2022-2023年度二级建造师之二建机电工程实务模考模拟试题(全优)

2022-2023年度二级建造师之二建机电工程实务模考模拟试题(全优)

单选题（共56题）1、主要用于罐壁板与底板的内外环大角缝焊接的是(）。A.焊条电弧焊B.钢制储罐环缝埋弧自动焊C.双丝埋弧自动角缝焊D.磁性角焊缝埋弧焊【答案】D2、用于仪表校准和试验的标准仪器、仪表，其基本误差的绝对值，不宜超过被校准仪表的基本误差绝对值的（）。A.1／3B.1／2C.2／3D.3／4【答案】A3、机械设备安装程序中，设备装配的紧前工序是（）。A.设备清洗B.地脚螺栓安装C.设备安装调整D.垫铁安装【答案】A4、属于按索赔处理方法和处理时间不同划分的是（）。A.延期索赔B.?单项索赔C.?变更索赔D.?费用索赔【答案】B5、消火栓系统施工程序中，箱体稳固的紧后工序是（）。A.支管安装B.附件安装C.管道试压D.冲洗→系统调试【答案】B6、下列关于炉窑砌筑说法错误的是（）。A.动态炉窑砌筑起始点应从热端向冷端或者从低端向高端B.静态炉窑砌筑起始点一般选择自下而上的顺序C.动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷运转验收合格后方可进行D.静态炉窑砌筑起拱部位应从中间向两侧砌筑【答案】D7、捆扎法施工技术要求包括（）。A.硬质绝热制品捆扎间距不大于300mmB.保温层采用不锈钢丝或不锈钢带进行环向捆扎C.保冷层采用镀锌铁丝或包装钢带进行环向捆扎D.当用绝热绳缠绕施工时，第二层应与第一层反向缠绕并应压缝【答案】D8、主要用于石油化工耐腐蚀耐压容器及管道的非金属制品是（）。A.水泥制品B.陶瓷制品C.塑料制品D.玻璃钢制品【答案】D9、（2011年真题）机电工程常用的绝热材料是（）。A.涂料B.聚氨酯复合板材C.岩棉D.石棉水泥板【答案】C10、下列管道中，应划分为主要分项工程的是（）。A.空调管道B.氧气管道C.空气管道D.采暖管道【答案】B11、绝热工程保护层施工时，若遇设备变径，过渡段应采用()A.平板B.波形板C.软橡胶板D.帆布【答案】A12、球罐散装法施工程序中，赤道带安装之后，下一步进行（）。A.下寒带安装B.下温带安装C.上温带安装D.上寒带安装【答案】B13、根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的相关要求，交接试验注意事项中正确的是（）。A.做直流耐压时，试验电压按每级1.2倍额定电压分阶段升高B.高压试验设备和高电压引出线周围，均应装设遮拦并悬挂警示牌C.断路器的交流耐压试验应在合闸状态下进行D.成套设备进行耐压试验时，宜将连接在一起的各种设备整体进行【答案】B14、6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作（）。A.滑轮组跑绳B.缆风绳和拉索C.吊索D.起重机卷筒吊装绳【答案】B15、建筑电气工程，按等电位联结的作用范围分为（）A.总等电位联结、分等电位联结和局部等电位联结B.主要等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结C.总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结D.主要电位联结、辅助等电位联结和分等电位联结【答案】C16、对于与建设单位、监理单位、总包单位的沟通协调，沟通的主要方法是（）。A.定期走访B.会议座谈C.个别交流D.工地宣传【答案】B17、根部间隙又叫装配间隙，其作用是（）。A.打底焊时能保证根部焊透B.便于焊接C.可以使焊缝获得良好得机械性能D.防止根部烧穿【答案】A18、机电工程单机试运行前,组织编制试运行方案的人员是（）。A.项目总工程师B.企业总工程师C.项目总负责人D.专业技术人员【答案】A19、镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用（）固定保护联结导体。A.熔焊连接B.专用接地卡C.套管连接D.螺纹连接【答案】B20、流量检测仪表安装应符合的规定不包括（）。A.电磁流量计在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上B.节流件的断面应垂直于管道轴线C.节流件安装方向，必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面D.质量流量计测量气体时，箱体管应置于管道下方【答案】D21、下列关于施工技术交底的说法，错误的是（）。A.技术交底必须是书面文件B.施工技术交底必须在施工前完成C.技术交底文件应根据工程的特点及时编制，内容应全面D.施工技术交底必须以批准的施工组织设计、施工方案为依据【答案】A22、重大事故由（）组织成立事故调查组进行调查。A.事故发生地省级人民政府安全生产监督管理部门B.事故发生地市级人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地县级人民政府安全生产监督管理部门D.