2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷A卷附答案

2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷A卷附答案单选题（共80题）1、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A2、下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（）。A.整体优化原则B.分段均衡原则C.连续均衡原则D.简明实用原则【答案】B3、某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应（）。A.予以计量B.不予计量C.计量一半D.由发包人与承包人协商处理【答案】B4、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125【答案】C5、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.有利于资源供应的组织C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】B6、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工B.采用未经审查认可的代用材料C.施工中出现质量缺陷的异常情况D.承包单位未经许可擅自施工【答案】D7、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D8、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查【答案】B9、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。A.以预防为主B.以人为核心C.质量第一D.质量标准【答案】A10、已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为()元／m3，A.486.44B.503.54C.503.81D.505.90【答案】D11、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A12、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。A.18B.19C.20D.21【答案】C13、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D14、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额600万，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。A.222.00B.240.00C.666.00D.720.00【答案】C15、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值【答案】D16、施工进度计划实施中常用的检查方式是()。A.不定期的现场实地检查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集施工绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B17、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。A.最早开始时间B.最早结束时间C.最迟开始时间D.最迟结束时间【答案】B18、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.返回进度监测系统C.确定后续工作和总工期的限制条件D.采取措施调整进度计划【答案】A19、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和分包单位D.施工单位和建设单位【答案】A20、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位【答案】B21、关于合同价款及计价方式的说法，错误的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以投标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定【答案】A22、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人【答案】A23、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】C24、加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的（）。A.组织措施B.避险措施C.合同措施D.经济措施【答案】C25、生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。A.建设单位代表B.监理工程师C.施工总承包单位D.设备系统的运营单位【答案】B26、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对该行为应认定为贪污罪B.对该行为应认定为职务侵占罪C.该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还D.该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还【答案】B27、对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。A.建设单位B.项目监理机构C.质量监督机构D.质量检测机构【答案】B28、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D29、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D30、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差，只影响后续工作【答案】A31、下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（）。A.工程保险费B.勘察设计费C.建设单位经费D.联合试运转费【答案】D32、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】A33、下列关于招标控制价的应用说法正确的是（）。A.招标控制价需保密B.招标控制价可以进行合理的上浮或下调C.招标人可以只公布招标控制的总价D.招标控制价需报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D34、（2017年真题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】A35、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业部门负责人D.会审专家组组长【答案】A36、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。A.1300B.1600C.1900D.2000【答案】C37、工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D38、工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。A.可调总价B.固定总价C.可调单价D.固定单价【答案】A39、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D40、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位、专业监理工程师B.设备安装单位、总监理工程师C.施工单位、专业监理工程师D.施工单位、总监理工程师【答案】A41、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D42、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，在其他项目清单中应包括（）。A.环境保护费B.夜间施工费C.施工排水费D.暂估价【答案】D43、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】C44、分项工程质量验收时，（）应对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审、报验表及质量验收记录。A.现场监理工程师B.总监理工程师C.建设单位质检员D.专业监理工程师【答案】D45、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C46、建筑装饰装修工程的分项工程，一般按照（）划分检验批。A.工程量B.楼层C.施工段D.变形缝【答案】B47、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】D48、（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。A.100%B.90%C.70％D.50%【答案】A49、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C50、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度()A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天【答案】A51、（2022年真题）装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B52、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】A53、在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】D54、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A55、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.取保候审由本案的侦查机关执行B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】B56、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万/根，则投资偏差（CV）为（）万元。A.11B.13C.?13D.?11【答案】D57、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A58、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（）组织验收。A.监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】B59、某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。A.152B.160C.45600D.48000【答案】A60、关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（）。A.是监理单位建立的质量控制工作体系B.是一个一次性的质量控制工作体系C.需进行第三方认证D.