中心工程施工工程方案合同文件

第页共页中心工程施工工程方案合同文件中心工程施工工程方案合同文件。**工程中心〔**〕工程施工工程方案合同文件**汽车部件〔**〕中国〔**省〕**市**工业园，路126号：日期：20xx年6月12日文件审查：签字：设计经理[]发行核准：签字：工程主管[]目录第一局部合同协议书第二局部合同条件第三局部标准、图纸与补充资料第四局部费用单附录附录1附录2备注：所有局部都单独建立索引及标注页码。第一局部协议书准那么本协议书根据《中华人民共和国经济合同法》准那么由甲乙双方于20xx年6月10日达成一致。其中，甲方：**汽车部件〔**〕；乙方〔或承包人〕：中建一局甲方特此对特定施工工程的供给与执行做出规定，并承受由乙方提供的供给、执行和完成此项工程总价款为人民币4780万的合同书。与此同时，任命龙震宇作为此合同工程施行的工程师。协议书准那么如下：1、合同文件此协议书的如下文件将作为合同、此协议书主题的组成局部，其优先解释顺序如下：〔1〕协议书准那么；〔2〕协议书——作为工程合同协议条款由甲乙双方共同签署〔3〕工程施工合同条件〔GF91-020，修订本〕〔4〕合同信函和此信函中涉及的文件，标注日期为20xx年5月28日〔5〕由甲方提供的合同文件的第一、二、三局部，包括20xx年6月4日提供的图纸〔6〕基于乙方投标方案的合同文件的第四局部此合同只包括本条款中所列的〔1〕—〔7〕项。2、合同价款甲方将根据乙方就工程的供给、执行、与完成情况、根据缺陷补偿、及合同的所以义务的履行情况进展付款，此合同总金额为人民币4780万。合同价款为固定价格。所有工作范围的更改都需要征得甲方的同意，并且工程范围的更改将根据施工图纸所设定的工作量并且以20xx年5月24日的投标明细表〔第四局部〕中所列费用进展计算。3、质量合同价款包括为到达甲方要求的质量所采取所有措施的本钱，例如新技术与/或新设备的引进、与/或为到达质量甲方质量要求所进展的工程的推翻与重建。4、甲方义务根据此合同的多项条款，在所有情形下或事件中，甲方或甲方代表需要在限定的时间内或以某一特定的方式针对乙方的问题给予答复；或反之，不进展时间限制。在这样规定的任一情形下或事件中，双方一致同意，虽然存在上述的关于未给予答复的条款，但那些条款在此类的任一情形下或事件中不予以采纳，而是理解为甲方或甲方代表将尽其全力，并且本着以尽可能早的时间解决所面临问题的目的与乙方或乙方代表〔根据情况而定〕进展交流以减轻损失及防止延迟。5、甲方有权将本合同以及与其相关的所有权利与义务转给**集团的下属子公司。6、甲乙双方于20xx年6月12日达成协议，签署本协议。甲方：**汽车部件〔**〕地址：**市**工业园苏红西路126号代表：HelmuthKuklinski〔先生〕银行：中国银行**工业园分行：215021乙方〔或承包人〕：中建一局地址：**市五中区宝代西路国贸大厦11号，1008室法人代表：杨三明〔先生〕银行：账号：：甲方代表签字：乙方代表签字：第二局部合同条件描绘第一节工程施工合同条件第二节专用条款第三节施行平安形式第一节工程施工合同〔GF91-020，修订本〕一、词语定义及合同文件1、词语定义工程施工合同文件包括工程施工合同条件〔简称“合同条件”〕和协议书工程施工合同条件〔简称“协议书”〕。除协议书中另有约定外，本合同中的所有词语与表述的含义如下所述：1.1“发包人”或“甲方”：合同的发起方，并根据本合同支付施工本钱；1.2“甲方场地代表”或“甲方代表”或“工程师”：指由甲方根据协议书任命的人员；1.3“承包人”或“乙方”：根据协议书，被甲方承受的具有工程施工承包主体资格的当事人；1.4“乙方场地代表”或“乙方代表”：指由乙方根据协议书任命的人员；1.5“公共监理”：指由甲方委托的工程监理实体或个人执行的监视活动；1.6“监理工程师”：指由工程监理实体任命的负责监理的人员；1.7“设计单位”：指由甲方指定的设计单位。此处所指定的设计单位是**工业园设计与研究所。1.8“工程”：指发包人与承包人在协议书中已约定承包范围的工程；1.9“工程质量监视部门”：国务院下属相关部门，各种级别的工程管理部门以及由它们受权的工程质量监视团体；1.10“合同价款”：指根据本合同约定，支付给乙方的工程执行相关的费用金额；1.11“费用”与“本钱”：指所有的包含在合同价款中的由乙方产生的费用，在协议书中规定的由甲方向乙方提供补偿或直接由甲方支付的费用除外。1.12“施工时间”：指协议书中规定的工程施行的天数；1.13“开工时间”：指协议书中规定的施工开场日期；1.14“开工时间”：指协议书中规定的施工完毕日期；1.15“实际开工时间”：在乙方提交开工验收报告之后，由甲方对工程进展审核通过的日期；1.16“图纸”：指由甲方提供，或由乙方提供的已经甲方代表批准的所有用于乙方施工的图纸；1.17“施工场地”：指已经甲方批准的施工方案中施工场地总图所规定的地方；1.18“书面形式”：指各种手写、打印或印刷的通知、任命、委托、证明、签证、备忘录、记录、信件、以及或电报；1.19“不可抗力”：指导致工程毁坏或一方义务延迟的自然灾害，包括____、导弹、非甲乙双方任一方引起的爆炸或火灾、台风、水灾或地震，其中，协议书中特别规定不作为“不可抗力事件”的事件除外。1.20“协议”：指甲乙双方在协商之后签署的协议书工程施工合同条款；1.21“日子”：指历日〔包括星期六、星期日及节假日〕，另有规定除外；1.22“工作日”：指除星期六、星期日及**当局规定的节假日之外的历日；1.23“合同”：指甲乙双方为施行工程达成的协议，详续见条款2的合同文件。2、合同文件与说明顺序合同文件应能互相解释，互为说明。合同文件的优先解释顺序如下：2.1甲乙双方于20xx年6月12日达成的协议书准那么2.2协议书2.3工程施工合同条件〔GF91-020，修订本〕2.4由甲方提供的投标文件〔第一、三、四局部〕当合同文件内容模糊不清或不相一致时，按如上设定的合同文件优先顺序进展解决。3．合同文件的语言文字、标准标准和适用法律合同将以英文版本进展编写、说明与解释。由甲方定义的标准与标准将应用于协商一致的合同所约定的施工。假如没有可使用的适当的国家规那么或标准，可采用协议书中就准那么或交易约定的标准或标准，或者采用工程所在地的当地标准或标准。甲方将在限定的时间内提供给乙方两份已经同意的标准与标准。假如在中国没有相应的标准与标准，乙方应在限定的时间内并按协议书规定的要求向甲方提供可交换的施工工艺与技术以供甲方审批。只有在获取甲方代表批准后，这些标准与标准才能生效与加以使用。假如甲方要求乙方使用非中文版本的标准与标准，甲方应负责将其翻译成中文版本，由于获得、翻译与编辑此类标准与标准所产生的费用由甲方承担。4、图纸甲方在约定日期向乙方提供了完好的施工图纸及复印件。乙方应按照协议书要求作好严格的保密工作。假如乙方需要复印图纸，那么由甲方代表乙方进展复印，而复印本钱由乙方承担。II.双方一般权利和义务5.甲方代表甲方代表行使本合同中规定的以下权利、履行本合同中规定的以下义务：5.1甲方代表有权任命相应的管理人员代其行使局部权利、履行局部义务。还有权完全根据自己的判断撤消此种任命。关于此种任命或撤消任命，甲方代表应提早5天通知乙方。5.2甲方代表的指令。任何指令或命令均应由甲方代表亲自签字，并以书面形式下达给乙方代表，经乙方代表签字并注明接收日期前方可生效。必要情况下，必包人代表有权下达口头指令，但应在48小时内以书面形式予以确认。乙方必须执行甲方代表下达的指令。假如甲方代表不能在48小时内以书面形式确认其下达的口头指令，乙方代表应在收到口头指令3天后恳求甲方代表以书面形式予以确认。假如甲方代表在乙方代表提出恳求3天后未能给予答复，既不确认也不回绝确认相应口头指令，那么应将此指令视为已经得到确认。假如乙方认为甲方代表的某项指令不合理，乙方应在接到此指令24小时内以书面陈述列出其认为指令不合理的原因。