工作服采购方案(1340字)

第页共页工作服采购方案(1340字)工作服采购合同模板篇1管理(以下简称甲方)与北京__服装服饰(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。第一条，产品名称、价格、数量。后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。第二条，交货地点及时间。1地点：北京市_______。2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。第三条，加工形式。1乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进展批量消费。2采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方根据订货清单进展清点验收，并办理交接签字手续。第四条，甲方责任。1甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。2甲方定好量体时间，保证人员齐全。3按此合同付款日期，按时付款。第五条，乙方责任。1乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。2按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。第六条，结算方式。1支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。2终结付款额，根据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。3甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。甲方业务代表：乙方业务代表：甲方盖章：乙方盖章：日期：日期：工作服采购合同模板篇21.款式_______________________________2.数量：____________________价格：__________________合计：________________3.规格：__________________________________________4.面料：__________________________________________5.做工：__________________________________________6.其它：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________(二)交货期限天，由甲方先行交付货物预付款50%，计人民币，乙方收到预付款及确认小样后开场计算工期，其余款项消费完成甲方验收后支付50%，如有拖欠，那么按1‰每天给付滞纳金。同时，乙方应按时交货，如有拖延，按滞纳金1‰每天扣抵货款。(三)乙方严格按甲方所注明的内容制作(参照样衣标准)，如有质量问题，甲方可要求乙方返修或重做，所有费用由乙方承当。(注：①在返工期内乙方不再承当滞纳金;②返工期不得超过原交货期限天数)，但假如甲方中途要求更改制作内容，需书面通知乙方，并承当由此发生的相关费用及工期延误所造成的损失。(四)乙方有义务为甲方选择正规布行的面料进展消费，但因布匹厂家每批次颜色上的缸差而导致的颜色偏向不承当责任。假如甲方对乙方所消费的货品面料质量存在争议，可要求乙方提供合同所约定的布厂的发货清单。假如甲方仍有置疑，可申请有关部门进展质量鉴定。确有问题的，乙方承当此责任以及由此产生的相关费用并保存向第三方(布料消费企业)追究责任的权利。否那么甲方无权对外观无显著差异的布料自行论定，或以此为借口拒付货款。(五)乙方正常提供四个尺码(S、M、L、_L)，一个尺码少于20件的，每件加收10%的裁剪费。假设有个别需要特别量身的，那么每件价格加收20%。(六)合同所签金额均为不含税价格1)甲方如需开具17%增值税发票需加收必须加收17%的合同金额作为增值税上缴国库,同时请转账至:开户名：长沙市____开户行：上海浦东开展银行长沙分行;公司帐号：66010____041242)甲方如需开具普通税务发票，需加收4%合同金额作为税金上交国库，同时请转账至：开户名：长沙市___开户行：中国工商银行___路支行;公司帐号：190100___001202373)不开发票转账至：法人户名：张学琴开户行：中国农业银行卡号：622848____0727___(七)特别约定：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(八)本协议一式二份，签字或盖章即生效。甲方(盖章)：_________________________乙方(盖章)：___________________________地址：________________________________地址：长沙市__层联络人：____________联络人：张__手机：_________________________手机：1363___2940QQ：__________________________QQ：104___432公司：_________________________公司：0731—844___28工作服采购合同模板篇3根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确供需双方的权利、义务和责任，特订立本合同，双方共同遵守。采购方：(以下简称甲方)供货方：(以下简称乙方)1.货物名称、规格、型号、数量、价格(详见供货方投标书)2.交货期限：30日历天3.交货方式由乙方一次性将工作服送到番禺区建立工程质量检测中心办公室，并承当运费及相关费用。4.验收方法4.1工作服按照甲方中标要求的封样样衣的规格、型号、数量、面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进展原产地预验收和送达交付地点终验。终验时，甲、乙双方代表共同验收，并签收验货单。4.2甲方收到服装后，验收异议期限为15个工作日。假设甲方逾期未提出异议，视为已完成验收。5.合约价款及付款方式合约总价：贰拾陆万陆仟叁佰肆拾元(大写)，266340元(小写)。签订合同后10个工作日内招标人向中标人支付50%的合同价款，全部工作服送至招标人指定地点并签收验货单后10个工作日内招标人向中标人支付剩余的50%合同价款。6.履约保证金本工程不设履约保证金。7.售后效劳合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的服装质保期为___年。如服装发放后七天内，发现有瑕疵、掉色等问题，乙方应该无条件退换。质保8.甲方权利、义务和责任8.1甲方有权监视乙方进度。8.2甲方中途退货，应向乙方偿付退货局部货款的10%的违约金;8.3甲方逾期支付合约款项，每天应向乙方偿付逾期支付款项的0.5%的9.乙方权利、义务和责任9.1乙方承诺所提供的工作服的技术质量到达其设计及相关标准的要求;9.2乙方必须如期交货，如不能如期交货，应支付甲方因此造成的损失;10.争议本合约在履行过程中如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成的，向当地仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。11.合同自双方签字盖章之日起生效12.本供货合约一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。