2021-2022二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自我检测试卷A卷附答案

2021-2022二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自我检测试卷A卷附答案单选题（共80题）1、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间施工，需要有关主管部门证明的是（）。A.电力抢修作业B.抗洪抢险作业C.因生产工艺要求连续作业D.因特殊需要必须连续作业【答案】D2、关于安装工程一切险中的试车考核期的说法，正确的是（）。A.试车考核期应当在保险期之外B.试车考核期的长短只能根据法律的规定确定C.试车考核期不得超出保单中列明的考核期限D.试车考核期超出了合同约定的期限，不得加收保险费【答案】C3、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】C4、水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产，其保护范围不包括（）。A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物D.遗存于外国领海的起源于中国的文物【答案】D5、关于人身保险合同的说法中，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】B6、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是（）。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务【答案】B7、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是(）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【答案】A8、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【答案】A9、《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.10日B.20日C.30日D.60日【答案】C10、（2020年12月真题）关于民事案件开庭审理的说法，正确的是()。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外人民法院均应当公开审理B.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件一律公开宣告判决D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许【答案】C11、场景（三）A.可以直接安排到仓库中，并远离危险品B.不可以安排到仓库中C.可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准D.经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中【答案】C12、关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（）。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】D13、（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资质B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】B14、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】C15、不可以成为保险合同受益人的包括（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【答案】D16、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任【答案】B17、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。A.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗B.禁止在具有火灾、爆炸危险地场所使用明火C.重点工程的施工现场，实行每周防火巡查，并建立巡查记录D.进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续【答案】C18、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的可以是（）。A.施工单位项目经理?B.质监站质监人员?C.监理工程师????D.施工单位施工员【答案】C19、（2017年真题）关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的限制【答案】C20、关于承揽合同的特征，下列说法正确的是（）。A.承搅合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的B.承揽人须以自己的设备、技术和财力完成所承揽的工作C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承揽人在工作期间，不接受定作人必要的监督检验【答案】A21、以下关于企业专职安全生产管理人员配备的说法中正确的是（）。A.建筑施工总承包特级资质企业不少于4人B.建筑施工专业承包一级资质企业不少于2人C.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于4人的专职安全生产管理人员D.施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查【答案】D22、（2021年真题第1批）关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D23、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】A24、（2019年真题）关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。A.是一种典型的提供劳务的合同B.应当是有偿合同C.委托事务只能是法律行为D.受托人不得转委托【答案】A25、（2016年真题）关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失【答案】D26、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。A.被保险人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】B27、下面关于抵押物的说法，正确的是（）。A.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自登记时设立B.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自签订抵押合同时设立C.可以以正在建造的建筑物抵押，抵押权自建筑物竣工验收时设立D.不可以以正在建造的建筑物抵押【答案】A28、下列争议中，不属于劳动争议的是（）。A.因确认劳动关系发生的争议B.因拖欠劳动报酬发生的争议C.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷D.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷【答案】D29、下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致【答案】C30、甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是()A.由丙承担赔偿责任B.由甲承担赔偿责任C.甲不承担任何责任D.由甲和丙承担连带赔偿责任【答案】D31、某工程在竣工验收过程中，发现南侧承重墙的承载力不符合国家标准，经查明是设计原因导致的，下列说法正确的是（）。A.应该由施工单位和设计单位共同返修，并承担损失B.应该由建设单位组织返修C.应该由设计单位组织返修D.由施工单位负责返修，费用由设计单位承担【答案】D32、甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。A.处分权B.抵押权C.质押权D.留置权【答案】C33、关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。A.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料B.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容【答案】A34、（2019年真题）关于委托合同法律特征的说法，正确的是()。A.应当是有偿合同B.委托事务只能是法律行为C.受托人不得转委托D.是一种典型的提供劳务的合同【答案】D35、根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案】B36、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1小时B.2小时C.12小时D.24小时【答案】D37、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】D38、某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行A.施工合同无效,履约保函有效B.施工合同无效,履约保函也无效C.施工合同有效,履约保函也有效D.施工合同与履约保函效力没有相关性【答案】B39、关于评标的说法，不正确的是（）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件D.投标报价低于成本的，否决投标【答案】B40、关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是（）。A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标釆购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】B41、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人不享有撤销的权利B.效力待定合同的相对人具有催告权C.效力待定合同是生效合同D.效力待定合同是无效合同【答案】B42、某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是()。A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任【答案】C43、项目经理部行为的法律后果由（）承担。A.项目经理B.项目经理部各成员C.企业法人D.企业法定代表人【答案】C44、关于建设工程总分包责任说法正确的是（）。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】A45、（2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】D46、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）A.货运合同是单务、有偿合同B.货运合同是实践合同C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人D.货运合同的标的是货物【答案】C47、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】C48、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2016年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2016年10月15日中止施工。根据建筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是2016年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】C49、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】C50、当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉【答案】A51、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）申报。A.15日以后B.15日以前C.20日以前D.20日以后【答案】B52、下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。A.承揽人和定作人的权利义务不存在对应关系B.合同标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果C.承揽人在完成工作过程中，应当接受定作人的指挥管理D.承揽人有权将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】B53、下列选项中，属于民事纠纷的是（）。A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷D.乙因抢劫罪被判处刑罚【答案】B54、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】C55、买卖合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是（）。A.订立合同时履行地的市场价格B.订立合同时履行地的政府定价C.