然后，甲方代表应在收到乙方书面陈述24小时内决定是更改还是坚持原指令，并以书面形式将此决定通知乙方。假如甲方代表在紧急情况下要求乙方立即执行指令，或者，假如甲方代表决定坚持原指令而不管乙方是否同意，乙方应执行相应指令。5.3甲方代表必须按照本合同条款的规定及时地向乙方提供必要的指令、批文和图纸。5.4假如甲方更换代表，甲方必须提早7天以书面形式通知乙方。6.乙方代表乙方必须指定代表负责现场施工，负责履行本合同中规定的乙方职责。6.1乙方在执行本合同后应尽快委任一名符合甲方要求的全权名义代表，假如要更换此名义代表，乙方应提早14天以书面形式通知甲方，且必须经过后者答应。6.2乙方代表应保证工程所有工作人员完全合格、可以胜任相应的工作，假如甲方要求更换其认为表现欠佳的人员，那么乙方代表必须更换相应人员。6.3乙方的任何恳求、要求或通知均应经过乙方代表签字后以书面形式提交甲方代表。必须有甲方代表的签字，这些恳求、要求或通知方能生效。6.4乙方代表必须根据甲方批准的施工组织设计〔或施工方案〕及甲方代表按照本合同规定下达的指令组织施工。在紧急情况下，假如不能联络上甲方代表，乙方代表有权采取应急措施保护本工程及人员生命平安和财产。在采取上述措施后24小时内，乙方代表必须向甲方代表提交报告。由发包方或承包方根据本合同的条款承担为此产生的所有合理及必需费用。7.甲方工作甲方必须在规定的时间内按规定的标准一次或分次完成以下工作：7.1连接电、水、下水道和雨水管线至规定的施工现场边界处。7.2提供与施工现场相关的地理技术和管线信息。7.3申请各种现场施工证书、批文，申请临时施工所需的土地、道路和铁路征用。〔证明乙方资格的文件除外。〕7.4以书面形式向乙方提供基准点和坐标控制点，负责现场交接测试和检查。7.5组织有乙方、设计机构参与的图纸审查，向乙方提供设计的有关详细信息。7.6提供与施工现场附近地下管线和附近建筑及构筑物相关的准确信息，由此引起的费用由甲方独立承担。8.乙方工作乙方应在规定的时间内按规定的要求完成以下工作：8.1在设计合格证允许的范围内，乙方应按照乙方代表的要求完成指定施工明细的完好图纸及建成后建筑图纸。未经发包方代表的批准，不得擅自使用图纸。8.2每月、每周都向甲方代表提供工程CpM方案、相关的统计方案和工程事故报告，每天报告现场工作情况。8.3全天候提供和保证平安、照明、门卫和防护。假如乙方不能履行上述义务，且由此造成财产损失或人员伤亡，乙方应承担相应的责任和费用。8.4按达成一致的数量和要求，在施工现场向甲方代表及其职员提供办公场所和支持，以及必要的设施。未经事先批准，甲方不承担相应的任何费用。8.5遵守____和政府部门在施工现场交通管理和噪声程度管理方面的规定。经过甲方批准，乙方应继续向____部门提出必要的申请。甲方应承担因此种申请发生的费用；乙方应单独承担乙方及其任何雇员或承包方行动的相关费用。8.6在向甲方交付开工的工程之前，乙方应按照本协议的规定保护完工工程。在此保护期发生的任何损坏，均应由乙方予以修复，相应费用由乙方单独承担。适当情况下，局部施工需要特殊的保护措施，其相关费用应按本合同的规定处理。甲方造成的损坏或费用应由甲方承担。8.7按本合同的规定保护地下管线、附近建筑物和构筑物。8.8保证施工现场保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场到达本合同规定的要求。承担因违背有关规定造成的损失和罚款，但假如引起损失的规定系本合同签字后所发布且适用于该规定变更前已经完成的工作，那么乙方不承担此种损失。8.9在施工现场内修建施工场地与主要公路或主要交通干线间的连接道路，既要满足施工运输的需要，又要保证施工期间运输畅通。8.10为乙方员工就医和福利建立并维持现场诊所。8.11根据本合同文件的要求和甲方代表平安经理的指令建立和保持平安程序。8.12建立和保持一个现场食堂为乙方员工提供餐馆效劳。假如因乙方未能履行上述义务而造成施工方案延误或引起损失，那么乙方应对甲方予以补偿。乙方保证其按照本合同规定提供或履行的工作和效劳具备较高的职业水准〔按建筑工程国际标准〕，且与工作原理、行业标准和中国现行的所有适用法律、规定和标准相符，还要求符合中国相关的施工标准及甲方要求的标准及标准。III.施工组织设计和工期9.工程方案乙方应在本协议规定的时间内向甲方代表提交施工组织设计〔或施工方案〕及进度方案。甲方代表应在本协议规定的时间内批准或建立更改施工方案的形式或内容。假如甲方在规定的时间内不能做出相应的反响，那么视为同意施工组织设计〔或施工方案〕及其它进度方案。乙方必须按甲方代表确认的进度方案组织施工，承受甲方代表对进度的检查、监视。工程实际进度与经确认的进度方案不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改良措施。经工程师确认前方可执行。建立和保持施工方案的方法和程序应由甲方指定和批准的系统利用计算机生成的CpM技术确定。10.延期开工乙方应在本协议规定的开工日开场施工。假如乙方不能按时开工，那么至少应在规定的开工日之前5天向甲方代表提交延期原因并申请延期开工。甲方代表应在3天内予以答复。假如甲方代表同意延期开工或在3天内不能给出答复，那么应认为其批准了乙方的恳求，开工日期相应递延。假如甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工恳求，开工日期不予顺延。甲方以书面形式通知乙方后可推延开工日期。11.暂停施工假如甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，乙方在接到暂停施工指令后48小时内应提出书面处理意见。乙方在接到此种指令后应停顿施工并采取适当措施保护已完工程局部。乙方施行甲方代表批准的解决方案后，应以书面形式提出复工要求。经甲方代表批准后，乙方应继续施工。假如甲方代表在48小时内未能答复乙方的恳求，那么乙方应自动恢复施工。假如暂停施工系乙方过失引起，那么乙方应承担由此引起的费用。12.工期延误按照第31条的规定，假如因以下原因导致工期延误，那么经甲方代表确认后可构成工期顺延的正当理由：12.1工程数量和设计发生较大变更，以致造成工期延误，且经过合同双方的同意。12.2因乙方无法控制的原因造成停电或停电，且导致一周内停工时间累计达3天。12.3不可抗力12.4本合同规定的其它情况或甲方代表同意延期的其它情况。乙方应在此种事件发生后2个工作日之内向甲方代表提供估计的延误时间。甲方代表应在收到报告后2个工作日之内予以确认或答复。假如乙方在规定的工期内不能完成工程且不是出于上述原因，那么应承担违约责任。13.提早开工假如要求在开工日期之前完成工程，那么应在双方协商后签署提早开工协议。然后，将开工日期提早。乙方负责对方案进展相应的修改，并对修改的方案备案提交甲方批准。甲方应在5天之内批准修改的方案或建议其它更改，并受权必要的加班工作。提早开工协议应包括以下内容：13.1总的发动时间；13.2乙方为加快施工进度而需采取的措施；13.3甲方为施行加班工作而提供的条件；13.4加快工作进度引起的开支和本钱；13.5共享提早开工带来的利润〔假如有〕。IV.质量和检验14.检查和返工乙方应认真按照标准、标准和设计要求以及甲方根据合同规定发出的指令施工，承受甲方代表及其指定人人员的测试和检验，为测试和检验提供便利条件。应执行甲方代表及其指定人员要求的任何返工或调整。因乙方原因此发生的额外费用应由乙方承担。在测试和检验后，假如发现乙方自身原因造成的任何问题，乙方应继续承担为相应损失补偿甲方的责任和费用。此种测试和检验不应中断正常的施工。如中断了正常的施工，但测试和检验结果达不到指定要求，那么中断正常施工引起的相关费用由乙方承担。除此之外，中断正常施工引起的相关费用由甲方承担，工期也相应顺延。15.