一级建造师（一建工程法规）题库及完整答案【必刷】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【答案】：C

2、可以撤销建筑业企业资质的情形是()。

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

【答案】：C

3、对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.制定机关

B.地方人民政府

C.国务院

D.全国人民代表大会

【答案】：A

4、依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是()。

A.本国企业

B.外国企业

C.居民企业

D.非居民企业

【答案】：D

5、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.15万元以上30万元以下

C.20万元以上40万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】：D

6、下列权利属于用益物权的是()。

A.抵押权

B.质押权

C.收益权

D.地役权

【答案】：D

7、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是（）。

A.地税局与甲公司签订的承包合同无效

B.甲公司应承担违约责任

C.甲公司应承担缔约过失责任

D.甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定

【答案】：B

8、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()。

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】：B

9、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡

B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失120万

D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡

【答案】：C

10、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是（）。

A.内可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】：D

11、某供应商明明知道施工企业法定代表人李某超越权限，仍然与其签订了设备销售合同。根据合同法的规定，则该合同为（）合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】：A

12、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在（）办理工程质量监督手续。

A.竣工验收后

B.领取施工许可证前

C.领取开工报告后

D.进场开工前

【答案】：B

13、安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。

A.出借安全生产许可证

B.未办理延期手续

C.生产单位变更企业名称

D.超越法定职权颁发安全生产许可证

【答案】：D

14、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.经招标人授权的评标委员会

C.建设行政主管部门

D.招标投标有形市场

【答案】：B

15、（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署

B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档

C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系

【答案】：B

16、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。2018真题

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

D.拖延履行保修义务的

【答案】：C

17、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是()。2017真题

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

【答案】：C

18、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。（2015）

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【答案】：A

19、2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。

A.2009年3月1日

B.2009年4月1日

C.2009年5月1日

D.2009年8月1日

【答案】：C

20、关于租赁合同的说法，正确的是（）。（2015）

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：A

21、供热、供冷系统的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.2个采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C

22、关于事故调查处理的说法，正确的有()。

A.为抢救人员、防止事故扩大、疏通交通的需要，可以移动事故现场物件

B.死亡10人、重伤10人，直接经济损失1000万的事故，应当由市级政府调查

C.政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员

D.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查

【答案】：C

23、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由()三部分组成。

A.总则、分则、附则

B.总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

D.总则、正文、附件

【答案】：C

24、下列关于要约撤回的叙述，错误的是（）。

A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回

B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为

C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人之前到达受要约人

D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

【答案】：A

25、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。

A.8

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

26、设备出租单位提供机械设备和施工机具及配件，应当做到“三证齐全”，其中“三证”不包括（）。

A.生产（制造）许可证

B.产品合格证

C.安全生产许可证

D.检测合格证明

【答案】：C

27、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011,建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是（）。

A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A),夜间6OdB(A)

D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)

【答案】：B

28、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。

A.免除

B.抵消

C.混同

D.提存

【答案】：C

29、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。2018真题

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C

30、某建筑公司中标了某桥梁工程，依照《建筑法》的规定，该建筑公司必须投保的险种是（）。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.工伤保险

D.建筑意外伤害险

【答案】：C

31、《招标投标法》规定的招标方式是（）。

A.公开招标.邀请招标和议标

B.公开招标和议标

C.邀请招标和议标

D.公开招标和邀请招标

【答案】：D

32、施工总承包一级企业的净资产应在（）亿元以上。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

33、根据《水污染防治法》,企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】：D

34、甲仓库为乙单位保管500t水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以()

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

【答案】：D

35、乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

【答案】：B

36、根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

【答案】：D

37、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

【答案】：C

38、根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

【答案】：A

39、建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为()，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

A.3年

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：A

40、向大气排放含有毒物质的废气，必须经过（），不超过规定的排放标准。

A.密闭处理

B.消毒处理

C.除尘处理

D.净化处理

【答案】：D

41、未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。

A.鉴定

B.质证

C.对方当事人认可

D.公证

【答案】：B

42、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）。

A.仲裁

B.诉讼

C.调解

D.和解

【答案】：A

43、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。

A.4月2日

B.4月10日

C.4月20日

D.发生损害之日

【答案】：B

44、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关（）。

A.给予警告，一年内不准再申请注册

B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册

C.撤销注册，没收非法所得

D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款

【答案】：B

45、甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定进供货，则下面说法正确的是（）。

A.乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任

B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任

C.丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任

D.乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任

【答案】：A

46、某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

【答案】：A

47、关于建设工程共同承包的说法，正确的是()。2014

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【答案】：D

48、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定作出后，经整改确有实效的，施工单位可以向（??）申请缩短不良行为记录信息的公布时间。

