建筑工程合同管理与索赔期末考试复习题

单项选择题1．委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行2．法人的变更是指（）。A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销3．债务人将其权利声称交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（C）。保证B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人A.抵押B.留置C.保证D.质押4．担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人5．因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。按合同约定违约金要求对方赔偿按实际损失加上违约金要剥离对方赔偿在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金请求法院增加超过违约金部分损失6．要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7．债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应以属于（）。权利转让B．义务转让C．当事人的主体变更D．当事人的主体不变8．债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。A．需经对方同意B．无需经对方同意，但应通知对方C．无需经对方同意，也不必通知对方D．需经对方同意，但要办理公证9．当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在（）履行。支付货币一方所在地B．接受货币一方所在地C．货币存放地D．货币使用地10．某工程签订的采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。A．将钢材送到施工现场B．将钢材送到发包人的办公所在地C．将钢材送到发包人的仓库D．通知发包人自提11．在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。有效B．无效C．经公证后有效D．被拒绝后无效12．对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。有效B．无效C．要约人未表示不接受有效D．要约人虽表示接受也无效13．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（）。自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销14．《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（）。撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务15．对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。单位B．总价C．成本加酬金D．计划价格16．对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，可采用（）。可自愿选择公开或邀请招标方式可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准选择公开或邀请招标方式均应得到批准17．用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（）不能从投标价中减去。A．工期提前带来的效益B．开标后投标人提出的优惠条件C．技术建议带来的效益D．为招标单位人员进行与项目相关的技术培训18．确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为施工合同价。标底价B．投标价C．评标价D．标底修正价19．当投标人对现场考察后招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。A．现场考察时招标人口头解释B．招标文件规定C．书面回函解答D．仲裁机构裁定20．考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。公开招标B．邀请招标C．议标D．方案竞赛21．双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（）的酬金。正常监理工作B．附加监理工作C．额外监理工作D．包括正常、附加和额外监理工作22．《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（）。监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人进行监理招标的一方D．监督监理招标的一方23．《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。选定工程总承包人要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告选择工程分人的认可权调换总监理工程师的最终认可权24．《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。委托人选定的质量检测机构试验数据错误因非监理人原因的事由使监理人受到损失委托人向监理人提出赔偿要求不能成立监理人的过失导致合同终止25．《建设工程委托监理合同》规定，（）应属于附加监理工作的范围。审查认可施工承包商的施工方案和进度计划不可抗力事件发生后的善后工作发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作26．《建设工程委托监理合同》属于（）。要式合同B．诺成合同C．单务合同D．技术合同27．建设工程设计合同履行时，（）是承包人的义务。提供有关设备的技术资料向有关部门输各设计阶段设计文件的审批工作修改预算D．确定设计深度和范围28．按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员就遵守的职业道德。A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索29．在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是（）。设计方案和设计结果B．设计监理委托合同C．建设项目立项批文D．公证机构的公证文件30．以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（）是错的。A．合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C．标准及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单31．按照施工合同的规定，从开工之日起至（）止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A．承包人提请竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日32．我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为（）。发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用33．发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现在较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（）。A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用并顺延合同工期C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用34．《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括（）。A．增加合同中约定的工程量B．删减承包人原计划的工作顺序和时间C．改变承包人原计划的工作顺序和时间D．更改工程有关部分的标高35．在施工合同履行过程中，（）是错误的。工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义承包人对工程师的错误指令不承担责任36．为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定（）的最低质量保修期限为5年。地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程D．设备安装工程37．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人在采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。工程师可以拒绝验收承包人承担由此发生的费用承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品由此造成工期延误不予顺延38．混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（）处理。A．费用和工期损失均给予补偿B．费用和工期损失均不给予补偿C．给予费用补偿但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不给予费用补偿39．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（）。发包人承担B．承包人承担发包人和承包人共同分担D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付40．监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹41．当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为（）合同。技术开发B．技术转让C．技术咨询D．技术服务42．FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。该笔费用的金额包括在中标的合同价内业主有权根据施工的实际需要控制使用此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D．工程竣工前该笔费用必须全部使用43．FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（）。A．不应返还保留金B．应退还一半保留金C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D．应全部退还保留金44．FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（）日止。A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．承包商提交给业主的“结清单”生效D．工程移交证书注明的竣工45．按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（）。认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告46．在FIDIC合同条件中，（）属于承包商应承担的风险。施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B．社会动乱导致施工暂停C．专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D．施工过程中当地税费的增长47．工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。检查承包人现场同期的记录B．指示承包人缩短合同工期C．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中48．FIDIC合同条件规定，（）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．签发最终支付证书D．承包商提交结清单49．属于按索赔处理方式分类的索赔是（）。A．合同中默示的索赔B．总索赔C．工期索赔D．总承包人与分包人之间的索赔50．某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位向（）索赔，以补偿自己损失。业主B．工程师C．设备生产厂D．设备供货商二、多项选择题51．可以是第三人作出担保的方式有（）。A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金52．“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。错误设计引起的费用B．火灾C．工人恶意行为造成的事故D．技术人员过失造成的事故E．盗窃53．《合同法》规定的无效合同条件包括（）。A．一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．在订立合同时显失公平D．恶意串通损害第三人利益违反行政法规的强制性规定54．《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行。经营善严重恶化B．转让财产C．丧失商业信誉D．没有履行债务能力E．没有提供担保55．《合同法》规定可以解除合同的条件有（）。不可抗力发生在改选期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务当事人迟延履行主要债务当事人违约使合同目的无法实现在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务56．《合同法》规定合同应具备的条款中，（）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。当事人B．标的C．数量D．违约责任E．解决合同争议的方法57．根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。A．要约人依法撤回要约B．要约人依法撤销要约C．拒绝要约的通知到达要约人D．受要约人对要约内容作出变更E．承诺期限届满，受要给人未作出承诺58．《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有（）。当事人可以通过和解或调解解决合同争议当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院申请仲裁涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁59．招标人具备自行招标的能力表现为（）。A．必须是法人组织B．有编制招标文件的能力C．有审查投标人资质的能力D．招标人的资格经主管部门批准E．有组织评标定标的能力60．公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。工程概况B．项目资金来源C．投标须知D．评标方法E．招标范围61．对设计投标书进行评审地，主要考虑的因素有（）。设计方案优劣B．环境保护措施是否合理C．投资估算是否超过限额D．投标报价是否最低E．社会信誉是否良好62．公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）。办理招标备案B．编制招标有关文件C．发布招标公告D．发售招标文件E．组织现场考察63．根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（）。开展监理业务之间向监理人支付预付款提供与本工程有关的设备生产厂名录必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E．授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定）负责与监理人联系64．根据《建设工程委托监理合同》的规定（）是监理人的权利。A．选择施工总承包人的确认权与否决权B．工程实际竣工日期的签认权工程上使用的材料和施工质量的检验权D．设计变更的审批权工程款支付的审核和签认权65．根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对（）有建议权。生产工艺设计变更B．工程分包人的资格确定设计标准D．调换承包人工作不力的有关人员E．选择工程总承包人66．委托合同的基本特征有（ACE）。A．合同的标的是劳务B．必须是有偿合同C．合同是诺成、非要式合同D．条款内不包括违约责任E．合同是双务的67．勘察合同改选过程中，勘察承包人应当做到（）。勘察成果质量符合规范及合同的约定B．提出勘察技术要求勘察进度符合合同的规定勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担自行解决勘察现场的土地使用和通道68．设计阶段监理的内容包括（）。A．选择勘察设计单位B．组织设计方案竞赛C．确定设计使用的技术参数D．审查勘察设计方案和结果E．编制项目概预算69．《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。联运无负荷试车，由承包人组织试车单机无负荷试车，由工程师组织试车由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延70．《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用71．下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（）。工程师不能按时参加验收，须在开始验收前责骂承包人提出书面延期要求工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收工程师未能参加验收应视为该部分工程合格发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求72．施工合同履行过程中，由于（）原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。A．工程量增加B．合同内约定应由承包人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D．设计变更E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时73．工程建设施工合同改选过程中，发包人应完成的工作内容包括（）。办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地提供和维护非夜间施工使用的照明开通施工场地与城乡公共道路的通道保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E．确定水准点与坐标点并进行现场交验74．对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足的（）要求。A．材料生产单位必须具备相应的技术装备B．必须是供货商自己生产的产品C．符合国家的质量标准D．产品包装符合国家标准要求E．设备应有详细的使用说明书75．承揽合同主要包括（）等类型合同。定作B．复制C．修理D．仓储E．检验76．施工分包合同的主要特点表现为（）。发包人与分包人之间没有合同关系分包人只能向承包人提出索赔分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行77．FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（）。A．合同地位不同B．工程款支付的开支项目不同C．业主对指定分包商利益保护不同D．承包商对分包商违约承担责任范围不同E．选择分包商的权利不同78．FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于（）等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。业主拖延提供施工场地承包商获得补偿款工程师指令增加的工作承包商获得工程款施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款增加工程量清单部分工作承包商获得工程款79．要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。批评教育B．公正C．自愿D．