窗帘加工安装合同优选五篇4篇

1/1[推荐合同]窗帘加工安装合同优选五篇(菁华4篇)[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇1发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，本着*等、互利、保证质量的原则，按期保质完成本工程，经双方协商，达成以下协议：

一、工程慨况

工程名称：工程地址：

二、合同价格

木质门元/樘，（此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用，包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整）。

三、承包范围

承包的内容：

四、工期期限

1、开始工作日期：年日，结束工作日期：门必须于年日完成。

2、乙方必须按甲方计划完成；

3、在施工过程中，乙方按约定的工期进度及质量组织施工，若乙方

不能按约定完成，甲方有权解除本合同，乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算，一切费用由乙方自行承担。

五、质量要求

1、按照设计图纸及相关图集规范施工，工程质量、技术必须达到《木门窗安装规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及施工设计图纸和甲方的具体要求，质量评定得分必须达到9%以上，乙方施工部分在交验时达到合格。

2、因乙方施工质量原因造成返工者，由乙方全权承担返工发生的一切费用。

六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工劳务用工及税费、安全及文明施费；材料：材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料，必须提供材料的产品质量证明文件（合格证、检测报告等）。必须按照甲方规定工期完成施工任务。

七、工程价款的支付和结算方式1、付款方式：每个月25日支付当月完成工程量的7%进度款。

2、结算方式：

（1）本工程预付款元；

（3）全部门窗安装完毕，待工程竣工验收合格且交付建设单位后，甲方在确定工程结算后2个月内支付至工程结算的95％；

（4）其余5％作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。

八、工程验收与结算

本合同项下门窗安装工程竣工验收，以设计安装图纸及说明书，国家颁发的质量检验标准及时进行验收。

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。

甲方收到竣工验收报告申请后七天内组织验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。

经甲方组织验收，该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的，为验收不合格。乙方须对验收不合格的部分返工，费用由乙方承担，工期超过本合同约定期限的，乙方须承担违约责任。

验收合格之前相应物品毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格之后相应物品的毁损、灭失的风险由责任方承担

九、安全文明施工

1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、三级教育、安全技术交底，凡进入该工程项目的各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，按相关操作规程作业，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失。

2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程，发生任何安全事故损失均由乙方完全承担；乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时，由项目部对乙方处以2元/次的罚款，在工程款中扣除。凡是因综合质量和文明安装检查未达标的，项目部扣罚乙方4元/次。

十、事故处理

1、发生重大伤亡安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，并保护好现场，做好防护措施，防止事故扩大、蔓延，同时按本合同约定的相关条款和相关法律、行政法规对事故进行处理。

2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

十一、双方权利义务

甲方权利义务

1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。

2、在本合同签订后五日内，向乙方提供土建图纸及具体技术要求，及时与乙方进行施工现场技术交底。

3、依据本合同约定，按期足额向乙方支付工程款项。

（二）乙方权利义务

1、乙方负责对洞口尺寸的实测、复核工作。

（1）乙方在门制作前，应自行进入施工现场对洞口尺寸进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对该尺寸承担任何责任。

（2）乙方在门安装前，应对洞口尺寸进行二次复测，如有异议应当在进场施工前书面报告甲方，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。

5、乙方应服从甲方、监理方、质检等单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。

8、乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在届时应付乙方的工程款中扣除。

十二、工程变更

1、工程施工工程中，甲方如需对工程所需门窗进行设计变更，甲方应提前通知乙方。乙方应当及时调整进度计划。

3、双方确认：对于涉及工程价款的确认，双方协商后进行解决。

十三、成品保护

工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇2甲方：

乙方：

甲乙双方根据*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合学校实际，制作及安装办公楼，宿舍楼、会议室等窗帘，为确保双方利益，经协商特制订本合同。

一、工程内容：

工程量：共计62幅窗帘窗帘布艺规格：高宽(办公室、会议室)每幅窗帘定价：办公室、会议室共12幅每幅26元高2宽(宿舍)宿舍共5幅每幅187元

二、制作要求：由乙方提供窗帘样品，以甲方指定的样品为准，进行安装，尺寸大小应根据窗户为准，要求保证质量，做到美观大方，安装牢固，使用自如。

三、工程总价：壹万贰仟肆佰柒拾元整(1247元)

四、付款方式：银行转款(乙方提供银行账号)

五、保修期为一年

保修范围为安装窗帘的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破损除外。保修期内随叫随到。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份。自甲乙双方签字盖章后生效，在定成合同约定的所以内容后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇3甲方：

乙方：

甲乙双方根据*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合星湖社区公共服务中心实际需求，制作及安装办公楼、会议室等窗帘，为确保双方利益，经协商特制订本合同。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、包括费用：窗帘材料费、制作费及总价：元（大写：）。