A.国务院建设行政主管部门

B.省级建设行政主管部门

C.地市级建设行政主管部门

D.县级建设行政主管部门

【答案】：B

49、下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是()。

A.仲裁事项

B.选定的仲裁委员会

C.请求仲裁的意思表示

D.仲裁裁决的效力

【答案】：D

50、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件

【答案】：C

51、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：D

52、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《民法典》规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

【答案】：A

53、下列关于工程监理的说法中正确的是（）。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

B.工程监理单位可以依法分包监理业务

C.监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系

D.监理合同是监理单位的监理依据之一

【答案】：C

54、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请（）。

A.请求法院撤销仲裁裁决

B.向高级人民法院起诉

C.向中级人民法院起诉

D.向上级仲裁委员会申诉

【答案】：A

55、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的()。

A.自愿性

B.专业性

C.独立性

D.快捷性

【答案】：B

56、王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的.()。

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

【答案】：B

57、甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是()。

A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任

C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

【答案】：C

58、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

【答案】：A

59、甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担责任

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

【答案】：B

60、下列关于委托代理的说法，正确的是()。

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任

C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托

D.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式

【答案】：C

61、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。

A.报废

B.淘汰

C.登记

D.更新

【答案】：B

62、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任

【答案】：D

63、关于建设工程竣工验收中违法行为应承担的法律责任说法正确的是()。

A.建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由建设行政主管部门责令限期补报

B.依法应当进行消防验收的建设项目，未经消防验收或者消防验收不合格的，擅自投入使用的，公安机关责令停止施工、停止使用或者停产停业

C.建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由建设行政主管部门责令改正

D.建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，并处罚款

【答案】：D

64、关于招标代理机构，下列说法正确的是（）。

A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜

B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备案

C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系

【答案】：C

65、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。

A.1020万元

B.1010万元

C.1000万元

D.990万元

【答案】：A

66、某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救发掘，则应当由()组织发掘。

A.建设单位

B.施工单位

C.设区的市级人民政府文物行政主管部门

D.省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门

【答案】：D

67、关于集体合同下列表述错误的是()。

A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订

B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定

C.并非所有的企业都必须签订集体合同

D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效

【答案】：D

68、根据《建筑法》的规定，以下表述正确的是（）。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

【答案】：D

69、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。☆2014真题

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

70、投标人应当具备（）的能力。

A.编制标底

B.组织评标

C.承担招标项目

D.融资

【答案】：C

71、甲、乙因合同纠纷申请裁决。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

【答案】：A

72、某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。

A.施工单位

B.行政主管部门

C.建设项目的使用单位

D.政府部门

【答案】：C

73、关于法律责任,下列说法中正确的是（）。

A.只有违法需要承担法律责任,违约不需承担法律责任,而应承担违约责任

B.法律责任不以法律义务存在为前提

C.法律责任即承担不利的后果

D.法律责任包括民事法律责任、刑事法律责任、经济法律责任等

【答案】：C

74、关于专利权期限的说法,正确的是()

A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年

B.外观设计专利权的期限为15年

C.专利申请文件是邮寄的,以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日

D.专利权的右效期自授子之日起计算

【答案】：B

75、某合同执行政府定价。签订合同时价格2000元/t，约定2010年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/t，但供货方2010年3月21日才交货。2010年3月15日时政府定价改为2500元/t。则买方扣除违约金后最终应支付的货款为价格（）元/t。

A.1960

B.2000

C.2460

D.2500

【答案】：A

76、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。（2012）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