工程质量评级工程质量应到达和满足国家质量验收和评估标准及甲方在本合同文件中指定的标准。假如不能到达指定的标准，甲方代表有权要求乙方返工。乙方应在甲方要求的时间内完成返工工作，直到符合指定的标准。假如不达标系因乙方原因所致，那么乙方应承担返工费用。甲方不批准顺延工期。假如返工不成功，那么乙方承担违约责任。假如不达标系因甲方原因所致，那么甲方应承担返工费用并同意顺延工期。假如双方在工程质量方面存在争议，那么在执行协商原那么所规定争议处理程序后，应邀请**建筑质量监视局以本合同规定的标准为根底作出判决。此种判决的费用及发生的损失由判决的过失方承担。16.隐蔽工程和中间验收工程局部具备本协议规定的隐蔽条件或中间验收测试条件时，乙方应自行检查，并在完成自查后48小时之内以书面形式通知甲方代表验收。验收测试通知应附上自查记录及隐蔽和中间验收的内容、时间和部位。乙方准备验收测试所需的记录。验收合格，甲方代表及质量监视在验收测试记录上签字后，乙方方可进展隐蔽或继续施工。假如需要，**建筑工程质量监视局和SID应参加检查。假如测试不合格，那么乙方应在一定时间内作出调整并为下一次测试作好准备。17.工程试车设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车前48小时内以书面形式交试车时间、内容和地点通知甲方代表。乙方准备试车记录，甲方为试车提供必要条件。试车合格后，甲方代表在试车记录上签字。设备安装工程具备无负荷联动试车条件，甲方组织试车，并在试车前48小时之内将试车内容、时间、地点和对乙方的要求以书面形式通知乙方。乙方按要求做好准备工作，并准备好要求的相关记录。试车合格，双方在试车记录上签字，然后才能进展开工验收。假如试车因设计问题而失败，那么相应的设计方应负责调整设计，乙方负责按修改后的设计重新安装设备。开工时间相应递延。假如试车因制造问题而失败，那么参与采购或维修相应工程或材料的一方承担试车失败的责任。乙方负责拆卸和重新安装。假如是乙方购置了设备，那么乙方应承担维修、重购和重装费用。不允许开工时间递延。假如是甲方购置了设备，那么甲方应承担试车失败产生的费用，开工时间相应递延。假如试车因施工问题而失败，那么乙方应在试车后24小时之内提出其解决方案请甲方批准。在乙方完成维修工作后，进展新一轮的试车。乙方承担相应的费用，且开工日期不予递延。假如甲方代表在规定的时间内不能提出更改意见或在试车成功后签署了试车记录，那么此记录应视为在试车24小时后已得到批准。乙方应继续施工或继续开工程序。18.验收测试和再检查假如甲方代表不能按时参加检查或试车，甲方需在开场试车前24小时提出测试或试车延期要求。延期不能超过7天。假如甲方代表在测试或试车开场前24小时之内提出延期要求，也不参加测试或试车，那么乙方应自行组织测试和试车，甲方应认可测试或试车结果与记录。不管发包方代表是否参加验收测试，只要他要求检查工程职工隐蔽局部，乙方就必须翻开此局部并在测试完成后恢复隐蔽状况。假如通过了测试，甲方应批准开工日期相应递延。假如证明测试结果不合格，那么乙方应承担所有相应费用，但应批准开工日期向后递延，递延时间为甲方要求重新检查所造成的延误时间。V.合同价款与支付19.合同价款与调整任何一方不得单独调整合同价款。在以下情况下可调整合同价款：19.1经甲方代表批准增加或减少工程工作量。乙方应在调整前10天之内以书面形式将调整原因和调整所致总价变动额通知甲方。假如甲方代表同意，那么应通知相应的银行和乙方。假如甲方在收到乙方通知后10天之内不作答复，那么应视为相应调整存在争议。20.预付款参见B2.20条。21.工程量确实认乙方应在规定的时间内向甲方提交已完工程量报告。甲方代表在接到报告后5个工作日之内按设计图纸核实已完工程量，在核实后3个工作日之内通知乙方。乙方为核实提供便利条件并派代表参加。假如乙方不参加工程量的核实又没有正当的理由，那么甲方单独核实工程量。核实结果有效并作为支付工程价款的根据。假如甲方代表在核实工程量前3个工作日之内不将核实工程量的时间通知乙方，并导致乙方无法参加核实过程，那么得出的核实结果无效。甲方不应考虑乙方在设计图纸范围外增加的工程量和因乙方原因引起的任何返工。22.工程费用的支付无相应条款。VI.材料和设备的供给23.甲方供给材料和设备甲方负责供给材料和设备的，双方应当约定甲方供给材料设备的一览表，包括甲方供给材料和设备的种类、数量、单价、质量等级、交货时间和地点，以及产品、材料和设备的质量证明。甲方应在验收测试前24小时以书面形式通知乙方。乙方应派代表参加验收测试。不管乙方是否参加验收测试，乙方都应妥善保管材料和设备。假如发生损坏或损失，乙方应补偿甲方。假如甲方未按规定将验收测试事宜通知乙方，那么不要求乙方负责设备和材料的保管。这种情况下发生的损失或损坏由甲方承担。假如甲方供给的材料和设备与一览表不符，那么适用以下条款：23.1假如单价有出入，那么甲方支持差价。假如种类、规格和质量等级有出入，那么乙方应回绝接收相应的材料和设备。甲方应负责将这些材料和设备运出施工现场并安排新的采购。假如交付时间紧，不可能翻开包装箱予以检查，那么只需检查数量。乙方要翻开包装箱时，应邀请甲方参加检查。假如在对照一览表检查材料和设备时，发现局部缺失，或在质量等级和规格方面存在出入，那么甲方应被足缺失局部或安排存在相应出入的局部。假如甲方提供的材料和设备与一览表中的规格和型号不符，那么在甲方需求下，乙方可协助猎取替代品。相应的费用由甲方承担。23.4假如货物未送至一览表中规定的地点，那么甲方应负责按照一览表的规定将其运至施工现场。23.5假如数量低于一览表中的规定，那么甲方应负责弥补这一缺乏。假如数量超过一览表中的规定，那么甲方应将多余的材料和设备运出施工现场。假如甲方供给的材料和设备抵达施工现场的时间发生延误，那么开工时间相应递延。假如在乙方确认检查结果后发生规格和质量等级出入，甲方应承担重新采购、拆卸和重新安装的费用。开工时间相应递延。24.乙方供给材料和设备乙方负责采购材料和设备的，应按本协议及设计和规格采购。要求提供产品合格证。乙方在材料和设备到货前24小时通知甲方代表清点。乙方采购的材料设备与设计和规格要求不符时，甲方有权回绝承受产品。乙方应在甲方代表要求的时间内将不合要求的材料和设备运出施工场地，安排重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。假如甲方不能参加验收测试且在测试完成后发现材料和设备在设计与规格方面与一览表不符，那么乙方仍应拆卸并重新购置相应局部，承担由此发生的费用，并补偿甲方的损失。工期相应顺延。假如建筑工程需要，那么经过甲方代表批准后乙方可使用替代材料和设备。假如使用替代品是出于甲方方面的原因，那么甲方承担由此发生的本钱，反之，那么由乙方承担。VII.设计变更25.设计变更乙方对原始设计做出任何变更时都应经过甲方代表的事先书面答应。甲方应获得如下批文：25.1假如变更超出了所有原始图纸和标准的标准和范围，那么从原设计机构和甲方规划部门获得关于本钱增减方面的批文。对详细图纸的任何修改和对现有设计的任何调整都不应给甲方增加本钱。25.2变更应提交原设计机构审查以便获得适当的图纸和说明。在双方同意涉及投资变更的设计变更后，乙方应按照甲方代表的要求做出以下变更：(1)增减合同中约定的工程量；(2)更改相应的发生、质量和规格；(3)更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸；(4)必要情况下增减工作量；(5)更改有关工程的施工时间和顺序。经过确认的额外投资由甲方承担，工期应相应顺延。减少的投资那么从乙方合同价款中扣减。25.3除非另人约定，所有因设计变更而引起的本钱调整以费率表为根底。假如在施工过程中甲方更改原始设计，那么甲方应向承包下达变更通知。乙方根据通知做出更改。