2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷B卷附答案

2021-2022监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷B卷附答案单选题（共80题）1、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】D2、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】C3、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是（）。A.增加施工机械的数量B.实行包干加奖励C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D4、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明【答案】B5、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。A.同意延长施工合同工期B.免除承包商的误期损失赔偿C.确认承包商在合理的状态下施工D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】C6、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D7、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B8、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，内部审核的原则中（）是职业的基础。A.职业素养B.道德行为C.公正表达D.独立性【答案】B9、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B10、（）搭接关系是指紧前工作i开始到紧后工作j开始的时间间隔。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B11、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A12、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（）。A.正确确定事故性质、处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行、经济上合理【答案】A13、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.质量监督机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】B14、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.612.05B.616.40C.618.91D.621.08【答案】D15、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】B16、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】B17、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B18、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括()。A.对改进施工工艺给予表扬B.建议采用更先进的施工机械C.实行包干奖励D.注意改善劳动条件【答案】C19、初步设计阶段限额设计控制工作的重点是()。A.初步设计方案的比较选择B.设计进度的控制C.设计概算的编制D.设计费用的支付【答案】A20、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。A.309.40B.309.55C.336.67D.337.35【答案】B21、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32【答案】D22、工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可()A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理【答案】D23、某人连续6年每年年末存入银行100万元，银行年利率5％，按年复利计息，第6年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为（）万元。A.657.30B.668.10C.680.20D.698.90【答案】C24、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体B.三个试件为一组C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】C25、下列()不是BIM软件的特点。A.操纵可视化B.信息完备性C.渲染精美性D.信息互用性【答案】C26、某工程合同总额为1000万元，工程预付款为150万元，采用从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣的方式，主要材料、构件所占比重为50%。如果以前已支付工程进度款600万元，本月应付工程进度款200万元，则实际支付工程款（）万元。A.200B.150C.100D.50【答案】B27、为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工C.对工程延误收取误期损失赔偿金D.严格审查工程变更和设计变更【答案】A28、在工程项目质量控制系统运行的主要工作中，工程变更由（）审核无误后签发。A.专业监理工程师B.技术负责人C.总监理工程师D.建设单位【答案】C29、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C30、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。A.该工作实际进度与计划进度一致B.该工作实际进度超前C.该工作实际进度落后D.无明显意义【答案】B31、对于抗震设防要求的结构，其抗震钢筋力学性能检测应满足要求的说法正确的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.12D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于7%【答案】B32、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。A.严禁验收B.返工重做后才能验收C.予以验收D.按协商文件进行验收【答案】C33、尽可能地利用工作面进行施工，各工作队能够连续施工的施工方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】D34、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D35、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A36、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A37、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人【答案】A38、某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A39、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A40、下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()A.400～600元/㎡B.600～800元/㎡C.800～1000元/㎡D.1000～1800元/㎡【答案】D41、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（）确定的。A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价【答案】B42、需要施工单位修改施工组织设计时，由（）在报审表上签署意见，发回施工单位修改。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位技术负责人D.建设单位质量负责人【答案】B43、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.采用更先进的施工机械C.改善外部协作配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D44、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资【答案】B45、监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施质量监控的方式是（）。A.巡回监控B.定点监控C.旁站监控D.驻厂监造【答案】D46、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单【答案】A47、（）是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。A.建设工程进度控制B.设计进度控制C.监理进度控制D.设计准备进度控制【答案】B48、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性【答案】C49、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D50、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B51、下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。A.建设单位汇报试运行情况B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定【答案】B52、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是()A.清水楼梯踏步B.镶面大理石柱C.地漏D.垃圾道【答案】A53、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B54、下列违反上诉不加刑原则的有：A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年，马某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重审，原审法院直接加重马某量刑B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年，赵某上诉，检察院没有抗诉，二审法院认为赵某量刑畸轻，可以直接将抢夺罪改为抢劫罪，但不得加重赵某的刑罚C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、王某有期徒刑１年，金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉，检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉，第二审法院经过审理，将金某和王某都改判为有期徒刑５年D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行，犯抢劫罪判处无期徒刑，数罪并罚决定判处死刑缓期执行。