77、某工程总承包项目，总承包企业仅具有设计甲级资质，说法正确的是()。

A.应当将合同内的施工任务全部分包

B.可以将设计任务全部分包

C.应当自行完成主体结构施工

D.应当具有安全生产许可证

【答案】：A

78、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是（）。

A.已经办理了建设用地申请

B.依法确定了建筑施工企业

C.已经领取了房屋拆迁许可证

D.建设资金全部到位

【答案】：B

79、仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁期限

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

【答案】：B

80、某施工企业于2015年1月1日办理了安全生产许可证，2018年5月持证施工时受到有关部门查处，有关部门对该施工企业正确的处理方式是（）。

A.允许其继续施工，限期补办延期手续

B.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款

C.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处罚款

D.责令停止施工，并重新申请办理安全生产许可证

【答案】：B

81、某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（）。

A.应予支持

B.不予支持

C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持

D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持

【答案】：A

82、根据《绿色施工导则》的规定，在下列施工作业阶段中，要求作业区目测扬尘高度小于1.5m的是（）阶段。

A.土方作业

B.结构施工

C.设备安装

D.装饰装修

【答案】：A

83、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。

A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准

D.信用档案信息按有关规定向社会公示

【答案】：C

84、《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，（）。

A.由国务院裁定

B.由最高人民法院裁定

C.适用旧的规定

D.适用新的规定

【答案】：D

85、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于()。

A.都是强制性险种

B.被保险人都是现场危险作业人员

C.保险期间都是从开工到竣工

D.保费都由企业承担，个人不承担

【答案】：D

86、下列情形中，构成委托代理终止的是（）

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人并不知道被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【答案】：A

87、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《中华人民共和国合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

【答案】：C

88、建设工程质量保修书的提交时间是()。

A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内

B.工程竣工验收合格之日

C.自工程竣工验收合格之日起15日内

D.提交工程竣工验收报告时

【答案】：D

89、人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为()。

A.发包人支付预付款10天前

B.签订合同后10天内

C.发包人支付预付款7天前

D.签订合同后7天内

【答案】：C

91、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】：B

92、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

93、关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权只可以在地上设立

B.建设用地使用权因出让合同生效而立

C.住宅建设用地使用权期满自动续期

D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

【答案】：C

94、甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

【答案】：C

95、关于安全生产许可证管理规定中，下列理解正确的是（）。

A.施工企业法定代表人变更的不影响安全使用许可证的效力

B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销

C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废

D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期

【答案】：B

96、关于物权的说法，错误的是()。

A.所有民事主体都能够成为物权权利人

B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产

C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

D.物权不具有排他性

【答案】：D

97、甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月。甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取。对此，下列选项中正确的是（）。

A.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费

B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费

C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费

D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵

【答案】：A

98、关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

【答案】：A

99、小刚未满十七即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。

A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的工作，但必须保证安全

【答案】：C

100、关于施工许可证，下列表述正确的是（）。

A.颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可

B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止

C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证

D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设

【答案】：A

101、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，正确的处理方式为（）。

A.由国务院提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

B.由国务院提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请国务院裁决

D.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请国务院裁决

【答案】：B

102、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。（2015）

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【答案】：B

103、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。2016

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】：D

104、关于听证的表述中，不正确的是（）。

A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用

B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证

C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利

D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证

【答案】：A

105、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（）。

A.予以支持

B.不予支持

C.征求发包人意见

D.要求承包人提供证据

【答案】：B

106、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生()起及时补报

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

【答案】：D

107、关于商标专用权说法，以下说法错误的是()。

A.商标专用权的内容包括财产权和人身权

B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

C.商标专用权保护期限10年，可以申请续展

D.未经核准注册的商标不受商标法保护

【答案】：A

108、关于一级建造师注册的说法，正确的是()。2014

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出

【答案】：A

109、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

【答案】：C

110、在建设工程施工前，应由（）将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。

A.项目负责人

B.安全生产管理机构

C.安全生产管理员

D.负责项目管理的技术人员

【答案】：D

111、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

【答案】：A

112、施工现场专职安全生产管理人员的职责是（）。

A.编制危险性较大工程安全专项施工方案

B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封

C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案

D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改

【答案】：D

113、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。

A.合同内容

B.协商内容

C.法律、行政法规规定

D.人民法院

【答案】：C

114、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员‘分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。

A.15

B.16

C.17

D.20

【答案】：D

115、根据《建筑法》,某建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料和设备,并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,应承担的法律责任是（）。