第25.1和25.2条的根本条件适用于图纸和本钱变更情况。26.确定变更价款在做出第25条所规定的变更后，乙方应按本合同文件规定的度量方法在约定的时间提出价值变更申请。合同价款和工期的调整必须经过甲方代表的批准。假如甲方代表不同意乙方提出的价格，那么甲方应按照第33条和协商原那么中列出的争议处理程序行事。VIII.开工与结算27.开工验收工程具备开工验收条件时，乙方应按照国家开工规定向甲方代表提供完好的开工信息和开工验收报告。应在约定日期向甲方提交本协议所规定份数的建成图纸。在收到开工验收报告后，甲方代表应在约定的时间内尽快安排所有相应政府部门参加开工验收。甲方在验收完成后应批准或提出建议的变更。乙方根据此种要求做出更改，并承担由自身原因所致费用。开工验收日期指的是甲方和权威部门认可乙方在验收后所作调整的日期。28.开工结算在开工验收日之后，乙方应按照本协议规定的时间和方式根据相应的国家规定向甲方代表提交结算报告。收到此报告后，甲方代表应尽快批准或建议更改。在本协议的约定时间内，甲方应通知相应银行转账，并在转账通知上注明乙方名称。银行在审查后向乙方支付工程造价。在乙方收到此付款后15天之内，乙方应向甲方交付开工工程。假如银行因甲方原因此不能付款，乙方应保管局部或全部建筑工程。保管费用由甲方承担。29.担保期乙方应按照本协议规定的内容、范围和期限以及本协议和相关国家规定中规定的维护费用和付款方式施行维护和承担维护本钱。担保期自开工之日开场，屋顶工程为5年，机械和电气工程为2年，其它工程为1年。假如乙方从供给商处获得任何超过上述根本要求的担保，那么应将其转让给甲方。在担保期间，乙方应在收到缺陷通知后48小时之内修复相应的缺陷。否那么，甲方有权根据自己的判断要求第三方承包商或个人予以维修。对于由乙方方面的原因引起的返工，甲方有权将返工费用从维修保存金中扣除，假如维修保存金余额缺乏，那么由乙方补足缺乏局部。甲方应承担非乙方原因所致费用。保存金按照本合同价款的约定比例通过从应付工程价款中扣减保存金比例的方式积累。乙方必须支付其应向甲方支付的余额〔假如有〕。在担保期内维修的任何工程都享有进一步的维修担保。甲方有权保存合同价款的一定余额，直到维修担保期满且该期间所有缺陷修复完毕。IX.双方责任30.乙方责任乙方应以认真负责的态度承担执行、完成工程和补救任何缺陷的一般性责任。乙方应提供在执行、完成工程和补救工程缺陷中要求或为执行、完成工程和补救工程缺陷而要求的临时性或永久性监视、劳务、材料、工厂、承包商设备和所有其它事项。31.乙方延误尽管有第12条的规定，甲方仍保存以下权利，即在提早7天以书面形式通知取消雇员预计会延误方案的局部或全部产品组，并将此产品采购工程转给其它承包商，而不向原承包商承担任何补偿责任。32.甲方权利甲方有权变更任何构筑物或建筑物的规格、功能和布局要求，乙方应受此变更的约束。甲方还保存以下权利，即向乙方提供来自中华人民共和国内外的、工程要求的任何材料或设备。X.争议、违约和索赔33.争议在履行本合同时或在与本合同有关的方面发生争议时，合同双方应努力通过友好协商解决此种争议。假如在一方以书面形式通知对方友好协商解决争议后六十〔60〕天之内争议仍得不到解决，任何一方均可将争议提交上海的中国国际经济贸易仲裁委员会〔简称“CIETAC”〕，以便后者根据CIETAC的规定和程序通过仲裁最终解决争议。CIETAC仲裁庭应由三〔3〕名仲裁员组成。对于提交CIETAC寻求最终解决的问题、争议或分歧，合同双方应随时遵守和服从CIETAC作为的裁决。首席仲裁员不能是德国籍人士，也不能是**省居民和乙方籍贯所属省份的居民。仲裁费用和执行仲裁结果的费用〔包括作证费和合理的律师费〕应由过失方承担，除非仲裁结果另有要求。在任何仲裁程序、执行仲裁结果的法律程序和双方按照本合同规定采取的任何行动中，双方均应明确放弃基于以下两项的辩护：〔a〕主权国家中介或手段方面的事实或声明；或〔b〕CIETAC缺乏对此争议、矛盾或索赔的处理权限。任何对过失方对充分司法权限的法院均可执行仲裁员的裁决。CIETAC仲裁庭的任何裁决或决定都是最终结果，对争议双方均具有约束力。仲裁程序应以英语进展。在仲裁过程中，双方应继续执行本合同，仅提交CIETAC仲裁的问题、争议或分歧所涉条款除外。34.违约假如甲方或甲方代表违背本合同文件的规定，甲方应承担违约责任并补偿乙方因该违约情况而发生的直接损失。假如乙方不能在规定的工期内完成工程，工程质量达不到设计要求或标准，或乙方以其它方式违背本合同文件的规定，乙方应承担违约责任并补偿甲方因该违约情况而发生的直接损失。假如因一方违背本合同根本条款导致本合同很难执行，那么过失方应承担违约责任和中断本合同执行过程的责任。假如一方违约导致本合同难以执行，而另一方希望终止本合同，那么终止方应提早10天以书面形式通知违约方。违约方应承担违约责任。在本协议有效期间，承包方不得以现金或其它方式向甲方员工、**工业园设计院员工、甲方任何代表或代表甲方工作的任何个人提供赠品、礼物、奖励、佣金或其它不正当物品。假如乙方不遵守此项规定，那么会被视为违背本合同的根本规定，乙方应承担甲方破坏或终止本合同所引起的责任。35.索赔假如甲方不能按照本合同的规定安排各种付款、工期顺延或损失补偿，或者甲方按照本合同的规定为损失或开支索赔，那么相应方需按以下方式提出索赔：35.1假如一方尽快将索赔事件通知另一方，那么需要提供相关证据支持此种索赔的适当原因；35.2一方在索赔事件发生后20天之内向另一方下达通知；35.3在收到此种通知后10天之内，另一方应同意索赔，要求提供索赔的其它原因和证据，或说明其对索赔有异议。假如发生争议，那么按照第33条的规定予以解决。XI.其它36.平安施工乙方应严格遵守相关规定、本合同文件要求和甲方代表平安经理的指令，实在采取平安防护措施，并承担因违章作业而发生的责任和费用。假如发生人员伤亡但并非出于乙方方面的原因，那么由过失方承担责任。假如发生死亡或重伤事件，乙方应按有关规定同时向相关部门报告和通知甲方代表。乙方应按照相应政府部门的要求负责处理意外事件。甲方有权采取必需的补救措施。补救费用由过失方承担。在发电设备、高压电线、地下管线、密闭防震工厂、可燃及易爆炸区、主干道等附近开场施工之前，乙方应向甲方建议平安防护措施，经过甲方批准前方可用于实际施工。乙方应承担此防护措施的相关费用。假如施工现场存在有毒或有害环境，那么甲方应根据相应规定提供一定的防护设施并承担相应的费用。37.专利技术、专有技术和合理建议假如甲方要求使用某些专利技术和专有技术，那么甲方应负责申请和审批程序，并承担与此种申请和审批程序相关的费用。乙方应按照甲方的要求使用这种技术并安排相应的测试。假如乙方需要使用专利技术和专有技术，那么乙方应向甲方提出申请，经甲方批准前方可采取上述措施。假如乙方在图纸、设计和施工组织的必要变更方面及原始设计材料和设备的更换方面提出合理的建议，甲方代表应予以批准。由此发生的费用或利润应由双方按照本协议的规定共同承担或公同分享。38.文物和地下障碍物在施工过程中，假如乙方发现有考古学价值或地理技术研究价值的物品，包括文物、古墓、旧建筑根底或构筑物、化石和硬币以及其它地下物品，乙方应提早4小时同时通知甲方代表、向相关管理部门报告和采取有效的防护措施。甲方代表应在接到此通知后12小时之内下达适当的指令。甲方应承担此种防护措施的所有合理费用，并允许顺延工期。39.工程分包未经甲方事先详细的书面受权，乙方不得将本工程的任何局部分包出去。与分包商签订合同后，乙方应向甲方代表提交合同副本。假如分包合同与本合同有冲突之处，那么以本合同为准。分包本身并不能减轻乙方的任何义务或责任。乙方应派监视到分包施工现场保证合同得到实在的执行。乙方应负责承担分包商违约或忽略引起的责任。除非另有约定，乙方应与分包商解决分包价格问题。40.不可抗力假如发生不可抗力事件，乙方应立即采取措施将事件损失减至最低限度，并按本协议的规定在24小时之内通知甲方代表，通知中应说明受害情况、估计的总体损失、处理事件和恢复施工所需费用。