河南省建设工程工程量清单计价实施细则

河南省建设工程工程量清单计价实施细则(试行)总则第一条为了规范范我省建设工工程工程量计计价行为,统一建设工工程工程量清清单的编制和和计价方法,合理确定工工程造价,根据《中华华人民共和国国建筑法》、《中中华人民共和和国招标投标标法》、《河河南省实施<中华人民共共和国招标投投标法>办法》、《建建设工程工程程量清单计价价规范》(GB500500—2003，以下简称称《规范》)，《建筑工工程施工发包包与承包计价价管理办法》(建设部第107号令)等有关法规规和规章，结结合我省具体体情况制定本本实施细则(以下简称“本细则”)。第二条本细则所所称工程量清清单计价是指指建设工程在在施工发包与与承包计价活活动中，招标标人按《规范范》规定格式式提供拟建工工程分部分项项工程项目、措措施项目、其其他项目和相相应数量的明明细清单，作作为招标文件件的组成部分分，由投标人人自主报价的的一种计价行行为。第三条本细则所所称建设工程程指建筑工程程、装饰装修修工程、安装装工程、园林林绿化工程和和城市市政基基础设施工程程。第四条凡在本省省范围内，全全部使用国有有资金投资或或国有资金投投资为主的大大中型建设工工程应执行本本细则。使用用其他资金的的建设工程是是否采用工程程量清单计价价，由招标人人自行确定，若若采用工程量量清单计价的的可参照本细细则执行。第五条凡实行工工程量清单计计价招标的工工程，可按有有关规定采用用投标人投标标担保、发包包人支付担保保、承包人履履约担保、预预付款担保及及工程维修担担保等保证合合同能有效履履行的经济担担保措施。具具体担保方式式应在招标文文件和合同中中明确。第六条河南省建建设厅负责全全省建设工程程工程量清单单计价活动的的管理，河南南省发展和改改革委员会监监督工程量清清单计价活动动的执行，日日常工作由河河南省建筑工工程标准定额额站负责。第二章工程量清清单编制第七条工程程量清单是建建设工程招标标文件的组成成部分，应包包括由投标人人完成工程施施工的全部项项目，是各投投标人投标报报价的基础。工工程量清单是是签订合同、调调整工程量、支支付工程进度度款和竣工结结算的依据。第八条工程量清清单应由具有有编制招标文文件能力的招招标人、或受受其委托具有有相应资质的的中介机构进进行编制。第九条工程量清清单应由分部部分项工程量量清单、措施施项目清单、其其它项目清单单组成。招标人应按本细细则规定的统统一格式提供供工程量清单单。第十条分部分项项工程量清单单应根据《规规范》中的附附录A、B、C、D、E规定的统一一项目编码、项项目名称、计计量单位和工工程量计算规规则，以及招招标文件、施施工设计图纸纸、施工现场场条件进行编编制。附录AA、B、C、D、E未包括的项项目，编制人人可以补充列列项，但要加加以特别说明明第十一条项目编编码采用十二二位数字表示示。一至九位位为《规范》规定的全国统一编码；十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称由编制人自行设置，但应从001起顺序编码。第十二条分部分分项工程量清清单的项目名名称应按《规规范》附录AA、B、C、D、E中的项目名名称与项目特特征并结合拟拟建工程的实实际具体化。项项目特征及工工程内容应结结合工程实际际进行描述。第十三条分部分分项工程量清清单计量单位位应按《规范范》附录A、B、C、D、E规定的计量量单位确定。《规规范》中个别别计量单位并并非一种时，应应结合工程情情况确定一种种，不得出现现有选择的计计量单位。第十四条工程数数量应按《规规范》附录AA、B、C、D、E中规定的工工程量计算规规则计算。第十五条工程数数量的有效位位数以“吨”为单位时，应应保留小数后后三位，第四四位四舍五入入；以“立方米”、“平方米”、“米”为单位时，应应保留小数点点后二位，第第三位四舍五五入：以“个”、“项”为单位时，应应取整数。第十六条措措施项目清单单包括施工期期间需要发生生的施工技术术措施和施工工组织措施等等项目。第十七条措措施项目清单单，招标人应应根据拟建工工程的具体情情况，参照《规规范》中表“3．3．1”列项。表“3．3．1”未列的项目目，招标人可可根据实际情情况作相应补补充。补充项项目应列在清清单项目最后后，并以“补”字在“序号”栏中标出。第十八条措措施项目清单单，招标人只只列出项目，由由投标人自主主填列数量及及价格。第十九条其其它项目清单单分为招标人人、投标人两两部分。招标标人部分包括括预留金、招招标人拟供材材料购置费。投投标人部分包包括总承包服服务费、零星星工作项目费费。第二十条其其它项目清单单中招标人部部分由招标人人确定，投标标人按招标人人确定的项目目及金额列表表并不得改动动。招标人拟拟供材料购置置费由招标人人按计划采购购材料的品种种、数量和价价格进行估算算；分部分项项工程量清单单项目综合单单价的构成中中，不包括招招标人拟供材材料的价款，但但包括该材料料费应计取的的管理费和利利润。第二十一条其它项目清清单中投标人人部分由招标标人根据拟建建工程的具体体情况列出项项目。总承包包服务费由招招标人提出要要求，投标人人自主确定。