2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考预测题库(夺冠系列)

2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考预测题库(夺冠系列)单选题（共80题）1、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.30日B.60日C.15日D.90日【答案】C2、根据《绿色施工导则》的规定，“四节一环保”指的是（）。A.节水、节地、节能、节电和环境保护B.节能、节地、节水、节材和环境保护C.节材、节料、节水、节电和环境保护D.节能、节光、节水、节材和环境保护【答案】B3、（2014年真题）诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】B4、根据《专利法》第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为（）发明创造，该发明创造申请专利的权利属于该单位。A.职务B.组织C.集体D.部门【答案】A5、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】D6、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（）。A.项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包B.外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行C.外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成【答案】D7、仲裁是解决民商事纠纷的重要方式之一，下列不属于仲裁基本制度的是()。A.协议仲裁制度B.排除法院管辖制度C.一裁终局制度D.二审终审制度【答案】D8、标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为（）。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【答案】C9、关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查【答案】D10、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D11、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）A.总分包之间的合同纠纷B.继承纠纷C.劳动合同纠纷D.对罚款不服发生的纠纷【答案】A12、（2021年第1批真题）关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】D13、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案D.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定【答案】A14、下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。A.施工单位合同估算价在400万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上【答案】A15、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人对评标结果有异议，可以直接向行政监督部门投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理【答案】B16、要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括()。A.寄送的价目表B.投标书C.拍卖公告D.招股说明书【答案】B17、【2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】A18、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记C.不同投标人的投标文件在同一文印店装订D.不同投标人的投标保函由同一银行开具【答案】A19、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（）万元。A.1万B.5万C.6万D.7万【答案】B20、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的()。A.中心B.毗邻建筑物C.边界D.周边50米【答案】C21、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】A22、仲裁员的人数可以为（）人。A.2B.3C.4D.5【答案】B23、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的（）管辖。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的基层人民法院C.仲裁机构所在地的中级人民法院D.被告所在地的基层人民法院【答案】C24、甲施工企业向乙银行借款300万元，由丙担保公司做保证人。合同签订3个月后，经乙同意甲将100万元的债务转移给丁，甲通知了丙，丙未做答复。到期后甲和丁都无力偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担300万元的保证责任，因为丙对甲的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲转移债务的通知未得到丙的同意C.丙对丁的100债务承担保证责任D.丙对甲剩余的200万债务承担保证责任【答案】D25、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.3B.1C.6D.12【答案】A26、甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（）。A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司【答案】C27、施工单位的项目经理属于施工单位的（）。A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.职务代理人【答案】A28、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】B29、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，不属于必须进行招标的是（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万B.材料采购的单项合同估算价为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币500万D.设计合同估算价为120万元【答案】B30、土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案】B31、（2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是()。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】A32、（2020年真题）关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定C.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费【答案】D33、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。A.要式合同B.有偿合同C.实践合同D.双务合同【答案】C34、某建筑施工企业为取得安全生产许可证进行了下列安全生产条件的准备工作，其中不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的是（）。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入?B.依法为特种作业人员办理责任保险，为从业人员交纳保险费?C.配备专职安全生产管理人员?D.特种作业人员按规定考核合格，取得特种作业操作资格证书【答案】B35、某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国《合同法》规定的租赁期限。我国《合同法》规定，租赁期限不得超过(）年。A.5B.10C.15D.20【答案】D36、关于担保的说法，正确的是()。A.质押不转移对质押财产的占有B.建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象C.债务履行期届满质权人未受清偿的，只能与债务人协议，以将质押财产拍卖的方式来清偿债务D.