合同纠纷和解协议书

合同纠纷和解协议书

乙方：_________________公司

原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条商定外的建筑物的保修、修理及后期整理均由甲方担当)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并根据本协议书的商定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意根据建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程担当设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必需的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位供应的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内供应，并同意负全部供应责任，否则乙方每拖延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议商定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方担当。

甲方：____________公司乙方：____________公司

________年_____月_____日

合同纠纷和解协议书2

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

托付代理人：托付权限为特殊授权(祥见授权托付书)

鉴于：

1、甲乙双方均不服重庆市巴南区人民法院作出的[201]民初字第号建筑工程合同纠纷一案，并均作为上诉人提出上诉;

2、甲乙双方在上诉过程中为妥当处理双方之间的全部债权债务关系，有意和解。

为此，甲乙双方在公平自愿，协商全都的基础上达成如下条款，以资共同遵守：

一、双方全都同意：乙方一次性支付人民币万元给甲方，甲方自愿放弃一审判决书所认定的赔偿金额;至此，双方全部债权债务结清，且甲方不得以其他任何事由向乙方要求或者主见其他任何费用(包括但不限于赔偿、税款、管理费、补偿、返还、诉讼费以及因该工程项目所产生的其他债务)。

二、双方全都同意，一审时所产生的诉讼费及其他费用由甲方担当，上诉费的减退自行办理和担当。

三、自本协议书签订之日起，乙方承诺当天将上述款项汇入甲方以下帐户：

户名：

开户行：

帐号：

四、甲乙双方承诺在上述款项支付后2日内内向重庆市第五中级人民法院提交撤销上诉的书面申请。

五、双方确认关于因承包合同所产生的纠纷遵照本和解协议书执行。本和解协议书一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后，所确认的款项支付完毕时生效，效力均等。

甲方：(签章)乙方：(签章)

代表人:代表人：

年月日年月日

合同纠纷和解协议书3

甲方：xx中亚置业有限公司

地址：xx市嵩山北路xxx号

乙方：北京xx工程管理有限公司xx分公司

法定地址：xx市农业路68号宏光大厦326室

甲方开发建设"大上海xxxx物流园一期工程'项目，xxxx年4月28日，甲方与乙方签订《托付代理协议书》壹份，协议商定由乙方对其一期工程实施招标代理。xxxx年6月29日进行开标，共有7家单位中标，即：xx恒泰建设有限公司中标第4、15标段、xx省建筑工程公司中标第9标段、浙江省广阔建设有限公司中标第10标段、xx省建筑工程总公司中标第11标段、xx省建筑安装工程有限公司中标第12、13标段，甲方依法向各中标人发出了中标通知书。

后双方因以何标准向中标方收取招标代理费发生争议，乙方向人民法院提起民事诉讼，为解决以上问题，经双方友好协商，全都同意达成如下协议，以资共同遵守：

一、双方全都同意乙方的招标代理费以优待的标准向前述各中标单位收取，收取标准为每标段每中标单位人民币贰万元。

二、甲方同意从向xx省建筑工程公司和浙江省广阔建设有限公司收取的履约保证金中拿出四万元支付给乙方，作为该二家中标单位的招标代理费，该费用由乙方从今前收到的其他几家的`投标保证金中自行扣除。

三、xx恒泰建设有限公司二个标段的招标保证金共计十六万元，乙方扣除招标代理费四万元后，余款应支付给甲方作为履约保证金使用。

四、除非xx省建筑安装工程有限公司弃标，甲方应在本合同签订后一周内就前述第12标段与之签订书面建筑工程承包合同。

五、综合以上四条款：乙方应得的招标代理费共5个标段总计为壹拾万元整，扣除该全部招标代理费后乙方共应向甲方转交的履约保证金总额为壹拾肆万元整，该全部款项乙方应在本合同签订后七日内与第四条同时履行。

六、因xx省建筑工程总公司中标第11标段已经协议退标，甲、乙双方互不以此事追究法律责任。

七、xx省建筑安装工程有限公司在规定的时间内没就所中标的第13标段与甲方签订书面合同、且没有就是否顺延签约时间与甲方达成全都意见，视为其自动弃标，甲、乙双方保证互不以此追究法律责任。

八、甲方的上述合同义务履行完毕后，乙方必需马上撤诉，同时不再具有以任何与本招标事宜有关的事由追究甲方法律责任的权利;