采购方：供货方：签约人：签约人：___年___月___日___年___月___日工作服采购合同模板篇4采购方：_______________________________________(简称甲方)法定代表人：___________________________________身份证号码：___________________________________：_________________________________________地址：_________________________________________供货方：_______________________________________(简称乙方)法定代表人：___________________________________身份证号码：___________________________________：_________________________________________地址：_________________________________________按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、采购标的：1.名称：___________型号：___________数量：___________单价：___________规格：___________颜色：___________材质：___________2.名称：___________型号：___________数量：___________单价：___________规格：___________颜色：___________材质：___________3.名称：___________型号：___________数量：___________单价：___________规格：___________颜色：___________材质：___________二、交货时间乙方于______年______月______日至______年______月______日向甲方提供上述服装。详细交货日期由甲方在上述时间段内自行确定，但须提早______天通知乙方。三、交货地点：________________________四、交货方式乙方负责将货物运送到甲方指定地点交货，运输费用由乙方承当。五、验收方法1.工作服按照甲方要求的样衣的规格、型号、数量、面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进展原产地预验收和送达交付地点终验。终验时，甲、乙方双方代表共同验收，并签收验货单。2.甲方收到服装后，验收异议期限为_____个工作日。假设甲方逾期未提出异议，视为已完成验收。六、合约价款及付款方式员工工作服采购合同(篇一)管理(以下简称甲方)与北京__服装服饰(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。第一条，产品名称、价格、数量。后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。第二条，交货地点及时间。1地点：北京市_______。2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。第三条，加工形式。1乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进展批量消费。2采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方根据订货清单进展清点验收，并办理交接签字手续。第四条，甲方责任。1甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。2甲方定好量体时间，保证人员齐全。3按此合同付款日期，按时付款。第五条，乙方责任。1乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。2按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。第六条，结算方式。1支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。2终结付款额，根据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。3甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。甲方业务代表：乙方业务代表：甲方盖章：乙方盖章：日期：日期：员工工作服采购合同(篇二)1.款式_______________________________2.数量：____________________价格：__________________合计：________________3.规格：__________________________________________4.面料：__________________________________________5.做工：__________________________________________6.其它：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________(二)交货期限天，由甲方先行交付货物预付款50%，计人民币，乙方收到预付款及确认小样后开场计算工期，其余款项消费完成甲方验收后支付50%，如有拖欠，那么按1‰每天给付滞纳金。同时，乙方应按时交货，如有拖延，按滞纳金1‰每天扣抵货款。(三)乙方严格按甲方所注明的内容制作(参照样衣标准)，如有质量问题，甲方可要求乙方返修或重做，所有费用由乙方承当。(注：①在返工期内乙方不再承当滞纳金;②返工期不得超过原交货期限天数)，但假如甲方中途要求更改制作内容，需书面通知乙方，并承当由此发生的相关费用及工期延误所造成的损失。(四)乙方有义务为甲方选择正规布行的面料进展消费，但因布匹厂家每批次颜色上的缸差而导致的颜色偏向不承当责任。假如甲方对乙方所消费的货品面料质量存在争议，可要求乙方提供合同所约定的布厂的发货清单。假如甲方仍有置疑，可申请有关部门进展质量鉴定。确有问题的，乙方承当此责任以及由此产生的相关费用并保存向第三方(布料消费企业)追究责任的权利。否那么甲方无权对外观无显著差异的布料自行论定，或以此为借口拒付货款。(五)乙方正常提供四个尺码(S、M、L、_L)，一个尺码少于20件的，每件加收10%的裁剪费。假设有个别需要特别量身的，那么每件价格加收20%。(六)合同所签金额均为不含税价格1)甲方如需开具17%增值税发票需加收必须加收17%的合同金额作为增值税上缴国库,同时请转账至:开户名：长沙市____开户行：上海浦东开展银行长沙分行;公司帐号：66010____041242)甲方如需开具普通税务发票，需加收4%合同金额作为税金上交国库，同时请转账至：开户名：长沙市___开户行：中国工商银行___路支行;公司帐号：190100___001202373)不开发票转账至：法人户名：张学琴开户行：中国农业银行卡号：622848____0727___(七)特别约定：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(八)本协议一式二份，签字或盖章即生效。甲方(盖章)：_________________________乙方(盖章)：___________________________地址：________________________________地址：长沙市__层联络人：____________联络人：张__手机：_________________________手机：1363___2940QQ：__________________________QQ：104___432公司：_________________________公司：0731—844___28员工工作服采购合同(篇三)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确供需双方的权利、义务和责任，特订立本合同，双方共同遵守。采购方：______________(以下简称甲方)供货方：______________(以下简称乙方)1.采购要素：2.交货时间：___________年_____月_____日3.交货地点：4.交货方式由乙方一次性将工作服送至广西南宁甲方指定地点，并承当运费及相关费用。5.