景观园林施工合同

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致，订立本合同备注：以规划主管部门测算建筑面积为准本合同工程的承包方式：包工包料、包机械、包质量(包括产品质量和施工质量)、包树木成活(完工验收后十二个月苗木成活)、包工期、包安全(包括第三者安全)、包文明施工、包技术方案、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包细部节点处理(按规范要求)、包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳的所有税金、各种措施费用等所有定额包含的工作内容、包向总承包单位缴纳的施工配合费，包验收及相关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包备案、竣工资料、保修等所需的全部的合格标准。组成及解释顺序(1)本合同；(2)乙方的报价书；(3)标准、规范及有关技术文件；(4)施工图纸、工程量清单及工程量清单经确认的工程报价单或预算书；(5)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，发包人或工程师有(6)经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件(未加盖公司印章的文件视为无效文件)。(7)工程施工过程中的有关信件、数据电文(8)承诺书事务。生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单。处罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处罚通知单而免责。处罚金额甲方有权直接从乙方的工程进度款或结算款中扣、工程结算等工作。编制工程预算报甲方经营预算部门。有相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量达到约定验。持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险，保险期自本合同工程开工承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼及费用。上述所提到的保险费用，已采取相应措施避免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增加指派其他施工单位或人员(以下简称第三方)完成。第三方发生的各项费用护工作，承担因自身责任造成的损失和罚款。承担本合同工程产生的垃圾的监理、甲方项目代表，签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原现场代表、乙方法定代表人(或委托人)签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表签认后经甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签(1)所有发生签证变更的工程，要在变更(指令单)内容施工完工后，(2)、施工单位上报签证申请的流程施工单位在上报签证申请时，须以《工程联系单》的形式上报，并附上。②如无合同或无单价约定的，无合同的要在事前约定结算方式，有合同算确定的，施工单位不需重新计算。(3)、签证内容实施前承包人编制预算费用向发包人申报，承包人在现(4)、如属隐蔽工程，承包人必须在其覆盖之前经监理、发包人签字确认，签证单中必须附隐蔽前的照片，隐蔽照片的拍摄承包人需及时联系告知发包人，由发包人组织工程部、成本管理部等共同复核实施，隐蔽工程的签证及图片资料需经发包方工程部、成本管理部等相关部门授权代表共同签字(5)、所有变更与签证单，应使用发包人指定的格式；否则不予以审批(6)、承包人编制并提交签证变更报价书，报价书须符合以下要求：B签批，发包人不予结算费用。实，如发现承包人的签证变更报价资料有意弄虚作假，则该份签证变更报价(7)、发包人审核签证变更报价书括返工等)，由乙方承担全部经济、法律责任并全额承担相应的损失费用。资料员完备有关的资料。工程完工后，办理竣工资料送甲方存查。度。用，施工生产和生活用水、用电及用房等费用由乙方承担，乙方不得以任何七、施工组织设计和工期损失。乙方所供材料运至现场，须经甲方、监理与乙方等多方共同核实数量，质量、等级要求，若甲方发现乙方供应材料不符合甲方要求，乙方除无条件拆除已使用的不合格材料、重新采购符合甲方要求的材料外，还须向甲方支，甲方有权责令乙方返工，返工费用全部由乙方承担，同时乙方向甲方支付每时，应经甲方认可后方可使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。