订立合同时履行地的政府指导价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】A56、需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。A.7B.15C.20D.30【答案】A57、关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是（）。A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标釆购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】B58、根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款【答案】D59、关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。A.施工现场的生活垃圾实行散装清运B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】B60、根据《民法典》的相关规定，甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为连带保证B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内C.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任D.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】D61、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】B62、以下关于无权代理的说法中，正确的是（）。A.被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起60日内予以追认C.追认期限内，被代理人未作表示的，视为默认D.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利【答案】A63、当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同时结算建设工程价款的说法，错误的是（）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效时，不予结算工程价款B.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持C.施工合同与招标文件载明的结算价款不一致，一方当事人请求将招标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同【答案】A64、下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】D65、在根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】D66、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】B67、关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是（）。A.填缝板应用模板固定牢固B.止水带应用铁钉固定牢固C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带D.止水带的固定和安装，必须由项目技术员，质检员验收【答案】B68、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】A69、（2016年真题）根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证【答案】D70、（2017年真题）某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任【答案】A71、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】A72、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加B.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加C.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】C73、张某在甲施工单位连续工作满八年；李某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（）。A.张某B.李某C.王某D.赵某【答案】B74、（2021年第1批真题）关于著作权保护期的说法，正确的是()。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者非法人组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者非法人组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护【答案】C75、建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥【答案】D76、（2020年真题）关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是()。A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.应当对工程项目落实带班制度负责D.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%【答案】C77、关于可撤销合同中撤销权行使的说法,正确的是（）。A.受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撤销权B.当事人不得放弃撤销权C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】C78、关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（）。A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【答案】C79、（2021年第2批真题）下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的连带责任C.提出对受伤人员的赔偿方案D.提出对事故责任者的处理建议【答案】D80、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。A.宪法至上B.新法优于旧法C.特别法优于一般法D.一般法优于特别法【答案】D多选题（共35题）1、投标有效期内，投标人有()等行为的，其投标保证金应当被没收。A.撤销投标文件B.补正投标文件C.中标以后不签合同D.澄清投标文件E.说明投标文件【答案】AC2、场景（十三）A.原告的姓名、住所B.被告的姓名、住所C.诉讼请求D.代理律师的基本情况E.诉讼事实及理由【答案】ABC3、依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作【答案】ACD4、根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】BC5、下列关于项目经理部与企业法人法律关系的表述中，正确的有（）。A.项目经理部是一次性的、具有弹性的现场生产组织机构B.项目经理部的职责、任务和组织形式由项目经理决定C.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务D.推行项目经理责任制，意味着项目经理是项目经理部的法定代表人E.项目经理部未按合同完成施工任务，自行承担违约责任【答案】AC6、定金是担保的一种形式，下列表述正确的是（）。A.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的30%C.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回D.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金E.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金【答案】ACD7、买卖合同中，出卖人的主要义务包括（）。A.对标的物进行检验和及时通知B.交付标的物C.支付货款D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.转移标的物所有权【答案】BD8、除法律另有规定的除外，建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行（）。A.出让B.互换C.出资D.赠与E.抵押【答案】BCD9、下列关于分包的说法中，正确的有（）。A.招标人可以直接指定分包人B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包他人【答案】BC10、强制性标准监督检查的内容包括（）。A.安全管理人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是符合强制性标准的规定【答案】BCD11、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。A.约定专业技术培训服务违约金B.扣押居民身份证C.签订竞业限制协议书D.扣押职业资格证E.要求提供担保【答案】AC12、施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。A.编制专项工程施工方案B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】BCD13、发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责?B.总承包单位与专业承包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任?C.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任?D.专业承包单位对该重大安全事故承担报告义务?E.分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】AC14、关于工程开工日期的说法，正确的有（）。A.发包人同意后，监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工通知载明的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.未发出开工通知，无相关证据证明实际开工日期的，应综合考虑认定开工日期【答案】AD15、关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围【答案】ABCD16、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）。A.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的【答案】BD17、下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（）。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.劳动者被依法追究刑事责任的C.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的D.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的E.女职工在孕期、产期、哺乳期的【答案】AD18、下列关于无权代理的说法，正确的是（）。A.无权代理的行为，未经被代理人追认的，被代理人不承担民事责任B.无权代理的行为，未经追认，行为人承担民事责任C.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为否认D.超越代理权属于无权代理E.表见代理属于无权代理，但代理行为有效【答案】ABD19、建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书，其内容包括建设工程的（）。A.保修范围B.保修期限C.工程简况和施工管理要求D.超过合理使用年限继续使用的条件E.保修责任【答案】AB20、以下关于约定赔偿损失和法定赔偿损失的表述中，正确的是（）。A.赔偿损失的主要形式是约定赔偿损失B.约定赔偿损失是为了弥补法定赔偿损失的不足C.原则上法定赔偿损失优先于约定赔偿损失D.作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害后，受害人不必证明其受损范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿E.如果当事人只是约定了损失赔偿额的计算方法，那么受害人还应当证明其实际遭受的损害【答案】BD21、下列关于《中华人民共和国担保法》的说法，正确的是（）。A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效B.担保方式主要有抵押、质押、保证、违约金、留置C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保D.反担保同时也适用于《担保法》的规定E.担保的目的是保障特定债权实现【答案】AD22、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件包括()A.规划、环保等部门出具的许可文件或者准许使用文件B.建筑工程施工许可证C.工程竣工验收报告D.施工企业签署的工程质量保修书E.工程竣工验收备案表【答案】CD23、根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）。A.替代性B.辅助性C.临时性D.长期性E.关键性【答案】ABC2