验收方法5.1工作服按照甲方要求的样衣的规格、型号、数量、面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进展原产地预验收和送达交付地点终验。终验时，甲、乙方双方代表共同验收，并签收验货单。5.2甲方收到服装后，验收异议期限为7个工作日。假设甲方逾期未提出异议，视为已完成验收。6.合约价款及付款方式合约总价：______________________(大写)，______________________元(小写)。签订合同后7个工作日向乙方支付60%的合同价款，乙方收到首付款项之后在7个工作日内将货物运送至甲方指定地点，在甲方签收7个工作日内，向乙方支付剩余40%的合同价款。7.甲方权利、义务和责任7.1甲方有权监视乙方进度7.2甲方中途退货，应向乙方偿付退货局部货款的10%的违约金。7.3甲方逾期支付合约款项，每天应向乙方偿付逾期支付款项的0.5%的逾期支付违约金。8.乙方权利、义务和责任8.1乙方承诺所提供的防静电工作服的技术质量到达其设计及相关标准的要求。8.2乙方必须如期交货，如不能如期交货，应支付甲方因此造成的损失。9.争议本合约在履行过程中如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成的，向当地仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。10.合同自双方签字盖章之日起生效11.本供货合约一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：乙方：单位名称(公章)：单位名称(公章)：地址：地址：代表人：代表人：：：：：：：开户银行：开户银行：账号：账号：______年___月___日______年___月___日员工工作服采购合同(篇四)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确供需双方的权利、义务和责任，特订立本合同，双方共同遵守。采购方：(以下简称甲方)供货方：(以下简称乙方)1.货物名称、规格、型号、数量、价格(详见供货方投标书)2.交货期限：30日历天3.交货方式由乙方一次性将工作服送到番禺区建立工程质量检测中心办公室，并承当运费及相关费用。4.验收方法4.1工作服按照甲方中标要求的封样样衣的规格、型号、数量、面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进展原产地预验收和送达交付地点终验。终验时，甲、乙双方代表共同验收，并签收验货单。4.2甲方收到服装后，验收异议期限为15个工作日。假设甲方逾期未提出异议，视为已完成验收。5.合约价款及付款方式合约总价：贰拾陆万陆仟叁佰肆拾元(大写)，266340元(小写)。签订合同后10个工作日内招标人向中标人支付50%的合同价款，全部工作服送至招标人指定地点并签收验货单后10个工作日内招标人向中标人支付剩余的50%合同价款。6.履约保证金本工程不设履约保证金。7.售后效劳合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的服装质保期为___年。如服装发放后七天内，发现有瑕疵、掉色等问题，乙方应该无条件退换。质保8.甲方权利、义务和责任8.1甲方有权监视乙方进度。8.2甲方中途退货，应向乙方偿付退货局部货款的10%的违约金;8.3甲方逾期支付合约款项，每天应向乙方偿付逾期支付款项的0.5%的9.乙方权利、义务和责任9.1乙方承诺所提供的工作服的技术质量到达其设计及相关标准的要求;9.2乙方必须如期交货，如不能如期交货，应支付甲方因此造成的损失;10.争议本合约在履行过程中如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成的，向当地仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。11.合同自双方签字盖章之日起生效12.本供货合约一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。采购方：供货方：签约人：签约人：___年___月___日___年___月___日员工工作服采购合同(篇五)需方：____________公司(以下简称甲方)供方：____________公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的根底上，确认乙方为甲方职工工作服供货单位。经双方充分协商一致，现就货物的供给及相关事宜达成合同条款如下：一、标的二、质量要求和过程控制1、技术标准按国家标准消费，乙方已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证。乙方保证所提供的职业工作服均使用_____________集团荣获“中国著名商标”“中国名牌产品”“国家免检产品”的服装品牌“_____________”，决不采用二三线品牌，并保证本合同约定之所有工作服均不转包其它企业消费。2、为确保产品质量，甲方在可能情况下将派员对产品的消费过程进展监控把关，乙方在签订合同后10天内向甲方职工经行本质性量体和消费进度安排。3、在产品消费过程中，甲方有权派员或请专家进展现场跟单，乙方应积极给予支持和配合。一旦发现违约问题，甲方有权随时终止合同，同时乙方应支付按本制作合同总金额的20%的违约赔偿。4、乙方于合同签订后10日内必须向甲方提供封样样衣，并保证样衣及工作服的一致性(中标80%毛料)，保证西装里料全部采取国产材料，袖里采取羊蹄袖处理，袖子接缝采取双向吃水工艺;男女西裤据个人量体进展打扁、加裤脚衬和防滑带处理，其它按国标要求制作。详细详见样衣及双方约定的采取进口面料消费的一线品牌样衣标准。三、包装规定1、包装要求及费用负担：采用手提套衣袋包装并配专用衣架，立体纸箱包装运输，10套/箱，内装交接单，纸箱外标明：___________________公司、人员姓名及数量。2、包装费用由乙方承当，所有包装物乙方不再回收。四、交货1、交付时间：___________年_______月_______日前全部交付完毕。2、交付地点：_________________。3、交付方式：由乙方负责送货至交付地点，并承当运输及相关一切费用，协助甲方发放。五、验收1、服装按照甲方中标要求的封样样衣的面料、颜色、制作质量以及约定的辅料等规定进展原产地预验收和送达交付地点终验。同时，甲方将有权抽选产品送相关权威检验机构进展检验，乙方按甲方抽检数量进展补货。2、甲方收到服装后，验收异议期限为________个工作日。假设甲方逾期未进展验收，视为已完成验收。3、服装送到甲方并经历收合格后起算质保期，质保期期限为________年，在质保期内，乙方应对服装出现的质量问题无偿负责返修，返修两次未达标的乙方应无条件进展重新制作，直到产品到达需求标准。4、乙方在现场量体时，甲方职工需对测量的尺寸进展签字确认。5、乙方交付的货物不符合质量及准确量体大小要求的，甲方可以要求乙方返修、重做、退货并承当因此给甲方造成的损失。乙方不能按甲方要求承当责任的，甲方有权终止合同，并回绝支付合同款项。六、售后效劳售后效劳由________职业装营销中心全权负责，成立专门售后效劳小组，保证提供完善的售后效劳。售后联络人：________________;：________________;办公________________。七、付款方式1、本合同签订并生效后，乙方需及时向甲方提交国内正规税务发票(增值税发票)，合同签订的________个日内支付________%货款作为预付款，货到并验收合格后________日内再支付________%。余下________%三个月内质量没出现异议一次性付清货款。八、违约责任1、乙方应严格按照双方约定的质量数量及交货期限要求保证交付。每逾期一天，应向甲方支付延迟交付局部货款金额________‰的违约金。在此情况下，乙方除有义务继续履行合同外，还应赔偿由此给甲方造成的损失。2、当乙方逾期________天(含)以上不能按约交付，甲方有权提出终止合同，同时乙方应支付按本制作合同总金额的________%的违约赔偿。