2023年一级建造师考试历年难点与易错点考核试题1答案解析

2023年一级建造师考试历年难点与易错点考核试题答案解析预祝考试顺利！第1套一.综合考试题库(共25题)1.[多选题]钢梁构件出厂时，厂方应提交（）等资料。

A.产品合格证(manufacturercertificate)

B.焊工上岗

C.钢材进货单位资质

D.钢材质量证明E．构件发运和包装清单

正确答案:AD

产品合格证钢材质量证明E．构件发运和包装清单2.[多选题]依据《合同法》的规定，在谈判签约过程中，下列行为应当承担缔约过失责任的是（）。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.恶意进行磋商，给对方造成损失

C.故意隐瞒与签约有关的重要事实

D.故意提供虚假情况，给对方造成损失

E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本

正确答案:BDE

恶意进行磋商，给对方造成损失故意提供虚假情况，给对方造成损失一方未尽通知义务，增加对方缔约成本3.[单选题]我国《合同法》规定，当事人行使不安抗辩权的法律结果是（）。

A.拒绝履行

B.解除合同

C.中止履行

D.免除合同义务

正确答案:C

中止履行

解析：《合同法》规定，当事人行使不安抗辩权的法律结果是中止履行。

4.[单选题]根据《钢筋混凝土筒仓设计规范》，圆形筒仓和筒壁的混凝土强度等级不宜低于（）。

B.C5

C.

D.C20

F.C30

H.C50

正确答案:C

5.[多选题]环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行（），提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。

A.检测

B.分析

C.防止

D.预测

E.评估

正确答案:BDE

分析预测评估6.[单选题]钢梁采用高强螺栓连接，施拧顺序从板束（）处开始

A.刚度小、缝隙小

B.刚度小、缝隙大

C.刚度大、缝隙小

D.刚度大、缝隙大

正确答案:D

刚度大、缝隙大7.[单选题]依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（）。

A.买卖合同(salescontract)

B.赠与合同

C.建设工程施工合同

D.勘察设计合同

正确答案:B

赠与合同8.[单选题]违约责任的规定可以弥补守约方因对方违约而蒙受的损失，符合（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

正确答案:C

公平原则9.[单选题]建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:A

银行保函10.[单选题]投标人复核招标文件提供的工程量表(boq)时，发现部分子项遗漏或相差较大，正确的做法是（）。

A.更改错误的工程量，以免报价失误

B.仍按招标文件要求报价，但可在投标函中适当说明

C.直接向招标文件编制单位质询，并按答复意见报价

D.维持有问题的工程量不变，但可提高对应的工程单价，减少失误

正确答案:B

仍按招标文件要求报价，但可在投标函中适当说明11.[单选题]建设工程项目总进度目标论证包括：①项目的工作编码；②进度计划系统的结构分析；③编制总进度计划；④总进度计划的调整等。上述几项工作的先后顺序为（）。

A.①-②-③-④

B.①-②-④-③

C.②-①-③-④

D.③-①-②-④

正确答案:C

②-①-③-④

解析：建设工程项目总进度目标论证的几项工作存在着一定的先后顺序，通常的步骤如下：

先进行进度计划系统的结构分析，再迸行项目的工作编码、编制总进度计划；若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，再设法调整，故选项C正确。其他选项都违背了进度计划编制的基本程序，是不可能实现的。

12.[多选题]在ABC分类法中，下列关于A类问题的说法中正确的有（）。

A.累计频率在0%~80%区间的问题

B.应按照常规适当加强管理

C.为次重要问题

D.要进行重点管理

E.为最不重要的问题

正确答案:AD

累计频率在0%~80%区间的问题要进行重点管理13.[单选题]大口径（管径1000mm）钢管在施工和运输过程中要防止竖向变形，不正确的做法是（）。

A.运输过程应加竖向支撑，不得多层叠放

B.回填土前，必须施加竖向支撑

C.回填土完毕后就拆除管内支撑

D.管道两侧回填土压实度必须大于或等于95%

正确答案:C

回填土完毕后就拆除管内支撑14.[单选题]某工程采用我国施工合同示范文本，合同实施过程中承包人提出了有利于施工的工程变更并获工程师同意，原设计单位为此提供了相应的变更图纸。由此所发生的费用由（）。