假如不可抗力事件持续发生，乙方应每隔10天向甲方报告一次，直到不可抗力事件完毕。甲方应提供给对此种情况的必要条件。因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分担：40.1甲方全额承担工程损失引起的本钱。40.2人员伤亡和相应的费用由伤亡者所在单位负责。40.3乙方承担受损设备和机器的相关费用及停工等引起的损失。40.4清理和恢复施工现场的费用责任和义务通过补充协议协商解决。40.5假如因不可抗力事件而放弃建筑工程，那么甲方不支付任何款项。41.保险甲方为建筑工程和施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用，保险事宜规定如下：施工全险，保额为合同的交换价值。第三方债务〔不包括乙方的员工〕——每例损失以1,250,000美元为限。乙方负责其按照本合同的规定所供给一切材料和设备的海陆运输保险。乙方为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。在本合同有效期间，乙方负责办理和保持足以赔偿所有人员伤害和第三方损害损失索赔〔每项均构成一份“索赔”〕的保险，要求能应对乙方、乙方任何雇员、承包商或代理人就提供本合同所规定任何效劳引起的伤害、损失或损害提出的索赔。乙方同意使甲方免除此种索赔，包括因乙方未能办理此种保险而引起的索赔，而非甲方、甲方的任何员工、甲方的承包商或代理人恶意忽略所引起的索赔。虽然甲方提供保险，但乙方仍要从开工之日到开工之日期间负责工程的照看工作。假如发生任何事故，乙方均应在15天之内向甲方提交必要的损失信息和评估报告。假如损失继续发生，乙方在第一个15天之后应每隔15天通知甲方一次。42.施工停顿或放慢进度假如因政府要求、不可抗力，或双方中任何一方无法控制的中断本合同执行过程的原因造成施工停顿或放慢进度，乙方应按甲方的要求采取适当措施保护已完工程局部、将已购置的材料和设备运离施工现场、将机器和乙方员工疏散出施工现场，甲方应为此种疏散提供便利并承担相应的费用。43.合同生效与终止合同自签订之日起开场生效。甲方在开工后付清其所有应付款项的情况下，从乙方手里接收建筑工程，除维修其条款外，本合同所有条款立即终止。在保修期过后，维修条款也随之终止。44.合同份数原始合同一式六份，各副本具有同等效力。合同双方各持一份副本，并在其上签字盖章，其余副本由甲方的工程师持有。B.2特殊应用条件在工程建筑合同条件方面，甲方与乙方达成以下协议。1.定义1.1工程名称：**汽车中心〔**〕工程工程地点：1.2开工日期：20xx年6月10日开工日期：20xx年5月1日1.3质量等级：优秀1.4合同价款：指甲方固定总价，可按5月14日以图纸变更为根底提供的费率表变更情况调整此价款。1.4.1乙方负责检查合同图纸中所有尺寸和明细，并将其与现场实际情况进展比照。假如在设计图与实际情况之间有任何出入，乙方应将其报告给甲方，在继续工作之前请示进一步的指示。假如乙方未经甲方批准擅自继续工作，那么所有后果由乙方承担。注意：需要用车间图纸补充提交的合同图纸，但这是承包商的责任所在。乙方必须恳求甲方对这些车间图纸的批准。车间图纸中的明细不应有变更，与详细规格一样。1.4.2乙方应施行设计图和技术规格要求的所有工作。假如在这些图纸之间或图纸与技术规格之有出入，乙方应向甲方的工程经理报告，请示进一步指示前方可继续工作。乙方不得以任何方式利用上述情况。在报价中，乙方应已计算了上述不一致性引起的价格变动，无权要求为解释此种差异性和不一致性而增加工作或时间。1.4.3乙方应能以职业程度阅读和解释这些图纸和技术标准，且与本工程目的保持一致。假如在图纸或技术标准中有不一致的说明，那么乙方应向甲方报告，请示进一步的指示前方可继续施工。假如乙方未经甲方书面答应擅自继续施工，那么所有后果由乙方承担。1.4.4对于利用图纸中信息计算或给定的图纸尺寸，乙方不得未经甲方事先答应擅自测量。1.4.5甲方工程经理在获得设计者书面批准之前，在施工过程中任何时候需要时可修改或添加任何信息到图纸和技术标准中，以便进步建筑工程的质量。1.4.6乙方应向甲方提交书面申请，请示图纸和/或技术标准中欠明晰的事项。甲方接到申请后判断信息的必要性，决定是否需要其它附加信息。用于澄清这些事项的任何信息都不应解释为附加工作和/或时间的根据。1.4.7乙方应按合同和/或技术标准的要求制备车间图纸，以便澄清任何细节信息或协调两荐或多项作业中的矛盾。1.4.8所有图纸都应视为可以互为补充。在一张图纸中指定的信息应适用于其它相关图纸，条件是这些图纸之间不存在冲突之处。乙方应按照1.4.2条的规定向甲方工程经理报告任何冲突。2.合同文件及解释顺序：详见合同工程条件中的定义。3.本合同所用语言、标准和适用法律文件3.1合同语言：英语3.2适用法律和规定：《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》。3.3适用的标准和标准：详见施工图纸中的定义。4.图纸图纸提供日期：20xx年6月4日图纸份数：5份是否要求保密：是5.甲方代表/工程师：龙振宇〔音〕先生6.乙方代表：吴越华〔音〕先生〔工程经理〕许海龙先生〔音〕尹军华〔音〕先生7.甲方工作7.1在施工现场周围连接水电管线。7.2获取以下证书和批文：方案答应证、施工答应证。7.3提供基准点和坐标控制点及验收测试要求：20xx年6月4日7.4简要介绍设计、审查图纸：20xx年6月15日8.乙方工作8.1签署施工图纸。8.2在20xx年6月18日之前，为甲方代表提供120平米的办公场所8.3提供施工防护要求：到达合同规定的条件8.4负责施工现场运输和噪声，保证无SIp或邻里索赔事件8.5在施工过程中保护已完工程局部。8.6保护附近建筑物和地下管线。8.7保持施工场地整洁：到达合同规定的条件9.工程方案9.1在接到施工图纸7天后，乙方提交详细的施工方案。10.延期开工：详见合同工程条件的定义。11.施工暂停：详见合同工程条件的定义。12.延误工期：乙方因自身原因每延误一天，向甲方支付合同固定总价的0.1%，最高支付5%。假如因甲方原因此延误工期，那么乙方不承担责任，从计算的延误工期中扣除此种延误。13.提早开工：甲方按每提早一天零元的费率支付乙方。应允许按合同条件和甲方所致延误对顺延工期。14.检查和返工：详见本合同定义。15.工程质量评级应经甲方评定为“优质”。15.1施工质量应为“优秀”。15.2质量评估仲裁部门名称：**工业园建筑质量部15.3已经商定了180,000元人民币的优秀表现奖，于20xx年4月按以下标准确定详细奖励金额：-按时开工-各种施工细节和装潢完工良好。17.工程试车：详见本合同定义。18.验收测试和重新检查：详见本合同定义。18.1必须由合同双方共同签发验收证明。19.合同价款和变更：合同价款为固定总价。价款变更应以D局部的费率表计算。20.预付款20.1预付款总额：银行担保时支付合同应付价格的15%作为预付定金。21.工程质量验收：只有变更规定。22.工程本钱支付：按照仅适用于变更情况的合同条件。22.1方案按指定阶段完成的工作量分期付款：第一笔，15%，银行签发担保时的预付定金。20xx年6月12日第____，15%，进度款20xx年8月26日第三笔，15%，进度款20xx年10月17日第四笔，15%，进度款20xx年12月16日第五笔，10%，进度款20xx年1月20日第产笔，15%，进度款20xx年4月9日第七笔，10%，工程交接两周后付款20xx年4月22日5%，保存金，一年保修期完毕后付款20xx年5月20日22.2在提交阶段付款发票后14天之内付款，详见附录2中的定义。26确定价格变更：详见第19条中的定义。