生产经营单位【答案】A23、下列参数中，不属于风机性能参数的是()。A.风量B.风速C.全风压D.转速【答案】B24、B级锅炉制造（含安装、改造、修理）许可范围是（）。A.额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉B.额定出口压力大于2.5MPa的热水锅炉C.设计压力小于2.5MPa的热水锅炉D.有机载热体锅炉【答案】D25、下列协调内容中，属于与土建单位沟通协调的是（）。A.工程综合进度的协商与协调B.随时沟通现场施工中的进度、质量、安全C.材料代用的协商与沟通D.交叉施工的协商与配合【答案】D26、在电梯安装单位自检试运行结束并提交记录后,负责对电梯校验和调试的单位是（）。A.建设单位B.使用单位C.特种设备安全监督管理单位D.制造单位【答案】D27、变配电系统调试检测不包括（）。A.变配电设备各高、低压开关运行状况B.电源及主供电回路电流值显示C.不间断电源工作状态D.防拆保护【答案】D28、曳引式电梯施工程序中，轿厢组装的紧前工序是（）。A.交接检验B.轨道安装C.对重安装D.曳引机安装【答案】B29、常用作电器的底座、外壳等绝缘材料是属于（）。A.有机复合绝缘材料B.混合绝缘材料C.有机绝缘材料D.无机绝缘材料【答案】B30、钢结构安装的一般程序中，钢柱安装完毕之后，下一步应进行（）。A.支撑安装B.梁安装C.平台板安装D.围护结构安装【答案】A31、油浸电力变压器安装程序中，吊芯检查工作应在（）后进行。A.设备就位B.绝缘测试C.附件安装D.本体密封检验【答案】A32、纳入固定资产管理的计量仪器设备，如（），应由具备相应资格的人员合理使用，用完遵照该设备使用说明书规定做好维护，保养工作。A.电压表B.电流表C.精密分析天平D.垂直检测尺【答案】C33、实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.建设单位B.施工总承包单位C.相关专业承包单位D.监理单位【答案】B34、下列关于测量技术，说法错误的是（）。A.高差法是通过计算得到待定点高程的方法B.管道中线测量的主要工作内容是测设管道的主点、标定里程桩和加桩等C.连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点D.工程测量的程序中设置纵横中心线的紧前工作是设置标高基准点【答案】D35、下列关于设备安装精度的控制，说法错误的是（）A.必要时为抵消过大的装配或安装累积误差，在适当位置利用补偿件进行调节或修配B.偏差控制要求有利于抵消设备附属件安装后重量的影响C.调整两轴心径向位移时，汽轮机的轴心线应低于发电机的轴心线D.汽轮机与发电机进行轴系联结，调整两端面间隙时选择较小值【答案】D36、下列属于企业C类计量器具的是（）。A.卡尺B.钢直尺C.塞尺D.直角尺【答案】B37、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，（）为验收通过。A.降级判定B.严禁判定C.协商判定D.仲裁判定【答案】B38、消火栓灭火系统施工程序中，附件安装之后的工序是()。A.系统调试B.管道试压、冲洗C.箱体稳固D.支管安装【答案】B39、（2014年真题）直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。A.吹扫清洗B.压力试验C.无损检测D.防腐保温【答案】B40、发电机转子穿装方法不包括（）。A.滑道式方法B.接轴方法C.液压顶升方法D.用两台跑车的方法【答案】C41、金属表面预处理质量等级有四级的方法是（）除锈。A.手工B.喷射C.火焰D.化学【答案】B42、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。A.电焊焊接B.镀锌螺栓C.高强螺栓D.电焊点焊【答案】B43、合金结构钢的强度等级是根据（）划分的。A.屈服强度B.抗拉强度C.抗压强度D.抗弯强度【答案】A44、下列设备中，属于特种设备的是（）。A.风机B.水泵C.压缩机D.锅炉【答案】D45、工业自动化仪表安装分项工程应按仪表质检安装（）进行划分。A.施工程序B.施工方法C.试验要求D.试验工序【答案】D46、通风空调设备系统调试检测,说法错误的是（）A.对风阀的自动调节来控制空调系统的回风量以及送风风量的大小。B.对水阀的自动调节来控制送风温度（回风温度）达到设定值。C.对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。D.监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等。【答案】A47、电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是()。A.找正划线B.管子就位C.对口焊接D.通球试验【答案】D48、下列变更内容，不属于重大设计变更的是（）。A.工艺方案变化B.工程扩大规模C.