A.承包人承担

B.设计方承担

C.发包人承担

D.发包人与设计方另行约定分担

正确答案:C

发包人承担15.[多选题]县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有（）行为的，将受到降级或撤职的处分。

A.未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查

B.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书

C.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证

D.发现违法行为不予查处

E.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工

正确答案:BCD

对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证发现违法行为不予查处16.[单选题]若名义利率为r，一年中计息周期为m，计息周期的有效利率为r/m，则年有效利率为（）。

A.(1+r/m)m-1

B.(1+r/m)m+1

C.(1+r/m)m·r-1

D.(1+r/m)r-1

正确答案:A

(1+r/m)m-117.[单选题]落实企业质量体系的内部审核程序、开展内部质量审核活动的主要目的是（）。

A.评价质量管理程序的执行情况及适用性

B.揭露施工过程中存在的问题，改进施工工艺

C.向监理单位提供质量体系有效性(effectivenessofqms)的证据

D.通过审核发现问题改进质量方针

正确答案:A

评价质量管理程序的执行情况及适用性18.[多选题]某建筑公司欠某建材供应商30万元材料款久拖不还，却在近日将本公司的一辆价值6万多元的汽车以7万元转让给不懂市价行情的某美容师，将一台价值10多万元的塔吊以3万元转让给长期合作彼此知情的某建筑设备租赁公司，致使无力偿还建材供应商30万元材料款，因此，建材供应商便向法院起诉主张其债权。下列选项中正确的是（）。

A.该汽车转让行为合法有效

B.该汽车转让行为应当撤销

C.该塔吊转让行为合法有效

D.该塔吊转让行为应当撤销

E.该塔吊转让行为效力不能确定

正确答案:AD

该汽车转让行为合法有效该塔吊转让行为应当撤销19.[多选题]施工图审查报告中应当单列节能审查章节，不符合________的，施工图审查结论应当定为________对于上面的这段话，不宜填入（）。

A.节能强制性标准不合格

B.节能推荐性标准不合格

C.节能标准不合格

D.强制性标准部分合格

E.节能推荐性标准部分合格

正确答案:BCDE

节能推荐性标准不合格节能标准不合格强制性标准部分合格节能推荐性标准部分合格20.[单选题]某大厦系甲市政府投资建设的大型项目，根据施工计划，预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在（）进行。

A.2007年7月1日前

B.2007年7月1日后

C.2007年12月31日前

D.2007年12月31日后

正确答案:A

2007年7月1日前21.[单选题]乙欠甲50万元钱长期未还，乙有一套住房价值50万元，突然乙在未清偿债务(dischargeofadebt)的情况下将住房以10万元的价格卖给了他人，此时甲如要行使撤销权，应当在（）行使。

A.从知道或应当知道撤销事由之日起1年内

B.从知道或应当知道撤销事由之日起2年内

C.从撤销事由发生之日起1年内

D.从撤销事由发生之日起2年内

正确答案:A

从知道或应当知道撤销事由之日起1年内22.[多选题]在业主方和项目参与各方建设工程项目计划系统的建立过程中，计算机辅助网络计划编制(networkplanningcompiles)的意义有（）。

A.有利于扩大工程网络计划的应用范围

B.确保工程网络计划计算的准确性

C.有利于工程网络计划及时调整

D.有利于编制资源需求计划

E.解决计算量大，而手工难以承担的困难

正确答案:BCDE

确保工程网络计划计算的准确性有利于工程网络计划及时调整有利于编制资源需求计划解决计算量大，而手工难以承担的困难

解析：计算机辅助网络计划编制具有快速、准确等特点，能够解决手工计算所难以承担的工作，还能方便编制资源需求计划、及时调整工程网络计划等优点，但不能帮助选择工程网络计划的类型并扩大其应用范围，故选项A不正确。