27开工验收27.1承包方提交完好信息和验收报告的时间：见本合同中的定义局部。27.2乙方提供建成图纸的时间和份数：工程交接后两周之内。29.保修期：29.1保修期为工程交接后12个月。29.2保修保存金为固定总价的5%，在保修期完毕后返还乙方。39.工程分包：分包商应符合乙方所提交最终标书的约定。外部墙面奖和内部装修奖应授予：**金螳螂建筑装饰或**苏明装饰假如乙方希望推荐自己的装饰分包商，那么应向甲方提供分包商过去的参考工程。甲方在收到乙方的书面恳求后评估此分包商，未经甲方的事先答应，乙方不得继续此分包程序。40.不可抗力：详见本合同定义。41.保险：详见本合同定义。44.合同份数：44.1合同原件为一式两份，甲方与乙方各持一份。甲方的工程师持有4份副本，并获得一份影印本。合同准备、复制和颁发的费用由甲方承担。B.3无条件“按需”履约保证金形式受保人：**汽车产品〔**〕，甲方，发包人本合约于20xx年.....6月10日签订签约双方为：中建一局(集团)华东区域公司〔“承包人”-乙方〕和:〔保证人〕鉴于A.为施行、完成和维修将在中国**省**市建立的“**技术中心中国工程的建筑工程”及工程缺陷的补救，承包人与**汽车产品〔**〕〔“发包人”〕订立了相应的合同〔“本合同”〕，详见本合同所附合同文件；B.合同文件要求承包人以本合约的形式向发包人提供无条件“按需”履约保证金，用于保证承包人履行本合同规定的义务。因此，本合约证明：1.承包人和保证人保证共同和分别向发包人承担47800000元人民币的违约金，假如在工程师看来承包人不能履行本合同中规定的义务，不管是局部不履行还是全部不履行，在发包人根据本合约提出要求后，承包人和保证人要求自身、其继承人和受让人共同和分别支付此金额。2.在工程师向发包人提示其认为承包商未能履行本合同所规定全部或局部义务或重大义务后，发包人可能立即以书面形式按照本合约的规定要求承包人和保证人〔或仅要求保证人〕支付违约金。3.在以下情况下本合约失效：(a)承包人完全履行了本合同对承包人规定的所有义务；或(b)在接到发包人护照本合约规定提出的要求后，承包人或保证人〔视情况而定〕支付了发包人要求的金额〔以上述第1条规定的金额为限，可少于此金额〕。4.假如本合约未因上述第3条的规定失效，那么应保持完全的效力。5.承包人与保证人均无权过问发包人所提任何要求的详细原因或充分性，或工程师的观点，或致使发包人提出此要求的背景。6.承包人和保证人均不得以以述任何方式免除本合约规定的义务：(a)通过修改发包人与承包人之间的合同条款；或(b)通过修改工程；或(c)通过延长本合同规定的时间；或(d)通过发包人或工程师以任何形式容忍、放弃或放任承包人在本合同中应尽的义务或承包人的任何违约，或其它情况。公章,〔“承包人”〕盖章人：公章,〔“保证人”〕盖章人：注意：本合约在盖上相应方的公章后生效〔公章必须按照公司章程或其它规定证明无误〕，承包人和保证人必须执行本合约。第三局部标准、图纸和补充信息说明C1土建工程标准C2机械工程标准C3电气工程标准C4图纸和补充信息C4图纸和补充信息C4.1发包人图纸以下发包人图纸系**工业园设计研究院所制备，作为合同固定总价的根底：文件编号修改次数.文件标题页面大小A-00-0021一般建筑标准A1A-00-0041建筑施工方案A1A-00-1现场施工方案A1A-00-1021现场施工方案〔第1阶段〕A1A-00-1031围墙及其明细A1A-00-1041道路明细A1A-00-1051外院明细A1A-01-1第一层平面图A1A-01-1021第二层平面图A0A-01-1031第三层平面图A0A-01-1041屋顶平面图A1A-01-1051防火方案A1A-01-2011南侧海拔西侧海拔A1A-01-2021东侧海拔北侧海拔A1A-01-3011A-A剖面B-B剖面A1A-01-3021C-C剖面D-D剖面A1A-01-3031E-E剖面F-F剖面A1A-01-3031G-G剖面H-H剖面A1A-01-40111号楼梯明细A1A-01-40212号楼梯明细A1A-01-40313号电梯明细A1A-01-4041顶篷明细和F/H平面图A1A-01-4051明细1A1A-01-4061明细2A1A-01-4071天窗明细，管架明细A1A-01-4081现场坑穴明细1A1A-01-4091现场坑穴明细2天窗明细A1A-01-5011平面图和正面图明细1(1)A0A-01-5021平面图和正面图明细1(2)A0A-01-5031平面图和正面图明细2A0A-01-5041平面图和正面图明细3A0A-01-5051平面图和正面图明细4A0A-01-5061平面图和正面图明细5A0A-01-5071平面图和正面图明细6A0A-01-6011门窗1A0A-01-6021门窗2A0A-01-6031门窗3A1A-02-0011门卫房平面图和屋顶平面图A1A-02-0021门卫房正面图A1A-02-0031门卫房明细水道平面图和正面图A1A-03-0011附加建筑方案A1A-03-0021附加建筑正面图、剖面图A1A-03-0031附加建筑墙面明细A1l-00-0030内部标准A1l-00-0040内部标准A1l-00-0060内部完工标准A1l-00-0070内部完工标准A1l-00-0080内部完工方案2A1l-00-0090内部完工方案3A1l-00-0100门窗A1l-00-0第一层平面图A1l-00-1020第二层平面图A1l-00-1030第三层平面图A1l-00-2010第一层屋顶平面图A1l-00-2020第二层屋顶平面图A1l-00-2030第三层屋顶平面图A1l-01-3010地板完工方案——第1层A1l-01-3020地板完工方案——第2层A1l-01-3030地板完工方案——第3层A1l-01-4010p1L1走廊和大厅平面放大图(RM111)A1l-01-4020p2—p5平面放大图A1l-01-4030p6、p7平面放大图A1l-01-5010111大厅A正面图A1l-01-5020111大厅BCD正面图A1l-01-5030E-E剖面F-F剖面A1l-01-5040D正面图大厅正面图G-G剖面A1l-01-5050设备区A正面图128号娱乐室B正面图A1l-01-5060D正面图E正面图A1l-01-5070102-3F-1正面图A1l-01-5080106-2盥洗室正面图A1l-01-5090107-2盥洗室正面图A1l-01-5100115盥洗室正面图A1l-01-5110116盥洗室正面图A1l-01-5120118,122盥洗室正面图A1l-01-5130120盥洗室正面图A1l-01-6010DD1D2正面图AB剖面A1l-01-6020D3D10正面图AB剖面A1l-01-6030门正面图D8明细S9剖面A1l-01-6040ABS7S12剖面D4正面图A1l-01-6050D5正面图ABC剖面A1l-01-6060S1-S4S10剖面A1l-01-6070D6D8明细S5S6剖面A1l-01-6080D11明细正面图A1l-02-0010门卫房平面图和地板房顶平面图A1E-0010通用电气标准(C)A1E-0020通用电气标准(E)A1E-0030图例(C)A1E-003.10图例(E)A1E-0040主要设备列表A1E-0051现场照明图A1E-0061现场电气图A1E-120kv系统单线图A1E-1021T1变压器单线图A1E-1031T2变压器单线图A1E-103.11T3变压器单线图A1E-1041外局部站设备布局A1E-1050内局部站设备布局A1E-1060内局部站照明和电力平面图A1E-1070发电机系统单线图A1E-2010配电板单线图(1)A1E-2020配电板单线图(2)A1E-2030配电板单线图(3)A1E-2040配电板单线图(4)A1E-2050配电板单线图(5)A1E-2061配电板单线图(6)A1