零零星工作项目目表招标人要要详细列出人人工、材料、机机械的名称、计计量单位和相相应数量。第二十二条编制其它项项目清单，如如出现本细则则第十九条中中未包括的项项目，招标人人可作补充。补补充项目应列列在清单项目目最后，并以“补”字在在序号栏中列列出。第二十三条编制制工程量清单单时，如需列列出“暂定金额”项目，则应应将其列入相相应项目清单单中并注明“暂定金额”。“暂定金额”由招标人列列出，并在工工程量清单中中做出说明，同同时在合同条条款中明确其其结算方式。“暂定金额”指指某些工程项项目暂不具备备计量条件或或不确定是否否发生时，由由招标人列出出的暂定金额额。工程量清单计价价第二十四条实行行工程量清单单计价招标投投标的建设工工程，其招标标标底、投标标报价的编制制、合同价款款确定与调整整、工程结算算应按本细则则执行。第二十五条工程程量清单计价价应包括按招招标文件及技技术规范、设设计图纸等规规定，实施和和完成合同工工程所需的人人工、材料、材材料检验试验验、机械、措措施、检验试试验、规费、管管理、保险、利利润、税金等等全部费用，以以及合同文件件规定的应由由承包人承担担的所有责任任、义务和一一定的风险。这这些费用应含含在分部分项项工程费，措措施项目费、其其他项目费和和规费、税金金等组成部分分中。第二十六条投标标人应按本细细则规定的统统一格式进行行工程量清单单计价。工程程量清单中的的每一个项目目均需填入单单价或合价；；有些项目数数量虽未列出出而要求填入入金额者，投投标人应按要要求将金额有或目应括清项或投按师成单单的并标项程采价合完清单用工费管润风项的照财的装项的(0部量合单量应容细七综成标定施的额拟施施计细七综成定项招可在中算投应文内费和规纳无价价结应建价价关计工第三十二条税金金是指国家税税法规定的营营业税、城市市建设维护税税、教育费附附加等，应按按相关的规定定计算，列入入工程造价。第三十三条招标标人可采用有有标底招标或或无标底招标标，执行工程程量清单报价价，标底仅作作为评标参考考，招标文件件中不宜规定定将标底作为为中标或废标标的决定性条条件。第三十四条招招标工程标底底是招标人为为完成招标工工程项目全部部工作内容所所需费用的期期望值。招标标人设有标底底的，标底编编制依据为：：①本细则和招招标文件、合合同条件的有有关规定；②工程量清单单；eq\o\ac(○,3)国家技技术标准和施施工规范；④施工设计图图纸；⑤河南省建设设工程计价依依据及其计价价办法；⑥施工现场条条件和合理的的施工组织设设计或方案；；⑦工程造价管管理机构发布布的人工、材材料、机械市市场价格信息息，价格管理理部门发布的的有关产品价价格信息。标底由具有编制制招标文件能能力的招标人人或其委托的的具有相应资资质的中介机机构进行编制制。第三十五条投标标报价是由投投标人计算的的完成招标文文件规定的全全部工作内容容所需一切费费用的期望值值。第三十六条投标标人编制的投投标报价的依依据：①本细则和招招标文件、合合同条件的有有关规定；②工程量清单单；eq\o\ac(○,3)国家技技术标准和施施工规范；④施工设计图图纸；⑤自行确定的的施工组织设设计或方案；；⑥本企业定额额或参考河南南省建设工程程计价依据及及其计价办法法、市场价格格信息；⑦企业的技术术与管理水平平等。投标人人依据上述条条件结合市场场竞争情况自自主报价，但但投标报价不不得低于本企企业成本。合同价与竣工结结算第三十七条建设设工程的发承承包双方应根根据中标价签签订合同，并并不得另行订订立背离该合合同实质内容容的其他协议议。第三十八条招标标人提供的分分部分项工程程量清单中所所列的工程量量与实际完成成量不符时，承承包人应按“规范”附录规定的的工程量计算算规则，以设设计图纸、技技术规范为依依据核实工程程量，经监理理工程师确认认后，按工程程量清单的单单价、或合同同中双方商定定的单价或合合价计算支付付金额。第三十九条工程程量清单的工工程数量有误误或由于设计计变更引起工工程量增减，除除合同另有约约定外，增减减幅度在155％及其以内内的，按原综综合单价结算算；增减幅度度在15％以外的的，应允许调调整原综合单单价，具体调调整方法应在在招标文件或或合同中明确确。第四十条措施项项目费应根据据工程进度按按比例支付，或或措施项目完完成后一次支支付，支付方方式应在合同同中明确。第四十一条工程程量清单中标标明的暂定金金额，应由监监理工程师按按合同条款的的有关规定，结结合工程具体体情况，报招招标人批准后后使用。报价价中包括暂定定金额是表明明投标人对这这些暂定项目目有责任承担担合同义务。第四十二条发承承包双方应在在合同中明确确下列约定：：预付工程款款的数额及时时间；支付进进度款的方法法及时间；工工程施工中造造价的调整、索赔及及支付；承担担风险的范围围及幅度、超超出风险范围围和幅度的调调整办法；工工程结算时限限等。第四十三条工程结算由由承包人编制制，发包人负负责审查。工工程结算的时时间及结算价价款的支付应应按国家有关关规定在合同同中明确约定定。第四十四条发包人未能能按合同约定定履行义务或或发生错误以以及应由发包包人承担责任任的其他情况况，造成工期期延误或承包包人经济损失失，承包人应应以书面形式式向发包人索索赔。