23.[单选题]梁的两侧都有板，梁上增加的线荷载为（）kN/m。

A.2.88

B.28.8

C.7.2

D.9.6

正确答案:A

2.8824.[单选题]以延期付款或预收货款方式进行商品购销活动所形成的借贷关系是企业间的（）。

A.资金结算关系

B.商品往来关系

C.直接信用关系

D.间接信用关系

正确答案:C

直接信用关系25.[多选题]工期索赔的分析包括（）等。

A.延误原因分析

B.延误责任的界定

C.延误方式分析

D.网络计划（CPM）分析

E.工期索赔的计算

正确答案:ABDE

延误原因分析延误责任的界定网络计划（CPM）分析工期索赔的计算第2套一.综合考试题库(共25题)1.[单选题]恢复施工时业主缩减了部分子项的建设内容并调整了施工顺序，使承包人任务量减少，成本增加，承包商可提出（）索赔。

A.工程延期

B.工程加速

C.工程变更

D.其他

正确答案:C

工程变更2.[单选题]下面不属于广义的法律的是（）。

A.《建筑法》(buildinglaw)

B.《建设工程安全生产管理条例》

C.《甲省建筑市场管理条例》

D.《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》

正确答案:D

《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》3.[多选题]下列行为中，可能会导致合同因为混同而终止的有（）

A.债务人的债务由债权人承担

B.债务人受让了债权人的债权(creditorcan)

C.债务人的债权由债权人享有

D.债务人受让了债务人的债务

E.作为债权人与债务人双方的企业合并

正确答案:ABE

债务人的债务由债权人承担债务人受让了债权人的债权作为债权人与债务人双方的企业合并4.[多选题]在设备购置费(costofequipmentprocurement)的构成中，不包括（）。

A.设备运输、包装费

B.设备安装保险费

C.设备联合试运转费

D.设备采购费

E.设备检验鉴定费

正确答案:BCE

设备安装保险费设备联合试运转费设备检验鉴定费

解析：设备安装保险费和设备检验鉴定费属于与项目建设有关的其他费用，设备联合试运转费属于与未来企业生产经营有关的其他费用，不属于设备购置费。

5.[单选题]建设工程项目质量控制系统是面向建设工程项目而建立的质量控制系统，该系统（）。

A.与建筑施工企业质量管理体系的目的相同

B.必须通过第三方认证机构的认证

C.必须通过监理单位的审核批准

D.涉及工程项目实施中所有的质量责任主体

正确答案:D

涉及工程项目实施中所有的质量责任主体6.[单选题]滑行道边灯必须是发（）色光的全向恒定发光灯。

A.红

B.绿

C.白

D.蓝

正确答案:D

蓝7.[单选题]下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A.承诺是由非受要约人做出

B.承诺超过期限发出,但要约人及时通知该承诺有效

C.承诺的内容对要约中标的的数量提出变更的

D.承诺期限发出的承诺延误，要约人及时表示不接受该承诺

正确答案:B

承诺超过期限发出,但要约人及时通知该承诺有效8.[单选题]关于民事诉讼过程中的答辩制度，说法正确的是（）。

A.被告在收到起诉状副本起十五日内提出答辩状

B.被告在法定期间内不提出答辩状的，人民法院判决其败诉

C.答辩状不必送交原告

D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理

正确答案:A

被告在收到起诉状副本起十五日内提出答辩状

解析：《民事诉讼法》第113条规定："人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起十五日内提出答辩状。被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起五日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。"