甲方乙方员工工作服采购合同(篇六)甲方：乙方：甲方向乙方购化工冶金行业工作制服，经甲乙双方协商，制定购销条件如下：一、销售货品二、交货地点、方式：乙方负责送货至甲方厂区。三、验收标准、方法：甲方向乙方提供样服，乙方按样加工并附加厂标。如与样品不符，甲方有权拒付货款。四、结算方式：货到3日之内电汇一次性付清货款。五、付货期限：工期30天，___年___月___日至___年___月___日，___年___月___日前乙方向甲方付货。六、违约责任：按《合同法》执行。七、约定条款：1、工作服一套包括上衣和裤子，规格号为国际统一码子：大(170cm-175cm)、中(160cm-170cm)、小号(150cm-160cm)。2、工作服用料为细斜纹的100%全棉布料，颜色为乙方布样国棉藏青色008号色。3、工作服上衣左前胸有刺绣厂标，上方厂标颜色为红色，下方厂名为黄色。前胸处厂标规格为4cm×6cm。4、工作服外观要求4.1门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟，纽扣顺直均匀、间距相等。4.2线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。4.3口袋方正、平服、加深(可装笔)袋口不能豁口。4.4袋盖、贴袋方正平服，前后、上下、大小一致。里袋上下。大小一致、方正、平服。4.5肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。4.6袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢上下、长短宽窄一致。4.7使用后不起球、不缩水、不变形、无质量残次，符合合同规定的各项条款。八、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后即具有法律效力。甲方：乙方：地址：地址：：：代表(签字)：代表(签字)：___年___月___日___年___月___日员工工作服采购合同(篇七)甲方(采购方)：乙方(供货方)：xxx服饰经甲、乙双方共同协商，甲方要求乙方为其订制xx服装，达成以下协议：〔一〕内容：1.款式_______________________________2.数量：____________________价格：__________________合计：________________3.规格：__________________________________________4.面料：__________________________________________5.做工：__________________________________________6.其它：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________〔二〕交货期限天，由甲方先行交付货物预付款50%，计人民币，乙方收到预付款及确认小样后开场计算工期，其余款项消费完成甲方验收后支付50%，如有拖欠，那么按1‰每天给付滞纳金。同时，乙方应按时交货，如有拖延，按滞纳金1‰每天扣抵货款。〔三〕乙方严格按甲方所注明的内容制作〔参照样衣标准〕，如有质量问题，甲方可要求乙方返修或重做，所有费用由乙方承当。〔注：①在返工期内乙方不再承当滞纳金；②返工期不得超过原交货期限天数〕，但假如甲方中途要求更改制作内容，需书面通知乙方，并承当由此发生的相关费用及工期延误所造成的损失。〔四〕乙方有义务为甲方选择正规布行的面料进展消费，但因布匹厂家每批次颜色上的缸差而导致的颜色偏向不承当责任。假如甲方对乙方所消费的货品面料质量存在争议，可要求乙方提供合同所约定的布厂的发货清单。假如甲方仍有置疑，可申请有关部门进展质量鉴定。确有问题的，乙方承当此责任以及由此产生的相关费用并保存向第三方〔布料消费企业〕追究责任的权利。否那么甲方无权对外观无显著差异的布料自行论定，或以此为借口拒付货款。〔五〕乙方正常提供四个尺码〔S、M、L、XL〕，一个尺码少于20件的，每件加收10%的裁剪费。假设有个别需要特别量身的，那么每件价格加收20%。〔六〕合同所签金额均为不含税价格1〕甲方如需开具17%增值税发票需加收必须加收17%的合同金额作为增值税上缴国库,同时请转账至:开户名：长沙市xxxx开户行：上海浦东开展银行长沙分行；公司帐号：66010xxxx041242〕甲方如需开具普通税务发票，需加收4%合同金额作为税金上交国库，同时请转账至：开户名：长沙市xxx开户行：中国工商银行xxx路支行；公司帐号：190100xxx001202373〕不开发票转账至：法人户名：张学琴开户行：中国农业银行卡号：622848xxxx0727xxx(七〕特别约定：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(八〕本协议一式二份，签字或盖章即生效。甲方〔盖章〕：_________________________乙方〔盖章〕：___________________________地址：________________________________地址：长沙市xx层联络人：____________联络人：张xx手机：_________________________手机：1363xxx2940QQ：__________________________QQ：104xxx432公司：_________________________公司：0731—844xxx28[精华]配电箱电缆采购合同模板1340字配电箱电缆采购合同(篇一)甲方(学校)：乙方：甲、乙双方根据国家粮油购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原那么下，经充分协商，达成如下协议。一、乙方向甲方定购指定的牌面粉、二、合同订购的粮油质量、等级执行国家规定标准。三、甲方必须做到及时付款，保证没有质量原因不借故压款、退货、压价。四、乙方必须做到按签订的合同提供指定的品牌面粉及食用油、数量、质量，要按国家质检部门标准认定的为准。五、假设因乙方粮油质量所引起的食品卫惹事件乙方不但要无条件退货，还要承当相应的刑事责任。六、在执行本合同期间，甲方负责人(承包人)有变动时，由接替人继续执行本合同。七、乙方交货时，需携带本合同，每次结算。八、本合同一式二份，甲乙双方各一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日配电箱电缆采购合同【篇二】需方：供方：签订日期：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原那么签订本合同，以资双方信守执行。一、货物清单及单价(详见清单报价表)说明：1.清单报价中的产品采用ABB产品，双电开关采用梅兰日兰产品。2.本合同所列材料均符合国家及相关行业标准执行，签订合同时提供法人身份证复印件、或法人委托书及被委托人身份证复印件、公司证照复印件。3.合同中单价包括材料费、运输费用、辅材、制造费、维修费、质保金、税金等全部费用，乙方提供材料发票给甲方。4.所有配电箱必须注明箱号(按图纸箱号为准)，并在每个箱内附上接线图、配置图。5.合同签订后，不得有任何涂改、串改，否那么视为无效。二、合同价款及支付方式2.结算价格：按照甲乙双方确认实际送货安装的合格数量及报价表中的单价下浮价进展结算，如需增加报价表以外的货物或报价表中的货物需更改，由甲乙双方商定后，及时调整价格，签订补充协议。3.价款支付：(1)合同签定后，甲方付给乙方总价的20%作为合同预付款。(2)乙方按甲方的要求分批供货到甲方指定现场，发货前甲方需支付总价30%的发货款。(3)全部货物按期送到甲方指定现场，经甲方全部验收合格后，办理结算。在次月的10日左右付至结算价的80%，整体工程开工验收合格后次月10日付至结算价的.95%。(4)保修期1年，从整体工程开工验收合格之日起计算。结算价余留5%作为工程质保金，待工程质保期满后次月10日，甲方付清质保金。乙方向甲方提供全部发票。