灯具位置改变D.设备基础改变【答案】C49、关于建筑管道安装的说法，正确的是（）A.管道安装一般应按先主管后支管、先下部后上部、先里后外的原则进行安装B.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方C.汽、水同向流动的热水供暖管道坡度应为5‰D.排水通气管可以与风道或烟道连接【答案】B50、现场控制器（直接数字控制器DDC）是输出（），对电动调节阀进行控制。A.模拟量AIB.数字量DOC.模拟量AOD.数字量DI【答案】C51、安装在易受振动场所的雨水管道使用()。A.钢管B.铸铁管C.塑料管D.波纹管【答案】A52、（2012年真题）室内卫生器具的排水支管隐蔽前必须做（）A.压力试验B.灌水试验C.通球试验D.泄露试验【答案】B53、工程竣工结算的编制依据不包括（）。A.工程合同B.设计文件C.招标控制价清单D.投标文件【答案】C54、塑料给水管道应在试验压力下稳压1h，然后在工作压力的1.15倍下稳压2h，压力降不得超过（），同时检查各连接处不得渗漏。A.0.01MPaB.0.02MPaC.0.03MPaD.0.04MPa【答案】C55、检查额定电压为380V电动机的绝缘电阻时，最低检测比例是（）。A.10%B.20%C.50%D.100%【答案】C56、吊装工程专项方案专家论证会应由（）组织。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工总承包单位【答案】D多选题（共23题）1、安装中通过移动设备的方法使设备以其指定的基线对准设定的基准线，包含对基准线的（）的要求。A.平行度B.垂直度C.水平度D.平面度E.同轴度【答案】AB2、有关铝及铝合金焊接性分析，正确的是（）。A.铝和氧的化学结合力很强，焊接性能好B.氧化铝薄膜妨碍焊接过程的正常进行C.易产生未熔合、未焊透缺陷D.易在焊接中造成夹渣E.会促使焊缝形成裂纹【答案】BCD3、仪表设备安装应遵循的原则是（）。A.先里后外B.先外后里C.先高后低D.先低后高E.先重后轻【答案】AC4、耐张杆的作用包括（）。A.承受断线张力B.控制事故范围C.正常情况下承受导线转角合力D.事故断线情况下承受断线张力E.承受线路一侧张力【答案】AB5、建筑强电井内的接地支线通常采用（）。A.铜线B.铜排C.扁钢D.圆钢E.角钢【答案】ABCD6、耐火喷涂料施工技术要求包括（）。A.喷涂料采用湿法喷涂B.喷涂面上不允许出现干料或流淌C.喷涂方向应垂直于受喷面D.喷涂应分段连续进行E.施工中断时，宜将接槎处做成阶梯型斜槎【答案】BCD7、下列电缆中，属于塑料绝缘电力电缆的是（）。A.VLVB.VVC.XLQD.ZLLE.YJV【答案】AB8、下列关于伸缩缝留设规定的说法，正确的有（）。A.采用硬质绝热制品时，应预留伸缩缝B.两固定管架间，水平管道绝热层应至少留设两道伸缩缝C.垂直管道伸缩缝应留在法兰下面D.弯头两端的直管段上应各留一道伸缩缝E.保冷层两层以上时，各层伸缩缝最少应错开80mm【答案】ACD9、异步电动机突出的优点有（）。A.启动性能好B.结构简单C.运行可靠D.功率因数可调E.坚固耐用【答案】BC10、管道的防腐方法主要有（）等。A.涂漆B.衬里C.静电保护D.阳极保护E.阴极保护【答案】ABC11、下列做法中，属于绿色施工环境保护控制措施的有（）。A.对粉末状材料应封闭存放B.对施工场区及周边的古树名木进行移植C.应针对不同的污水，设置相应的处理设施D.有毒有害废弃物作为建筑垃圾外运E.高层建筑清理垃圾采用容器吊运【答案】AC12、电工最先进的智能测量仪表除常规仪表功能外，还具有（）功能。A.数据自动调整B.参数设置C.自动报警D.数据通信E.界面切换【答案】BD13、变压器根据每相绕组数的不同有（）。A.单相变压器B.三绕组变压器C.双绕组变压器D.自耦变压器E.三相变压器【答案】BCD14、母线制作要求包括（）。A.用木槌捶打对母线进行矫正、平直B.母线钻孔时，螺孔的直径不大于螺栓直径0.5mmC.矩形母线的弯曲应进行冷弯，不得进行热弯D.铝母线锉磨加工后，截面减少不超过原截面的4%E.铜母线锉磨加工后，截面减少不超过原截面的3%【答案】AC15、浮法玻璃生产线主要工艺设备包括（）A.玻璃熔窑B.退火窑C.回转窑D.锡槽E.煤磨【答案】ABD16、机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括（）。A.工程分包合同B.索赔申请报告C.工程设备采购总计划表D.分包工程进度计划批准表（施工进度管理文件）E.工程质量保证书（质量管理文件）【答案】ABC17、下列施工作业内容中，需要编制施工方案的有（）A.大型设备吊装B.支架制作安装C.压力管道焊接D.设备试运行E.灯具安装接线【答案】ACD18、下列电缆中，属于塑料绝缘电力电缆的是（）。A.VLVB.VVC.XLQD.ZLLE.YJV【答案】AB19、起重机的基本参数，除额定起重量外，还应有()A.最大幅度B.起重机自重C.最大起升高度D.起重臂刚度E.