某工程机房及大楼综合布线设计项目招标文件

xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目招标文件招标编号号：项目名称：xxxxxx（总行）机机房及大楼综综合布线设计计项目招标人：（盖章章）法定代表人：（盖盖章）招标代理单位：：（盖章）法定代表人：（盖盖章）日期：20100年1月目录第一部分投投标人须知（一）总则（二）招标文件件（三）投标文件件的编写（四）投标文件件的递交（五）开标、评评标及定标（六）授予合同同第二部分合合同条款第三部分投投标文件组成成（格式）第一部分投投标人须知（一）总则1工程说明1.1项目名名称：xxxxx（总行）机机房及大楼综综合布线设计计项目1.2建设地点点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.3建设规模模：约550㎡1.4设计质质量标准：符符合规范要求求1.5设计质质量保证（详详附表一）1.6招标范范围：xxxxx（总行）机机房及大楼综综合布线设计计1.7设计工期期：设计工期期为10日历天1.8误期违约约金：￥10000元/天1.9资金来源源：自筹2投标人的的资格资质要要求2.1本招标项项目要求投标标人资质等级级为具备承担担本工程项目目的设计能力力并具备主管管部门核发计计算机机房设设计一级或建建筑智能化系系统设计专项项资质乙级及及以上资质的的独立法人（不不分主、增项项差别），本本项目要求注注册通信工程程师须是申请请人本企业职职员（以注册通信工工程师证书上上的工作单位位为准）。2.2凡符合规规定资质条件件且未因违法法违规被限制制参加相应项项目投标的投投标人均可参参与投标。3投标有效期330日历天（从从投标截止之之日算起）。4投标费用投标人应承担其其编制投标文文件与递交投投标文件所涉涉及的一切费费用，不管投投标结果如何何，招标人和和招标代理机机构对上述费费用不负任何何责任。5本招标工程程项目不允许许违法转包。（二）招标文件件6招标文件件招标文件由投标标人须知、合合同条款、投投标文件组成成（格式）、修修改和澄清的的答疑文件组成。投标人承担有关关的责任和蒙蒙受损失。投投标人应承担担踏勘现场的的费用、责任任和风险。招招标人不组织织投标答疑会会。7招标文件的澄澄清及修改情文的1录莆田市招投投标中心网（http:://）向招标人人提出（应列列明招标项目目名称和编号号）。招标人人将于1在莆田市招招投标中心网网上公布澄清清及修改的答答疑内容。8设计费用设计费按人民币币伍万元整包包干。建设规模中面积积可能变化，中中标单位不得得以任何理由由拒绝设计。的还9.1投标保证证金金额为人人民币：壹仟仟元整（￥10000元），投标标人必须按规规定缴交。开户单位名称：：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx中中心

开户银行：：农业银行田田xxxx行市市府分理处

账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx或开户行：中国国邮政储蓄银银行xxxxx支行账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx投标保证金手续续须在截标前前自行办妥。投投标保证金应应当转入招标标人指定的银银行专户，投投标人应按招招标文件规定定的金额，将将投标保证金金从投标人银银行基本帐户户按招标项目目单标单笔一一次性汇入招招标文件指定定的银行帐户户。若因投标标人分批分笔笔缴交投标保保证金而导致致的投标保证证金统计失误误的，由投标标人自行负责责。投标人在在缴纳投标保保证金时，须须注明招标项项目编号(即招标文件件上注明的招招标编号)或招标项目目名称，若招招标文件指定定银行出具的的对帐单或投投标人汇款凭凭证上有体现现招标项目编编号或招标项项目名称，则则视为该投标标人已提交投投标保证金。否否则，按未提提交投标保证证金处理。是是否注明招标标编号或招标标项目名称，以以招标文件指指定银行提供供的对帐单或或投标人汇款款凭证为准。截标时，市招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入账情况，并及时通知招标人。投标人除开标时时提交一份投投标保证金缴缴交凭证和银银行开户许可可证复印件（加加盖投标人公公章）外，还还应将一份投投标保证金缴缴交凭证和银银行开户许可可证复印件（加加盖投标人公公章）装订在在资格审查投投标文件中。