9.[多选题]城市规划一般分（）。

A.城区规划

B.分区规划

C.总体规划

D.详细规划

正确答案:CD

总体规划详细规划10.[多选题]在FIDIC合同条件下，承包人按工程师要求编制的有关变更的建议书内容应包括（）。

A.工程师发出的变更指示

B.承包人收到变更指示的确认

C.进度计划必要修改的建议

D.对变更估价的建议

E.对建议要完成工作实施的进度计划

正确答案:CDE

进度计划必要修改的建议对变更估价的建议对建议要完成工作实施的进度计划11.[单选题]职业伤害事故的分类中，雷击伤害属于（）。

A.物体打击

B.火灾

C.触电

D.其他伤害

正确答案:C

触电12.[多选题]在未碾压成型并冷却的沥青路面上，压路机不得进行（）。

A.倒驶

B.转向

C.调头

D.刹车

正确答案:ABC

倒驶转向调头13.[单选题]工程建设中(construction)，纳税人所在地为A县城，则应缴纳城市维护建设税应适用的税率为（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.7%

正确答案:C

5%

解析：

城市维护建设税按纳税人所在地的不同，设置了三档地区差别比例税率，即：

1．纳税人所在地为市区的，税率为7%；

2．纳税人所在地为县城、镇的，税率为5%；

3．纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为1%。

14.[单选题]在电源回路中，为消除电源纹波电压对信号的干扰，可广泛采用的方法是（）。

A.接地

B.屏蔽

C.滤波

D.隔离

正确答案:C

滤波15.[单选题]合同无效，被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关（）的条款的效力。

A.违约责任

B.解决争议方法

C.权利

D.义务

正确答案:B

解决争议方法16.[多选题]甲、乙签订一份总价为10万元的钢材买卖合同，约定如果一方违约则向对方支付2万元的违约金，同时甲按约定支付给乙定金2000元，后因乙未履行合同(failtoperformacontract)，造成甲损失5000元。则下列说法中正确的有（）。

A.违约金条款与定金条款不能重复计算

B.乙公司向甲偿还损失5000元，并退还定金2000元

C.乙公司支付2万元的违约金，外加损失赔偿5000元

D.乙公司支付2万元的违约金，并退还定金2000元

E.乙公司可向法院请求适当减少违约金，再予以支付

正确答案:ADE

违约金条款与定金条款不能重复计算乙公司支付2万元的违约金，并退还定金2000元乙公司可向法院请求适当减少违约金，再予以支付17.[单选题]采用预裂爆破法施工隧道时，其分区起爆顺序为（）。

A.底板眼→辅助眼→掏槽眼→周边眼

B.辅助眼→掏槽眼→周边眼→底板眼

C.掏槽眼→周边眼→底板眼→辅助眼

D.周边眼→掏槽眼→辅助眼→底板眼

正确答案:D

周边眼→掏槽眼→辅助眼→底板眼18.[多选题]承包商可以向业主索赔利润的情况有（）。

A.工程范围变更

B.文件有缺陷

C.分部工程延期施工

D.文件技术性错误

E.业主未能提供现场

正确答案:ABDE

工程范围变更文件有缺陷文件技术性错误业主未能提供现场19.[单选题]下列关于民事诉讼期间的说明中错误的是（）。

A.对一审判决(judgementoffirstinstance)不服的上诉期限是15日

B.对一审裁定不服的上诉期限是10日

C.一审普通程序的审理期限一般是6个月

D.再审应当在判决、裁定发生法律效力后1年内提出

正确答案:D

再审应当在判决、裁定发生法律效力后1年内提出20.[单选题]甲与乙之间签订一买卖合同，依照约定，甲运货上门。甲遂委托丙履行运输义务，在运输过程中，因另外一辆汽车的司机丁违章逆行，将丙驾驶的车辆撞毁，货物灭失。在本案中，乙应要求（）承担违约责任。