(5)支付方式：甲方可采用银行承兑汇票或支票、汇款等方式支付。三、材料要求1.乙方提供的材料应与货物清单报价表中的品牌、型号、质量、颜色完全一致。(箱面有铭牌标示)2.乙方提供材料质量应符合国家标准、行业标准、产品必须符合国家关于环保的要求。(CCC认证及型式试验证书)3.材料的质量资料证明(检测报告、出厂合格证、营业执照)必须齐全，并应随材料一起提供，如为进口物资需提供报关单等资料，所有上述资料一式四份并盖上单位公章(合同签订单位)方为有效。4.乙方必须保证其提供的产品不存在与第三方的权利纠纷，假设导致进犯了第三方的权利，从而引起的索赔由乙方承当。5.乙方的承诺：向甲方所销售的货物(包括零部件)价格为同类产品在同行业内或乙方提供给其所有客户中的最优价，假设不是，经甲方核实，乙方无条件应退还全部差价。四、保修1.产品在使用期间如未出现任何工程缺陷，或乙方在接到保修通知后及时采取了有效的保修措施，乙方在约定保修期满后，可向甲方申请支付保修金。2.保修期内，如因货物的设计或产品性能不符合要求，或非使用方使用原因的质量问题，那么由乙方负责维修或更换。如保修工作不及时，甲方将自行购置材料进展维修，所产生的相关费用在乙方保修金中给予扣除。乙方同意，甲方所采购之材料价格由甲方确认即可扣款，如费用超出保修金额，甲方有向乙方追讨的权利，且扣除保修金后，并不免除乙方的保修责任。五、交期及相关事宜1.交货方式：乙方负责送货到施工现场2.年月日前送货完毕。(以甲方要求的实际时间确定)3.交货地点：工程施工现场六、包装及运输1.乙方负责产品包装及运输，费用由乙方负担。2.乙方办运输保险，保险费由乙方支付，该保险受益人为乙方，出险由乙方自行向保险公司索赔。3.货物在运输途中发生的丧失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。4.乙方包装标准必须保证该产品不受短途或长途运输影响，防止外观破损问题，到现场后直接投入使用。5.假设有特殊要求，另做补充说明。七、材料的验收和工程效劳1.产品的质量需符合国家质量、环保标准和行业标准。A.验收：1)交付时，乙方应向甲方提供相关产品的检测报告文件及相关规定需提供技术文件等。2)材料进场时，首先与清单报价中的产品内容进展对照，然后根据材料的质量标准进展现场抽查，进口材料应由材料供给商提供消费厂家的质量检查标准、报关单，国产材料应按照国家建筑材料工业局公布标准进展开箱检查。3)材料到现场后由甲方现场工程技术人员、监理工程师、业主单位有关人员对材料进展验收。业主方、监理单位、甲方等任何一方的验收合格都不能免除合同方产品的质量责任。安装调试完毕后，由三方验收合格后产品由甲方负责保管，发生丧失、破坏由甲方负责。B.工程效劳：1)如甲方有必要，乙方应派技术人员在现场指导施工，给施工方提供必要的技术支持。2)乙方所供材料质量保证期为一年。(双电切换箱除外，为两年)八、违约责任1.乙方违约责任1)产品质地、品种、规格、质量不符本合同规定与清单报价表的产品有出入时，甲方同意能使用者，按质论价;如不能使用的，乙方必须负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，乙方应在甲、乙双方协商时间内补齐所缺产品。2)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装。并承当返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应承当延期交货的全部责任，并按不符合同规定包装的货物价值3%的罚金付给甲方。3)产品错发到货地点或接货单位(接货人)，除按合同规定负责运到达货地点或接货单位(接货人)外，因此而多付的运杂费和造成延期交货的由乙方承当全部责任。4)产品交货时间：①货到工地时间以实际甲方要求交货时间为准。②每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货局部货款总值0.5%的罚金。5)乙方有义务和责任保护甲方的合同、文件、资料图纸和数据。未经甲方同意，乙方对甲方的相关资料及文件不得擅自修改、复印和告知第三人。6)乙方假设提供的产品为品牌产品，必须保证其提供产品的真实度。2、甲方违约责任1)甲方有义务和责任保护乙方合同、文件、资料图纸和数据。未经甲方同意，甲方对乙方的相关资料及文件不得擅自修改、复印和告知第三人，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方将有权向甲方索赔因此所带来的全部损失。2)因甲方原因引起供货不及时造成供货延误由甲方承当由此造成的损失。九、不可抗力甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或局部履行合同的理由。在获得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或局部履行，并全部或者局部免于承当违约责任。十、合同变更或解除1、合同签订后，不能擅自变更或解除。如乙方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，甲方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除。但提出方应提早通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除的手续，如给对方造成损失的，应承当赔偿责任。未办理变更或解除的手续前，仍按原合同履行。2、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认往来信函、、____等，将作为本合同的组成局部，具有合同的效力。3、乙方违背本合同约定，经甲方二次催告，仍未改正的，甲方有权单方解除合同，并由乙方承当全部违约责任。十一、争议本合同项在执行中如发生争议或纠纷，由双方当事人协商解决，协商不成的，由乙方所在地法院诉讼解决。十二、合同份数及生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力，合同自签订之日起生效。本合同履行完毕之日失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：：：：配电箱电缆采购合同(篇三)甲方：乙方：经双方协商甲方所使用的电缆由乙方供给，为明确甲乙双方的权利、义务，共同确定以下条款：一、产品名称、规格、数量及金额说明：1、此合同结算价为含税落地价，包含乙方消费、运输、装卸过程中的所有费用。2、供货数量为预计量，乙方须满足甲方工程实际需求量;最终结算以甲方开具的入库单为准。3、针对本工程甲方需追加数量时乙方须及时供给，产品价格不能高于合同价。二、质量要求、技术标准1、乙方保证所供电缆必须是消费。2、产品的质量要求：符合现行国家和北京市相关标准及标准，符合设计图纸及相关技术参数要求，到达消防验收合格标准。甲方要求乙方所供产品质量等级为合格级品，乙方发货时应随产品附证明其质量等级的产品出厂合格证。3、产品的质保期按照电缆行业标准执行，实行“三包”。因产品质量问题给甲方造成的全部损失由乙方承当。4、验收标准：产品技术、性能指标应符合国家标准，乙方发货时必须附该产品按此标准进展检验的质量证明书或材质检验单等技术资料，甲方以此标准及国家现行的相关标准、标准对产品进展验收，凡乙方提供的资料及甲方验收或经国家主管部门认可的检验部门复验证明不符合此标准的产品，均为不合格产品，甲方应在验收后10天内向乙方提出书面异议，乙方对其不合格产品负责。5、本合同产品取样及检测等费用由乙方承当，如检测不合格甲方全部退货，乙方承当全部相关损失。三、供货时间、地点1、供货时间：乙方根据甲方要求于年月日前全部供货至现场。2、供货地点：乙方送货至甲方指定工地。乙方按甲方提供的存放场地自行卸货、存放，经业主、监理、甲方和乙方四方共同对规格型号、数量及外观初步验收前方能交货。四、产品包装标准及费用：原厂包装保证产品不受损害，电缆轴由乙方回收，包装、运输及装卸费用由乙方承当。五、付款方式及要求1、付款方式：合同签订后甲方向乙方预付合同总价的%;全部货到工地验收合格后付至合同总价的%，余%质保金工程满负荷试验合格后15日内付清全款。