支付合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。预付款预付款的支付预付款支付比例或金额： 无 。预付款支付期限： 。预付款扣回的方式： 。预付款担保承包人提交预付款担保的期限： 。预付款担保的形式为： 。计量计量原则工程量计算规则： 。计量周期关于计量周期的约定： 。单价合同的计量关于单价合同计量的约定： 。总价合同的计量关于总价合同计量的约定： 。项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。工程进度款支付付款周期1、单位工程：地下车库封顶，支付已完成合格工6086018151860%的进度款；其他建筑房屋上部结构602、结构封顶后至具备竣603185422195%，余款5%作为工程质量保证金（无息）60%，五年到期一周内结清（无息）。进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。进度付款申请单的提交单价合同进度付款申请单提交的约定： 。总价合同进度付款申请单提交的约定： 。其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。进度款审核和支付监理人审查并报送发包人的期限： 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。发包人支付进度款的期限： 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。验收和工程试车分部分项工程验收小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 小时竣工验收关于竣工验收程序的约定：。方法：。承包人向发包人移交工程的期限： 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方为： 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。工程试车试车程序容：。单机无负荷试车费用由 承担；无负荷联动试车费用由 承担投料试车关于投料试车相关事项的约定：。竣工退场竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 。竣工结算竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算审核。。发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人完成竣工付款的期限：关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。。。最终结清最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 。承包人提交最终结算申请单的期限： 最终结清证书和支付发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的限： 。发包人完成支付的期限： 。缺陷责任期与保修缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 种方式：质量保证金保函，保证金额为： ；%的工程款；其他方式: 。质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 种方式：数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；其他扣留方式: 。关于质量保证金的补充约定：。保修保修责任工程保修期为：。修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。违约发包人违约发包人违约的其他情形：。发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约任： 。因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。发包人违反第款〔变更的范围〕第（2）工作或转由他人实施的违约责任：。或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人法复工的违约责任： 。其他： 。因发包人违约解除合同〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。承包人违约承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。承包人违约责任的承担方式和计算方法：。因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。不可抗力不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他形： 。因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。保险工程保险关于工程保险的特别约定： 。其他保险关于其他保险的约定： 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。争议解决争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审员的期限： 。争议评审小组成员的报酬承担方式： 。其他事项的约定： 。争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 。仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：向 仲裁委员会申请仲裁；向 人民法院起诉。附件协议书附件：1：专用合同条款附件：2：3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录5：6：承包人主要施工管理人员表7：8：履约担保格式9：10：支付担保格式11：暂估价一览表附件1：单位工建设规模单位工建设规模程名称建筑面积结构形式(平方米)层数生产能力设备安装内附件2：序号 材料

发包人供应材料设备一览表规格型号 单位 数量 单 价质 量供应

送达地点 备注设备品种 （元）等级 时间附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；装修工程为 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为 年；其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程竣工验合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知7人可以委托他人修理。立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：地 址：法定代表人(签字委托代理人(签字电话：传 真：开户银行账 号：邮政编码

承包人(公章)：地 址：(签字(签字)：电话：传 真：开户银行账 号：邮政编码附件4：主要建设工程文件目录文件名称 套数 费用（元）质量 移交时间 责任人附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号 机械或设规备名称 型号

数量 产地 制 造额定功率生 产备注年份 (kW) 能力备注附件6：名 称一、总部人员项目主管

承包人主要施工管理人员表姓名 职务 职称 主要资历经验及承担过的项目其他人员项目经理造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件7：名 称一、总部人员项目主管

分包人主要施工管理人员表姓名 职务 职称 主要资历经验及承担过的项目其他人员项目经理造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称承包人”）于年月日就 （工程称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。签发或应签发工程接收证书之日止。成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的7天内无条件支付。的义务不变。因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字地 址：邮政编码电 话传 真：年 月 日附件9：预付款担保（发包人名称）：根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。的义务不变。因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）章之日起生效。担保人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字地 址：邮政编码电 话传 真：年 月 日附件10:（承包人）：