四、制作数量及价格详细表见附件。

五、交货方式：

（一）乙方自行交货安装；

（二）交货期限：于年月日前按甲方要求所订制的物品制作完毕并安装交付，供甲方使用。

六、乙方负责将窗帘安装到位后，由甲、乙双方各派代表对产品数量、质量等进行验收，验收合格后甲方需向乙方支付总货款。

七、其他约定事项：该窗帘由乙方按国家行业标准提供，保证窗帘质量并保修一年，终身维护，人为损坏不计保修范围内，维修需承担相应材料费。

甲方：乙方：

签订人：签订人：

日期：日期：

延伸阅读

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇4委托方(甲方)：上海xx服饰有限公司

承揽方(乙方)：_____________________

一、委托加工项目：

以双方约定的加工项目为主(合同附件，加工工艺单，定做尺码单等)

二、委托加工方式

乙方包工包辅料。乙方必须依照合同规定选用辅料，所选辅料必须符合质量要求，不能以次充好。

由甲方提供面料、包装、商标、吊牌、防伪标识等。乙方在生产过程中应该严格把控面料的使用，及以上约定的辅料的使用，不得浪费，损坏率不得超过2%，超出部分按照每套1元从我公司采购原样。

三、质量要求及技术标准

质量要求严格按照样衣或双方约定的质量标准进行生产。

四、乙方对质量负责的范围及期限

面料、辅料质量的确认;(所有面料，辅料有质量问题的，应该在没有开始裁剪或加工前，报甲方确认或者及时更换，凡是由于乙方人员私自对有质量问题而继续使用的或隐藏不报的，由乙方承担该批面料，辅料的所有费用。(原材料价格及运费，税票等)

颜色、尺码规格的确认;(同上一条处理方法相同)

缝纫手工艺的确认;(按照约定的工艺要求或者工艺单具体要求操作)

其他内在隐藏的质量问题的'确认;(包括，但不仅限于粘衬，或者由于使用了不符合规定的辅料或改变做工方法而引起的隐藏性质量问题)

乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;

乙方在合同期内对质量责任需支付保证金。

甲方允许乙方制作误差率为千分之二。(所有由于制作失误而产生的次品，应该原样封存保留，同剩余面辅料一同退回甲方)

五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

甲方提供服装款式、样衣或者标志图案等图样的技术资料;乙方应该妥善保管，不得转借，转让第三方使用。

乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;

未经甲方许可，乙方不得留存服装样品或者相关的技术资料。

六、验收标准、方法和期限

甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准)，并派业务员跟单，其食宿由乙方负责。

七、包装要求及交货地点、运输方式

乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;

于甲方指定的地点：上海市奉贤区南桥镇金轩路88号交货。

运输方式为专车快递;运费由乙方承担。

八、交付金额及销售期限

第一次交货根据质量标准，经仓库及跟单员验收确认后，交付总货款的_________%;

在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;

销售期限：_______________________。

九、结算方式

在乙方交货后，由乙方：

1、()开具增值税专用发99票交由甲方。

2、()不含增值税专用发99票

甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：

银行户名：_______________________

开户银行：_______________________

银行账号：_______________________

十、违约责任

乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货的：(除经过甲方同意予以免责的)其他均按照以下方式执行，逾期3天内(含3天)加工费按照总加工费用的97%结算;逾期5天内(含5天)按照总加工费的95%结算;逾期1天内的按照9%结算;逾期15天以上的，按照7%结算;逾期2天以上的按照5%;3天以上的本公司有权拒付加工费，且由乙方承担违约金，违约金为合同总金额的5%;

乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。

乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;

乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的1%支付违约金;

乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。

乙方对此合同中所有关于甲方的公司资料具有保密权。

十一、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方须在甲方公司所在地人民法院予以诉讼。

十二、其它事项

本合同附件与加工工艺单，传真件，复印件同主合同具有同等法律效力。甲方(单位盖章)：_________乙方(单位盖章)：_________

授权代表(签字)：_________授权代表(签字)：__________

________年____月____日_________年____月____日

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇(菁华4篇)扩展阅读

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇(菁华4篇)（扩展1）

——[推荐协议]土地买卖合同模板范文优选五篇(菁华4篇)

[推荐协议]土地买卖合同模板范文优选五篇1根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、行政法规、地方性法规，双方本着*等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第一条本合同当事人双方：

甲方：______________________;

乙方：______________________。

第二条甲方确保：其已合法拥有出让土地使用权，并同意将本合同约定土地的使用权转让给乙方;乙方确认：自愿以有偿方式取得该土地使用权。

第三条甲方出让给乙方的土地位置为东至__________，南至_______，西至_______，北至_________。

第四条土地转让费总额为，大写，甲方同意在___年___月___日前将出让土地交付给乙方。土地费由乙方向甲方一次性付清。

第五条本合同项下的土地使用权为永久转让，无年期限制。

第六条双方均应按照诚信原则履行合同。任何一方因自身原因导致本合同不能履行的，除应按照本合同和法律规定承担违约责任外，还应赔偿对方实际发生的所有经济损失。

第七条如若该合同涉及土地发生归属性纠纷，一切由甲方负责。

第八条其他未尽事宜及国家政策变化需做调整的由双方协商共同做出补充规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第九条本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方(签字)：乙方(盖章)：

经办人(签字)：

年月日年月日

个人土地买卖合同2

甲方：____

乙方：____

丙方：____

经各方友好协商，本着*等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

一、地块概况

1、该地块位于__________，土地面积为__________*方米(折__________亩)宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。