投标人的投标保保证金退还投投标人的开户户行基本账户户。评标完成成后次日起3个工作日内内，招标人向向除中标人外外的其它投标标人退还投标标保证金。中中标人的投标标保证金在承承包合同签订订后五个工作作日内退还。9.3发生下列列情况之一，投投标保证金将将被没收：(1)开标后后在投标有效效期间，投标标人撤回其投投标书的；(2)中标人人放弃中标的的或不按规定定签订设计承承包合同的；；(3)中标人人在规定的期期限内未提交交履约保证金金的。（三）投标文件件的编写10投标文件件的组成10.1投标标文件须按招招标文件提供供的统一格式式填写(格式中的所所有表格，均均可视内容扩扩展)，包括完整整地填写投标标函，中文打打字并装订成成册。10.2投标标文件由下列列内容组成：：承诺书法定代表人资格格证明书法定代表人授权权委托书营业执照副本复复印件资质证书副本复复印件注册通信工程师师证书复印件件银行开户许可证证复印件投标保证金交纳纳凭证复印件件（四）投标文件件的递交11投标文件的的密封及标记记投标文件（正本本一份、副本本三份）应密密封完整。外外包封上应写写明：①招标人名称称；②招标编号；③投标人的名名称、地址与与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。12投标文件的的提交和投标标截止时间12．1投标标文件提交截截止时间20010年2月5日15：00时，提交交投标文件地地点为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。12.2投标人人须随带个人人身份证、法法定代表人资资格证明书或或法定代表人人授权委托书书参加开标会会。12．3存在在下列情形之之一的，招标标人不予开启启其投标文件件并予以退还还：（1）投标文件件逾期送达的的；（2）投标文件件外包封未按按要求密封或或盖章的；（3）投标人代代表未随带有有效身份证的的；（4）投标人未未提交法定代代表人资格证证明书或法定定代表人授权权委托书的；；（5）法定代表表人资格证明明书或法定代代表人授权委委托书未按要要求签字、盖盖章的；（6）未按规定定交纳投标保保证金或投标标保证金缴交交凭证和指定定银行对帐单单上均没有体体现投标项目目招标编号或或投标项目招招标名称的。（五）开标、评评标、定标13开标13.1开标会会定于20110年2月5日15：00时在xxxxxxxxxxxxxxxx进行，开标标会由招标人人或招标代理理机构主持，建建设行政主管管部门监督，投投标人的法定定代表人或其其委托的代理理人必须参加加开标会。13.2开标程程序：(1)招标人或或招标代理机机构介绍参加加开标会的有有关单位；(2)确定进入入公开抽取程程序的合格投投标人名单，并并由招标人当当场公布；(3)随机抽取取确定中标人人。14评标14．1招标人人或招标代理理机构对投标标人的资格、资资质和投标文文件的有效性性进行审查。14．2投投标文件或投投标人存在下下列情形之一一的，应当作作为不合格标标处理，不得得进入随机抽抽取程序：投标单位未能按按招标文件要要求提供证书书复印件、原原件或证书复复印件、原件件提供不全的的；投标人的企业资资质不符合招招标文件要求求；投标承诺函未按按要求格式填填写或签字、盖盖章的；投标人的承诺不不满足招标文文件要求的；；15确定中中标人15.1从审审查合格的投投标人中随机机抽取一家中中标人。招标人或招标标代理机构宣宣布抽取规则则；按提交投标文件件的顺序，由由每个审查合合格的投标人人公开抽取、登登记代表该投投标人号码，并并当众公布每每个号码所对对应的投标人人；招标人公开随随机抽取其中中一个号码，该该号码所对应应的投标人即即为中标人；；15.2招标人人或招标代理理机构撰写开开标情况报告告，由招标人人、招标代理理机构签字确确认后入档。15.3经过过审查，只有有一家合格投投标人的，招招标人可以直直接指定该投投标人为中标标人。15.4招标人人应当自确定定中标人之日日起，将招标标项目名称、中中标人名称及及其中标金额额在莆田市招招投标中心网网上公示。16中标通通知在开标完成，中中标结果在莆莆田市招投标标中心网（http:://）公示，待待公示后招标标代理人以“中标通知书”的形式通知知中标人。（六）授予合同同17签订合合同17.1招标标人与中标人人应于中标通通知书发出之之日起5日内，按照照中标通知书书、招标文件件和中标人的的投标文件签签订建设工程程设计合同。双双方不得再进进行订立背离离合同实质性性内容的其他他协议。17.2中标人人应在签订建建设工程设计计合同后十五五日内将施工工合同原件提提交相关行政政监督部门备备案。