A.甲

B.丙

C.丁

D.丙与丁

正确答案:A

甲21.[多选题]下列情形中，买受人应当承担标的物毁损、灭失的风险的有（）。

A.标的物已运抵交付地点，买受人因标的物质量不合格而拒绝接受

B.出卖人已经将标的物发运，即将到达约定的交付地点

C.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，买受人仍未前往提货

D.买受人下落不明，出卖人将标的物提存

E.出卖运输途中的标的物，自货物交付给买受人后由买受人承担

正确答案:DE

买受人下落不明，出卖人将标的物提存出卖运输途中的标的物，自货物交付给买受人后由买受人承担22.[多选题]下列关于因果分析图法的说法中，正确的有（）。

A.因果分析图法又称为质量特性要因分析法

B.可以定量地分析质量问题的因果关系

C.基本原理是对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因

D.一个质量特性不能使用一张图进行分析

E.通常采用QC小组的方式进行

正确答案:ACE

因果分析图法又称为质量特性要因分析法基本原理是对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因通常采用QC小组的方式进行23.[单选题]甲是乙的债务人。甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙，则（）。

A.乙可以对之行使撤销权

B.如果甲行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权

C.如果该行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权

D.如果该行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该行为发生之日起5年内可以行使撤销权

正确答案:C

如果该行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权24.[单选题]长输管道清管的方法是（）。

A.通球扫线

B.水冲洗

C.空气吹扫

D.蒸汽吹扫

正确答案:A

通球扫线25.[多选题]造成流体在管路中阻力损失的原因包括()。

A.流体的粘滞性

B.流体的惯性

C.管路断面突变

D.流体静压力E．流体的化学特性

正确答案:ABC

流体的粘滞性流体的惯性管路断面突变第3套一.综合考试题库(共25题)1.[单选题]居住用地(residentialland)的土地使用权出让最高年限为（）。

A.30年

B.50年

C.70年

D.100年

正确答案:C

70年2.[单选题]发包方按承包方的请求支付了20万元定金，承包方亦不能按照合同约定履行合同导致合同解除，那么承包方应支付给发包方（）万元。

A.40

B.28

C.20

D.16

正确答案:B

28

解析：答案B定金的数额不得超过主合同标的额的20%。该条款是以强制性条款，通常多出的部分只能按照预付款对待，本题中20万元定金的约定显然是超过这一标准了，40万元的20%是8万元，8万元以外的12万元只能按照预付款对待，对于定金8万元可以按照定金原则处理，承包方违约应双倍返还。即为16万元。另外返还12万元预付款，共计28万元。由于定金与违约金不可兼得，本例中按照定金原则追究违约方责任对发包方有利，故正确选项为B。

3.[多选题]高炉内衬砌筑时，（）砌体的标高应以出铁口中心为基准。

A.炉底

B.炉缸

C.炉腰

D.炉身E．炉喉

正确答案:AB

炉底炉缸4.[单选题]根据国务院颁发的《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（）。

A.国务院建设行政主管部门(constructionadministrativedepartment)对全国的建设工程勘察、设计活动实施监督管理

B.发包方可以将整个工程建设勘察设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将工程建设的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位

C.工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程建设勘察、设计任务进行转包。但经发包方书面同意后，可将除工程建设主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给具有相应资质等级的其他工程建设勘察、设计单位

D.县级以上人民政府(sgovernment)建设行政主管部门(constructionadministrativedepartment)或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查

正确答案:A

国务院建设行政主管部门对全国的建设工程勘察、设计活动实施监督管理5.[单选题]北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，于是北方建筑公司提请仲裁。如果仲裁委员会裁决建设单位支付北方建筑公司工程款200万元，限于O6年10月1日之前结清，若届时建设单位不予支付，则承包商（）。

A.可以自己强制执行

B.可以申请行政主管部门(executivebranch)强制执行

C.可以申请仲裁委员会强制执行

D.可以申请人民法院强制执行

正确答案:D

可以申请人民法院强制执行

解析：《仲裁法》第62条规定：“仲裁裁决后，当事人应当履行裁决。一方当事人不改选的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。”