2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

二、转让方式

1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。

2、土地的转让价为__________万元/亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费]，转让总价为人民币__________万元。

3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的__________%，计人民币__________万元，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期，付清余款，计人民币__________万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议，取得该土地的国有土地使用证后____个工作日内支付。

4、为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地使用权面积为__________*方米(详见成国用()字第__________号和成国用()字第__________号)，抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。

5、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过_______%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

三、违约责任

1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计_______万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。

2、乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

3、甲方应对乙方承担连带责任。

四、其他

1、在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

3、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

5、本协议经各方代表签字盖章后生效。

6、本协议一式六份，三方各执两份。

甲方(盖章)____

代表：____

乙方(盖章)____

代表：____

丙方(盖章)____

代表：____

____年____月____日

买卖合同我推荐

[推荐协议]土地买卖合同模板范文优选五篇2甲方(车库出卖人)：

电话：

乙方(车库买受人)：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在*等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

一、乙方通过公开拍卖竞得__小区____幢____号车库，属____结构。

二、乙方按规定付清成交款(大写____：)，拍卖佣金(大写：____)。

三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。

四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每*方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。

六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：

1、不准将车库以经营用途使用;

2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给__小区以外的住户或单位使用;

3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;

4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;

5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;

6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;

7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

[推荐协议]土地买卖合同模板范文优选五篇3编号：_________

出卖人：_______________

买受人：_______________

楼盘名称：______________

身份证号：______________

电话：______________

联系电话：______________

出卖人和买受人在*等、自愿、公*、协商一致的基础上就车位买卖事宜达成如下协议：

一、买受人购买的为______期______区______号车位，面积约为______*方米，用途为______；

二、车位按照个计算，该车位售价为人民币______元/个，（人民币大写：______元整）。

三、该车位均未设定抵押。

四、买受人在签定本合同后______日内采取付款方式向出卖人支付车位的全部价款。

五、买受人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：按照逾期时间，分别处理：

（1）逾期在______日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之______的违约金，合同继续履行。

（2）逾期超过______日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起______日内按照累计的逾期应付款的______%向出卖人支付违约金。扣除违约金后，出卖人无息退还买受人的已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之______的违约金。地址：____________，联系地址：______。

六、出卖人应当乙方支付清全部车位价款______个工作日内向买受人交付该车位。

七、买受人同意委托出卖人代交下列第______项税费，并在接收该车位的同时将上述税费交给出卖人。

（1）专项维修资金；

（2）契税；

（3）按照国家规定应缴纳的相关其他税收和费用。

八、买受人使用该车位期间，不得擅自改变该车位的建筑主体结构、承重结构和用途，否则甲方要求解除本合同，收回车位，乙方所交的车位款不予退还，给甲方及其他人造成损失的，乙方还应当赔偿所有直接、间接损失。

买受人在使用该车位期间有权与其他权利人共同使用与该车位有关的共用部位和设施，并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。

九、该车位甲方不办理权属证。

十、乙方所交车位款不包括物业费等在使用时应当交纳的费用，使用该车位应当交纳物业费等费用时，乙方必须交纳，与甲方无关。

十一、买受人购买的本合同所述车位不得更换。

十二、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向车位所在地人民法院**。

十三、本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同共一式叁份，具有同等法律效力，其中出卖人贰份，买受人壹份。

出卖人（签章）：_______________

法定代表人：_______________

买受人（签章）：_______________

法定代理人：_______________

签订时间：_________年______月___日

签订地点：_______________

[推荐协议]土地买卖合同模板范文优选五篇4甲方：(以下简称"卖方")

乙方：(以下简称"买方")

甲、乙双方在*等自愿、协商一致的基础之上，就双方于年月日签订的《合同》(以下简称《原合同》)达成如下补充条款，以资双方恪守。

一、双方清楚明白乙方所购车辆在双方签订《原合同》之前已登记在甲方名下，但甲方保证车辆行驶里程不超过公里。

二、乙方按照《原合同》的规定向甲方付清车款、保险费以及其他费用。

三、乙方向甲方付清本补充协议第一条规定的车款、保险费和费用，并经双方办理车辆变更登记后，甲方将车辆交付乙方使用。

四、如果因乙方尚未取得小汽车增量指标或因其他原因不能办理车辆变更登记手续，则在乙方向甲方付清本补充协议第一条规定的车款、保险费和其他费用，并按照本补充协议办理车辆保险后，由甲方将车辆交付乙方。当乙方取得小汽车增量指标或具备办理车辆变更登记手续后，甲、乙双方到相关部门办理车辆变更登记手续。

五、甲方通知乙方提取车辆，乙方不得以尚未取得小汽车增量指标或其他原因不能办理车辆变更登记手续为由拒绝提取车辆。乙方在提取车辆时自己或受乙方委托提取车辆的人必须具备车辆相应的合法有效的驾驶资格。

六、乙方在提取车辆时以及提取车辆后至车辆变更登记办理前，应当足额办理机动车交通事故责任强制保险和商业保险(第三者责任险不应当低于人民币壹佰万元)。机动车已经交付的，但没有办理保险单批改手续的，所有权移转，此时买受人尚不是保险合同当事人，而出卖人不是所有人不享有保险利益，都无法获得赔偿。