17.3中标单单位逾期不与与建设单位签签订建设工程程设计合同的的，取消中标标单位的中标标资格，投标标保证金不予予退还。18履约担担保18.1中标人人中标后在签签订建设工程程设计合同前前须向招标人人交纳人民币币伍仟元（￥50000元）的履履约保证金。18.2履约保保证金在中标标人递交的施施工图经相关关部门审查合合格后三十天天内无息退还还。GF-20000-02100建设工程设计合合同(二)（专业建设工程程设计合同）工程名称：xxxxxx（总行）机机房及大楼综综合布线设计计项目工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同编号：设计证书等级：：发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxx小组办公室室设计人：签订日期：中华人民共和国国建设部监制国家工商行政管管理局发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx小组办公室室设计人：发包人委托设计计人承担xxxxxx（总行）机机房及大楼综综合布线设计计项目，工程地点为为xxxxxxxxxxxxxxxx路路，经双方协协商一致，签签订本合同，共共同执行。第一条本合同同签订依据1.1《中华华人民共和国国合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》和和《建设工程程勘察设计市市场管理规定定》。1.2国家及及地方有关建建设工程勘察察设计管理法法规和规章。1.3建设工工程批准文件件。第二条设计依依据2.1发包人人给设计人的的委托书或设设计中标文件件2.2发包人人提交的基础础资料2.3设计人人采用的主要要技术标准是是：国标GB28887-20000《电子计算算机场地通风风规范》；国标GB93661-19888《计算站场场地安全要求求》；国标GB501174-20008《电子信息息系统机房设设计规范》；；国标GB502222-19995《建筑内部部装修设计防防火规范》；；国标GB500016-20006《建筑设计计防火规范》；；国标GBT188883-22002《室内空气气质量标准》；；国标GB503300-20001《建筑工程程施工质量验验收统一标准准》；国标GB502210-20001《建筑装饰饰装修工程质质量验收规范范》；国标GB500054-19995《低压配电电设计规范》；；国标GBJ544-19833《低压配电电装置及线路路设计规范》；；国标GB500052-19995《供配电系系统设计规范范》；国标GBJ2332-19883《电气装置置安装工程及及验收规范》；；国标GB500057-944《建筑物防防雷设计规范范》（2000年版）；国标GB503343-20004《建筑物电电子信息系统统防雷技术规规范》；国标YD50778-98《通信工程程电源系统防防雷技术规定定》；国标TEC13312《雷电电磁磁脉冲的保护护》；国标99D5662《建筑物防防雷设施安装装图集》；国标GB74550-87《电子设备备雷击保护导导则》；国标GB502243-20002《通风与空空调工程施工工及验收规范范》；国标GB503370-20005《气体灭火火系统设计规规范》；国标GB501116-988《火灾自动动报警系统设设计规范》；；国标GB502263-20007《气体灭火火系统施工及及验收规范》；；国标GB501166-20007《火灾自动动报警系统施施工及验收规规范》；国标GB503348-20004《安全防范范工程技术规规范》；国标GBT500314-22006《智能建筑筑设计标准》；；国标GB503339-20003《智能建筑筑工程质量验验收规范》；；国标GB503311-20007《综合布线线工程设计规规范》；并执行国家现有有法律、法规规及其它未提提及的规范的的安全标准进进行设计；第三条合同文文件的优先次次序构成本合同同的文件可视视为是能互相相说明的，如如果合同文件件存在歧义或或不一致，则则根据如下优优先次序来判判断：3.1本合同书书3.2标准、规规范及有关技技术文件3.3投标书及及其附件3.4中标通知知书、答疑纪纪要及工程设设计质量保证证3.5发包人要要求或委托书书第四条本合同同项目的名称称、规模、阶阶段、投资及及设计内容（根根据行业特点点填写）4.1xxxxxx（总行）机机房及大楼综综合布线设计计项目：建筑筑面积约550㎡。