有关建筑工程施工合同模板精选

第页共页有关建筑工程施工合同模板精选热门建筑工程施工合同模板(篇1)甲方：_________________乙方：_________________现甲方在自己新地基上新建一幢砖混构造住宅楼，由乙方负责承包室内外装饰工程施工。经双方协商，本着平等自愿原那么，签订以下小型建筑工程施工合同条款：_________________一、工程概况外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖，即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。二、承包形式干包，包工不包料。1.整个工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行购置和加工。2.整个工程所需的脚手架以及其它施工用具由乙方提供，并负责安装、撤除和拖运。3.整个工程所需人工由乙方提供，甲方不参与施工。4.甲方需提供施工和生活所需的水、电。三、承包价格1.按实际施工建筑面积240平方米计算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下局部：_________________屋面包干价柒仟捌佰元，出檐盖瓦每米捌拾元，六大角贴砖壹仟伍佰元。四、付款方式开工预付壹万元，余款在工程完工验收后一次结算付清。五、质量要求乙方必须严格按甲方认可的施程序施工，按国家现行的施工标准操作，每道工序必须经甲方同意后，才能进展下一道工序施工。装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。经双方认可，开工验收后半年内出现施工质量问题，乙方负责无偿为甲方返工维修。甲方：_________________乙方：_________________________年____月____日热门建筑工程施工合同模板(篇2)定制方：〔以下简称甲方〕加工方：〔以下简称乙方〕根据中华人民共和国《合同法》、《民法通那么》等相关法律、法规规定，为明确双方权利、义务和责任，经甲、乙双方协商一致订立本合同。第一条，制作产品地点:。第二条，制作产品内容：甲方委托乙方负责山东博润工业技术股份高效煤炭洗选加工成套装备产业化工程铆焊车间彩钢板的加工制作。第三条，产品规格：475型彩钢板加工。第四条工程单价：第五条、施工准备5.1甲方负责做好现场准备工作，保证施工用场地平整，道路畅通，物料及暂设用场地和施工用水电，加工板的电费及吊装费由甲方负担。5.2.甲方组织有关人员进展图纸会审。5.3甲方负责协调工人配合乙方技术人员的加工制作。5.4甲方工地代表姓名，联络方式：。负责协调乙方加工制作各项工作，但甲方派驻代表无权直接与乙方进展结算。5.3乙方负责组织人员进展图纸的审阅，要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进展加工制作。5.4按照甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测，以便符合加工制作的条件及要求，如之后影响加工，经检验不合格的，损失由乙方承当。5.5乙方安排现场技术员一名负责指导加工，确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成，乙方及乙方派驻人员必须遵守甲方及加工地点的各项管理规定。5.6乙方在加工过程中应采取措施保证货物及人身平安，否那么出现一切平安问题，由乙方承全部责任和费用，一切平安风险有乙方承当。第六条、试车、加工制作时限6.1条乙方设备进场后甲方可以免费提供材料进展试车，对设备进展调试，但不得超过20米，超过20米还未调试成功的，材料费〔元/米〕由乙方自行承当。6.2加工时限要求。乙方必须确保每日加工量不得少于米。否那么每少于10米，乙方需向甲方承当元的违约金。6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长,经乙方通知甲方，甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延，如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字，视为同意第6.1条违约金不予扣除。第七条、加工制作结算及价款支付7.1结算方法：乙方每天的加工量由甲方人员共同签字确认。7.2付款方式：乙方根据甲方要求开具发票后。2、全部货款不含税。第八条质保期：年，质保期内使用过程中如发现符合8.1条原因的，乙方负责在质保期内对产品进展免费维修，但因材质问题进展维修所发生的材料费用由甲方承当。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。〔如有〕第九条、法律责任8.1制作完毕后在乙方通知甲方人员进展初步验收，甲方在验收或安装时发现产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的定的，由乙方负责免费修复，无法修复的由乙方负责赔偿损失〔元/米〕并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。8.2如甲方未按合同约定的'时间足额支付加工费的，每迟延一日，按应付金额万分之二支付违约金。第九条、9.1.如有异议，双方可协商解决或通过诉讼解决。9.2.本合同一式二份，甲乙双方各执正本一份，本合同自双方代表签字，加盖公章即生效。甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕：：签订日期20xx年月日热门建筑工程施工合同模板(篇3)发包方)甲方：______(承包方)乙方：______按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程详细情况，双方协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：_____________室内装饰工程2、工程地点：________________________3、承包范围：____________________________________4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工。5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日开工，详细开工日期以甲方通知为准。6、工程质量：按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写)：__________________元整。二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进展现场交底。全部XX或局部XX房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部XX的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施。2、甲方负责对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑构造及各种设备管线。6、工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。