协商一致E．平等80．工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。中标意向书B．经工程师认可的施工进度计划C．程师发布的各种书面指令D．招标时的标前会议记录E．各类财务凭证参考答案一、单项选择题1.C2.B3.C4.B5.D6.B7.D8.A9.B10.D11.B12.C13.C14.D15.B16.B17.B18.B19.C20.B21.A22.B23.C24.D25.D26.B27.C28.C29.B30.B31.B32.C33.B34.B35.C36.B37.C38.B39.A40.B41.C42.A43.C44.C45.C46.C47.B48.B49.B50.D二、多项选择题51.ABC52.BCDE53.ABDE54.ACD55.BDE56.BCDE57.BCE58.ACD59.BCE60.ABE61.ABCE62.CDE63.ABDE64.BCE65.ACE66.ACE67.AC68.BD69.AB70.BD71.CDE72.ACDE73.ACE74.CDE75.ABCE76.ABCD77.BCDE78.BDE79.BD80.BCE一、单项选择题1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求()承担责任。A．施工单位B.监理单位C．材料供应商D．项目经理2．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则()。A．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3．抵押与质押的区别主要在于()。A．担保财产是否为第三人的财产B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C．担保财产是否转移占有D．债权人是否有优先受偿权4．招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。A．未中标的投标人不退还B．中标的投标人在中标的同时退还C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5．对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议6．某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定()。A．施工合同成立，但不生效B．施工合同成立，且已生效C．施工合同不成立，不生效D．施工合同不成立，但有效7．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8．甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。A．有效，但应由采购员向乙公司支付货款B．有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D．无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担9．按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序履行。A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款10．某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的()。A．双方享有的同时履行抗辩权B．后履行方享有的抗辩权C．先履行方享有的不安抗辩权D．后履行方享有的不安抗辩权11．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张()，然后要求对方赔偿损失。A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方12．某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()违约责任。A．建设单位直接向材料供应商追究B．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D．建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究13．执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按()执行。A．原价格B．新价格C．原价与新价的平均价格D．市场价14．某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A．4万元B．8万元C．10万元D．14万元15．按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。A．工程所在地B．被告住所地C．原告住所地D．合同签字地16．招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A．招标人承担，费用由投标人承担B．投标人承担，费用由招标人承担C．招标人承担，费用由招标人承担D．投标人承担，费用由投标人承担17．公开招标在开标时，应当由()。A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加D．招标人主持，投标人自愿参加18．开标时判定为无效的投标文件，应当()。A．不再进入评标B．在初评阶段淘汰C．在详评阶段淘汰D．在定标阶段淘汰19．对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。A．不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B．不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C．不予淘汰，允许投标人重新报价D．初评阶段予以淘汰20．全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与—个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。A．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多21．某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()。A．1020万元B．1000万元C．980万元D．960万元22．在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，纲领性的法律文件是()。A．建设工程委托监理合同B．建设工程委托监理合同标准条件C．建设工程委托监理合同专用条件D．双方共同签署的修正文件23．某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在()中。A．建设工程委托监理合同B．中标函C．建设工程委托监理合同标准条件D．建设工程委托监理合同专用条件24．在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于()。A．附加工作B．额外工作C．正常工作D．委托人工作25．监理合同的有效期是指()。A．合同约定的开始日至完成日B．合同签订日至合同约定的完成日C．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D．合同约定的开始日至工程验收合格日26．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应()。A．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托人，监理人支付折旧等费用27．勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。A．岩土工程勘察、水文地质勘察B．民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D．要求简单的勘察、要求复杂的勘察28．在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。A．合同签订日B．设计人收到定金日C．开始设计日D．合同约定的时间29．设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()。A．发包人承担B．设计人承担C．双方各自承担D．设计审批部门承担30．依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A．需承包人书面通知工程师B．应经建设行政主管部门批准C．应经工程师批准D．需承包人书面通知发包人31．施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（)。A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用32．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由()承担。A．工程师B．承包人C．工程师和承包人D．发包人33．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工()。A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责34．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延35．按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D．组织设计交底36．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书37．在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于()。A．1年B．2年C．5年D．工程设计年限38．工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()日。A．承包人第一次提交竣工验收报告B．承包人修改后再次提请竣工验收C．最终验收合格D．办理竣工验收手续39．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发包人和承包人分别40．