工作速度【答案】AC20、高效过滤器安装时要保证滤料的（）。A.湿度B.密封C.清洁D.软性度E.严密【答案】C21、焊接坡口清理范围包括（）。A.非合金钢压力容器焊条电弧焊时每侧约10mm处B.非合金钢压力容器埋弧焊时每侧约10mm处C.非合金钢压力容器等离子弧焊时每侧约20mm处D.合金钢压力容器气体保护焊每侧各20mm处E.铝及铝合金焊接坡口及其附近各50mm处【答案】AC22、机电安装工程、电力工程、冶炼工程、石油化工工程的签章文件类别均有()管理文件。A.施工进度B.合同C.质量D.安全E.技术【答案】ABCD23、在工程项目施工中，施工机具的选择要求有（）。A.满足施工方案的需要B.适合工程的具体特点C.保证施工质量的要求D.小型设备超负荷运转E.兼顾市场拓展的需要【答案】ABC大题（共12题）一、背景：某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压力为32Mpa，电机与压缩机本体分两件进场，现场用齿式联轴器连接。压缩机系统的管道随机组订货，现场组装试验。开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担。施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专项工程的施工方案交底，由于交底内容全面、重点突出、可操作性强，故施工中效果明显，工程进展顺利。施工过程中，安装公司及时审查了防腐保温分包单位提交的施工组织设计、施工技术方案，但竣工验收时，发现分包提交给其审核的资料不全。试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基础无下沉，设备制造质量全部合格；复查安全记录：垫铁设置合理且按规定定位焊接，一、二次灌浆均符合质量要求，测量仪器精度合格，各种环境因素对安全无影响，建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。问题：1.压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类？应进行哪些试验？2.施工方案交底主要包括哪些内容？3.分包单位提交给安装公司审核的资料还有哪些？4.根据背景资料分析可能引起压缩机振动大的原因。应由哪个单位承担责任？【答案】1.属于高压管道。应进行压力试验、泄漏性试验。2.施工方案交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。3.还应有：质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料。4.（1）可能引起压缩机振动大的原因：①基础强度不够；②地脚螺栓紧固力不够；③地脚螺栓安装或混凝土浇筑时产生偏移而不垂直；④地脚螺栓松动；⑤测量基准精度不符合要求；⑥操作者的技能水平和责任心。（2）责任由安装公司承担。二、一、背景A公司经过招投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程，合同暂估总价，结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算，工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件：事件一，工程开工后，原材料涨价和机械租赁费涨价，施工单位因工程成本过高，向业主提出费用索赔。事件二，8分包单位在施工过程因设备制造质量问题及设备晚交付，向业主提出费用和工期索赔。事件三，C分包单位因A公司租赁的大型吊车运输途中发生故障延误3天，并造成人员窝工3天，向A公司进行工期和费用索赔。事件四，整个施工过程中，A公司因改变吊装工艺增加费用2万元；业主提出的工程变更增加费用5万元，延误工期2天；业主要求施工单位赶工增加费用20万；因暴雨造成停工3天，施工单位产生窝工费10万，施工机具修理费5万元；给C公司租赁的吊装设备延误工期3天，增加费用5万。二、问题1．事件一中施工单位向业主提出费用索赔是否合理，简述理由。2．B分包单位向业主提出费用和工期存在什么问题并予以纠正。3．C分包单位向A公司进行工期和费用索赔是否合理为什么4．列式计算事件四中A公司应向业主索赔的费用和工期。并说明不能索赔项的理由。【答案】1．从本合同规定的内容分析，事件一中，施工单位提出索赔不合理。理由是，合同已明确规定工程单价不做调整．工程单价主要是由人工费、材料费、机械台班费组成，若增加材料费和台班费。势必调整了工程单价，违背合同约定。2．从索赔程序分析，B分包单位索赔的程序错误，分包单位不能直接向业主索赔。应该把索赔资料先交总包商A公司审批，再由A公司交业主审批。3．从双方的责任和关系出发分析，C分包单位向A公司进行的索赔合理。因大型吊车是A公司租赁的，A公司应准时交付分包单位，责任在A公司。4．从机电工程索赔的原因和规定，分析哪些可以索赔，哪些不可以索赔。