E-2071配电板单线图(7)A1E-2081配电板单线图(8)A1E-2091配电板单线图(9)A1E-2101配电板单线图(10)A1E-2111配电板单线图(11)A1E-2121配电板单线图(12)A1E-2131EiB控制系统照明图A1E-3010照明器具草图A1E-3021第一层照明平面图A1E-3031第二层照明平面图A1E-3041第三层照明平面图A1E-3050门卫房照明和电气平面图A1E-3060泵房房照明和电气平面图A1E-3070泵房房照明和底座平面图A1E-4011第一层电气平面图A1E-4021第二层电气平面图A1E-4031第一层电气平面图A1E-4041房顶电力平面图A1E-4050厨房电力平面图A1E-5011照明防护和接地平面图A1E-6011防火警报系统单线图A1E-6021第一层防火警报平面图A1E-6031第二层防火警报平面图A1E-6041第三层防火警报平面图A1E-6050门卫房和泵房防火平面图A1E-7010电讯系统单线图A1E-7021第一层电讯平面图A1E-7031第二层电讯平面图A1E-7041第三层电讯平面图A1E-8010明细图纸(1)A1E-8020明细图纸(2)A1M1.011设计标准(1)A1M1.021设计标准(2)A1M1.031设计标准(3)A1M1.041图例A1M1.051缩写，管线直径表A1M2.011器械表(1)A1M2.021器械表(2)A1M2.031器械表(3)A1M3.011压缩空气系统草图A1M3.021C/A房M/V系统草图A1M3.031供热系统草图A1M3.041Lp或LN气炉草图A1M3.051冷却水系统草图A1M3.061Trafo和IT室M/V系统A1M3.071AHU通风图(1)A1M3.081AHU通风图(2)A1M3.091AHU通风图(3)A1M3.101AHU图A1M4.011压缩空气管线平面图A1M4.021第一层A/C和M/V平面图A0M4.031办公区的第二层和第三层A/C和M/V平面图A0M4.041A/C平面图A0M4.051M/V房顶平面图A0M4.061门卫房A/CM/V平面图A1M4.071附属建筑M/V平面图A1M5.011杂物间平面图A0M5.021②-⑥杂物间明细A1M5.031⑥-⑨杂物间明细A1M5.041⑨-12杂物间明细A1M5.051A/CTube经典推荐港口工程施工招标文件模板港口工程施工招标文件范本编号：港口工程施工招标文件工程名称：招标单位：年月日目录第一卷第一章投标邀请书第二章投标须知第三章合同协议书第四章合同通用条款第五章合同专用条款第二卷第六章技术规格书第三卷第七章投标文件与保证书格式第八章工程数量报价表第四卷第九章自然条件与勘测资料第十章施工图纸第一卷第一章投标邀请书〔投标人全称〕：1.为兴建〔工程名称〕工程，〔业主名称〕决定〔或委托我单位〕对〔合同工程名称〕工程施工进展招标。经资格预审合格，现邀请贵单位参加投标。2.工程概况及招标范围〔1〕工程概况：〔2〕招标范围〔或分标情况〕：〔3〕主要工程量：〔4〕工期要求：3.贵单位可凭本邀请书自年月日至年月日〔法定节假日除外〕到招标单位购置招标文件或查阅有关资料。招标文件每套收取工本费人民币元，不予退还。4.贵单位在递交投标文件时，应同时出具一笔金额为人民币10万元的投标保证。5.现场考察定于年月日时进展，届时请自行到〔详细地址〕集中。6.标前会议将于年月日时在〔详细地址〕举行。7.送交投标文件截止期为年月日时，请将投标文件送达〔详细地址〕。对迟到的投标文件，招标单位将不予承受。8.我单位将于年月日时在〔详细地址〕公开开标。届时，投标人须选派代表参加。招标单位：〔名称、盖章〕地址：联系人：：：邮政编码：年月日第二章投标须知一、总那么1.工程概况〔1〕工程概述：〔工程名称、地点、规模和招标范围及现场条件等。〕〔2〕主要工程数量：〔3〕工期和质量要求：2.建立根据和资金来〔1〕建立根据：〔2〕资金3.投标人资格要求〔1〕投标邀请书只发给资格预审合格的投标人〔当采取邀请招标或议标方式而未进展资格预审时，可进展资格后审，各投标人必须按要求报送资格后审资料〕。〔2〕资格预审合格的投标人，在送交投标文件时应按新情况补充其在申请资格预审时所提供的资料，特别是提供将承担本工程的详细施工部门的资料。〔3〕由两个或两个以上的投标人结合投标时，其条件应符合以下要求：①联营人应签订联营协议书，并应共同委托一个牵头人为联营体代表，代表联营体在投标、签约和履行合同中承担义务和法律责任。联营协议书的内容应包括联营体的组织机构及各方的义务和责任，联营协议书副本应随投标文件一起提交；②为了明确联营体代表的法律地位，联营体各成员应出具受权书，受权书由各法定代表人签署并加盖公章，提交招标单位。〔4〕一个投标人不能同时参加两个或两个以上〔包括联营体〕对本工程的投标。假如出现此类情况，与此有关的投标将被回绝。〔5〕投标人必须对整个招标范围进展投标，只对其中的局部工程投标者，将不予评审。〔6〕假设投标人拟对局部工程进展分包，应在投标文件中予以说明。凡将主体工程进展分包的投标将不予评审。4.投标费用投标人在投标过程中发生的一切费用，不管中标与否，均由投标人自行承担〔假如招标单位拟对未中标人给予一定的补偿，应详细说明〕。5.现场考察〔1〕招标单位将于年月日时统一组织投标人对现场及其周围环境进展考察，以便使投标人获得有关编制投标文件和签订合同所必需的有关资料。〔2〕现场考察时，招标单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料畅水、电、通信、交通条件等，并提供必要的参考资料，以帮助投标人理解现场情况。但投标人应经过现场考察，对上述资料的理解负责。〔3〕假如投标人认为需要再次进入现场考察，应事先征得招标单位的答应，招标单位将予以支持。〔4〕在现场考察过程中，非招标单位的原因所造成的投标人的人身伤亡、财物或其他损失，招标单位均不负责。〔5〕现场考察期间的食宿、交通由招标单位安排，费用由投标人自理。6.标前会议〔1〕标前会议将于年月日时在〔详细地址〕举行。投标人应派代表出席。〔2〕标前会将澄清并解答投标人在现场考察及阅读招标文件后可能提出的有关问题。投标人对任何问题的疏漏或判断失误，应自行负责。〔3〕投标人应在标前会议召开之前，将要求答复的问题书面提交招标单位，招标单位予以澄清和解答。招标单位将以书面形式〔含补充通知书〕答复所有已购置招标文件的投标人。二、招标文件1.招标文件的组成除本款下述各卷册的内容外，招标单位在招标期间发出的其他正式文件和函件，均是招标文件的组成局部。各卷内容如下：第一卷第一章投标邀请书第二章投标须知第三章合同协议书第四章合同通用条款第五章合同专用条款第二卷第六章技术规格书第三卷第七章投标文件与保证书格式第八章工程数量报价表第四卷第九章自然条件与勘测资料第十章施工图纸2.招标文件的澄清投标人对招标文件的疑问应通过标前会议得到澄清和解答。在标前会议以后，假设投标人仍有问题并要求对招标文件进展澄清和解答，应在送交投标文件截止10天以前，将要求澄清、解答的问题以书面形式送达招标单位。招标单位应在3天内将书面答复送达所有投标人。3.招标文件的修改〔1〕在投标截止期14天前，招标单位可以发出补充通知对招标文件进展修改。〔2〕补充通知将以书面形式〔包括、电报和电传〕发送给所有已购置招标文件的投标人。投标人收到补充通知后，应以电报、电传或方式告知招标单位，说明补充通知已经收到。〔3〕为了使投标人能得到合理的时间将补充通知的内容在编制投标文件时予以考虑，招标单位可以酌情延长投标文件截止期，并以书面形式发送所有已购置招标文件的投标人。三、投标文件的编制1.投标语言投标文件以及投标人和招标单位之间的来往文件、均用中文书写，假设需使用其它文字时，也应有汉语对照，其解释以中文文本为准。2.