七、车辆毁损、灭失的风险以及机动车使用的相关责任，在车辆交付乙方前，由甲方承担;车辆交付乙方后由乙方承担。乙方取得车辆后，有权自主使用车辆，但车辆使用的责任和费用由乙方承担，概与甲方无关。如车辆发生交通事故或其他事件，相关责任全部由乙方承担。

八、因任何一方依法解除《原合同》以及本补充协议或《原合同》以及本补充协议因任何原因无效，造成甲方收回车辆的，乙方应当向甲方支付车辆使用期间的使用费，并赔偿甲方损失(可按车辆折旧费计算。)

九、如果乙方未按照《原合同》以及本补充协议的规定付清车款、保险费以及其他费用超过三十日的，甲方有权将车辆依法拍卖，所得价金，应先抵充费用，次充利息，再充原本，如有不足，甲方有权继续追偿。

十、本补充协议与《原合同》互为补充，两者相冲突的，以本补充协议为准。

十一、本补充协议经双方签字盖章生效。

十二、本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具相同法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇(菁华4篇)（扩展2）

——窗帘安装合同范本(菁华4篇)

窗帘安装合同范本1甲方：

乙方：

甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。

一、窗帘报价清单：

二、交货地点、方式和时间：

2.1交货时间：20xx年月日

2.2安装地点：

2.3安装时间：个工作日。

货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

三、付款方式：

乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

四、双方责任

甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。

全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。

乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。

乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙】方承担违约责任。

五、争议的解决：

凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。

买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

窗帘安装合同范本2买方：________（下称甲方）

卖方：________（下称乙方）

甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。

一、窗帘报价清单：

二、交货地点、方式和时间：

2.1交货时间：_____年_____月_____日

2.2安装地点：________

2.3安装时间：___个工作日。

货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

三、付款方式：乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

四、双方责任

甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。

全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。

乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修___年。

乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

五、争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的法律效力。

甲方：___乙方：___

甲方代表签字：___乙方代表签字：___

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

窗帘安装合同范本3甲方：康乐镇人民*

乙方：民胜广告

甲方因需要向乙方购臵一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

1、工程慨况及内容：

1）工程地点：康乐镇文化服务中心；

2）承包方式：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务；

3）工期：20XX年4月19日至20XX年4月24日。

4）工程量：文化服务中心办公室所有窗帘，总长57米；

5）工程总价：每米按60元计算，总价暂定为8000元，大写：捌仟元整，最终价款以实际用布量为准；

6）付款方式：工程完工后，经甲方验收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商业发票。

7）如因乙方自身问题而耽误工期，导致工程不能按期完成，将按照总工程款5%（每天）缴违约金；

8）工程完工后，甲方在一至两个工作日内进行验收。

2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修

一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商讨解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：日期：日期：

窗帘安装合同范本4甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。

一、窗帘报价清单：

二、交货地点、方式和时间：

2。1交货时间：2022年月日

2。2安装地点：

2。3安装时间：个工作日。

货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

三、付款方式：乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：

元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

四、双方责任

甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。

全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。

乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。

乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙】方承担违约责任。

五、争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的\\\\\\\'法律效力。

甲方：

乙方：

甲方代表签字：乙方代表签字：

日期：年月日日期：年月日

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇(菁华4篇)（扩展3）

——窗帘加工安装合同书(菁华1篇)

窗帘加工安装合同书1甲方：______乙方：___

甲乙双方根据*等、自愿、公*和诚实信用的原则，结合学校实际，制作及安装办公楼，宿舍楼、会议室等窗帘，为确保双方利益，经协商特制订本合同。

一、工程内容：工程量：____窗帘窗帘布艺规格：高宽。

二、制作要求：由乙方提供窗帘样品，以甲方指定的样品为准，进行安装，尺寸大小应根据窗户为准，要求保证质量，做到美观大方，安装牢固，使用自如。

三、工程总价：_____元整(元)

四、付款方式：银行转款(乙方提供银行账号)

五、保修期为一年保修范围为安装窗帘的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破损除外。保修期内随叫随到。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份。自甲乙双方签字盖章后生效，在定成合同约定的所以内容后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_______________

___年____月____日_________年____月____日

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇(菁华4篇)（扩展4）

——2022推荐：私人签订的施工合同范本范文优选(菁华4篇)

2022推荐：私人签订的施工合同范本范文优选1出卖方(甲方)：

买受方(乙方)：

甲、乙双方就房屋及地皮买卖相关事宜，依照现行法律、法规，本着*等、自愿、公*、公正的原则，协商一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。

一、房屋名称：两间三层半楼房及地皮。

二、房产地点：黄岗镇府前街(淮河路)西段路南(李艳琳农资超市对面)。

三、出售范围：1、两间三层半楼房及地皮。

2、楼前地皮。

3、楼后附院地皮。

该处房产楼房占地及楼前地皮南北长米，东西宽米，楼房建筑面积*方米;东临西邻南邻北临府前街;楼后附属地皮一处，南北长米，东西宽米，(楼房后面，北边和东边和楼房正对着)面积*方米;东临西邻南邻北临。以上(1、2、3)统称“本房产”。