四、关于材料供给的约定1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DB08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB3130-1999《住宅装饰装修验收标准》____市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由___方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后____日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。2、本合同价款以双方确认为结算根据，详细是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分局部项工程所需的全部费用，包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供给到现场可以正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算根据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。4、如分局部项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的根底上对变更局部进展适当的调整，变更增加工程，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算;合同中有类似工程的，以类似工程单价为根底，按预算计价原那么调整后作为结算单价;合同中没有的工程，乙方按预算计价原那么重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订《工程工程变更单》(详见附件见)后，方能进展该工程的.施工，由此影响开工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。七、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。八、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。九、有关平安消费和防火约定：甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。十、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。十一、纠纷处理方式1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)十二、合同的变更和解除1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十三、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。甲方(签章)：_____________________乙方(签章)：______________________委托代理人：____________________法定代表人：________________________住址：__________________________地址：______________________________：__________________________：______________________________签订日期：________年____月____日签订地点热门建筑工程施工合同模板(篇4)发包人：________(以下简称甲方)。承包人：________(以下简称乙方)。甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况：工程名称：____大楼。工程地点：____市____路____号。施工面积：____m2工程造价：____万元。第二条：工程按设计图纸施工，其质量标准必须到达市建委有关施工验收的规定要求。第三条：工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。第四条：工程结算和付款方法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程开工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。第五条工程验收：乙方工程开工后，由市质量监视部门负责验收，签收合格即交付甲方。第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，那么处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，那么由甲方负责。第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中假设发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。发包人：________________承包人：________________20xx年xx月xx日热门建筑工程施工合同模板(篇5)【关键词】：^p施工合同；风险因素；防范措施建立部和国家工商行政管理局早在1999年12月就公布施行了经重新修订的建立工程施工合同范本GF-1999-0201〔简称“合同范本”〕，并已在国内建筑工程工程中广泛采用。众所周知，签订合同的目的是为了以法律形式确定合同双方的权利、义务和职责。合同范本必然是用合同条款在签约双方之间进展风险的合理分配。承包人应分析^p并识别合同中明示和暗示的风险因素，通过对合同风险识别，承包人可以在合同会谈到执行合同的全过程中对风险采取慎重而有效的措施加以审视和防范，从而保护自己的合法权益。1合同价款的不同约定方式带来的风险及其防范措施合同范本中规定了三种合同价款的约定方式，即固定价格合同、可调价格合同和本钱加酬金合同。其中固定价格合同给承包人带来的风险最大，合同范本通用条款规定：对固定价格合同，双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用计算方法，在约定的风险范围内合同价款调整方法，应在专用条款内约定。可见，按固定价格合同签订后，承包人将完全承当约定风险范围内的风险费用。对此，承包人可从以下三方面加以躲避风险：〔1〕在签合同时，将合同价款中包括的风险范围用专用条款加以明确，就会使该范围外可作价风格整的风险更明晰；明确了风险界面，可使承包人清楚自己应承当哪些无费用补偿的风险，进而加以防范，同时还可以使承包人预防因风险范围界定模糊而承当更多其他风险。〔2〕在签合同时，风险费用的计算方法和风险范围以外合同价款的调整方法也应明确并细化，以免日后双方因理解不同而发生争执。〔3〕承包人根据调研并结合以往的工程理论经历，将风险按发生概率和造成损失的大小进展分类，并尽可能通过合同会谈将发生概率高、造成损失大的风险纳入可调合同价款的风险范围内。相对而言，可调价格合同和本钱加酬金合同使承包人承当的风险较小。对可调价合同，承包人在合同会谈中应争取采用比拟有利的合同价款调整方法。2对合同文件不同解释引发的风险及其防范措施由于建筑工程施工合同文件组成较多，各组成文件之间可能会出现矛盾，因此而给承包人带来风险。对此，承包人应投入足够的技术力量对合同组成文件进展前后对照、逐条逐句地详细分析^p、检查，特别是根据合同范本承包人应知道的如下内容：发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也应视为合同的组成局部；这些变更的协议或文件的效力高于其他合同文件，签署在后的协议或文件效力高于签署在先的。