2、付款要求：(1)由于乙方原因造成的产品出现质量问题、供货不及时、相关资料不全、发票不合格等问题时，甲方有权停顿付款，直到问题解决。(2)甲方采用转账支票形式向乙方支付合同价款，支票需封头为乙方公司全称。(3)如遇甲方或工程一致资金困难时，乙方应给予理解支持，不因此影响产品按时供给，乙方承诺不提出索赔，并不起诉甲方。六、其它约定事项：1、甲方要求乙方按甲方提供的每种型号实际米数供货，公差正负零。货到工地验收时如有负公差，供方负责更换，并承当给甲方所造成的全部损失;如出现正公差，需方结算时按合同上的米数结算，多出的米数，由乙方承当。2、乙方消费、运输前应及时通知甲方，由甲方决定是否对产品进展监造、监装、监运，乙方须无条件配合。3、乙方随产品提供使用说明书、合格证、检测报告、技术参数等相关文件，一式三份。4、交货产品规格型号、消费厂家、商标牌号必须与合同规定一致。如签订合同时对产品进展了封样，乙方所供产品必须与封样一致。4、图纸、技术要求、其它视为合同组成局部的有效文件或协议等作为合同附件与本合同具有同等法律效力。七、违约责任：1、甲方逾期付款的，应按逾期付款局部日千分之三的标准向乙方支付逾期付款期间的违约金，但违约金最多不超过逾期付款局部的5%。2、甲方无故回绝接收、延迟接收符合合同规定的乙方产品的，应承当延期收货期间的保管费用。3、乙方提早交付、多交付产品的，甲方因保管产品而实际支付的保管、保养等费用以及甲方因此发生的损失由乙方承当。4、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商是否继续履行合同。甲方同意继续履行的，乙方依甲方指定时间交货，并应向甲方支付逾期交货期间的违约金【按逾期交货局部日千分之三计算】，并赔偿甲方因此所遭受的损失。甲方不同意继续履行合同的，本合同自行终止，乙方按本合同总价款的5%支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。5、乙方提供的设备型号、质量等不符合同规定的，应根据甲方详细要求，由乙方负责包换或退货，并承当因此支付的费用。甲方要求赔偿损失的，乙方应予赔偿。6、乙方违背本合同约定且甲方不予谅解的，甲方有权解除合同。解除合同的通知书自到达对方时发生法律效力。7、如合同附件对违约责任也有规定的，本条规定的违约责任与合同附件规定的违约责任同时执行。八、合同争议的解决方式：由北京市海淀区人民法院诉讼解决。九、本合同一式四份，甲方执三份乙方执一份，具有同等的法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(名章)法定代表人(名章)委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：：单位地址：开户银行：：帐号：工厂：委托人：签订日期：年月日配电箱电缆采购合同(篇四)甲方(供货方)：乙方(购货方)：标的物名称、规格、数量、价款及交(提)货时间：一、质量及验收标准：按产品标准的要求交付与验收。执行国家标准二、质量保证期：在一年内产品制造质量实行三包。交货半年内提出异议。三、包装物的供给与回收：甲方免收包装费，使用后的电缆包装盘由乙方保管好，并通知甲方收回。四、交货方式、地点：施工现场五、付款方式：预付定金五万元，提货时一次性付清六、合同解除的条件：无七、特别约定：未尽事宜，双方协商解决。八、订立本合同时，双方均应出示营业执照或身份证、委托书，并在合同上指定经手人。本合同一式二份，自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日配电箱电缆采购合同【篇五】甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建立工程施工合同》和本工程的详细情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就华誉龙泽湾三馆一场工程工程桥架供货事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：2、地址：二、质量要求1、厚度不包含漆面纯钢板的厚度，宽度≤200mm，壁厚1.2mm，盖厚0.8mm；200mm2、乙方向甲方提供甲方所需的检测报告、合格证、备案证明，所产生费用由乙方承当。三、供货时间：甲方向乙方提供书面申请单后七日内供方货物进场，假设乙方不能准时进场，乙方应向甲方付误工费500/天。五、合同价款六、工程款支付：1、货物进场后付实际到货量的50%货款。2、供方提供检验报告、合格证等书面材料齐全、工程整体验收合格后付至100%货款。3、报价包含运费、发票、卸车。七、甲方假设发现乙方未按设计及甲方要求制作，可随时解除合同，乙方并赔偿甲方的一切损失。八、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程开工付清工程余款后自行失效。九、如因本合同发生争执，那么由工程所在地人民法院管辖。十、本合同一式两份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。十一、在运输、卸车等过程中发生任何事故〔产品损坏、人身平安等〕由乙方负责，所产生一切费用由乙方承当。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日配电箱电缆采购合同(篇六)甲方(需方)：_____乙方(供方)：_____根据《中华人民共和国合同法》及《招投标法》等相关法律、法规，就乙方向甲方供给草山岭故居改造工程10#、11#、16#-19#楼的电线、电缆，经双方协商一致，签订本合同。一.产品名称、品牌、规格型号、单价注：上述约定单价为固定包死价，包括产品的消费费、包装费、运杂费(运达指定地点)、装卸费、复检费、附属材料费、保险费、税金、利润、质保期内的售后效劳及其它一切不可预见费用等全部费用。在合同履行期内不得作任何调整，不得随市场或政策等因素的变化而变动。二.供货范围及数量1.供货范围：草山岭故居改造工程10#、11#、16#-19#楼电线、电缆的供给。2.供货数量：草山岭故居改造10#、11#、16#-19#楼工程中电线、电缆实际使用的数量。三.质量标准及技术要求1.质量标准：执行国家标准。(1)电缆用导体的材料、长期运行温度、短路温度(持续5s)以及导体外表粗糙度等应符合GB/T3956规定;(2)电缆绝缘材料，绝缘层、护套层厚度应符合GB12706规定;电缆电压等级AC1000V;(3)绝缘层、护套层机械物理性(包括护套材料、厚度、含氧指数)应符合GB12706.1-1991中16.3的规定;(4)电性能应符合GB12706.1-1991中16.1和16.2规定;(5)外护层、内衬层，电缆的填充物材料及屏蔽措施应符合GB/T2952的规定;(6)构造标记按GB/T2952规定;(7)印刷标志应符合GB6995.3和GA306.1-20xx及GA306.2-20xx的规定;(8)耐火、阻燃级别均为ⅠB级;(9)成品电缆外表应有耐火或阻燃标记、耐火和阻燃级别标记、材料及构造标记、额定电压、芯数×导体标称截面积、本标准编号及消费厂厂名，标志应清楚，耐擦;(10)电线规格、截面积、电压等级应符合设计要求(AC500V);导线线径和绝缘层厚度偏向标准符合国家标准GB50303-20xx。2.电缆、电线技术要求：乙方供给的电线、电缆的型号、规格、技术参数等技术指标必须符合设计图纸及标准的要求。(1)电缆导线的实验:a导体直流电阻实验;b工频交流耐压试验;c阻燃、耐火电缆的燃烧及通电时间实验;d根据GB12706.1规定的型式实验。(2)电缆、电线的一般技术要求:①产品符合GB/T12706-20xx标准;②阻燃、耐火电缆符合GB/T19666-20xx标准;③试验：a电性能符合GB/T3048-1994标准;b非金属材料符合GB/T2951-1997标准。c其他技术要求见下表:四.供货时间、地点和方式1.