石某上诉后，第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑【答案】A55、在工程设计过程中，下列属于影响设计进度的主要因素是（）。A.商签设计合同B.施工条件的影响C.设计各专业之间的协调配合D.施工材料和机械设备的采购【答案】C56、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】B57、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。A.-36B.36C.-40D.40【答案】C58、2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。A.0.4-0.5B.0.6-0.7C.0.8-0.9D.近似为1【答案】D59、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层【答案】A60、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是()A.编制物资供应计划B.办理进出口许可证等有关事宜C.决定物资供应分包方式D.安排物资订货【答案】A61、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。A.命名分类B.文件大小C.文件格式D.材质信息【答案】B62、对象选择的基本原理是“关键的少数和次要的多数”，该方法是对象选择的（）方法。A.因素分析B.ABC分析C.强制确定D.百分比分析【答案】B63、质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。A.施工单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和分包单位D.施工单位和建设单位【答案】A64、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，建安工程造价中的利润包含在()中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费【答案】A65、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D66、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B67、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定【答案】C68、某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。A.11100B.10600C.9000D.8000【答案】D69、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D70、承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()A.资质相业绩材料B.营业执照和经营范围C.资质和分包合同D.项目经理职责和施工计划【答案】A71、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A72、网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D73、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D74、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B75、在工程施工质量控制的依据分类中，水泥安定性检验方法属于（）。A.有关材料及其制品质量的技术标准B.有关材料验收.包装.标志方面的技术标准和规定C.有关材料搜集方面的规定D.有关材料或半成品等的取样.试验等方面的技术标准或规程【答案】D76、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B77、关于物资需求计划的说法，正确的是（）。A.编制依据：概算文件、项目总进度计划B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划C.主要内容：确定材料的合理储备D.编制单位：各施工承包单位【答案】B78、（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（）结算价款。A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】D79、普通卫生问的无下框普通门扇与地面间留缝限值，下列哪项符合规范规定？()A.4～6mmB.6～8mmC.8～12mmD.12～15mm【答案】C80、工程款支付证书由（）签发。A.专业监理工程师B.建设单位C.总监理工程师D.项目审计部门【答案】C多选题（共35题）1、在编制建设工程物资供应计划的准备阶段，项目监理机构必须明确的物资供应方式有（）。A.建设单位采购供应B.施工单位自行采购C.设计单位指定采购D.专门物资采购部门供应E.监理单位指定采购【答案】ABD2、编制监理总进度计划的依据有（）。A.工程项目可行性研究报告B.工程建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目前期工作计划【答案】AB3、工程质量控制的监控主体主要包括（）。A.政府B.施工单位C.工程监理单位D.勘察、设计单位E.建设单位【答案】AC4、（2020年真题）关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路是工作持续时间之和最大的线路B.关键线路上的节点均为关键节点C.相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路D.关键工作均在关键线路上E.关键线路可能有多条【答案】BD5、监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括()A.操作人员数量B.作业团队管理方式C.相应工种配置D.管理人员到岗情况E.各项规章制度健全情况【答案】ACD6、多级网络计划系统的编制方法包括（）。A.编制应按照先总体，再局部，最后细部的程序B.编制应按照先细部，再局部，最后总体的程序C.应与科学编码相结合D.根据工程规模、复杂程度和组织管理需要分级E.应力求减少层级，简化网络计划【答案】ACD7、专项施工方案实施前，（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。A.编制人员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.单位技术负责人【答案】AB8、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD9、下面关于BIM项目工作人员组织配置说法错误的是()。A.人员组织配置的原则是按照所需专业和工作量进行人员配置B.在配置的过程中应该考虑全部专业的工作量，不应重点区分C.项目负责人负责项目整体分工和协调工作D.各专业人员负责分工范围内的模型建立和深化设计工作E.各专业人员对整个项目交付的深化设计成果对甲方负责【答案】B10、GB/T19000－2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括()。A.管理职责B.环境管理C.产品实现D.资源管理E.安全管理【答案】ACD11、按照工程进展阶段，可以将监理总进度计划分解为（）。A.设计准备阶段进度计划B.设计阶段进度计划C.施工前准备阶段进度计划D.施工阶段进度计划E.动用前准备阶段进度计划【答案】ABD12、下列关于BIM与虚拟现实技术集成应用的说法正确的有()。A.在施工之前，施工过程就已通过BIM与虚拟施工技术进行三维仿真演示，可有效提升工程质量B.BIM与虚拟施工技术在建筑施工领域的应用在未来的施工和设计的应用前景广阔C.BIM与虚拟现实技术集成应用可以减少或避免设计中存在的大多数错误D.BIM与虚拟现实技术集成应用可提高模拟的真实性E.BIM与虚拟现实技术集成应用可有效支持项目成本管控【答案】ABCD13、采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有()A.安全文明施工费B.其他项目费C.规费D.税金E.风险费用【答案】ACD14、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括()。A.审查设计概预算B.对工程项目造价目标进行风险分析C.开展限额设计D.审查工程变更E.审核工程结算【答案】BD15、下列关于单位工程质量验收的表述中，正确的有（）。A.专业监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料B.施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收C.工程质量评估报告经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位D.质量监督部门应编写工程质量评估报告E.总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的相关竣工资料【答案】BC16、在施工阶段监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括（）。A.建筑工程施工质量验收统一标准B.施工材料及其制品质量的技术标准C.质量管理体系标准D.控制施工作业活动质量的技术规程E.有关的新材料、新技术的质量标准【答案】ABD17、价值工程活动的特点有()A.以使用者的功能需求为出发点B.中心环节是对研究对象进行功能系统分析C.目的是降低研究对象的成本D.是一种需要技术创新的创造性活动E.需要有组织、有计划、有步骤地开展工作【答案】AD18、某新建项目，建设期为2年，建设期初从银行贷款1000万元，年利率为6%，则关于该项目建设投资和建设期利息的说法，正确的有（）。A.第1年建设期利息为60万元B.第2年建设期利息为66万元C.建设期第2年初贷款本利和为1060万元D.项目建设投资为1126万元E.项目建设期利息为123.6万元【答案】AC19、监理工程师审查建设工程施工进度计划的内容包括()A.施工顺序安排是否符合施工工艺要求B.施工进度计划是否以时标网络计划表示C.施工进度安排是否符合施工合同规定D.各单位工程施工进度计划之间是否相互协调E.生产要素的供应能否保证施工进度计划的实现【答案】ACD20、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括()。A.对拟建项目进行市场调查和预测B.编制投资估算C.编制与审查设计概算D.评标定标E.协助业主与承包商签订承包合同【答案】AB21、工程质量缺陷成因分析的步骤包括（）。A.进行细致的现场调查研究B.收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料C.找出可能产生质量缺陷的所有因素D.进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认E.确定质量缺陷的初始点【答案】ABCD22、建设工程质量特性主要表现的方面有（）。A.适用性B.耐久性C.节能性D.隐蔽性E.局限性【答案】ABC23、下列属于分包单位资格审核应包括的基本内容的有（）A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可文件C.类似工程业绩D.专职管理人员资格E.自有设备维修状况【答案】ABCD24、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD25、审查设计概算编制依据时，应着重审查编制依据是否()A.经过国家或授权机关批准