这就要求承包人在工程施行过程中，即使是在工程后期，也要非常慎重地对待与发包人及其工程师签署的任何文字性的东西，尽量防止文件间潜在的不一致性，谨防因忽略而发生在双方共同签署的文件中出现与早期文件相悖的、不利于自己的内容，使原先争取到的有利条款前功尽弃，要知道此类教训是很多的。3延期开工和工期延误引发的风险及其防范措施合同范本通用条款规定：因发包人原因不能按合同约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人推延开工日期，发包人应赔偿承包人因延期开工造成的损失，并顺延工期；但承包人对延期开工的通知没有否决权；承包人只能获得因延期开工造成的直接经济损失的全部或局部赔偿，间接损失一般不容易得到赔偿。大多数情况下承包人都希望按时开工，因为延期开工会造成承包人原定人、机、料等调配方案的变更带来的风险、分包人的报价有效期到期的风险和物价上涨带来的风险等。承包人可从以下三方面防范因工期延误带来的风险：〔1〕在工程进度方案中留有余地，使工期有一定的弹性，进步工期的抗延误才能。〔2〕加强与发包人、设计者、供货商等的日常联络和沟通，尽量消除可能造成工期延误的隐患，尤其是应努力防止网络方案中关键线路工作的停工现象。〔3〕当工期延误不可防止时，承包人应搜集对已有利的证据，科学合理地计算因发包人责任导致延误工期给自己造成的损失，使用合同中有关通用条款及时向发包人提出索赔要求。4发包人对承包人认可检查权引发的风险及其防范措施合同范本通用条款中规定：工程质量达不到约定标准的局部，承包人应按发包人的要求撤除并重新施工，直到符合约定标准为止。防范措施：这一条款的关键是“约定标准”应详细化、明确化，承包人要对国内当时没有相应标准标准时的约定仔细研究，检查该“约定标准”是否模糊不清、有否可操作性，以免由于发包人与承包人对约定标准有不同理解而导致可能发生的返工等损失。通用条款还规定承包人采购并使用不符合设计或约定标准要求的材料设备时，由承包人负责修复、撤除或重新采购，并承当费用，不顺延工期。可见在采购材料设备方面，约定标准不明确就会增大承包人的风险，因此也应在相关专用条款中明确标准要求。5工程变更带来的风险及其防范措施通用条款分别从两方面对工程设计变更做了规定：一方面规定承包人不得对原设计进展变更，另一方面规定承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计的更改及对材料设备的换用，须经发包人同意；未经同意而擅自更改或换用时，承包人承当由此发生的费用、赔偿损失，且不顺延工期，即使承包人自认为这些变更或换用是合理的、优化的。防范措施：承包人应严格掌握所提出的设计更改或材料设备换用必须经发包人同意这个关键程序，否那么会被发包人索赔。在工程量确实认上也有类似问题：通用条款规定对承包人超过设计图纸范围的工程量在结算时不予计量。可见严格遵守设计图纸施工是承包人躲避风险的根本原那么。6分包带来的风险及其防范措施分包一直是建筑工程施工管理中的一个既复杂又棘手的问题。无论对发包人还是承包人，分包都是一把双刃剑：对发包人来讲，一方面分包可能使投标报价趋低、分工更专业化，但另一方面，发包人对分包人的资质不理解，担忧管理环节增多和责任的分散对工程质量和工期不利；对承包人来讲，也有类似的问题：合理使用分包可以优化总包的资配置，比方使用机电专业分包，可以弥补土建总包在机电安装方面的专业缺乏，既降低本钱又保证工期；将一些风险较大的分项工程分包出去，向分包人转嫁风险，这也是总包企业躲避风险的常用策略。但从另一个角度看，分包也会给总承包人带来风险，比方分包的管理问题：一个工程的分包过多，易造成工序搭接、配合困难，引发许多干扰或连锁反响。防范措施：作为总承包人，要躲避分包风险首先必须在遵守总承包合同的前提下与分包方制订分包合同，比方在机电工程分包合同中规定，机电设备采购及其安装的技术要求和进度应符合总承包合同相关要求，以防止分包合同与总承包合同发生矛盾给各方带来风险，要将分包合同的责、权、利条款与总包合同挂钩；分包人也要认真研究总包合同，以利于工程总体质量控制和管理。7索赔事件和不可抗拒力事件受害情况通报期限带来的风险及其防范措施通用条款规定，索赔事件发生后28天内应向发包人发出索赔意向通知书，当该索赔事件持续进展时，承包人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告；该条款还规定不可抗力事件完毕后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况及预计费用。防范措施：承包人应清楚类似上述条款的期限规定，防止发包人以超出期限为由，不受理承包人的补偿要求，以减少风险。热门建筑工程施工合同模板(篇6)甲方：________________________乙方：________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原那么，结合本工程详细情况，双方达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;承包方式：_________。1.2开工日期：_________;开工日期：_________;总日历工期天数：_________。1.3质量等级：_________。1.4合同价款：_________。第二条合同文件及解释顺序_________。第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律3.1合同语言：_________。3.2适用标准、标准：_________。3.3适用法律、法规：_________。第四条图纸4.1图纸提供日期：_________;4.2图纸提供套数：_________;4.3图纸特殊保密要求和费用：_________。第五条甲方代表5.1甲方代表姓名和职称(职务)：_________;5.2甲方赋予甲方代表的职权：_________;5.3甲方代表委派人员的及责任范围：_________。第六条监理单位及总监理工程师6.1监理单位名称：_________;6.2总监理工程师姓名、职称：_________;6.3总监理工程师职责：_________。第七条乙方驻工地代表_________。第八条甲方工作8.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求：_________;8.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供给要求：_________;8.3需要与有关部门联络和协调工作的内容及完成时间：_________;8.4需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：_________;8.5办理的证件、批件的名称和完成时间：_________;8.6会审图纸和设计交底的时间：_________;8.7向乙方提供的设施内容：_________。第九条乙方工作9.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_________;9.2提供方案、报表的名称、时间和份数：_________;9.3施工场地防护工作的要求：_________;9.4施工现场交通和噪音控制的要求：_________;9.5符合施工场地规定的要求：_________;9.6保护建筑物构造及相应管线和设备的措施：_________;9.7建筑成品保护的措施：_________。第十条进度方案10.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度方案的时间：_________;10.2甲方代表批准进度方案的时间：_________。第十一条延期开工_________。