4.2设计阶段段：4.3工程造价价估算为万元元；4.4设计内容容要求:设计部分主要内内容：（1）设备平面面规划设计；；（2）电气系统统规划设计；；（3）通风系统统和排烟系统统的设计；（4）消防系统统规划设计；；（5）安防及场场地监控系统统规划设计；；（6）综合布线线及KVM系统规划设设计；（7）防雷系统统的设计；具体内容包含：：◆主机房区包括括：主机房、网网络机房、配配电室、操作作室、测试及及维修室、介介质室、值班班室。◆监控机房区包包括：监控室室、值班室及及休息室。◆辅助办公区包包括：经理室室、副经理室室、办公室、开开发部、仓库库等。◆机房室内装修修项目：天地地墙的六面装装修，防尘、防防水、防鼠处处理，达到A级机房规范范标准。◆供配电系统：：对照明、暖暖通、及计算算机设备进行行供配电，达达到A级机房规范范标准。◆雷电及静电防防护系统：设设计机房电源源信号防浪涌涌装置，防静静电防感应雷雷装置，接地地装置，达到到电子类机房房防雷规范要要求。◆暖通系统：设设计新风、排排风、防排烟烟系统、防火火阀联动系统统，达到防A级机房标准准及消防规范范要求。◆火灾自动报警警及消防灭火火系统：设计计机房独立火火灾报警系统统，气体灭火火系统，消防防联动系统，达达到电子类机机房消防规范范要求。◆结构化布线系系统：设计六六类布线系统统，实现三网网分离，设计计一套KVM控制系统，达达到电子类机机房通信安全全规范要求。◆安全防范及场场地环境监控控系统：设计计一套门禁系系统，一套视视频监控系统统，一套入侵侵报警及呼叫叫报警系统，一一套场地环境境监控系统，并并集中在一个个监控平台上上，达到A级机房规范范标准。设计要求：本次设计投标中中标单位，必必须对为本公公司设计的方方案进行详细细的说明，确确保本公司各各项目组提出出的所有相关关问题得以解解决，同时也也可增加因初初期本公司各各项目组考虑虑不足而遗漏漏的问题，另另一方面也满满足和方便本本公司日后各各项工作开展展。设计部分应提交交的设计资料料包括以下内内容，并且设设计要求达到到施工图的深深度，设计资资料和图纸应应包含：（1）整体设计计说明；（2）设备平面面布置图（天天棚图、地面面图、隔墙材材料示意图、隔隔墙立面图、立立面详图、框框架结构图、剖剖面图、大样样图等设计图图）；（3）电气系统统设计说明、配配电系统回路路布置图、照照明系统回路路布置图、配配电柜系统图图、电缆桥架架走向布置图图；（4）防雷防静静电设计说明明、防雷均压压带及直流网网络布置图、设设备及彩钢板板接地示意图图、强弱电钢钢质桥架接地地示意图、设设备接地示意意图、防雷均均压带安装大大样图及电源源防雷示意图图；（5）综合布线线设计说明、信信息点平面布布置图、布线线机柜图、布布线系统图。（6）场地监控控系统设计说说明、温湿传传感器布置图图、漏水检测测及设备检测测布置图、摄摄像机红外双双鉴探头布置置图、门禁系系统布置图、场场地监控系统统图；（7）暖通设计计说明、排烟烟管道布置图图、新风管道道布置图、给给排水及空调调铜管走线示示意图；（8）消防设计计说明、消防防报警控制布布置图、联动动控制系统图图、喷淋平面面布置图、防防火阀联动控控制布置图、手手动报警控制制器布置图、消消防广播及背背景音乐布置置图、手提灭灭火器布置图图；（9）工程量清清单（按不同同专业分别提提供工程量清清单）；（10）设计要要求提交所有有图纸和资料料的书面版本本、电子版本本及消防、防防雷审核意见见书；（11）技术文文件注：设计所提供供的工程量清清单和细化的的施工图应能能满足进行安安装施工报价价的要求。第五条发包人人向设计人提提交的有关资资料、文件及及时间：发包人在签定本本合同文件后后当内向设计计人提交以下下资料:第六条设计人人向发包人交交付的设计文文件、份数、地地点及时间6.1在签定设设计合同后的的3天内，设计计人向发包人人提交优化设设计方案文件件5份；6.2在设计方方案审查、批批复后的3天内，设计计人向发包人人提交初步设设计文件(含概算)5份；6.3在初步（含含概算）设计计文件批复或或发包人向设设计人提供经经审查合格的的初设批准文文件后的9天内设计人人向发包人提提交送审的施施工图设计文文件4份并负责通通过相关部门门组织的施工工图设计审查查；审查合格格后，提供审审后施工图15份（含电子子版）。6.4电力工程程、照明工程程及道路绿化化的设计文本本与其它设计计文本需分开开。第七条费用（1）设计费按按人民币伍万万元整包干。（2）建设规模模中面积可能能变化，中标标单位不得以以任何理由拒拒绝设计。