四、出售价格：甲方愿意以元的价格将本房产卖给乙方。

五、付款方式：

1、本合同签订后，乙方应将房款当着公证人见证人的面全款支付给甲方。

2、乙方付清房款后，甲方应将上述房产及房产地皮相关证件，当面交给乙方。乙

方即日起对该房产及地皮拥有永久的所有权。

六、甲方责任：

1、甲方必须保证本房产的合法性，保证其未被抵押、担保、出租、出售等，确保不存在任何尚未理清的纠纷;

2、甲方须提供所有相关书面资料并确保本房产的有效性，如若本房产的地皮和邻里有争议或纠纷，甲方负责解决和处理，并保证乙方对本房产和本房产地皮的合法拥有人的权益。

3、合同签订后，甲方不得以任何理由和借口索回本房产;

5、本房产售出后，其所有收益(含征地拆迁赔偿等)均归乙方享有，甲方不得以任何理由追偿任何费用。

七、乙方责任

1、按本合同约定乙方及时支付购房款等相关费用;

2、本合同签订后，视为乙方认可本房产质量，日后之维修、保养等费用，由乙方自行承担，不得以房屋质量问题向甲方提出任何要求.

八、其他约定

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式两份。

3、为确保双方履行本合同，特请作为见证人。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022推荐：私人签订的施工合同范本范文优选2甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际施工情况，在乙方承包本工程要求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同信守。

一、工程项目：

二、承包范围：

三、承包方式及工作内容：本工程采取包工包料的承包方式，乙方承包施工图内（含二次结构）及人货梯基础、塔吊基础与卸料*台、附属工程所有模板工程；包含范围：模板套数必须配备3套以上全新模板及钢支撑用碗扣架、梁柱墙采用钢方管楞、木支撑材料的采购、运输、装卸、保管、整理堆放及场内运输；模板制作、安装、拆除、清理模内杂物、刷隔离剂；支撑的搭设与拆除；加固件的制作及安装；安装模板用铁丝、铁钉；模板、木枋加工机械，楼层放线预留洞口的设置。柱模钻孔。甲方仅提供每层楼两条控制线及四个标高点，墙、柱、梁具体定位尺寸由乙方严格按照施工图施工。如乙方不能提供3套全新模板，甲方有权要求乙方退场。

四、合同工期：基础到主体结构施工总天数____日历天，开工时间以甲方书面通知为准。地下室二个月完成，楼层进度安排6天一层。地下室装模板1天，标准上部每层天完成。如乙方中途不能按甲方的进度计划实施，则甲方有权要求乙方加强施工力量，并给予13元的经济处罚；必要时甲方可自行补充施工力量，更换施工队伍，由此造成的一切损失由乙方负责。

五、结算方式：本工程按照优质优价的原则，在保证质量进度安全的前提下，执行综合单价包死，不再计取任何费用，模板工程计算方式按混凝土接触面积每*方45元结算。人货梯基础、卸料*台安装模板每座补贴12元。以上包干价包含以下内容：

a)现场材料二次转运；

b)一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工；

)墙、柱模板钻孔。如漏埋所产生植筋与拉拔费用，由乙方负责经济赔偿责任。

d)定额内计时工；

e)安全文明施工用工及清退场用工；

f)政策性调整及市场价格调整；

g)夜间施工增加费及赶工增加费；)本工程质保期间的工程维修；)配合现场测量放线、承包范围内的检验试验；

六、工程质量：工程质量必须达到“榕城杯”验收标准。*板*整度用铝合金6尺检测。如主体装修时水*度超过1造成天棚超厚，部分的粉刷层的所有费用由乙方负责。所有模板对混凝土各分项工程暴模部分，乙方应负责打*费用自付，个别接缝最大不超过，阳台、檐口、楼梯、柱垂直度与水**直度要达到通线，所有梁侧必须通线。踏步宽、高度尺寸要一致。阳XX、阳X必须方正。乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工，确保工程质量达到国家现行施工验收规范优良验收标准。如质量达不到“榕城杯”验收标准，乙方应无偿返工修理直至达到合同要求，并承担由此造成的经济损失，甲方视情节轻重予以经济处罚。

七、安全生产及文明施工：乙方必须认真遵守国家及当地*部门制定的有关安全生产的法律、法规，采取措施确保施工安全，工伤频率控制为零，杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故，乙方承担全部经济和法律责任。现场施工过程中，必须遵守项目部有关文明施工的规定，料具按项目部要求堆放应整齐，做到工完料净、场地整齐有序。

八、付款方式：合同签订后2天内乙方开始材料进入施工现场，乙方每月____日向甲方项目部申报当月进度，经甲方审核后，按照核定金额的75%支付进度款，春节应付8%进度款，工程主体施工完毕经甲方验收合格，拆架后付至总工程款的9%，工程竣工验收优良后一个月付清尾款。

九、双方职责：

（一）甲方职责

1、现场责任人：

2、负责现场施工、生活用水电，按施工方案接至施工现场；

3、配合项目部全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评；

4、对编制施工组织设计，乙方进行技术协助，并于施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底，解决施工中遇到的技术难题，并配备相应机操工、电工等，满足施工要求；