事故或未达到合同约定质量标准的，甲方有权责令乙方停工和返工，停工损，并服从甲方安排，对于没有采取主动措施或不服从甲方安排造成的因交叉作业引起的返工、质量及安全问题，损失和返工费用由乙方承担，工期不予顺查，乙方应随时接受监理、甲方工程师的监督和检查。若在施工过程中发现工程质量缺陷或施工进度、安全等不符合要求，乙方应按照甲方工程师要求立即整改，若乙方未按要求进行整改，或整改未达到甲方要求，乙方每次向为保护措施不当引起的成品或半成品损坏或遗失，责任及损失由乙方自行承作，因乙方原因造成的其他专业工程成品或半成品的损坏，损失量大检查中，给本工程带来不良后果或影响的，乙方应承担区、市质监站和安全生产标准组织施工，采取必要的安全措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查，造成事故的责任和因此发生的相关费用、以方承担。自身原因违反政府建设主管部门或其他相关部门有关规定造成的损失和罚款。大，全力救治伤者，保护现场，并通知甲方。甲方按有关规定及时上报有关部门，采取措施处理，因乙方过失或其他原因造成的事故，乙方承担全部责分期完成的成品、半成品，在工程竣工验收合格前，乙方负保护责任。如有督检查。对任何违反安全文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若十、合同价款、工程量确认及工程款支付法》和《山东省园林建筑绿化工程计价办法》和《山东省园林建筑绿化工程的有关计费程序及相关规定(通知)计算，各项费率按规定平均值计算(未设工程造价信息》规定调整。工程常用材料价差按工程施工期间《山东建设工程造价信息》发布的各季度“聊城地区建设工程常用材料综合价格”平均价格调整计算，缺项部分参考聊城市建设工程造价管理站定期发布的《聊城地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》，经甲方审定后作为结算依据。凡乙方苗木进场前须经甲方(监理)、设计单位共同看货确认，若苗木规格发生实质性变化，价格由双方协商。以上价款的约定包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工、的定额和相应的计价文件为准。竣工结算工程量以甲方及监理确认的竣工图审核的已完工程计量，进行工程款的支付。手续的依据。双方对工程款(包括结算款)的支付等约定如下：(1)工程完工并经甲方书面确认后，甲方支付至已完工程量总价的____%；(2)本工程竣工验收合格且竣工结算经审定后，甲方付至工程结算价款各专业工程相应的质量保修期满后，分别将相应工程质量保修金扣除应由乙款并且不承担任何相关责任。结算资料，经总承包人、监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程工程变更与签证(1)设计变更(或洽商)的内容只表示发包人对设计变更(或洽商)事实的认可，任何一方均不得在设计变更(或洽商)上签署有关费用的内容，(2)设计变更(或洽商)生效后，由发包人工程部统一编号后发给承包(3)经发包人确认并加盖发包人公章并经授权代表签字的设计变更为有效的设计变更。无论何种原因导致的设计变更，未经发包人确认并加盖发包人公章并经授权代表签字的，承包方不得实施，否则发包人有权要求承包人(4)不符合以上各条规定要求的设计变更(或洽商)不能作为付款和结(5)承包人在接到发包人下发的有效的设计变更通知单后，应立即着手实施，不得以价款未定为理由而拒绝承担该项工作内容，否则造成的工期及。二、完工验收与结算工验收有关规定进行验收，整理完整的完工和竣工资料、竣工验收报告等一解决事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应向当地人民法院提起诉讼。好已完工程：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；(2)调解要(3)法院要求停止施工。工程质量保责任成养护期为三个月，园建工程的质量保修期为两年。工程质量保修金共为结修，该维修部位的保修期顺延六个月，在顺延保修期内发生再次维修的费用同工程中出现任何缺陷或其它不合格之处，则甲方可指令乙方进行修补、修内完成修补、修复及重建工作。若乙方未能按约定要求进场施工或规定时间切费用及造成小业主的一切损失均由乙方承担，由甲方在工程保修金中予以扣除，对此乙方不得有任何异议。分别将相应工程的质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙(1)六级以上的地震；(2)九级以上的大风；(1)甲、乙方人员伤亡由其所属单位负责，并各自承担相应费用；(2)乙方机械、设备、材料的损坏及停工损失，由乙方承担；(3)延误(4)凡本合同未涉及事项依据国家现行法律执行。十六、合同的生效、终止和解除列情形之一的，甲、乙方可以解除合同：(1)不可抗力致使合同无法履行；(2)因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法(3)如果乙方出现不良社会影响及造成甲方品牌受