第四十五条承包人未能能按合同约定定履行义务或或发生错误，给给发包人造成成经济损失的的，发包人应应以书面形式式向承包人索索赔。第四十六条一方向另一一方提出索赔赔时，要有正正当索赔理由由，具有索赔赔事件发生时时的有效证据据。第五章附则则第四十七条凡采用本细细则招标的建建设工程，应应按《河南省省实施<中华人民共共和国招标投投标法>办法》、《工工程建设项目目施工招标投投标办法》((国家计委、建建设部等7部委30号令)、《评标委委员会和评标标办法暂行规规定》(国家计委、建建设部等7部委12号令)中相关规定定进行评标定定标，并应在在招标文件中中明确。第四十八条招标人编制制的招标文件件和合同文本本的相关内容容应符合本细细则的有关规规定。第四十九条工程程计价中发生生的争议，由由承包人与发发包人根据本本办法和建设设行政主管部部门的有关规规定协商解决决。协商不成成的，可向工工程项目所在在地工程造价价管理机构申申请调解处理理，仍有争议议的可提请仲仲裁委仲裁或或依法向人民民法院提起诉诉讼。第五十条本细则则由河南省建建筑工程标准准定额站负责责解释。第五十一条本细细则自二〇〇〇四年十月一一日起执行。工程量清单格式式（招标人填写）___________________________________________________________工程程工程量清清单招标人：___________________(单位盖章章)法定代表人：或委托代理人：：___________________(签字或盖盖章)中介机构构：___________________(单位盖章章)法定代表人：或委托代理人：：___________________(签字或盖盖章)造价工程师及注册证号号：___________________(签字并加加盖执业专用用章)编制时间：___________________填表须知l、工工程量清单及及其计价格式式中所有要求求签字、盖章章的地方，必必须由规定的的单位和人员员签字、盖章章。2、工程程量清单及其其计价格式中中的任何内容容不得随意删删除或涂改。3、工程程量清单计价价格式中列明明的所有需要要填报的单价价和合价，投投标人均应填填报，未填报报的单价和合合价，视为此此项费用已包包含在工程量量清单的其他他单价和合价价中。4、每个个项目只允许许有一个报价价，任何有选选择的报价将将不予接受。5、金额额(价格)均应以___________________币表表示。6、投标标人应将投标标报价需要说说明的事项，用用文字书写与与投标报价表表一并报送。总说明工程名称：第页页共页分部分项工程量量清单工程部分：第页共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量措施项目清单工程名称：第页共页序号项目名称其他项目清单工程部分：第页共页序号项目名称1招标人部分2投标人部分零星工作项目清清单工程部分：第页共页序号名称计量单位数量1人工2材料3机械业主拟供材料及及设备价格清清单工程部分：第页共页序号材料名称规格、型号单位数量单价（元）合价（元）工程量清单计价价格式（投标人填写）_______________________________________________________________工程工程量清单报价价表投标人：_____________________(单位盖章章)法定代表表人：或委托代理理人：______________________(签字或或盖章)造价工程程师及注册册证号：______________________(签字并并加盖执业专专用章)编制时时间：_____________________工程量清单投标标报价说明1、本报价依据据本工程投标标须知和招标标文件的有关关条款进行编编制。2、投标标报价汇总表表中的价格为为完成该工程程项目的成本本、措施费、规规费、利润、税税金、一定的的风险费等全全部费用。3、措施施项目报价表表中所填入的的措施项目报报价，包括《建建设工程量清清单计价规范范》表3．3．1内容、投标标人编制的施施工组织设计计所采用方案案的全部费用用。4、本报报价的币种为为_____________。投标总价价建设单位位：_______________________________工程名称称：_______________________________投标总价(小写写)：__________________________________(大写)：___________________________________投标人：_______________________________(单单位盖章)法定代表人：或委托代理人：：______________________________(签字或或盖章)编制时间：___________________________________工程项目总价表表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）合