甲方应在交货前12日内，以或向乙方提供产品的供货方案(包括产品的名称、型号规格、数量、交货时间、地点等);乙方收到甲方供货方案之日起10日内将需供产品消费完毕，并运送至本合同约定交货地点。2.交货地点：草山岭故居改造工程10#、11#、16#-19#楼工地现场甲方指定地点。3.交货方式：乙方送货并自行负责卸车至交货地点。五.验收标准1.执行国家现行电线、电缆消费标准标准的要求，货至现场检测外观无破损、划痕，包装完好无损坏，到达质监站验收要求。2.包装及样品要求：执行招标文件第5条、第6条之规定。六.合同价款依本合同约定固定单价及实际供货数量据实计算本合同价款。七.付款方式1.按供货量及工程形象进度分三次支付：乙方送至施工现场经建立方、监理及甲方验收合格的供货量到达本合同工程施工用货总量的50%时，甲方支付乙方实际合格供货量价款的70%;乙方完成全部供货量，经建立方、监理及甲方验收合格后，甲方支付乙方至全部合格供货量价款的70%;本合同工程整体开工验收合格后30日内甲方支付乙方至全部合格供货量价款的95%;剩余5%的合格供货量价款自本合同工程整体开工验收合格，2年保修期满无质量问题后一个月内无息付清。2.为保证本合同工程进度的正常进展，如乙方在依约履行本合同，没有违约行为的情况下，甲方未能根据本合同第七条第1款的规定向乙方支付应付货款，甲方同意建立方根据总包合同的相关规定垫付应付给乙方的货款，由甲方向建立方办理垫付货款的借款手续后，建立方向乙方开具垫付货款的支票。建立方向乙方垫付应付货款后在首次拨付甲方工程款时从中全部扣除垫付货款，甲方不得提出任何异议。如乙方存在供给电线、电缆不合格或推延材料进场时间延误工期等违约行为造成甲方的不能按时支付货款，那么不在垫付范围内，建立方不提供资金垫付，乙方还须承当相应的违约责任。八.双方责任1.甲方责任(1)甲方如错填到货地点，由此产生的损失由甲方承当。(2)甲方如要求变更到货地点，应在合同规定的交货期限前3天通知乙方。(3)甲方应依约向乙方付款，否那么，执行本合同第七条第2款的约定，甲方不得提出任何异议。2.乙方责任(1)乙方确保所供产品符合本合同约定的质量标准和技术要求，确保供给产品性能稳定可靠、技术先进、数量准确，到达本合同约定验收标准和质监站的验收标准，满足甲方的使用要求并提供产品合格证、有效期内检测报告等质量合格手续。(2)乙方确保按甲方的供货方案及时供货至合同约定地点，不得影响工程进度。(3)乙方所供产品如在质保期内出现质量问题，乙方必须在收到甲方或建立方通知后6小时内作出响应;遇有重大技术问题、重大故障，乙方应在12小时内到达工程现场，承当保修责任，并承当给甲方或建立方造成的全部经济损失，如乙方未在规定时间内到达现场，甲方或建立方有权自行处理，乙方同意承当所发生的全部费用。九.违约责任1.合同生效后，甲、乙双方任何一方无故终止或解除合同均视为违约，违约方除向守约方支付合同总价款5%的违约金外，且承当给守约方造成的全部经济损失;2.乙方所供产品不符合合同约定质量标准、验收标准和技术要求，甲方和建立方有权责令乙方所供货物全部退场重新供货;如影响工程进度或不能满足工程需要，甲方或建立方有权解除合同，乙方除向甲方、建立方支付合同总价款5%的违约金外，并承当给甲方和建立方造成的全部经济损失;3.乙方应提供税务部门认可的合法、真实发票，如乙方所提供发票不符合国家规定而给甲方或建立方造成的损失，由乙方承当全部责任;4.由于乙方原因延误交货时间，每延误一天，乙方应向甲方或建立方支付乙20xx元/天的违约金;如延期交货影响工程进度或不能满足工程需要，甲方或建立方有权解除合同，乙方除向甲方、建立方支付合同总价款5%的违约金外，并承当给甲方和建立方造成的全部经济损失。十.争议解决履行本合同如发生争议，各方应协商解决;协商不成，任何一方均应向高新区人民法院提起诉讼。十一.其他1.本合同自甲、乙、建立方签字并加盖公章之日起生效，至本合同约定事项履行完毕之日至终止。2.建立方仅依约承当本合同第七条第2款约定的垫付义务，其它条款义务由甲方和乙方承当。3.合同未尽事宜，双方另行补充协议，如无特殊约定，补充协议与本合同具有同等效力。4.本合同一式三份，甲方、乙方及建立方各执一份，具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：_____受权代理人：_____受权代理人：_____建立方：_____法定代表人：_____受权代理人：_____合同订立时间：_____年_____月_____日学校校服采购合同【篇一】甲方(校方)：乙方(供给方)：为维护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、中国国家标准委批准发布的《中小学生校服》国家标准等法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。一、校服的质量标准1.乙方提供的校服到达现行国家标准和甲乙双方通过竞争性会谈达成的质量、布料、款式标准。2.乙方提供的校服应具备产品检验合格报告、企业名称标识、面辅料成分标识、洗涤标识、规格型号标识和校名标识。二、校服的款式与封样1.校服的款式、面料材质、辅料材质、颜色等由家长代表和采购小组确认的样本为准(见样本)。2.甲方保存校服样衣作为验收的根据。三、校服的消费加工与首次送检1.乙方必须严格按照本合同约定的标准及双方确认的样衣，组织消费加工。2.乙方必须严格按照国家有关规定，以合格的工艺消费加工，确保校服的质量及平安。3.乙方应当在校服出厂前，将一定数量校服送法定检验机构检验，获得产品质量检验合格报告前方可交货。四、校服费用的收缴和交付学校不参与校服费用的代收和校服的发放，由乙方自行负责。1.乙方派人员在日七年级报名时，货到___中学并到学校收取学生校服费每生___元/套，并确定学生校服规格型号。2.在___级学生就读的三年内，保证校服的随时供给，并提供售后热情效劳，假设出现质量差、效劳不到位，甲方可终止合同。3.运费承当：运费由__方承当。五、校服的验收1.乙方交付校服时，甲方应按本合同约定的质量标准、封样样衣对产品质量进展验收。乙方应当出具本批次产品经法定检验机构检验合格的报告。2.验收异议甲方如对乙方所交付的产品数量、产品质量等存有异议，应在乙方交货之日起__个工作日内，以书面形式提出;乙方应在甲方提出异议后__个工作日内予以答复解决，否那么，造成的一切后果由乙方负责，并赔偿学生经济损失。六、违约责任1.乙方必须按时消费加工甲方确定的校服，假设造成交货延误由乙方承当经济损失。2.乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款2%向甲方支付违约金。3.乙方交付产品数量短缺和规格不适宜的，应当在接到甲方通知后的__日内补足，逾期未能补足的，乙方除补足短缺的校服外，还应当向甲方支付短缺校服价款____%的违约金。4.乙方交付产品经法定检验机构检验不合格或无产品质检报告的，甲方有权退回所有的校服并终止合同，乙方除返还所收取的全部货款外，还应当向甲方支付总价款__%的违约金;因产品质量对学生安康造成伤害的，乙方必须承当法律责任和经济损失。七、其他约定：1.产品合格，效劳优质，跟标三年(只限同一个级)。2.关心支持贫困生的资助。3.合同一年一签，该届学生毕业，合同自然终止。八、争议解决双方发生争议的'，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可依法向___法院提起诉讼。九、附那么本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日学校校服采购合同【篇二】甲方〔供货方〕：____________________经营地址：____________________法定代表：____________________乙方〔购货方〕：____________________经营地址：____________________法定代表：____________________经甲、乙共同协商一致，就乙方订购甲方服装做员工工装事宜达成如下协议：一、乙方向甲方购置服装成品，品牌名称、规格、数量、价格等工程，双方约定如下表。二、以上所购服装质量要求到达色别、货号、规格等与乙方选定的服装样品一致，并到达服装厂家的合格标准。