费用索赔=5万元+20万元=25万元工期索赔=2天+3天=5天不能索赔项：(1)改变吊装工艺2万元已含在施工单位的技术措施费用；(2)因暴雨窝工费l0万元，机具修理费5万元，属不可抗力的自然灾害原因造成，合同法规定，不可抗力原因引起的费用损失各自承担，工期可顺延；(3)吊车租赁延长工期3天，增加费用5万元，因吊车是施工单位自己租赁，造成的工期延误和费用损失应自负。三、施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇筑、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调6名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：No.1号：RTⅠ级、UTⅡ级；No.2号：RTⅠ级、MTⅡ级；No.3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由No.1号评定检测结果，No.2号签发检测报告。项目部在大件设备吊装前，组织有关人员对吊装方案进行评价论证。在管道焊接组装全部完成后，对管路系统焊缝做了气密性试验。问题：1．从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。2．说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。3．15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？4．吊装方案评价时，主要应对方案的哪几方面论证？5.管路系统气密性试验应怎样进行？【答案】1．违背了用工动态管理以进度计划与劳务合同为依据的原则。一是：原劳动力计划与施工进度计划不协调,说明原劳动力计划未按进度计划为依据进行编制；二是：劳务分包合同约定的劳务工工作范围为基础浇筑、钢结构组对焊接、材料搬运,将12名劳务工改为从事起重作业工作,违背了合同关于工作范围的约定。而在原约定的工作范围内,劳务公司一般也不会在该项目上提供足够数量的取得特种作业操作证的起重工。2．起重工属于特种作业人员的理由是：从事起重作业容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危险。项目安全员的意见正确,项目主管施工副经理做法不正确。因为起重工属于特种作业人员,持证上岗是对从事特种作业人员管理的基本要求。12名劳务工进行了简单培训不能代替参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核成绩合格并取得特种作业操作证。这12名劳务工未按规定要求取得特种作业操作证,不具备作业资格,不能从事该作业。3．不符合。各级别的无损检测持证人员只能从事与其资格证级别、方法相应的无损检测工作。No.1号、No.2号无损检测人员只具备RT（射线检测）Ⅰ级资格,不能评定RT检测结果、签发检测报告。从背景中,应由具备RTⅡ级资格的No.3号无损检测人员签发报告。4．吊装方案评价时，主要应从方案的科学性、可行性、安全性和经济性四方面进行论证。5.做管路系统气密性试验时，是用压缩空气通入管道内，焊缝外部涂肥皂水，检查是否有鼓泡渗漏。四、【背景资料】为了适应经济开发区规模不断扩大的需要，某市政府计划在该区内新建一座110kV的变电站。新建变电站周边居住人口密集，站址内有地下给水管道和一幢6层废弃民宅。为加强现场文明施工管理，项目部制订了相应的现场环境保护措施。主要措施如下：措施1：施工前对施工现场的地下给水管道实施了保护措施。措施2：为减少6层废弃民宅拆除时产生扬尘，在拆除时计划配合洒水等。措施3：为及时清除施工中产生的固体和液体废物。计划将废线缆和设备的废油现场全部烧掉。措施4：计划租赁的推土机和挖掘机只能夜间使用，为了防止噪声扰民，施工单位计划将噪声限值在65dB。【问题】1．施工前对施工现场的地下给水管道实施了哪些保护措施?2．措施2和措施3中，哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。3．指出措施4中存在的问题，并给出正确的做法。4．简述室外给水管道施工程序?【答案】P130-1311．施工前对施工现场的地下给水管道实施的保护措施：施工前按业主通知对地下给水管道标出位置，并制订保护方法。如施工时需要停水，必须经有关部门批准和事先告知。2．措施2是正确的。措施3是不正确的。施工现场严禁焚烧各类废弃物。正确做法：废线缆应收集并运至指定地点处理，废油可采用化学处理(或循环再用)。3．措施4中存在的问题是：夜间噪声限值65dB超过国家标准。正确做法：噪声限值应低于55dB。4．室外给水管道施工程序：施工准备→材料验收→管道测绘放线→管道沟槽开挖→管道加工预制→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→管沟回填。五、A施工单位中标某电厂锅炉烟风道制作安装工程，施工合同总价暂估，结算时以合同约定的工程单价和实际工程量计算，工程单价不做调整，施工过程中发生了下列事件：（1）工程开工后，钢材涨价，施工单位A因工程成本增加，向业主提出费用索赔。