以汇票作为质押财产的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效【答案】D37、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【答案】B38、根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地B.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施【答案】A39、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。A.代理人超越代理权订立的合同B.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同C.因重大误解而订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】C40、（2019年真题）建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A.1B.2C.3D.6【答案】C41、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持【答案】B42、用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为（）。A.订立劳动合同之日B.发出录用通知之日C.用工之日D.办理入职手续之日【答案】C43、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性C.被保险人应当与投保人一致D.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费【答案】B44、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】B45、关于注册有效期内注册建造师变更聘用企业的说法，正确的是（）A.注册建造师变更聘用企业的，应当通过原聘用企业申请办理变更手续B.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理变更注册的，注册建造师可以向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书C.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师原聘用企业承担责任D.注册建造师变更注册后，注册有效期重新计算【答案】B46、（2020年真题）关于委托合同的说法，正确的是（）。A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【答案】D47、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日【答案】B48、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商【答案】B49、（2021年真题第2批）关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】B50、关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】C51、关于给水处理厂设备机组试运行基本程序正确的是（）。A.充水试验→空载试运行→负荷试运行→自动开停机试运行B.空载试运行→充水试验→负荷试运行→自动开停机试运行C.自动开停机试运行→充水试验→空载试运行→负荷试运行D.负荷试运行→充水试验→空载试运行→自动开停机试运行【答案】A52、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则甲可对不属于自己责任的那部分赔偿向乙追偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50％【答案】B53、广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害，关于民事责任承担的说法，正确的是（）。A.施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任B.广告公司承担赔偿责任，施工企业承担补充赔偿责任C.施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿D.广告公司承担赔偿责任，施工企业不承担责任【答案】C54、甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】C55、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】C56、关于中标及签订合同，下列说法正确的是（）。A.评标委员会提出书面评标报告并自行确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起30日内签订合同C.最终签订的合同可以根据双方自愿，更改合同内容D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】D57、（2020年真题）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】C58、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，订立书面劳动合同的期限是自用工之日起()A.10天内B.15天内C.1个月内D.1年内【答案】C59、甲公司向乙公司购买了一批钢材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用。甲公司和乙公司之间买卖合同的状态是（）。A.无效B.成立C.条件成就时生效D.可撤销【答案】B60、（2018年真题）关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题，应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】B61、下列不属于用益物权的是（）。A.土地所有权B.居住权C.地役权D.建设用地使用权【答案】A62、《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以（）以上（）以下的罚款。A.1000元；1万元B.1000元；5000元C.5000元；1万元D.1万元；2万元【答案】A63、关于建设工程施工合同无效的处理，说法错误的是（）A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.建设工程竣工验收不合格，承包人修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付修复费的，应予支持【答案】D64、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】C65、关于租赁合同的期限，下列说法正确的是（）。A.租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年B.超过20年的，租赁合同无效C.租赁期限1年以上的，应当采用书面形式D.当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为租赁合同无效【答案】A66、下列属于资质许可机关应当依法撤回建筑业企业资质的情形有（）A.组织许可机关工作人员超越法定职权准予资质许可的B.企业不再符合相应资质标准要求条件的C.企业依法终止的D.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的【答案】B67、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间施工，需要有关主管部门证明的是（）。A.电力抢修作业B.抗洪抢险作业C.因生产工艺要求连续作业D.因特殊需要必须连续作业【答案】D68、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】D69、下列关于效力待定合同的表述中正确的是（）。A.代理人以被代理人名义订立的合同B.限制民事行为能力人独立订立的合同C.财产所有权人处分自己财产的合同D.法定代表人未超越权限订立的合同【答案】B70、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250％加班费D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬【答案】B71、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持B.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理【答案】A72、（2015年真题）关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】C73、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】D74、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的方法，正确的是（）A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款【答案】D75、（2014年真题）投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金【答案】D76、根据《行政诉讼法》的规定，人民法院接到起诉状，经审查应当在（）日内立案或作出裁定不予受理。A.5B.7C.14D.21【答案】B77、担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。A.保证B.抵押C.留置D.定金【答案】A78、下列属于委托代理的是（）。

