2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷B卷附答案

2021-2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷B卷附答案单选题（共80题）1、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费【答案】B2、在制定检验批的抽样方案时，对重要的检验项目，当检验不具备破坏时，应进行（）抽样方案。A.二次抽样B.分层抽样C.全数检验D.调整性抽样【答案】C3、玻璃幕墙用钢化玻璃表面不得有损伤，多少厚度以下的的钢化玻璃应进行引爆处理？()A.4mmB.5mmC.6mmD.8mm【答案】D4、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理机构B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A5、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D6、关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能B.与其周围生态环境协调C.与所在地区经济环境协调D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】D7、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.自由时差C.最早开始时间D.最早完成时间【答案】B8、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】A9、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C10、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27【答案】C11、下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。A.对施工进行跟踪管理的人员分配B.明确施工跟踪人员的任务分工C.编制投资控制工作计划D.编制施工的组织设计【答案】D12、对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师需要（）。A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B13、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C14、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A15、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】D16、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C17、对监理单位来说，（）是维持质量管理体系生命力的保证。A.过程方法B.全员参与C.以顾客为关注焦点D.持续改进【答案】D18、下列选项中，属于监理工程师控制建设工程进度的技术措施的是（）。A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络B.协调合同工期与进度计划之间的关系C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工【答案】D19、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C20、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人【答案】B21、（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D22、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B23、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A24、建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则（）。A.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短B.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长C.间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长D.间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短【答案】D25、某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。A.限制使用处理B.返工处理C.不做处理D.报废处理【答案】B26、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C27、卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C28、当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发()。A.监理通知B.工程暂停令C.整改通知D.工程变更单【答案】B29、初步设计总说明书一般应当包括以下几个方面，其中错误答案为下面哪项？()A.工程设计的规模和设计范围B.设计指导思想和设计特点C.工程设计的主要依据D.施工组织规划【答案】D30、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】A31、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B32、下列关于IFC标准介绍正确的是()。A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础C.IFC标准是我国自定义标准D.IFC标准是一种计算机语言E.IFC标准是一种数据格式【答案】A33、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人【答案】A34、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策【答案】D35、工作自由时差是指（）。A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】A36、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D37、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。A.依次关系B.搭接关系C.组织关系D.工艺关系【答案】C38、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。A.任意拆除承重结构部件B.技术交底不清，违章作业C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒D.疏于检查、验收【答案】A39、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>A.17B.20C.23D.24【答案】C40、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C41、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。A.建设程序B.发承包C.活动主体资格D.工程质量管理法规【答案】A42、（2021年真题）项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。A.单位工程完工B.竣工验收交付使用C.竣工预验收合格D.竣工验收【答案】C43、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位【答案】A44、下列表述中哪一项是正确的？A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】B45、下列哪一个部门负责解释工程建设强制性标准？()A.标准批准部门B.标准编制部门C.标准编制部门的上级行政主管部门D.标准编制部门的下属技术部门【答案】A46、现浇混凝土结构外观质量出现严重缺陷，提出技术处理方案的单位是()。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】B47、某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】D48、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净年值【答案】B49、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业文件【答案】D50、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用【答案】C51、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C52、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A53、《建设工程工程量清单计价规范》附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.分项工程B.分部工程C.单项工程D.单位工程【答案】A54、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.修补【答案】C55、工程的（）使得质量目标和水平具体化。A.设计B.施工C.决策D.可行性研究【答案】A56、在工程设计过程中，下列属于影响设计进度的主要因素是（）。A.商签设计合同B.施工条件的影响C.设计各专业之间的协调配合D.施工材料和机械设备的采购【答案】C57、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。A.影响因素多B.质量波动大C.检验特殊性D.终检局限性【答案】D58、某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为()A.超前l5万元B.延误15万元C.超前10万元D.延误10万元【答案】D59、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为()A.完全随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A60、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。A.检验试验费B.