6.[单选题]国家财政赤字是指（）。

A.政府财政欠公众的货币总量

B.政府所欠外债的总量

C.政府支出大于收入的差额

D.进口总值与出口总值的差额

正确答案:C

政府支出大于收入的差额7.[单选题]某一出让娱乐用地土地使用权转让，已使用10年，则转让后的土地使用权年限最多为（）。

A.60年

B.50年

C.40年

D.30年

正确答案:D

30年8.[单选题]某工程公司同银行签订贷款合同，合同中有银行要求企业定期向银行提交财务报表，不准出售较多资产，按时纳税，限制租赁固定资产的规模等内容的条款。这些条款属于（）。

A.一般性保护条款

B.特殊性保护条款

C.例行性保护条款

D.例外性保护条款

正确答案:C

例行性保护条款9.[单选题]修正的总费用法(totalcostmethod)是对总费用法(totalcostmethod)的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，如（）。

A.将计算索赔款的时段局限于受到外界影响(externalinfluence)的时间，而不是整个施工期

B.计算该项目所有施工工作所受的损失

C.与该项工作部分无关的和有关的费用列入总费用

D.按该项工作的实际单价进行核算，乘以该项工作的工程量，得出调整后的报价费用

正确答案:A

将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期10.[单选题]北方建筑公司因建设单位未按合同约定支付工程款，将其告上法庭。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性，此合同属于（）。

A.书证

B.物证

C.证人证言

D.鉴定结论

正确答案:A

书证11.[多选题]下列不应列入建安工程的措施项目清单中的项目有（）。

A.临时设施

B.劳动保护费

C.工具用具使用费

D.二次搬运

E.工程排污费

正确答案:BCE

劳动保护费工具用具使用费工程排污费

解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2003)的规定，其他项目清单内容应包括：预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费等；而工会经费、工具用具使用费应包含在企业管理费中；工程排污费应包含在规费中；所以，应选B、C、E。

12.[单选题]对跨度为9m的现浇钢筋混凝土梁、板，底模及支架拆除时的混凝±强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度(compressivestrengthofconcrete)标准值的百分率(%)为（）。

A.25

B.50

C.75

D.100

正确答案:D

10013.[多选题]某建筑公司不服市工商局扣押其财产，向省工商局申请行政复议，复议期间，市工商局的具体行政行为不停止执行，除非（）。

A.该公司申请停止执行

B.市工商局认为需要停止执行

C.省工商局认为需要停止执行

D.依法规规定停止执行

E.依某部门规章(divisionalregulations)规定停止执行

正确答案:BCD

市工商局认为需要停止执行省工商局认为需要停止执行依法规规定停止执行14.[多选题]在下列情况中，应视为无效投标的投标文件有（）。

A.在招标人规定的投标截止日前所提交的标书

B.提交不含资产负债表的标书

C.提交未密封的标书

D.未同时提交投标担保的标书

E.提交未盖投标企业公章的标书

正确答案:BCDE

提交不含资产负债表的标书提交未密封的标书未同时提交投标担保的标书提交未盖投标企业公章的标书15.[多选题]配制港口与航道工程混凝土可采用（）水泥。

A.硅酸盐

B.矿渣硅酸盐

C.火山灰质硅酸盐

D.粉煤灰硅酸盐E．烧黏土质火山灰质硅酸盐

正确答案:ABCD

硅酸盐矿渣硅酸盐火山灰质硅酸盐粉煤灰硅酸盐E．烧黏土质火山灰质硅酸盐16.[单选题]关于变更合同价款，下列说法正确的是（）。

A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师提出适当的变更价格并确认后执行

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C.工程师在收到变更工程价款报告之日起10天内应予以确认

D.承包人在工程变更确定后l4天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款

正确答案:B

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款17.[单选题]我国实行的建设工程监理，属于（）项目管理的范畴。

A.政府主管部门

B.业主方

C.质量监督机构

D.建设工程项目总承包方(primarycontractor)