支付担保鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。无条件支付。五、保证责任的解除任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）日起，保证责任即解除。形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款任。人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决协商不成的，按下列第 种方式解决：向 仲裁委员会申请仲裁；向 人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字）地 址：邮政编码传 真年 月 日附件11：11-1：材料暂估价表序号 名称 单位 数量 单（元）合价（元）备注：工程设备暂估价表序号序号名称单位数量 单（元）合价（元）备注：专业工程暂估价表序号 名称 单位 数量 单（元）合价（元）备注第三章资格后审内容1112、资格后审评审内容序

投标人资格基本条件表

证明材料审核要素 投标资格合格条件标准 有效证明材料号

提供方式独立的法在中华人民共和国境内合法注册1 人营业资的独立法人资格，并具有有效格 营业执照（副本）具有房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质；外省投标企业的

有效的企业法人营业执照（副本）

复印件装订在资格标投字并加盖公章复印件装订在资格标投2等级 建设工程企业进皖备案管理办 级证书（副本）

字并加盖公章法》（安徽省住建厅建市【2010】217号文）规定的要求。企业安全具有相关建设行政主管部门核发有效的企业安全生复印件加盖公章装订在证

的施工安全生产许可证 产许可证书（副本资格标投标文件中近三年（2013年7月1日至今，有效的施工承包合复印件加盖公章装订在企业业绩以合同签订日期为准）有一项工同程造价不低于10000万元的房建

资格标投标文件中。工程业绩。生产经营5状态

处于正常生产经营状态，没有处由法定代表人签署原件装订在资格标正本于被责令停业，投标资格被取消并加盖公章的承诺中复印件加盖公章装财产被接管、冻结，破产状态。书 在资格标副本中最近三年没有重大工程质量事故和安全事故

由法定代表人签署原件装订在资格标正本并加盖公章的承诺中，复印件加盖公章装订履约6历史 企业无拖欠农民工工资行为，有拖欠农民工工资行为，不得作为中标单位

书书

在资格标副本中原件装订在资格标正本在资格标副本中拟派项目拟派项目负责人具有建筑工程专负责人资业一级建造师资质及安全生产格 核合格证书。

有效的注册建造师评审时需查看原件复证件及安全生产考件加盖公章装订在资格核合格证书并提供标投标文件中社保证本单位2016年1月1评审时需查看原件复日以来近3个月为其件加盖公章装订在资格缴纳的社保证明 标投标文件中。拟派项目无在建项目、无拟中标已公示项由法定代表人签署原件装订在资格标正本负责人动目。最近三年没有重大工程质量并加盖公章的承诺中复印件加盖公章装态 事故、安全事故 书 在资格标副本中。拟派项目负责人、项目部关键岗位人员拟派项目 “安徽省工程建设截图原件装订在资格标负责人、项拟派项目负责人、项目部关键岗监管和信用平台网正本中复印件加盖公20141862014161要求 制认证的截图并加公章装订在资格标盖单位公章并提供人员岗位证书招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工法律法规、作提供设计、咨询服务的任何法由法定代表人签署原件装订在资格标正本行政处罚人及其附属机构（单位），都无并加盖公章的承诺中，复印件加盖公章装订禁止投标资格参加该招标项目的投标；受到限制投标的行政处罚，且在限制期内无资格参加该招标项目的投标文件要求完成投标程序,不提供11书 永不参与该地区的投标活动,如果中标,决不转包和分包,否则按招标投标法有关规定处理.