如乙方认为服装质量与样品不符，乙方需要提供相应的证明文件。在乙方提供合法有效的证明文件后，甲方保证实行：质量不符包退；货号、规格不符包换；特殊身材服装以双方量体数据为准。三、本合同签订后，甲方需派技术人员前往乙方所属单位，与乙方所派专门人员一同对乙方所属员工进展实际试样量体，以确保乙方所购服装符合合同约定，量体数据作为本合同的附件存在，与本合同具有同等法律效力。四、乙方所购服装，严禁水洗。保质期自交付之日起计算，____________________月。在保质期内，如因甲方服装质量原因造成乙方所购服装：干洗起泡、拔丝、缩水现象，甲方负责调换。五、甲方应在年月日之前分期分批向乙方交付服装，如非因甲方原因造成甲方不能按期交付，双方协商最后的交付日期，但为不影响乙方的使用，在原交付日期的根底上可向后延续____________________个月。甲方向乙方交付所购服装，乙方应按照双方的约定，同时按乙方封存“样衣”进展验收，并签字确认。六、款项结算方式1、本合同签订之日，乙方应支付订购服装货款的____________________0%。计人民币：____________________元〔大写：____________________元〕。2、甲方交付服装后，乙方应根据实际验收数量结算____________________%的货款。3、乙方有权预留总货款的____________________%作为质量保证金，服装全部验收合格后，如无质量问题，乙方应在____________________个月内，即在____________________年____________________月____________________日之前一次性支付给甲方。七、违约责任1、如双方任何一方违约，双方协商解决，如协商不成，违约方须向另一方按照总货款的支付违约金。2、如在合同执行过程中产生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。3、因不可抗力造本钱合同不能正常履行，双方互不承当赔偿责任。八、本合同自双方签字盖章起开场生效。九、本合同共____________________份，甲、乙双方各持____________________份。甲方：____________________乙方：____________________经办人：____________________经办人：____________________联络：____________________联络：____________________________________年____________月__________日_____________年______________月________________日学校校服采购合同【篇三】甲方(需方)：乙方(供方)：甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，本着平等互利的原那么，经友好协商签订本合同，承诺共同信守。第一条标的、数量及价款单位：人民币1.序号2.名称3.商标4.产地规格5.厂家6.数量7.单价8.合计金额(大写人民币)：。(￥元)备注条款：1.以上产品单价为含税价;2.本合同内所有产品的价格均含产品之包装费、运输费、保险费等，乙方不得再以任何理由收取其他费用;3.合同签订后，产品价格上涨那么按照本合同定价执行，产品价格下跌那么按照新的市场价格执行。第二条产品质量和技术标准2.1乙方交付给甲方的产品质量和技术标准按以下第项执行：A.国家标准;B.行业标准;C.制造商企业标准;D.双方约定的质量和技术标准：。2.2乙方提供的商品必须和样品的规格型号和技术指标相一致。2.3商品样品由乙方提供，作为本合同附件，且乙方承诺提供的样品以及交付的商品不进犯别人知识产权。第三条包装乙方提供产品的包装为原厂标准包装，包装物完好、密封完好，包装材料应使用环保材料，包装应保证产品在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成产品在运输过程中有任何损坏，由乙方负责。第四条交付4.1交付方式按以下第项执行：A.甲方自提;B.乙方送货。4.2交货地点：。4.3交货时间：年月日前。4.4商品的合格证、质保卡、供货清单一同交付甲方。第五条验收5.1验收标准：与提供样品的规格型号、商标、消费厂家、颜色等完全一致。5.2甲方验收代表：5.3验收：乙方必须当场拆封合同项下所有产品包装，甲方验收代表现场就产品种类、数量、规格型号、颜色等进展检验，检验合格并签字确认后作为付款之根据;如检验结果与合同约定不符，甲方有权拒收或要求更换。5.4产品交付后，甲方保存对产品进一步检验的权利。第六条付款6.1付款时间付款次序付款比例(%)付款金额(元)付款条件第一次合同签订后工作日内支付预付款。第二次货到验收合格后工作日内支付预付款。第三次质保期满后工作日内支付预付款。备注条款：乙方提供正规税务发票作为甲方付款的前提条件6.2付款方式：第七条质量保证7.1产品质量保证期：从验收合格之日起个月。7.2质量保证金：乙方同意将货款总额的%，即人民币(大写：)元(￥元)作为质量保证金。第八条违约责任8.1甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付货款。甲方逾期付款的，应按照逾期未支付货款金额的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。8.2乙方交付的产品不符合约定的，甲方有权拒收或退货并解除合同，并要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金。由此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。8.3乙方逾期交付货物的，每逾期一日按合同总价款的3‰向甲方支付违约金。逾期达5日，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金。由此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿损失。第九条不可抗力由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同双方按照事件对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。第十条争议解决方式甲乙双方如因本合同产生纠纷，可由双方协商解决，协商未果，按以下第种方式解决：A.提交人民法院管辖;B.提交仲裁。第十一条合同效力及其它11.1合同附件及补充协议是合同组成局部，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致，以本文为准;如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。11.2本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同正本一式份，甲、乙双方各执份。甲方(法人公章)：乙方(法人公章)：住所地：住所地：：：日期：年月日日期：年月日学校校服采购合同【篇四】甲方：学校合同编号：乙方：(中标人)签约地点：根据《中华人民共和国合同法》及20xx年7月13日广州采联采购招标代理就广州市黄埔区区属学校学生校服定点消费资格工程的招标结果和招标文件(招标编号：)的要求，经双方协商一致，签订本合同。一、合同货物清单乙方负责向甲方供给下表中所列货物：序号校服名称、内容用料要求(产品等级均为一等品)重量均指每平方米克重计量单位单价生均数量如甲方要修改或变更校服的，必须提早一年通知乙方。二、合同总价合同总价包括服装的物料购置、设计、制作、运输、包装、检验、纳税及不可预见的一切费用，甲方不须另付任何费用。合同总价每年根据附件1所签订的金额确定。三、合同组成详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本工程的招投标文件、会议纪要、供货合同等均为本合同