A.肢解分包B.转包工程C.分包商完成主体结构施工D.请律师代为诉讼【答案】D79、（2020年12月真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证行为2018年9月13日其注册被撤销记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为()。A.2019年9月13日B.2021年9月13日C.2020年9月13日D.2022年9月13日【答案】B80、（2021年真题第1批）关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人【答案】A多选题（共35题）1、下列当事人提交证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】AB2、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的工程项目有()。A.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的B.受自然地域环境限制的，仅有少量潜在投标人可供选择C.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的D.公开招标费用与项目的价值相比不值得的E.施工主要技术需要使用某项特定专利的【答案】BCD3、依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术C.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，不适宜招标【答案】AD4、建筑企业就以下行为可以提出行政复议的有()。A.罚款B.冻结财产C.仲裁裁决书D.吊销许可证E.判决书【答案】ABD5、关于保证的说法，正确的是（）。A.一般保证的债务人仍有偿债能力时，保证人可以拒绝承担保证债务B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担责任C.以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人D.省政府出具的基础设施项目融资还款保证书具有法律效力E.债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意【答案】AC6、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】ABCD7、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业包括（）。A.建筑电工B.建筑架子工C.建筑水工D.吊篮安装拆卸工E.水泥罐车司机【答案】AB8、根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。A.投标人撤回已提交的投标文件B.投标人撤销已提交的投标文件C.投标人拒绝延长投标有效期D.中标人拒绝订立合同E.中标人拒绝提交履约保证金【答案】BD9、（2021年真题第2批）关于未成年工劳动保护的说法，正确的有（）。A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动E.用人单位不得安排未成年工从事国家的第4级体力劳动强度的劳动【答案】ABC10、（2020年12月真题）关于借款合同的说法，正确的有()。A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币B.借款合同不得采用口头形式C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的，应当按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率执行D.借款的利息不得预先在本金中扣除E.借款合同自贷款人提供借款时生效【答案】AD11、根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A.劳动者不能胜任工作B.劳动者在试用期内不符合条件C.劳动者患病D.劳动者严重违反用人单位的规章制度E.劳动者被依法追究刑事责任【答案】BD12、以下说法中，正确的是（）。A.禁止发包B.禁止分包C.禁止转包D.禁止再分包E.禁止肢解发包【答案】CD13、以下属于注册建造师权利的有（）。A.接受继续教育B.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密C.在规定范围内从事执业活动D.执行技术标准、规范和规程E.保证执业成果的质量，并承担相应责任【答案】AC14、根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有()。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用E.低价【答案】ABCD15、用人单位有下列情形（）之一的，可能被依法追究刑事责任。A.违法解除或终止劳动合同的B.以暴力、威胁或限制人身自由的手段强迫劳动的C.强令冒险作业危及劳动者人身安全的D.非法搜查或者拘禁劳动者的E.劳动条件恶劣，环境污染严重，给劳动者身心健康造成严重损害的【答案】BCD16、根据《招标投标法》的规定，必须进行招标的施工项目有（）。A.全部或者部分使用国有资金投资的项目B.施工主要技术采用特定专利的项目C.在建工程追加的主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的项目D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目【答案】AD17、施工现场噪声污染防治违法行为应承担相应的法律责任，下列选项属于该违法行为的是()A.擅自拆除环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查E.机动车辆不按照规定使用声响装置的【答案】ABD18、根据《民法典》的规定，代理的种类包括（）。A.委托代理B.复代理C.无权代理D.法定代理E.特别代理【答案】AD19、下列属于承运人的权利的有（）。A.特殊情况的拒运权B.货物毁损灭失赔偿的权利C.留置权D.求偿权E.按指示运输的权利【答案】ACD20、当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】BC21、根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A.劳动者不能胜任工作B.劳动者在试用期内不符合条件C.劳动者患病D.劳动者严重违反用人单位的规章制度E.劳动者被依法追究刑事责任【答案】BD22、关于委托合同，下列说法符合法律规定的有（）。A.受托人应当亲自处理委托事务B.受托人处理委托事务取得的财产归受托人所有C.经委托人同意的转委托，受托人应当对第三人的行为承担责任D.有偿委托合同的受托人由于过错造成委托人损失的，可以要求给予赔偿E.无偿委托合同的受托人因过错给委托人造成损失的，可以不予赔偿【答案】AD23、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全B.在试用期内C.用人单位濒临破产D.用人单位未依法缴纳社会保险费E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】A24、《招标投标法实施条例》规定。下列属于投标人相互串通投标的情形有()。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.属于同一集团的组织成员的投标人按照该集团要求协同投标D.招标人在开标前开启投标文件并将信息泄露给其他投标人E.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标【答案】ABC25、用益物权的种类包括()。A.土地承包经营权B.留置权C.地役权D.建设用地使用权E.土地租赁权