正确答案:B

业主方18.[单选题]下列关于行政诉讼程序的表述中，错误的是（）。

A.被告对其具体行政行为负有举证责任

B.被告不得自行向原告和证人收集证据

C.原告的行政赔偿请求只能单独提起

D.原告的行政赔偿请求可以一并提出

正确答案:C

原告的行政赔偿请求只能单独提起19.[多选题]建设工程施工由于受技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，建设单位应当会同施工单位事先报请当地（）批准。

A.人民政府(sgovernment)建设行政主管部门

B.工程质量监督部门

C.环境行政主管部门

D.施工许可证签发部门

E.环境技术检测部门

正确答案:AC

人民政府建设行政主管部门环境行政主管部门20.[单选题]甲公司承包了某写字楼(officebuilding)的施工任务，经业主同意，将部分作业任务分包给了乙公司和丙公司，则该工程承包营业税的纳税人(taxpayer)是（）。

A.甲应缴纳营业税

B.乙应缴纳营业税

C.丙应缴纳营业税

D.三人各自缴纳自己的营业税

正确答案:A

甲应缴纳营业税21.[单选题]某建设工程项目，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书(bidbond)。在合同履行过程中，当承包人违约时，开具担保书的担保公司应（）。

A.在每次支付工程进度款(progressingpaymentofengineering)时扣减一定数目的担保金额

B.向发包人支付履约担保书(bidbond)规定的保证金

C.完成施工任务并向发包人支付履约担保书(bidbond)规定的保证金

D.用履约担保书(bidbond)规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内

正确答案:D

用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内

解析：采用履约担保书进行担保时，其担保人承担责任的形式是：当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内。选项A针对的是预付款担保的情况，而选项B、C的说法都不正确。

22.[多选题]应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括（）。

A.调整项目任务分工

B.改进进度控制手段

C.调整项目管理职能分工

D.改进工作流程

E.改进施工方法

正确答案:ACD

调整项目任务分工调整项目管理职能分工改进工作流程23.[单选题]为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置()。

A.隔声罩

B.隔声闯

C.隔声屏

D.隔声幕

正确答案:B

隔声闯24.[单选题]固定成本是不受生产数量变化影响的成本费用。已知某项目年设计生产能力为1800台，若当产量为1200台时，项目年折旧费为120万元，则当产量为1500台时，项目年折旧费应为（）万元。

A.120

B.150

C.180

D.210

正确答案:A

12025.[单选题]港口与航道工程混凝土配合比设计中，按耐久性要求，对（）有最小值(minimum)的限制。

A.水泥用量

B.用水量

C.水灰比

D.细骨料用量

正确答案:A

水泥用量第4套一.综合考试题库(共25题)1.[单选题]要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或电报（）之日开始计算。

A.发出之日

B.交发

C.收到

D.邮戳

正确答案:B

交发

解析：《中华人民共和国合同法》第二十四条要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。正确应该为B

2.[单选题]建设工程项目管理信息系统(projectmanagementinformationsystem)（PMIS）是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（）。

A.主要用于项目的人、财、物的管理

B.主要用于企业的产、供、销的管理

C.是项目进展的跟踪和控制系统

D.是项目信息门户（PP）的一种方式

正确答案:C

是项目进展的跟踪和控制系统3.[单选题]当事人可以对下列人员申请回避(challengeapplication)的是（）。

A.仲裁员、书记员、证人、鉴定人

B.书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人

C.证人、审判员、书记员、勘验人

D.调解员、仲裁员、鉴定人、勘验人

正确答案:B

书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人4.[单选题]下列行政案件中，人民法院不予受理的是（）。

A.认为行政机关侵犯其人身权

B.认为行政机关侵犯其经营自主权(self-operation)

C.被交通管理部门(trafficmanagementdepartment)处以罚款不服

D.对交通厅制定的交通管理规定不服

正确答案:D

对交通厅制定的交通管理规定不服

解析：根据《行政诉讼法》第11条规定，显然。选项A、B、C分别是行政诉讼受理范围的第2、3和1项，而选项D根据第12条规定，属于不受理的第二项。因此，正确答案是D。