5、工程中若有变更，及时书面通知乙方；

6、负责对乙方的工作过程和结算实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程所需时，甲方有权要求乙方限期整改，直至满足要求；

7、负责现场施工协调工作；

8、根据合同条款，如乙方因转包、工期、质量等原因，导致本合同无法正常履行或自动终止时，乙方必须无条件退场，并承担相应的经济和法律责任。

9、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建及垂直运输机械。

1、甲方针对每个楼层仅提供楼层控制线两条及楼层标高点两个，柱、梁定位尺寸由乙方负责。

（二）乙方责任

1、现场负责人：

（1）模板验收：按合同约定为满足工期进度要求，乙方应提供不少于3套全新模板，材料进场前应通过甲方验收，合格后方可进场，在施工过程中出现的破旧模板，乙方应及时更换。

（2）乙方作业人员须自觉遵守工地安全文明规定、服从项目部统一指挥，进入工地必须带符合要求的安全帽，施工机具，三级箱等作业设备由乙方自备。所有机具设备必须符合安全标准，数量符合要求。施工中，若甲方检查发现乙方作业人员未戴安全帽，有权处以51元人次处罚。不符合要求的施工机具、设备，甲方有权要求乙方更换，若乙方在规定期限内未更换，甲方有权先自行购买，费用由乙方工程款中扣除，乙方作业人员须及时清理施工现场的卫生（如作业中产生的破旧模板、木渣等）按规定处理，不得将木渣、塑料瓶等杂物丢入未浇筑柱、梁中，若发现一次，甲方可处罚12元次。由此产生的质量缺陷及后果由乙方负全责。

（3）在检查中发现的问题（包括建设、监理、施工、安全站、质监站等部门检查提出），乙方应立即配合整改。若乙方在规定期限内拒不整改，甲方可自行叫班组进场整改。由此产生费用从乙方工程款中扣除。若乙方拒不配合超过三次，甲方有权勒令乙方退场。

（4）乙方须及时配合项目部做好作业人员的安全生产工作（包括提供作业人员身份证复印件、三级安全教育等）施工机具须提供质量合格的证明材料。

（5）乙方须积极配合劳务公司做好劳务工作（包括提供身份证、工资发放等相关事宜。

（6）每次浇筑砼时必须有专人在场看模，若经检查发现，看模人员不在场，每次罚款3元。

（7）工作过程中，各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理

2022推荐：私人签订的施工合同范本范文优选3项目名称：发包方（甲方）：市园林局承包方（乙方）：签订地点：签订时间：发包人（全称）：园林局承包人（全称）：为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同》、《____市绿化施工及验收规范》以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着*等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。

一、工程概况

1、工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（4）工程批准文号：喀市发改号

（5）资金来源：市*投资

2、工程承包范围

（1）承包范围：本工程采取综合报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养________年、死亡重栽及税金、规费。*整土地包括小范围倒运土方、土地细*，*铺河沙5厚2,*铺有机肥2厚

2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。

（2）工程总面积：*方米。

3、合同工期总工期：________年

（1）种植施工工期：开工日期________年____月____日；竣工日期________年____月____日，（日历天数75天）

（2）树木养护工期：________年____月____日起进入养护期，________年养护。初验为________年____月____日，复验为________年____月____日，竣工验收为________年____月____日。大量补苗的养护期顺延。

二、合同价款与支付

4、合同价款

（1）发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。

（2）金额（小写）：元（人民币）（大写）元。

5、工程款支付

（1）合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的1%（元）为预付款，苗木进场验收合格后支付2%。

（2）________年____月____日初验成活率达到85%以上后付至合同价的6%。

（3）________年____月____日验收成活率达到95%以上，付至合同价8%。

（4）________年____月____日竣工验收后成活率达到1%，支付15%，通过审计后支付余款。

三、合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和解释顺序如下：

1、合同条款；

2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件

3、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书；

4、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。

四、树木采购技术要求

1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。

2、苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。

3、投标苗木根系要求大根做愈伤处理，主根无劈裂，裸根苗根系直径（根幅），落叶乔木按地径的8－1倍，根不劈不裂，灌木按1米高根系直径（根幅）3，2高根系直径（根幅）5，适当照顾冠幅大小，土球苗，土球直径为地径的8－1倍，包要紧，草绳间隔8，7以上土球打双花缠腰箍，直径5以上土球封底，要求保证苗木主根系的完整，苗木包装要求符合长途运输,需进行必要的保温、保湿处理，土球完整。

4、所采购苗木树干必须挺直，冠形优美，各项外观指标（干形、冠形、树姿等）必需满足行道树、风景苗木景观需求。

5、所有苗木以到喀什为准，在喀什验货，不合格苗木不予付款。

五、树木种植技术要求：

1、乙方根据甲方的要求，种植树木到甲方指定地点进行栽植，具体内容为树木挖取，移运，栽植及管护等。管护期________年。验收移交时间以甲方通知为准。

2、为有效保证所栽植苗木的成活率，承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验，并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案，同时可适当使用一些改良产品。

3、树穴基部必须施XX（腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥），米径1以上大树施肥立方，米径1以下大树施肥立方，裸根树木种植穴中需放入立方河沙。