是监理单位质量管理体系的子系统【答案】B61、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B62、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A63、建设工程多级网络计划系统的编制应采用（）的方法。A.自下向上、分级编制B.自顶向下、分级编制C.自顶向下、整体编制D.自下向上、整体编制【答案】B64、在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（）。A.影响工程总工期B.该项工作会变成关键工作C.对后续工作及工程总工期无影响D.使其紧后工作不能按最早时间开始【答案】D65、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A66、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.勘察任务书B.勘察工作计划C.勘察方案D.勘察成果评估报告【答案】A67、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B68、BIM是以()技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。A.三维数字B.机械信息模型C.建筑信息模型D.数字化模型【答案】A69、在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A70、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备应由()组织专家小组进行检验。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.制造单位【答案】B71、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A72、用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数【答案】A73、在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。A.监理勘察规划B.监理勘察方案C.勘察成果评估报告D.勘察成果修改报告【答案】C74、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()A.操作人员资格B.操作方法C.施工设备状况D.记录方式【答案】B75、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.监督机构【答案】A76、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】C77、分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】B78、在施工试验室检查中，（）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位现场负责人【答案】B79、地面应铺设在均匀密实的基土上。填土的施工可采用机械或人工方法压(夯)实，下列说法正确的是()。A.压实系数必须由设计指定B.压实系数按规定执行C.压实系数不得少于0.95D.设计无要求时，压实系数不小于0.9【答案】D80、如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。A.可反算出所需要的工人数或机械台班数B.必须检查劳动力供应的可能性C.无需考虑工作面是否足够D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】C多选题（共35题）1、关于律师事务所的负责人的说法，表述错误的是、()A.律师事务所负责人人选，应当在申请设立许可时一并报审核机关核准B.合伙律师事务所的负责人，由本所全体合伙人选举产生C.国资律师事务所负责人，由本所律师推选，经所在地的省级司法行政机关同意D.个人律师事务所设立人是该所的负责人【答案】C2、在签订合同时，合同双方就工程价款的调整方法和程序进行如下约定，正确的有（）。A.人工费可按工程造价管理机构发布的人工费调整B.材料费需要在竣工结算时一次性调整C.监理人提交调整报告交发包人，由发包人现场代表审核签字D.工程价款调整一般与进度款同期支付E.在签订合同时，双方应对量.价的变化幅度进行一个约定，超过约定时，允许调整【答案】AD3、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是（）。A.单位工程施工的进度计划B.大型建设项目的施工总进度计划C.分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划D.大型建设工程的工程项目进度计划E.采用若干个承包单位平行承包的【答案】C4、下列报审、报验表中，需要由总监理工程师签署审核意见的有（）。A.分部工程报验表B.单位工程竣工验收报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程材料.构配件.设备报审表E.分包单位资格报审表【答案】AB5、工程质量事故处理的鉴定验收结论通常包括（）。A.经修补处理后，完全能够满足使用要求B.对建筑物外观影响的结论C.基本上满足使用要求D.事故未排除，但可继续施工E.对短期内难以做出结论的，可提出进一步观测检验意见【答案】ABC6、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】CD7、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的工程建设标准主要包括（）。A.工程项目施工质量验收标准B.有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据C.建筑业企业资质管理规定D.控制施工作业活动质量的技术规程E.工程勘察设计文件【答案】ABD8、（三）张某家住甲市乙区，系乙区基层法院法官，某日在甲市丙区王某的出租车内，向李某行贿10万元。侦查机关对此事进行侦查时，对王某的出租车进行扣押。在侦查过程中，侦查机关还收到赵某控告张某侵占其三万元、吴某控告其重婚罪。请回答第题。A.王某对于侦查机关扣押其与案件无关的出租车可以提出申诉B.对于原机关处理结果不服的，王某可以向同级检察院申诉C.在该案侦查阶段，张某的辩护律师会见张某，须经侦查机关许可D.在法院审判阶段，检察院发现张某还曾故意伤害周某，可以向法院撤回起诉【答案】A9、承包商由于()原因提出工期索赔，只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及发包人的同意。A.在现场发现有价值的文物B.不利的自然条件C.有关放线的资料不准D.合同双方差距大E.物价上涨【答案】ABC10、下列检察官属于应当提请免除职务的是、()A.王五，从事检察官工作3年以来，年度考核依次先后为一年优秀、一年称职、一年不称职B.周能，原为某地区的检察院的副检察长，后调往省司法局任副局长C.孙右，因培训需要，去欧盟学习6个月D.张杨，自愿提出辞职【答案】ABD11、根据《计价规范》规定，因不可抗力导致的以下损失，应由发包人承担的有（）。A.运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害B.承包方人员伤亡C.承包方的施工机械设备损坏及停工损失D.工程所需清理.修复费用E.不可抗力解除后，不能按期竣工，发包人要求赶工的费用【答案】AD12、建设单位在收到建设工程竣工验收报告后，应当组织竣工验收，竣工验收的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察.设计.工程监理单位分别签署的质量合格文件E.有监理单位签署的工程保修书【答案】ABC13、工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有（）。A.安全可靠，不留隐患B.满足工程的功能和使用要求C.技术可行，经济合理D.满足建设单位的要求E.造型美观，节能环保【答案】ABC14、工程施工过程中，处理质量事故的依据有（）。A.相关法律法规B.有关合同文件C.质量事故实况资料D.有关工程定额E.有关工程设计文件【答案】ABC15、发包人向承包人的索赔包括()A.工期延误的索赔B.工程变更引起的索赔C.对超额利润的索赔D.加速施工的索赔E.发包人合理终止合同的索赔【答案】AC16、关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有()。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波形线长度之和E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值【答案】BC17、市场采购设备的原则有（）。A.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购B.所采购设备质量可靠，保证生产或运行稳定C.供货商的各种检验检测手段及试验室资质符合有关规定D.所采购的设备和配件价格合理、技术先进E.符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定【答案】ABD18、（2022年真题）监理工程师控制物资供应进度的工作内容有（）。A.进行物资供应决策B.参与投标文件的技术评价C.主持召开物资供应单位协商会议D.签订物资供应合同E.审核和控制物资供应计划【答案】BC19、资源优化的前提条件是()。A.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作的资源强度为常数D.保证工程总成本最低时的工期安排E.在网络计划中找出直接费用率最小的关键工作，缩短其持续时间【答案】ABC20、固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD21、下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.建筑工人实名制管理费B.大型机械进出场及安拆费C.建筑材料鉴定、检查费D.工程定位复测费E.施工单位临时设施费【答案】ABD22、下列关于单位工程质量验收的表述中，正确的有（）。A.专业监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料B.施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收C.工程质量评估报告经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位D.质量监督部门应编写工程质量评估报告E.总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的相关竣工资料【答案】BC23、在建设工程监理工作中，属于监理工程师控制进度的技术措施（）。A.审查承包商提交的进度计划B.编制进度控制工作细则C.明确进度控制人员及其职责分工D.结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制E.在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响【答案】ABD24、在建设项目的实施阶段，项目总进度应包括()等。A.设计工程进度B.施工前准备工作进度C.工程物资采购工作进度D.项目动用前准备工作进度E.项目后评价工作进度【答案】ABCD25、建设投资估算的主要方法有()A.资金周转率法B.分项详细估算法。C.比例估算法D.概算指标法E.扩大指标估算法【答案】ACD26、下列选项中，属于累加数