A.责令改正,处以罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书

C.负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失

D.依法追究刑事责任

【答案】：C

116、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,需审查的内容是（）。

A.建设工程规划许可证

B.建设用地规划许可证

C.施工组织设计

D.安全施工措施

【答案】：D

117、关于法的备案和审查，说法正确的是()。

A.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应在公布后的15日依法报有关机关备案

B.自治条例、单行条例报送备案时，不需要说明对法律、行政法规、地方法规作出变通的情况

C.社会团体、企业事业组织认为行政法规、地方性法规同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

D.国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

【答案】：D

118、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖

【答案】：D

119、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是（）。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

D.代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人

【答案】：C

120、根据《绿色施工导则》，关于扬尘污染防治的说法，正确的是()。

A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁

B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求

C.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业

D.施工现场出口应当设置洗车槽

【答案】：D

121、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是()。

A.与历史事件有关的建筑

B.具有历史价值的石刻

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石

【答案】：B

122、我国《民法典》规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，从（）时起就没有法律效力的合同是无效合同。

A.履行

B.谈判

C.被确认无效

D.订立

【答案】：D

123、某工程实行总、分包方式施工，某日分包工程部分发生了安全事故，应由（）上报事故。

A.工程建设单位

B.分包单位

C.安全生产管理人员

D.总包单位

【答案】：D

124、关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

C.租赁期限超过20年的，超过部分无效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：C

125、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是（）。

A.建筑电工

B.架子工

C.起重机械司机

D.钢筋工

【答案】：D

126、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。

A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B.丙的保证方式为一般责任保证

C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任

E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

【答案】：B

127、（2019年真题）下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

128、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。本合同的主体应当是（）。

A.施工企业与物资部

B.物资部与材料商

C.施工企业与材料商

D.施工企业、物资部和材料商

【答案】：D

129、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.被告所在地法院

B.原告所在地法院

C.合同签订地法院

D.工程所在地法院

【答案】：D

130、保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息和违约金

B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

【答案】：C

131、以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是（）。

A.违反限制消费令的

B.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的

C.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的

D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的

【答案】：D

132、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】：B

133、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担()责任。

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D

134、关于担保合同的说法,正确的是()

A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人

B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保

C.主合同的效力不影响担保合同的效力

D.担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任

【答案】：A

135、下列保险中，属于强制性保险的是()。

A.意外伤害保险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D

136、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C

137、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

138、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是()。

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

D.乙可以提起审判监督程序

【答案】：B

139、在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手架；孙某害怕，王某对孙某说："你今天不干，就别想要工钱。"孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.强迫劳动罪

【答案】：A

140、合同中的一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人（）。

A.授权人民法院强制执行

B.移交国家有关机关强制执行

C.向人民法院申请执行

D.可以委托检察机关强制执行

【答案】：C

141、关于建设工程质量保修违法行为应承担的主要法律责任的说法,正确的是（）。

A.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用

B.如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人不可向承包人进行索赔

C.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款

D.由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担费用

【答案】：A

142、李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。

A.甲建筑公司

B.物资经销公司

C.李某

D.李某和甲建筑公司

【答案】：A

143、根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。2017真题

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

【答案】：C

144、根据《民法典》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,（）。

A.须经债权人同意,且需办理公证于续

B.无需经债务人同意,也不必通知债务人

C.无需债务人同意,但需办理公证手续

D.无需经债权人同意,需通知债务人

【答案】：D

145、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

【答案】：B

146、根据《劳动法》，下列关于女职工劳动保护的说法中，正确的有()。

A.不得安排女职工从事矿山井下作业

B.不得安排女职工从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

C.对于怀孕的女职工不得安排其延长工作时间

D.对于怀孕7个月以上的女职工可以安排夜班劳动

【答案】：A

147、施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.施工单位技术负责人或总监理工程师

【答案】：C

148、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

【答案】：C

149、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是（）。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

【答案】：C

150、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是()。

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】：C

151、关于人身保险合同的表述中，错误的是()。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费

D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付

【答案】：C

152、某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后（）内行使。

A.1年

B.2年

C.5年

D.不限定时间

【答案】：A

153、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收合格后

D.交付使用时

【答案】：B

154、关于地役权的说法,正确的是()