第八条支付付方式8.1施工图设设计文件完成成，经施工图图审查中心审审查、修改批批准，并提交交了修改文件件后的三十日日内，发包人向向设计人支付付设计费总额额的50%；8.3工程开工工后三十日内内，发包人向向设计人支付付设计费总额额的20%；8.4工程竣工工后三十日内内，发包人向向设计人支付付设计费总额额的20%；8.5工程竣工工验收合格后后三十日天内结结清设计费；；8.6设计费需需以银行转帐帐形式支付。第九条双方责责任9.1发包人责责任发包人按本合同同第五条规定定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交基础资资料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责。发包人提交上述述资料及文件件超过规定期期限15天以内，设设计人按本合合同第六条规规定的交付设设计文件时间间顺延；发包包人交付上述述资料及文件件超过规定期期限15天以上时，双双方协商权重重新确定提交交设计文件的的时间。发包人变更委托托设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计返工时，双双方除另行协协商签订补充充协议（或另另订合同）、重重新明确条款款。在合同履行期间间，发包人要要求终止或解解除合同，设设计人未开始始设计工作的的，退还设计计人已付的合合同履约保证证金；已开始始设计工作的的，发包人应应根据设计人人已进行的实实际工作量，不不足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。发包人应按本合合同规定的金金额和日期向向设计人支付付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担应支付金额额千分之二的的逾期违约金金，且设计人人提交设计文文件的时间顺顺延。逾期超超过３０天以以上时，设计计人有权暂停停履行下阶段段工作，并书书面通知发包包人。发包人人的上级或设设计审批部门门对设计文件件不审批或本本合同项目停停缓建，发包包人均应支付付应付的设计计费。发包人要求设计计人比合同规规定时间提前前交付设计文文件时，须征征得设计人同同意，不得严严重背离合理理设计周期，且且发包人应支支付赶工费。设计文件中选用用的国家标准准图、部标准准图及地方标标准图由发包包人负责解决决。9.2设计人责责任设计人应按国家家规定和合同同约定的技术术规范、标准准进行设计，按按本合同第六六条规定的内内容、时间及及份数向发包包人交付设计计文件（出现现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交交付设计文件件顺延的情况况除外）。并并对提交的设设计文件的质质量负责。设计合理使用年年限为50年。负责该合同项目目的设计联络络工作。设计人对设计文文件出现的遗遗漏或错误负负责修改或补补充。由于设设计人设计错错误造成工程程质量事故损损失，设计人人除负责采取取补救措施外外，应免收受受损失部分的的设计费，并并根据损失程程度向发包人人支付赔偿金金，赔偿金数数额由双方商商定为实际损损失的1％。由于设计人原因因，延误了设设计文件交付付时间，每延延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二。合同生效后，设设计人要求终终止或解除合合同，发包人人不退还合同同履约保证金金。设计人交付设计计文件后，按按规定参加有有关上级的设设计审查，并并根据审查结结论负责不超超出原定范围围的内容做必必要调整补充充。设计人按按合同规定时时限交付设计计文件一年内内项目开始施施工，负责向向发包人及施施工单位进行行设计交底、处处理有关设计计问题和参加加竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，设计人人仍负责上述述工作，可按按所需工作量量向发包人适适当收取咨询询服务费，收收费额由双方方商定。其他：（1）办理设计计图纸图审工工作，确保通通过消防、公公安、气象主主管部门的审审核；（2）与甲方、施施工单位的技技术负责人商商讨并协助解解决工程中存存在的技术问问题；（3）负责向甲甲方及施工单单位进行设计计交底、与设设计相关的施施工咨询服务务、处理施工工过程中与设设计有关的问问题。其它方面由采购购部门在商务务条款（设计计合同）上明明确。第十条保密双方均应保护对对方的知识产产权，未经对对方同意，任任何一方均不不得对对方的的资料及文件件擅自修改、复复制或向第三三人转让或用用于本合同项项目外的项目目。