书 在资格标副本中由法定代表人签名原件装订在资格标正本并加盖公章的承诺中复印件加盖公章装书 在资格标副本中111备基本条件，其中有一项不符合即为不合格投标人；2、证明或承诺书有效期均为本次公告发布至投标截止之日止；3其投标资格或中标资格；不予退还其投标保证金，并计入不良记录。第四章评标办法根据《中华人民共和国招标投标法》，保证本工程招标评标、定标的科学性（DBJ34/T－206－2005《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市建设工程施工招投标经评审有效最低价评审办法（试行）的通知》（淮政办〔2013〕19号）招标文件》（DBJ34/T1232－2010）细则和《淮北市工程建设项目招投标评标指导纲要》（淮招管〔2013〕55）等规定，制定本评标办法。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及的专家不得少于成员总数的三分之二。三、评委评标原则评委评标原则根据安徽省建设厅建管[2006]13评标专家库管理办法》的通知”文件规定，评委应独立评审，提出评审意见。评标委员会成员应遵循客观、公平、公正、诚信、择优的原则，各自独立完成，并提出评审意见，然后进行汇总。评标委员会汇总结论由汇总人、复核人以及评标组长签名，并对其负责。四、评标程序：首先由评标委员会对投标人的资格标进行评审，资格标通过的投标人，方可进入技术标（含资格信誉标）的评审，招标人只对技术标（含资格信誉标）得分前7投标人进行商务标评审（7）（包括初步评审和详细评审）；不足三家的流标。五、评标内容：、资格标投标文件评审：投标人资格基本条件表。、技术标（含资格信誉标）评审。详见评审表。清标后对资格信誉标和技术标进行综合评分，评分采用百分制，按总得分由高7（7）；评审原则：资格信誉标（60）（40）资格信誉标、技术标得分表。评标委员会评委独立评分。评分原则:缺项得零分，若要对某一单项指标内容评定等级异常的，须以书面形式明确理由，否则评分无效。投标人最终得分为各评委记分的算术平均值（保留两位小数）。资格信誉标、技术标具体评分标准如下表：技术负责人任职根据项目管理机构中拟任项目技术负责人履历项目管理机构

资格（2

2各专业管理人员（质检员、安全员、施工员、材（5

其他主要人员（3料员、造价员、取样员）齐全，有资格证书，得分） 3分。每缺一种专业管理人员资格证书扣分，完为止。201011（以竣工时间为准）12000)-15000（含615000业绩（10

5000万（含）另加2分，本项最高得分10分。（10分） （本项业绩均指单项业绩，以单项业绩最高分计盖章记录的建筑工程竣工验收报告及相关证明项目经理获奖

优质工程奖分）

材料）。20101121情况（3

安全文明工（12010年1月1日以来以证书发证日期为准分） 目获得省级标准化安全文明工地的得1分。201011优秀企业（5）项最高可得5分201011誉标（

企业获奖情况（20

优质工程（5

32520101160分） 安全文明工（5目获得国家级标准化安全文明工地的得5分，获（40分

1施工方法（4分）2、拟投计划分）3（44计划（45措施（56措施

3-4切实可行，措施得力。2-3工方法有比较清晰、明确的阐述，施工方案经济、安全、基本可行，措施可行。1-2方法有阐述，施工方案基本可行，措施基本可行。差0-1分：施工方案不可行。3-4调配投入计划合理、准确。2-3调配投入计划基本合理、准确。1-2调配投入计划基本合理。0-1要。3-4采用先进机械设备。良2-3分：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。1-20-13-4调配投入计划合理、准确。2-3调配投入计划基本合理、准确。1-2调配投入计划基本合理。0-1要。4-5最大。3-4经济赔偿次大。2-3约经济承诺具体。差0-2分：措施不可行；没有质量违约承诺。4-5严谨，采用规范完整、清晰。3-4采用规范完整。中2-3分：有基本合理的措施，采用规范完整。（5）0-24-5可新工艺、新材料、新设备；进度违约经济承诺具体，经济7织措施（58措施（59施（分）

赔偿最大。3-4经济赔偿次大。2-3节点的控制措施基本可行；进度违约经济承诺具体。0-2控制措施不可行；没有进度违约经济赔偿。4-5严谨，采用规范完整、清晰。3-4采用规范完整。中2-3分：有基本合理的措施，采用规范完整。差0-2分：安全文明措施不合理，采用规范不完整。3-4难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。2-3难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行，措施可行。1-2建议，解决方案基本可行，措施基本可行。差0-1分：解决方案不可行。六、商务标评审（合理低价法）按照《淮北市工程建设项目招投标指导纲要》的要求及相关规定，只对资格信誉标和技术标总得分（由高到低）前77投标人。（一）1、投标人投标报价等于或大于工程招标最高限价的；2、商务标部分未按《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T206-2005）的要求编制；未按照安徽省建设工程清单计价规范要求和淮建【2009】137求签字盖章；3、投标报价中规费、税金未按规定标准计取或未计取，预留金、招标人自行采购的材料购置费、暂定价格的材料未按招标文件明确的金额报价；4、报价出现负数的；5项目、数量及项目特征的；6、分部分项的综合单价合价总计与投标报