（2）烟风道制作组合场内A单位租赁的龙门吊发生故障，使用该机械施工的B分包单位的工作延误5天，并造成人员窝工5天，向A公司进行工期和费用索赔。（3）在施工过程中，锅炉钢架吊装进展很快，部分烟风道因为没有制作出来，而没有来得及吊挂和预存，业主要求A单位必须按照合同规定的工期完成烟风道的安装工作，后因赶工期，A单位在进行吊挂和预存增加机械费用约4.5万元，人工费用2.6万元。（4）A施工单位在烟风道上安装温度取源部件时，有几处不符合规范的要求，监理单位要求A单位返工。【问题】1.事件（1）中施工单位A向业主提出费用索赔是否合理？简述理由。2.B分包单位向A公司进行工期和费用索赔是否合理？为什么？3.事件（3）中施工单位A向业主提出费用和工期的索赔，是否合理？说明理由。4.温度取源部件在烟风道上安装时有哪些要求？【答案】1.从合同规定的内容来分析，事件（1）中施工单位提出索赔的要求不合理。理由：在合同中已经明确规定工程单价不做调整，工程单价主要由人工费、材料费、机械台班费组成，如果增加材料费用，势必调整工程单价，违背合同的约定。2.从双方的责任和关系出发来分析，B分包单位向A公司提出索赔要求是合理的。因为龙门吊是A公司租赁的，提供给B公司使用，所以B公司的工期和费用损失责任在A公司。3.施工单位A向业主单位提出索赔要求不合理。理由：烟风道的安装进度滞后是由于施工单位A在烟风道制作环节不能及时加工完成，而使烟风道没有来得及吊挂和预存，故工期和费用损失的责任在单位A。4.温度取源部件在烟风道上安装时的要求有：（1）温度取源部件应安装在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不应安装在管道的死角处及振动较大的地方；（2）温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交；（3）在管道拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合；（4）与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。六、民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好，施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般，报价较低，业绩虽然较弱，但同意业主垫资条件的C公司。问题：1．该民营企业是否符合招标条件？说明具体理由。2．在资格预审中，业主存在什么问题？应怎样解决？3．投标前，业主取消一投标单位的做法是否合理？为什么？4．说明评标专家否定A公司的理由。5．试评估C公司承担该工程业主可能遇到的风险。【答案】1．《招投标法》规定招投标前必须履行和完成报批手续,作大量的技术、资金、资源等基础准备工作,因此该民营企业不符合招标条件。理由：(1)项目仅签订了立项协议,还未履行一系列审批手续；(2)工程资金未到位,资金来源未落实；(3)无满足招标需要的设计文件。2．弄清资格审查的内容和重点。资格预审存在的问题是审查重点内容严重缺失,仅把专业资格审查内容中的财务状况、能否满足垫资当作重点,何况垫资施工国家是不允许的。纠正方法：应按照资格预审的规定审查投标单位的合法地位、信誉（基本资格审查）和施工单位的施工经历、人员状况、施工方案、财务状况（即专业资格审查）。重点是专业资格审查。3.从《招投标法》规定的招标修改文件期限分析。投标前业主取消一家投标单位的投标资格不合理。理由是投标单位无过错,而错在业主未按国家规定应在投标截止日15日以上向投标单位提出招标修改文书。4．从招投标的公开、公平、公正基本原则及废标原则分析评标专家否认A公司的理由：(1)A公司报价低于成本价是不合理报价,属于废标；(2)不符合公平、公正的原则,仅凭报价低中标有失公允。5．工程要求垫资风险就很大,再从C公司本身各方面的实力出发分析可能遇到的风险：(1)因C公司的业绩欠缺,从事此类项目的经验不足,因而会带来工程工期、质量、安全风险；(2)因该工程是垫资施工,C公司资金状况一般,施工过程中很容易造成C公司资金短缺甚至资金断链,从而造成工程中断甚至半途而废的可能。七、【背景资料】为了适应经济开发区规模不断扩大的需要，某市政府计划在该区内新建一座110kV的变电站。新建变电站周边居住人口密集，站址内有地下给水管道和一幢6层废弃民宅。为加强现场文明施工管理，项目部制订了相应的现场环境保护措施。主要措施如下：措施1：施工前对施工现场的地下给水管道实施了保护措施。措施2：为减少6层废弃民宅拆除时产生扬尘，在拆除时计划配合洒水等。措施3：为及时清除施工中产生的固体和液体废物。计划将废线缆和设备的废油现场全部烧掉。措施4：计划租赁的推土机和挖掘机只能夜间使用，为了防止噪声扰民，施工单位计划将噪声限值在65dB。【问题】1．施工前对施工现场的地下给水管道实施了哪些保护措施?2．