如发生以以上情况，泄泄密方承担一一切由此引起起的后果并承承担赔偿责任任。第十一条仲裁本建设工程设计计合同发生争争议，发包人人与设计人应应及时协商解解决。也可由由当地建设行行政主管部门门调解，调解解不成时，双双方当事人同同意由莆田市市仲裁委员会会仲裁。双方方当事人未在在合同中约定定仲裁机构，当当事人又未达达成仲裁书面面协议的，可可向工程所在在地人民法院院起诉。第十二条合同生生效12.1发包人人要求设计人人派专人长期期驻施工现场场进行配合与与解决有关问问题时，双方方应另行签订订技术咨询服服务合同。12.2设计人人为本合同项项目的服务至至工程竣工验验收后六个月月为止。12.3本工程程项目中，设设计人不得指指定建筑材料料、设备的生生产厂或供货货商。发包人人需要设计人人配合建筑材材料、设备的的加工订货时时，所需费用用由发包人承承担。12.4发包人人委托设计人人承担本合同同内容以外的的工作服务，另另行签订协议议并支付费用用。12.5由于不不可抗力因素素致使合同无无法履行时，双双方应及时协协商解决。12.6本合同同双方签字盖盖章即生效，一一式捌份，发包人人肆份，设计人人肆份，具有同同等法律效力力。12.7本合同同生效后，按按规定应到项项目所在地省省级建设行政政主管部门规规定的审查部部门备案；双双方认为必要要时，到工商商行政管理部部门鉴证。双双方履行完合合同规定的义义务后，本合合同即行终止止。12.8双方认认可的来往传传真、电报、会会议纪要等，均均为合同的组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。12.9未尽事事宜，经双方方协商一致，签签订补充协议议，补充协议议与本合同具具有同等法律律效力。第十三条其其他另附：13.1网上公公布的招标公公告13.2答疑纪纪要13.3中标通通知书附表一三、质量保证：：施工图设计质量量保证一、单位质量方方式：精心设计优优质服务质量为本用户至上。树立以用户为中中心的理念，依依据法律法规规和用户的需需求，信守合合同，遵守承承诺，为用户户提供经济、合合理、先进的的设计成果，以以高品质的产产品和服务，达达到用户满意意。二、设计质量管管理主要程序序及管理理点点：（一）明确各级级岗位质量责责任制，加强强设计阶段的的过程控制。在设计过程的质质量控制中，首首先确定项目目负责人、专专业负责人、设设计人员、校校对人员、审审核人员，明明确相关人员员岗位职责，确确保设计文件件、图纸符合合规范、规程程规定，满足足各部门对本本项目的要求求。在设计过过程中，要求求各级岗位做做到职责分明明，层层控制制把关，使设设计中出现的的错、漏、碰碰、缺等常见见病切实得以以克服。（二）加强对设设计项目的安安排和管理工工作，确保设设计文件按期期交付。为了保证设计文文件按时交付付和满足工期期要求，对每每项设计工作作都制订了严严密的计划作作业表，并对对作业表的执执行情况进行行考核，对于于按期或提前前完成作业表表计划或因主主观原因推迟迟完成作业表表计划的专业业，规定了严严格的奖罚措措施。（三）针对项目目难点和关键键问题，拟定定对策措施。（四）加强对不不合格品的控控制，防止不不合格品出门门。（五）加强配合合施工管理，努努力提高服务务质量。做好设计文件交交付后的技术术交底、施工工配合、设计计变更及各类类验收等后期期服务工作，及及时派遗设计计人员前往工工地，解决施施工中出现的的技术问题。当当工程交付运运营一段时间间后，我院将将有代表性地地组织有关人人员赴现场进进行设计回访访，听取用户户意见，实地地了解工程状状况和设备使使用情况，总总结设计经验验不断提高设设计水平。第三部分投投标文件的组组成（格式）xxxxx（总总行）机房及及大楼综合布布线设计项目目投标文件件（本）“开标时间前不不得开封”招标编号：项目名称：招标人人:投标人人：（盖章）法定代表人或其其委托代理人人：(签字并盖章)投标人地址:投标人邮政编码码：编制时间：一投标文件的的组成1、承诺书2、法定代表人人资格证明书书3、法定代表人人授权委托书书4、营业执照副副本复印件5、资质证书副副本复印件6、注册通信工工程师证书复复印件7、银行开户许许可证复印件件8、投标保证金金交纳凭证复复印件1、承诺书（招标人全称）1、我公司企业业资质为级，目目前没有处于于被停业、停停标。2、我公司目前前没有处于财财产被接管、冻冻结、破产状状态。3、我公司在此此承诺，公司司现有的资金金能够满足招招标工程项目目所需的流动动资金。4、我方愿以招招标人的设计计费