投标文件的组成〔1〕投标函；〔2〕受权书；〔3〕投标保证；〔4〕工程数量报价表；〔5〕施工组织方案；〔6〕附表；〔7〕资格预审补充资料〔假如有，或资格后审资料〕；〔8〕其他。3.投标文件的编制投标人应详细阅读招标文件，按招标文件的要求编写投标文件。假如投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将不予评审。4.投标报价〔1〕投标人应对整个招标范围进展投标报价。〔2〕投标人应认真按工程数量报价表中所列的工程量和工程细目填写单价和合价。无论工程数量报价表中是否列明数量，投标人没有填入单价或合价的工程细目，施工之后，业主将不单独支付，并认为该细目的价款已包括在工程数量报价表其他细目的单价或合价中。〔3〕投标报价中应包括有关税费、保险费、临时工程费和工程维护费等一切费用。〔4〕投标人填报的单价和总价，在合同履行期间，只能按合同有关条款约定的方式进展调整。〔5〕除合同专用条款另有约定外，本工程所需的一切材料、设备均由中标人自行采购、运输和保管。5.投标有效期〔1〕投标文件在开标之日后40天内有效。〔2〕在特殊情况下，招标单位在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长有效期的要求，投标人应立即对此作出答复。假设同意延期，投标人不得修改投标文件，但应相应延长投标保证的有效期。在延长期内，投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。投标人可以回绝招标单位的延期要求，而不会因此失去投标保证金。6.投标保证〔1〕投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币10万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。〔2〕投标保证的有效期应较投标有效期延长28天。招标单位假如延长了投标有效期，那么投标保证的有效期经投标人同意也相应延长。〔3〕投标人如有以下行为时，招标单位将没收其投标保证金：①在投标有效期内撤回投标文件；②中标人收到中标通知书后28天内由于中标人的原因，未能或回绝签订合同协议书，或未能提交履约担保。〔4〕未提交投标保证的投标文件，招标单位将不予评审。〔5〕投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。7.替代标〔假如有〕〔1〕为使投标人能充分发挥自身的优势，到达优化设计、便利施工、进步工程质量和降低造价的目的，投标人在提交原设计方案的根本标的同时，只可提交一份替代标，并单独装订成册。〔2〕替代标的设计方案应符合本招标文件技术规格书中的要求。8.投标文件的签署〔1〕投标人应提交三份投标文件，其中一份正本，两份副本。当副本与正本不一致时，以正本为准。〔2〕投标文件须用不褪色墨水打印或书写后，由投标人的法定代表人或其受权代理人签署〔受权书附在其内〕并加盖公章。〔3〕投标文件不应涂改、行间插页或删除，假如出现上述情况，均应由投标文件签字人在改动处签字。四、投标文件的送交1.投标文件的密封和标记〔1〕投标人须将投标文件正本与副本密封包装在双层封套内并标明"正本"、"副本"字样。〔2〕有替代标时，投标人应在提交的每一份标书上标明"根本标"或"替代标"，以资区别。〔3〕在投标文件外层封套上应写明：①收件人〔招标单位〕的名称和详细地址；②工程投标文件；③在开标前不得开封。〔4〕内层封套上应写明投标人的名称与详细地址，以便迟到的投标文件得以原封退回。〔5〕假如投标文件未按上述规定密封和标记，而使投标文件迟到、遗失或失密，招标单位概不负责。2.送交投标文件的截止时间〔1〕投标人必须在招标文件规定的截止期前将投标文件送〔寄〕达招标单位。〔2〕招标单位根据本"须知"有关规定发出补充通知后，假如断定推延送交投标文件截止时间，至少应在原定截止期14天前将此决定书面通知所有投标人。在此情况下，招标单位和投标人的权利、义务不因推延送交投标文件截止时间而改变。〔3〕招标单位对截止时间以后收到的投标文件，将原封退回投标人。3.投标文件的更改与撤回〔1〕在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标文件签字人签署。〔2〕更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进展编写、密封、标记和送达。〔3〕投标文件截止期以后，投标文件不得更改，需作澄清时，应按投标文件澄清条款的规定办理。五、开标1.招标单位将按招标文件中规定的时间和地点，进展公开开标。投标人应委派代表按时出席。2.开标由招标单位主持，可邀请上级主管部门或有关单位及公证机关派员参加。3.开标时，招标单位将当场检查各投标文件的完好性，当众宣读投标函并公布投标价。4.有以下情况之一者，将作为废标处理：〔1〕投标函未加盖公章、未经法定代表人或其受权代理人签字；〔2〕投标文件未按招标文件的内容和格式填写；〔3〕投标人未按要求提交投标保证。六、评标1.符合性审查招标单位在进展投标文件评审前，应对各投标文件的符合性进展审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保存，特别是对工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保存将会对其他符合招标原那么的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标文件将不予评审。2.评审〔1〕招标单位将按照国家和交通部的有关规定，组成由有关部门参加的评标机构进展评标。〔2〕详细评标方法：〔3〕招标单位将根据报价可信、工期合理、施工方案可行、施工技术可靠、确保工程质量的原那么，全面比拟后选取综合条件的最低评估标的投标人中标，不保证报价最低或工期最短的投标人中标。3.投标文件的澄清与过失的修正〔1〕在评标期间，招标单位认为需要时，可书面通知投标人对其投标文件进展澄清，或者要求补充某些资料，投标人不得回绝，也不得借澄清问题的时机，对投标文件的标价和内容提出修改。〔2〕对于符合招标要求的投标文件，假设其报价有算术上的过失，将按以下原那么修正：①当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。②当单价与数量相乘不等于合价时，总价合同应以标出的合价为准，同时对单价进展修正。〔假如是单价合同，应以单价为准，同时对合价进展修正。〕③当各细目的合价累计不等于总价时，总价合同应以总价为准修正各细目合价，并核准单价。〔假如是单价合同，应以分项合价累计数为准，修正总价。〕〔3〕按以上原那么对过失的修正，应获得投标人的同意，并确认修正后的投标价。假如投标人回绝确认，那么其投标文件不予评审。七、授标与签订合同1.授标条件本合同将授予其投标文件符合招标文件要求，综合条件，具备有效地履行本合同的才能、经历、信誉的投标人。2.中标通知书评标结果报请上级主管部门批准后，招标单位在投标有效期截止前向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被承受。中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间与地点参加合同会谈并签署合同。3.履约担保〔1〕中标人在收到中标通知后14天内、合同协议书签署前，应按招标文件的规定向招标单位提交一份由银行出具的履约担保。履约担保金额为合同总价的〔1%～3%〕。履约担保的有效期至工程开工验收合格后15天。〔2〕假设中标人未能按本款上述规定向招标单位提交履约担保，招标单位那么有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标单位有权将本合同授予其他投标人或重