4、所有要求承包人需换臵种植土的，换臵的种植土中应包括6份本地农田土、3份河沙、1份腐殖土。

5、大树截干部位严格按清单要求截干，需在主干3米以上保留35个健康侧枝，与主干同高截留。

6、树木到位后，用细土慢慢均匀的填入树穴，特别对根系空隙处

2022推荐：私人签订的施工合同范本范文优选4工程施工安全协议书范本

建设单位(以下简称甲方)：_________

承包单位(以下简称乙方)：_________

工程名称：_________

工程地点：_________

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》*《施工现场临时用电安全技术规范》(G4688)、《建筑施工安全检查标准》(G5999)，双方本着*等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议内容：

(一)登高上架要求

1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水*作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

1、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

(二)用电要求

1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇(菁华4篇)（扩展5）

——我推荐：施工合同范文优选(4篇)(菁华4篇)

我推荐：施工合同范文优选(4篇)1现如今，合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是指双方在*等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。签订施工合同时如果不仔细，就有可能出现合同欺诈，那么，你了解签订施工合同要注意哪些方面呢？下面是我精心为您整理的“我分享：施工协议(篇二)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

浙江家博云科技股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、和《浙江省建筑安装工程预算定额》的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程项目、地址、工程量、价款或酬金、完成期、备注

1、工程项目：

2、工程地址：

3、工程预算价款：

4、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。

(1)乙方包工，包全部材料。

(2)乙方包工，包部分材料。

(3)乙方包工，甲方包全部材料。

5、开工日期：年月日

6、竣工日期：年月日，开竣工期限共计天。

7、若因人力不可抗拒的因素影响工期，经双方驻工地代表签证后顺延。

第二条工地代表

1、甲方驻工地代表：________________________________________________

2、乙方驻工地代表：________________________________________________

第三条甲方准备工作

1、施工现场具备开工条件和完成时间的要求：正式开工前完成现场踏勘

2、办妥相关部门批准施工手续的日期：

第四条乙方准备工作

1、施工图纸完成的时间及要求：

2、施工防护工作的要求：未验收之前由乙方自行负责

3、材料及配套用品的存放、保护的要求：

4、施工现场的安全及卫生要求：安全卫生自行负责，并遵守工程施工相关规定。

第五条结算方式

工程竣工验收合格后，甲、乙双方根据实际完成量进行结算。

第六条设计变更

1、乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意。

2、施工中甲方对原设计进行变更，须向乙方发出变更通知，乙方按通知变更。否则，乙方有权拒绝变更。

3、因设计变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

第七条其他事项

本合同一式4份，双方各执2份，并具等同法律效应。

(甲方)：

代表人：

电话：

(乙方)：

代表人：

电话：

我推荐：施工合同范文优选(4篇)2合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？以下是我为大家编写的“优选：设计施工合同4篇”希望能为您提供更多的参考。

我推荐：施工合同范文优选(4篇)3发包方：〈甲方〉：(下文中简称为甲方)

承包方：〈乙方〉：(下文中简称为乙方)

依照《中华人民共和国合同法》，*《建设安装工程总分包实施办法》及有关规定，经双方协商一致，甲方决定把

一、工程名称

二、工程地点：

三、分包工程范围：室内外全部涂料工程。

四、分包工程价格：

1、该工程工程量结算方式按实际展开面积进行计算。

2、外墙涂料按每*方米

3、内墙涂料按每*方米元。

五、分包工程付款方式:

1、如乙方在施工中途任何理由撤离，甲方以实际涂料面积的每*方米

2、工程竣工后预付工程总价的8%，决算后预付1%，保质期内剩余1%分期付款，留3%保质金二年后付清。

六、分包工程工期：2xx年月日至2xx年月日，共计天。

七、分包工程质量：

1、乙方应严格要求，按设计图纸要求，施工规范及甲方的技术交底要求，精心组织施工，满足施工质量验评标准中的合格要求。

2、乙方应严格遵守施工，如发生质量问题造成返工的，其返工部分的一切费用全部由乙方承担，且甲方给予乙方罚款处理。如工程的质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部的损失并承担其相关责任。

八、分包工程安全生产：

1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规定，严格遵守安全操作规程，并办理有关保险事宜，施工中如因违反规定而发生伤亡事故，其费用和损失全部由乙方负责。

2、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法律条例的及治安条例的，造成的全部后果由乙方全部负责。

3、在施工中，如乙方损坏甲方机具，由乙方进行维修，无法维修的由乙方照价赔偿。

4、凡高处作业工作人员应接受高处作业安全知识的教育，特殊高处作业人员应持证上岗。高处作业人员必须身体健康，妇女和大于45岁的工人不得高处作业。高处作业上下应设置联系信号，并指定专人负责。

5、临边作业与洞口作业时，应注意警戒，标识，不得大意，不得有意损坏防护措施。

6、高处攀登，悬空作业必须戴安全帽与安全带。

7、临时用电由电工负责，其他任何人员用电方面出现问题不得擅自处理，必须由电工采取处理。

8、凡进入施工现场人员必须戴好安全帽。

9、发现安全措施有隐患时，立即向安全员反映，采取措施，必要时停工作业。遵守上列规定并结合现场各警示，标识规程。各班组加强对自己工人的教育管理措施。按照项目部要求安全施工。