材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，()。A．由供货方承担全部责任B．由运输部门承担全部责任C．属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D．先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任41．供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。A．查点法B．理论换算法C．衡量法D．经验鉴别法42．依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是()。A．预付款的金额不少于合同价22％B．要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款43．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到()影响，属于承包商应承担的风险。A．不利的气候条件B．招标文件未说明的污染C．不利于施工的外界自然条件D．其他承包商的干扰44．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A．分包商可直接向工程师递交索赔报告B．分包商可直接向业主递交索赔报告C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告45．按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日46．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，()。A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C．应由承包商和指定分包商共同承担责任D．应由指定分包商直接对业主承担责任47．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由()。A．业主额外支付B．工程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿48．依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。A．只能向有合同关系的对方提出索赔B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D．索赔处理应尽可能协商达成一致49．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于()。A．总索赔B．道义索赔C．默示索赔D．工程变更索赔50．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。A．现场同期记录B．索赔意向通知C．索赔报告D．索赔证据二、多项选择题51．法人应当具备()等条件。A．依法成立B．有必要的财产或者经费C．有自己的名称、组织机构和场所D．能够独立承担民事责任E．经上级行政主管机关批准52．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。A．土地使用权B．城市房地产C．车辆D．机器E．土地所有权53．建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()日。A．工程动工B．全部工程验收合格C．工程所有人实际占有全部工程D．施工合同约定的竣工E．保修期满54．按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括()。A．价目表的寄送B．招标公告C．递送投标书D．无价格的商业广告E．发出中标通知书55．缔约过失责任的构成必须具备的条件包括()。A．缔约一方受有损失B．缔约一方有违约行为C．缔约当事人有过错D．合同尚未成立E．合同已经成立56．在施工合同中，()的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订B．招标人与投标人串通签订C．施工企业的违约责任明显过高D．建设单位的违约责任明显过高E．约定的质量标准低于强制性标准57．施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向()请求撤销合同。A．建设行政主管部门B．仲裁机构C．人民法院D．工程师E．设计单位58.合同履行中，承担违约责任的方式包括()等。A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．返还财产E．追缴财产，收归国有59．发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由()鉴定部门鉴定。A．申请人指定的B．政府建设主管部门指定的C．工程师指定的D．当事人约定的E．仲裁庭指定的60．按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A．有编制招标文件的能力B．已发布招标公告C．具有开标场地D．有组织评标的能力E．已委托公证机关公证61．在开标时，如果发现投标文件出现()等情况，应按无效投标文件处理。A．未按招标文件的要求予以密封B．投标函未加盖投标人的企业公章C．联合体投标未附联合体协议书D．明显不符合技术标准要求E．完成期限超过招标文件规定的期限62．按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()。A．与投标人就投标价格进行谈判B．将中标结果通知未中标的投标人C．强制中标人接受新的承包条件D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E．授权评标委员会确定中标人63．建设工程监理招标的特点包括()。A．招标文件强调对人员数量的要求B．招标宗旨是对监理单位能力的选择C．报价在选择中居于次要地位D．邀请投标人较少E．强调对监理单位提供设备的要求64．依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括()。A．工程设计的建议权B．工程规模的认定权C．工程设计变更的决定权D．承包人索赔要求的审核权E．施工协调的主持权65．监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。A．委托人违约，赔偿监理人经济损失B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出66．在设计合同履行过程中，设计人的责任包括()。A．按时提供设计依据文件和基础资料B．施工图设计完成后，组织鉴定和验收C．负责审查外商提供的设计资料D．保证设计质量E．设计交底67．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括()。A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费68．按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括()。A．投标书及其附件B．招标阶段对投标人质疑的书面解答C．资格审查文件D．工程报价单E．履行合同过程中的变更协议69．按照施工合同示范文本的规定，由于()等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A．发包人未按约定提供施工场地B．分包人对承包人的施工干扰C．设计变更D．承包人的主要施工机械出现故障E．发生不可抗力70．依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。A．办理临时用地、停水、停电申请手续B．向施工单位进行设计交底C．提供施工场地地下管线资料D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E．开通施工现场与城乡公共道路的通道71．下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()。A．承包人自检后书面通知工程师验收B．工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C．若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D．若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E．重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延72．施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以()。A．留置该工程B．拍卖该工程C．与发包人协议将该工程折价D．请仲裁机构将该工程依法拍卖E．申请法院将该工程依法拍卖73．依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有()。A．发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B．承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行74．设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括()。A．一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C．二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E．采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验75．依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括()。A．修改进度计划B．控制使用暂列金额C．批准工程分包并审查分包商资质D．发布变更指令E．审查承包商索赔要求76．依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为()。A．由业主指定，并与其签定合同B．工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C．