措施2和措施3中，哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。3．指出措施4中存在的问题，并给出正确的做法。4．简述室外给水管道施工程序?【答案】P130-1311．施工前对施工现场的地下给水管道实施的保护措施：施工前按业主通知对地下给水管道标出位置，并制订保护方法。如施工时需要停水，必须经有关部门批准和事先告知。2．措施2是正确的。措施3是不正确的。施工现场严禁焚烧各类废弃物。正确做法：废线缆应收集并运至指定地点处理，废油可采用化学处理(或循环再用)。3．措施4中存在的问题是：夜间噪声限值65dB超过国家标准。正确做法：噪声限值应低于55dB。4．室外给水管道施工程序：施工准备→材料验收→管道测绘放线→管道沟槽开挖→管道加工预制→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→管沟回填。八、A公司承包某超高层建筑机电工程施工项目,该工程位于市中心繁华区,工程范围包括通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等,建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格进行安全和质量管理。A公司项目部针对工程情况,制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。针对机电工程工期紧、作业面分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。该工程全部机电设备、材料运输就位均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。施工中,项目部按计划多次对施工现场进行安全检查,但是仍反复出现设备吊装指挥信号不明确、个别电焊工无证上岗、雨天高空作业、临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。【问题】1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2.应急预案分为哪几类?3.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?4.金属风管咬口形式有哪些?【答案】1.绿色施工要点还应包括以下方面的内容:节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护。2.应急预案分类:1）综合应急预案；2）专项应急预案；3）现场处置方案。3.由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章,并由总监理工程师签字、加盖执业印章后方可实施。4.该工程金属风管的咬口形式有:单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口。九、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，c公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表面缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题：1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷？【答案】1.上级主管部门否定建设单位制定A公司承包该工程的理由是本工程属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，所以必须公开招标。2.D公司无效标书，因为没有法人章。E公司无效标书，因为没有按要求报价。本次招标工作有效，因为有3家有效的投标单位。而依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。3.C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。窝工费属于人员窝工费时可索赔的费用=15+30+5=50（万元）。窝工费属于机械窝工费时，可索赔的费用=15+30=45(万元)。4.用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。本案例第1问主要考查建设工程必须招标的范围。机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建.属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。本案例第2问主要考查无效标的规定。D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书；E公司未按招标文件要求的格式报价（废标书）。既未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。