A.地役权自登记时设立

B.地权于担保物权

C.地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己不动产的效益

D.供地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,地役权对受让人不具有约束力

【答案】：C

155、某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）。

A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据

C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据

D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定

【答案】：C

156、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国《民事诉讼法》的规定，A公司应当向（）市人民法院起诉。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C

157、某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是()。

A.责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款

B.责令改正，没收财产

C.吊销资质证书

D.责令停业整顿，降低资质等级

【答案】：D

158、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该()。

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

【答案】：B

159、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。（2012）

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】：A

160、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是()。

A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效

B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效

C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效

D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效

【答案】：C

161、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当()向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内

B.15日内

C.6个月内

D.及时

【答案】：D

162、根据《仲裁法》的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是（）。

A.仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决

B.一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行

C.一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行

D.人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行

【答案】：C

163、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是（）。

A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立

D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立

【答案】：D

164、对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：C

165、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()。

A.甲3月2日的行为属于要约撤回

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已被撤销

D.甲乙之间合同成立

【答案】：D

166、根据（标准施工招标文件》,关于建设工程争议评审的说法,正确的是()

A.当事人协议采用争议评审方式后,如果不接受评审组的建议或者越决,也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的,发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后,协商成立争议评审组

【答案】：B

167、工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。

A.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人

B.公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌

C.施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置

D.在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍

【答案】：B

168、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

【答案】：B

169、甲公司根据乙公司的选择,向公司购买了1台大型设备,出租给乙公司使用,乙公司使用该设备时,发现该设备不能正常运行,关于该融租赁合同的说法正确的是()

A.甲公司应当对乙公司承担约责任

B.若乙公司破产,该设备属于乙公司的破产财产

C.乙公司可以基于设备质量而直接向两公司索赔

D.租赁期限满,乙公司享有该设备的所有权

【答案】：D

170、关于案件的受理，下列说法错误的是（）

A.符合起诉条件的应当立案并通知当事人

B.不符合起诉条件的应当裁定不予受理

C.不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉

D.原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉

【答案】：C

171、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：A

172、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是()。

A.施工企业

B.木具加工厂

C.烟花爆竹厂

D.矿山企业

【答案】：B

173、根据我国《民法典》规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，应按照（）保证承担保证责任。

A.一般

B.单独

C.特殊

D.连带

【答案】：A

174、红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是（）。

A.甲某的行为构成无权代理

B.甲某的行为属于有权代理

C.甲某的行为构成滥用代理权

D.甲某的行为属于法定代理

【答案】：A

175、关于联合体共同承包的说法,正确的是()。

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】：A

176、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】：D

177、甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程，以下不符合有关规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

【答案】：D

178、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

【答案】：A

179、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：A

180、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】：B

181、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。（2015）

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【答案】：C

182、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】：D

183、按照《水污染防治法》规定，下列不属于禁止向水体排放的物质是()

A.酸液

B.高放射性废水

C.含铬、铅的废水

D.高温废水

【答案】：D

184、某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。

A.20

B.32

C.36

D.40

【答案】：C

185、安全生产许可证的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

186、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

187、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时．仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业．乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是（）。

A.甲施工企业没有过错无须返还

B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还

C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还

D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还

【答案】：C

188、某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。根据规定，应当由（）负责上报。

A.建设单位

B.监理单位

C.分包单位

D.总承包单位

【答案】：D

189、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是（）。

A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩

B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入

C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示

D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示

【答案】：C

190、关于要约邀请的表述中，不正确的是()。

A.要约邀请可以向特定人发出

B.要约邀请可以向不特定的人发出

C.要约邀请具有法律约束力

D.要约邀请处于合同的准备阶段

【答案】：C

191、根据专职安全生产管理人员的配备要求,配备2名专职安全生产管理人员的劳务分包企业,其施工人员应为（）

A.50人以下

B.50-100人

C.50-200人

D.200人以上

【答案】：C

192、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】：B

193、关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

【答案】：A

194、《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A.1000元以上1万元以下

B.5000元以上2万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.2万元以上20万元以下

【答案】：A

195、双方当事人达成仲裁和解协议后,一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时,当事人（）。

A.可申请仲裁机构强制执行

B.只能向人民法