5.[单选题]用于保温和保冷的绝热材料，其密度分别不得大于（）。

A.350kg/m3和240kgm3

B.400kg/m3和220kg/m3

C.450kg/m3和210kg/m3

D.480kg/m3和200kg/m3

正确答案:B

400kg/m3和220kg/m36.[多选题]在下列关于合同变更的表述中，正确的是（）。

A.合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C.设计合同中的设计变更属于合同的变更

D.建设工程施工中施工单位擅自更改的工程内容

E.当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

正确答案:ACE

合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同设计合同中的设计变更属于合同的变更当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

解析：该题选项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是须经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定的。

7.[单选题]国民收入是一个国家一年内用于生产的各种要素所得到的全部收入，在数值上等于（）。

A.工资+利润+利息+间接税

B.工资+利润+地租+间接税

C.工资+利润+利息+地租

D.工资+地租+利息+间接税

正确答案:C

工资+利润+利息+地租8.[单选题]建设工程项目人力资源管理的目的是（）。

A.减少项目管理班子人员数量

B.调动所有项目参与人的积极性

C.降低项目管理人工成本

D.组建项目管理班子

正确答案:B

调动所有项目参与人的积极性9.[单选题]民事诉讼中，在必要时可以裁定先予执行的情形不包括（）。

A.追索抚恤金(pension)的

B.追索贷款的

C.追索劳动报酬的

D.追索医疗费用的

正确答案:B

追索贷款的10.[单选题]不确定的损失程度和损失发生的概率用（）来进行度量。

A.风险事件

B.风险函数

C.风险量

D.损失量

正确答案:C

风险量11.[单选题]．《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）对海水环境混凝土水灰比(watercementratio)最大允许值作了规定，其中南方海港钢筋混凝土的水灰比值最小的区域是（）。

A.大气区

B.浪溅区

C.水位变动区

D.水下区

正确答案:B

浪溅区12.[多选题]按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，其他项目清单中的招标人部分包括（）。

A.预留金

B.总承包服务费

C.零星工作费

D.材料购置费

E.安全施工费

正确答案:AD

预留金材料购置费13.[单选题]设计概算是（）的重要组成部分(importantpart)。

A.项目建议书(projectproposal)

B.可行性研究报告

C.初步设计

D.施工图设计

正确答案:C

初步设计14.[单选题]如果甲单位共有两个电子邮箱并且没有特别指定，则承诺的生效时间是（）。

A.电子邮件Ⅱ进人甲任一电子邮箱的首次时间

B.电子邮件Ⅱ进入甲两个电子邮箱的最后时间

C.甲知道已收到该电子邮件Ⅱ的时间

D.甲知悉该电子邮件Ⅱ内容的时间

正确答案:A

电子邮件Ⅱ进人甲任一电子邮箱的首次时间15.[多选题]双方在签订施工合同前必须具备（）条件。

A.初步设计已经批准

B.工程项目已列入年度建设计划

C.有能满足施工需要的设计文件和有关技术资料

D.建设资金来源尚未落实

E.中标通知书已经下达

正确答案:ABCE

初步设计已经批准工程项目已列入年度建设计划有能满足施工需要的设计文件和有关技术资料中标通知书已经下达16.[多选题]大体积混凝土施工中，为防止混凝土开裂，可采取的做法有（）。

A.采用低水化热品种的水泥

B.适当增加水泥用量

C.降低混凝土入仓温度

D.在混凝土结构中布设冷却水管，终凝后通水降温E．一次连续浇筑完成，掺入质量符合要求的速凝剂

正确答案:ACD

采用低水化热品种的水泥降低混凝土入仓温度在混凝土结构中布设冷却水管，终凝后通水降温E．一次连续浇筑完成，掺入质量符合要求的速凝剂17.[单选题]合同分析的角度是合同的（）。

A.执行

B.制定

C.修订

D.变更

正确答案:A

执行18.[多选题]