对其付款从暂列金额内开支D．承包商负责对其施工进行协调管理E．对其违约行为承包商承担连带责任77．按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括()。A．业主提供的设计不当造成的损失B．承包商施工原因造成的爆炸C．工程所在国发生战争D．放射性污染导致停工E．施工遇到不利气候条件导致的停工78．依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有()。A．承包商应对分包合同进行协调管理B．承包商代表有权直接向分包商发布指示C．工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D．工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E．无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求79．当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括()。A．经工程师认可的施工进度计划B．汇率变化表C．施工会议记录D．招标文件E．合同履行中的来往信函80．依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有()。A．对竣工检验的干扰B．不可抗力造成的损失C．延误移交施工现场D．业主提前占用工程E．非承包商原因检验导致施工延误一、单项选择题1．A2．D3．C4．C5．D6．B7．A8．B9．C10．B11．D12．B13．A14．C15．A16．A17．C18．A19．B20．A21．C22．A23．D24．B25．C26．C27．C28．B29．A30．C31．A32．B33．A34．B35．B36．C37．C38．B39．A40．C41．A42．C43．A44．C45．A46．D47．C48．B49．C50．B二、多项选择题51．ABCD52．ABC53．BC54．ABD55．ACD56．ABE57．BC58．ABC59．DE60．AD61．ABC62．ACD63．BCD64．ADE65．ACE66．CDE67．BCE68．ADE69．ACE70．ACE71．ABC72．CE73．ACE74．ABCE75．BDE76．BCD77．ACD78．ABE79．ABCE80．ACE一、单项选择题1.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业2.按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3.法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地4.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为5.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施6.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。A.不成立B.成立C.无效D.可撤销8.《合同法》规定，要约生效条件为（）。A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人9.《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错10.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任11.合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地12.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利13.某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（）。A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让14.设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（）。A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效15.建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定16.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（）。A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效17.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（）。A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包18.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（）。A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定19.投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。A.投标文件没有加盖公章B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致C.投标担保金额多于招标文件的规定D.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认20.某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失21.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（）。A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学22.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额23.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后24.必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时（）。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元25.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（）。A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间26.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指（）。A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D.承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量27.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（）。A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止28.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是（）。A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则29.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件30.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（）。A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后，自行修改D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批31.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％C.建设单位支付合同设计费的50％D，设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％32.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担33.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（）。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失34.某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（）。A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担35.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延36.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人37.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（）。A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担38.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担39.某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程饰的确认，则（）。A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任40.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担41.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不