依据《招标投标法》的规定，开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标，其中D、E两家公司投的标书为无效标，开、评标过程中三家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。本案例第3问主要考查索赔工期和费用的计算。C公司可向建设单位索赔的工期：专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况，工期相应延长：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，建设方予以施工方工期延长；施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长；所以，C公司可向建设单位索赔的工期为：10+5=15（天）。C公司可向建设单位索赔的费用：未按约定提供原材料、设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。开工后因建设单位采购的设备整体晚到的，属于未按约定提供设备造成的损失，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。所以，开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天，属于建设方的责任，施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失，其造成窝工及其他经济损失共计15万元，施工方向建设方的索赔成立。因中途变更承揽工作要求，造成承包人损失的，应当赔偿损失。非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加，增加费用30万元，施工方向建设方的索赔成立。施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，C公司延误工期5天，建设方应予以工期延长，施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。如果由不可抗力发生的是人员窝工费5万元，施工单位可以索赔索赔费用=15+30+5=50（万元）；如果由不可抗力造成的是机械窝工费5万元，施工单位不可以索赔，C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45（万元）。本案例第4问主要考查焊后检验的方法。用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。一十、【背景资料】某空调工程，该工程采用集中式空调系统，风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了此空调工程的施工任务，在风管的制作与安装施工过程中，其部分具体的施工方法和过程如下：(1)风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时，设置了1．2mm厚的钢板防护管。(2)风管在安装过程中先安装支管，而后安装主干管。(3)采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。(4)风管系统安装完成后，经严密性检验合格，进行下道工序的施工。风管安装完成后，经工程质量验收评定组织评定为合格。【问题】1．空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?2．分析该工程公司具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥，请改正。3．洁净空调工程调试包括哪些内容?4．按项目构成来讲，风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样形成的?【答案】1．空调工程的风管系统按工作压力可划分为微压、低压、中压、高压四个等级。该空调工程属于高压系统。2．该工程公司具体的施工方法和过程妥当与否的判定：(1)不妥。正确做法：风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设钢板厚度不小于1．6mm的预埋管或防护套管。(2)不妥。正确做法：风管安装的程序通常为先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管。(3)不妥。正确做法：防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气和烟气时，应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。(4)妥当。3．洁净空调工程调试包括:单机试运转，试运转合格后，进行带冷(热)源的不少