1、若不遵循上述规定及相关安全规范要求，出现各种伤亡事故，项目部概不负责，班组自已承担。

九、分包工程材料供应：

1、甲方为乙方提供钢管架马凳与铁马凳，其它材料一律由乙方自备。

十、施工现场管理：

1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人的统一领导组织施工，有关计划、进度材料供应等工作双方密切配合，保证施工顺利进行。

2、乙方对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如由违反现场管理的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

3、分包人员要保持相当稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入施工现场和随意逗留。

4、施工环境及现场管理必须符合有关部门的规定，否则乙方要承担相应的处理和罚款。

十一、分包工程违约责任：

1、乙方在本工程中分包的项目，不得再行分包，如乙方不能按规定的要求及本合同中的各条款进行安全施工，甲方有权终止合同。乙方造成的损失全部由乙方自已承担。

2、乙方必须按合同规定的工期保质、保量的完成。每逾期一天按甲方与建设单位签订的施工合同中有关条款的2倍处以罚款。

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后自行失效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

我推荐：施工合同范文优选(4篇)4甲方：________________(简称甲方)

乙方：________________(简称乙方)

经甲、乙双方协商一致，为明确甲乙双方责任、权利、义务、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工订立本合同：

一、工程概况：

工程名称：________________

工程地点：________________

结构形式：砖混结构层数：二层半(为________米)建筑面积：________*方米(折为________间房)

二、工程承包范围

承包范围：乙方只承包施工，不承包材料，建筑材料由甲方提供，主体为两层半，屋面为机瓦、木檩条、座脊按传统做法，内墙面为水泥压光、刮白，卫生间及水电。

三、合同工期：

总日历天数：

开工日期：________年________月________日

竣工日期：________年________月________日

四、质量标准：

工程质量标准：必须严格按甲方的要求施工(特殊情况除外)，墙鼓包不能超过3公分，由甲方验收合格为准。

五、施工人员及施工设备：

施工人员由乙方自行组织，一切施工设备均由乙方自备。

六、施工安全：

乙方在施工过程中，应经常教育员工按有关安全要求组织施工，并戴安全帽，预防和坚决堵绝安全隐患，施工中造成的一切责任及损失均由乙方承担，甲方概不承担任何责任和损失。

七、工程价款及支付方式：

本工程按已确定面积________*方米(折合房间数为18间)，泥水工，每间________元，总价为________元人民币(柒万叁仟捌佰元整)。开工后，第一层楼板上完后甲方预付乙方工程价款________万元整;第二层楼板架板完工后甲方预付乙方工程价款________万元整;第三层盖瓦后预付工程价款________万元整。粉墙、刮白(里、外)、处理地面、前后檐坎、左右檐坎、工程完工后付工程款________元整。工程完工后保修期满________个月，甲方经检查不存在质量问题，将剩余保证金及维修金全部支付给乙方。

八、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。乙方按照合同约定进行施工。

九、本合同一式俩份，甲乙双方各执壹份，签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

________年________月________日________年________月________日

[推荐合同]窗帘加工安装合同范文优选五篇(菁华4篇)（扩展6）

——推荐装修合同范文(菁华4篇)

推荐装修合同范文1如果想要住的舒适方便，就需要进行装修，为了防止装修期间出现一些意外阻挠，就需要签订好合适的装修合同约定相关问题。制定装修合同时要把相关事项全部写进去。那么，装修合同有哪些可参考的格式呢？经过搜索和整理，我为大家呈现“编辑推荐：家装装修合同范文”，仅供参考，希望能为您提供参考！

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就合同解除事项协商一致后，订立本协议：

一、工程概况：

1、工程地点：

2、工程范围：设计、施工、图纸、施工材料应经甲方同意，乙方应按设计施工图纸、施工材料清单、预算书规范实施施工，确保进度。

3、工程造价：装修工程总造价为￥元整，人民币(大写)：元整

二、协议内容：

1、甲乙双方均同意解除年月日签定的《》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。本协议书自双方签字盖章之日立即生效。协议书一式两份，由甲乙双方各收执一份。

甲方：乙方：

代理人：代理人：

单位地址：单位地址：

日期：日期：

推荐装修合同范文2发包方（以下简称甲方）：（业主）联络方式：

身份证：地址：

承包方（以下简称乙方）：（施工工程队负责人）

身份证：联络方式：

家庭住址:家庭固定电话：

第一条工程概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

2、装饰施工地点：

3、施工范围：卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台，套内面积*方米。

4、装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）。

5、承包方式为乙方包工包部分材料。

6、总价款：￥元，大写（人民币）：

其中：

材料费：人民币元整。人工费：人民币元整。

管理费：无。设计费：无。

垃圾清运费：无。税金：无。

材料搬运费：无。

其他费用：无。

以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为最终价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。

如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。

7、工期：自_年__月__日开工，至__年_月__日竣工，工期__天。

第二条关于双方职责的约定

1、甲方责任：

（1）甲方应