第十二条暂停施工_________。第十三条工期延误_________。第十四条工期提早_________。第十五条工程样板15.1对工程样板间的要求：_________。第十六条检查和返工_________。第十七条工程质量等级17.1工程质量等级要求的追加合同价款：_________;17.2质量评定部门名称：_________。第十八条隐蔽工程和中间验收18.1中间验收部位和时间：_________。第十九条验收和重新检验_________。第二十条合同价款及调整20.1合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等)：_________;20.2调整的方式：_________。第二十一条工程预付款21.1预付工程款总金额：_________;21.2预付时间和比例：_________;21.3扣回时间和比例：_________;21.4甲方不按时付款承当的违约责任：_________。第二十二条工程量的核实确认22.1乙方提交工程量报告的时间和要求：_________。第二十三条工程款支付23.1工程款支付方式：_________;23.2工程款支付金额和时间：_________;23.3甲方违约的责任：_________。第二十四条材料样品或样本_________。第二十五条甲方供给材料设备25.1甲方供给材料、设备的要求(附清单)：_________。第二十六条乙方采购材料设备_________。第二十七条材料试验_________第二十八条甲方变更设计_________。第二十九条乙方变更设计_________。第三十条设计变更对工程的影响_________。第三十一条确定变更价款_________。第三十二条开工验收32.1乙方提供开工验收资料的内容：_________;32.2乙方提交开工报告的时间和份数：_________。第三十三条开工结算33.1结算方式：_________;33.2乙方提交结算报告的时间：_________;33.3甲方批准结算报告的时间：_________;33.4甲方将拨款通知送达经办的银行时间：_________;33.5甲方违约的责任：_________。第三十四条保修34.1保修内容、范围：_________;34.2保修期限：_________;34.3保修金额和支付方法：_________;34.4保修金利息：_________。第三十五条争议35.1争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由_________仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第三十六条违约36.1违约的处理：_________;36.2违约金的数额：_________;36.3损失的计算方法：_________;36.4甲方不按时付款的利息率：_________。第三十七条合同生效与终止37.1合同生效日期：_________年_________月_________日第三十八条合同份数38.1合同副本份数：_________;38.2合同副本的分送责任：_________;38.3合同制订费用：_________。甲方(盖章)：__________________乙方(盖章)：____________________代表(签字)：__________________代表(签字)：______________________________年_______月________日___________年_______月_______日热门建筑工程施工合同模板(篇7)合同编号：___________签订地点：______________________________________发包方〔甲方〕：________________________________承包方〔乙方〕：________________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1．1工程名称：______________________________________1．2工程地点：______________________________________1．3承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1．4承包方式：______________________________________1．5工期：本工程自________年______月_____日开工，于________年______月______日开工。1．6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。1．7合同价款：人民币￥____________________元〔大写〕第二条甲方工作2．1开工前_____天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进展施工现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2．2指派________为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进展监视检查，联络协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2．3如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2．4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。第三条乙方工作3．1指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3．2严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。3．3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位〔住户〕的关系。3．4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3．5工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第四条关于工期的约定4．1甲方假设要求乙方工期提早开工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提早完工采取措施的费用。4．2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，那么工期顺延。4．3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。4．4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，工期相应顺延。热门建筑工程施工合同模板(篇8)为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。第一条工程工程：第二条施工地址：第三条甲方平安责任1、开工前甲方对乙方进展施工平安技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在开场施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好平安消费、防火管理以及催促检查的义务。甲方有权检查催促乙方执行有关平安消费方面的工作规定，对乙方不符合