工具用具使用费C.材料费D.规费【答案】A61、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()A.砌块的规格形状尺寸B.砌块与砌体的黏结强度C.砌体的整体变形D.砌体的收缩裂缝【答案】D62、《建设工程工程量清单计价规范》附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。A.分项工程B.分部工程C.单项工程D.单位工程【答案】A63、（2017年真题）关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A64、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06【答案】D65、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间【答案】B66、根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合（），包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。A.设计要求B.施工要求C.建设单位的要求D.监理单位的要求【答案】A67、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。A.1300B.1600C.1900D.2000【答案】C68、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B69、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】D70、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】C71、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.2500B.3360C.3560D.3860【答案】C72、建设工程物资供应计划的编制应（）。A.在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成B.在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成C.根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成D.根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成【答案】A73、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A74、设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。A.结构沉降变形B.结构伸缩变形C.结构渗漏水D.结构配筋率【答案】D75、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。＜br>A.9B.11C.14D.15【答案】A76、（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D77、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D78、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。A.建设单位B.项目监理机构C.总包单位D.设计单位【答案】A79、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D80、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()A.400～600元/㎡B.600～800元/㎡C.800～1000元/㎡D.1000～1800元/㎡【答案】D多选题（共35题）1、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有()。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD2、（2017年真题）下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表E.年度建设资金平衡表【答案】ABD3、建设工程组织流水施工时，划分施工段原则（）。A.每个施工段需要有足够工作面。B.施工段数要满足合理组织流水施工要求C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合D.同一专业工作队在同施工段劳动量比相等E.施工段必须在同一平面内划分【答案】ABC4、按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，施工机械使用费包括()A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.机械燃料动力费D.机械大修理费E.应缴纳的养路费【答案】ACD5、完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志，并由（）签字。A.总监理工程师B.项目经理C.负责见证取样的监理人员D.施工单位取样人员E.施工单位技术负责人【答案】CD6、在网络计划工期调整时，为了有效缩短工期，应压缩（）的关键工作。A.增加费用最少B.能满足资源供应C.持续时间最长D.总时差为正E.缩短时间对质量影响不大【答案】AB7、单位工程质量验收时，对主要使用功能进行抽查，这是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容，体现了标准中（）的原则。A.质量控制B.用户至上C.完善手段D.严谨细致E.过程控制【答案】C8、甲是蓝天公司的职员，于某晚撬开蓝天公司财务室窗户，窃取一个内装25000元的密码箱，尔后乘出租车从公司返家。车到家附近，甲携密码箱下车，恰遇巡警丙等人。丙等人对其盘问，甲心虚，丢下密码箱就跑，丙等人立即追赶。当快追上时，甲拿出身藏的钢管向丙乱打，致丙受轻伤。则甲触犯下列哪种罪名?A.盗窃罪和妨害公务罪B.抢劫罪C.职务侵占罪和妨害公务罪D.盗窃罪和故意伤害罪【答案】A9、项目监理机构处理施工单位提出的费用索赔时，正确的做法有（）。A.应及时收集、整理有关工程费用的原始资料B.审查费用索赔报审表C.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位D.施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应自主做出费用索赔和工程延期的综合处理意见E.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应自主做出综合处理意见【答案】ABC10、下列情况中，王律师的哪些做法是正确的？()A.开发商刘某想委托王律师代理房地产开发纠纷诉讼，王律师考虑到自己不懂房地产业务会影响代理效果，决定不接受委托B.王律师的名片上印有“企业上市领域顶级专家”字样C.王律师发现委托人正在从事间谍活动，危害国家安全，故向有关单位反映D.王律师将十年来办结的案例汇编出版，其中包含了客户的商业秘密文件【答案】AC11、下列情况应由订货方进行钢材化学成分、力学性能及工艺性能的抽样检验的是（）。A.钢材混批B.国外进口钢材C.对质量有疑义的钢材D.板厚等于或大于50mm，且设计有Z向性能要求的厚板E.设计有检验要求的钢材【答案】ABC12、监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括()。A.结构设计的安全可靠性B.有关部门的审批意见和设计要求C.技术参数的先进合理性D.工艺流程的先进合理性E.建筑造型与立面设计【答案】BCD13、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.属于承包单位自身以外的原因C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间【答案】AB14、项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD15、双代号网络计划的计算工期等于计划工期时关于关键节点和关键工作的说法正确的有（）。A.关键工作两端节点必为关键节点B.两端为关键节点的工作必为关键工作C.完成节点为关键节点的工作必为关键工作D.两端为关键节点的工作的总时差等于自由时差E.开始节点为关键节点的工作必为关键工作【答案】AD16、设计方项目管理的目标包括设计的()。A.成本目标B.进度目标C.质量目标D.维护目标E.项目建设的投资目标【答案】ABC17、下列哪项不是安全玻璃？（）A.半钢化玻璃B.钢化玻璃C.半钢化夹层玻璃D.钢化夹层玻璃【答案】A18、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.型号D.产品标志E.工艺性能【答案】ABCD19、项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（）。A.设备制造单位质量管理检查资料B.设备订货合同C.设备制造依据及工艺资料D.设备制造原材料、构配件的质量记录E.制造过程的检查验收记录【答案】ACD20、5D全真模型平台虚拟原型工程施工，对施工过程进行可视化的模拟，包括()，具有更大的可预见性，将改变传统的施工计划、组织模式。A.工程设计B.现场环境C.资源使用状况D.人员配置【答案】ABC21、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款签证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格E.取消承包人的经营资格执照【答案】ACD22、工程质量事故处理的基本要求有（）。A.正确确定事故性质和处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术可行E.经济合理【答案】BCD23、流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预收账款【答案】ABC24、根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201的规定，下列关于物价变化的说法正确的有（）。A.承包人采购材料和工程设备的，没有约定主要材料.工程设备价格变化的范围，则其单价变化超过5%时，超过部分的价格按规定调整材料.工程设备费B.发包人供应材料时，非承包人原因导致工期延误的，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者C.发包人供应工程设备时，因承包人原因导致工期延误的，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者D.采用价格指数进行价格调整时，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数E.采用价格指数进行价格调整时，可