2022一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷A卷附答案

2022一级建造师之一建矿业工程实务提升训练试卷A卷附答案单选题（共85题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（）。A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿C.有权提出费用及利润补偿D.无权要求任何费用和利润补偿【答案】C2、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B3、在井点降水方法中，属于真空抽水的是（）。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】A4、关天矿山企业特种作业人员，说法正确的是（）。A.调换工种的人员上岗作业，必须重新培训，考试合格B.企业应对新进特种工作人员进行考试C.企业女职工下井前应做安全思想工作D.暂缺【答案】A5、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.5～2.0mB.2.0～2.5mC.3.0～4.0mD.5.0～6.0m【答案】A6、下列工程内容，属于临时性土建工程和安装工程的是（）。A.稳车和稳车棚B.井塔C.行政办公楼D.福利楼【答案】A7、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有()。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D8、目前，帷幕法适用的深度不超过（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A9、主副井贯通前，矿井的通风方式是利用（）进行通风。A.副井进风，主井出风B.主井进风，副井出风C.在井下贯通联络巷内修建临时风门D.原来凿井时的通风设备【答案】D10、关于光面爆破技术，说法正确的是（）A.周边眼应选用高密度低爆速的炸药B.周边眼应采用耦合装药结构，同时起爆C.周边眼间距要小，每孔的装药量要大D.在主爆区之后起爆【答案】D11、浮选法中使矿物颗粒浮起的基本方法是()而使颗粒浮起。A.使矿物颗粒相对密度减小B.使颗粒附着在泡沫上C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B12、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后10m的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A13、立井井筒工程竣工验收时，通常不检查（）。A.井筒中心坐标和断面大小B.井壁质量C.井筒涌水量的大小D.通过井筒的风速大小【答案】D14、事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，（）核定事故等级。A.应按照变化前核定的数据B.如救援不足30d的按原等级C.如救援超过30d的按变化的数据D.应按照变化后的伤亡人数重新【答案】D15、机械落矿法主要用于开采（）的软矿石和煤矿。A.f>2?3B.f<2?3C.f>3?4D.f<3?4【答案】D16、钢筋混凝土预制桩施工中，关于静力压桩的说法，正确的是()。A.静力压桩一般采取分段压入、逐段接长的方法B.通常第一节桩上端距地面1m左右时，将第二节桩接上，继续压入C.静压法沉桩适用于冻土土层中应用D.静压法沉桩不宜用于有8m以上硬隔离层的情况【答案】A17、一般的井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B18、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B19、关于钢材的力学性能，说法不正确的是（）。A.衡量钢材强度的指标有3个，分别是弹性模量、屈服强度和抗拉强度B.判断钢材塑性主要以两个指标来表示，分别是断后伸长率或延伸率和断面收缩率C.钢材塑性好，冲压、轧制困难D.冷弯性能是判别钢材常温下加工时抵抗发生裂缝的能力【答案】C20、以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是（）。A.未按规定提取安全技术措施专项费B.未及时、如实报告安全事故C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故D.违章指挥、强令工人冒险作业【答案】C21、水泥体积安定性不良的原因一般是由于（）。A.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁或掺人石膏过量B.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁C.掺入石膏过少D.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁或掺入石膏少【答案】A22、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大1～4cmB.较井筒内径小1～4cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A23、矿业工程成本控制中，组织成本核算时，要求按()对生产费用进行划分。A.成本预算B.成本项目C.成本定额D.成本计划【答案】B24、在施工过程的环境保护工作要求中，不属于“三同时”政策的是()。A.同时设计B.同时规划和验收C.同时施工D.同时投入生产和使用【答案】B25、矿业工程项目竣工移交的资料，除工程竣工资料外，尚应提交（）资料。A.施工过程的实物视频资料B.地质资料C.项目环境资料D.人事管理资料【答案】B26、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化的因素的是()。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A27、下列措施，不应在处理放射性废物中采用的是（）。A.冲刷B.填埋C.覆土D.植被的无害处理【答案】A28、关于水玻璃的说法，错误的是（）。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C29、以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是（）。A.未按规定提取安全技术措施专项费B.未及时、如实报告安全事故C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故D.违章指挥、强令工人冒险作业【答案】C30、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D31、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是()。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C32、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B33、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司(局)D.建设单位【答案】A34、造成水泥体积安定性不良的一个原因是水泥中掺入了过量的()。A.粉煤灰B.石膏C.火山灰D.矿渣【答案】B35、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是()。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C36、井内的安全梯应靠近（）悬吊。A.抓岩机B.吊桶C.伞钻D.井壁【答案】D37、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于40小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于20小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B38、下列关于起重与吊装安全管理规定中正确的是()。A.操作人员均需佩戴标记，施工指挥人员不一定需要佩戴B.除监察人员，非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场C.作业平台与高处作业不一定应设置防坠落措施D.施工人员必须戴好安全帽【答案】D39、关于井田范围内进行联系测量的做法，正确的是（）。A.联系测量工作前必须先设置好近井点、高程基点等测点B.矿井定向应采用几何定向方法C.联系测量应在误差不超限的条件下一次性独立完成D.斜井导入高程宜通过水准测量来完成【答案】A40、关于立井井筒施工作业方式的说法，错误的是()。A.短段掘砌单行作业必须进行临时支护B.长段掘砌单行作业需要进行临时支护C.长段掘砌平行作业需要进行临时支护D.掘砌混合作业不需要进行临时支护【答案】A41、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B42、明火作业使用消防器材时，要通过（）同意。A.项目经理B.班组长C.专(兼)职消防员D.工程师【答案】C43、水玻璃硬化时能堵塞材料的毛细孔隙，有（）的作用。A.黏合性B.耐水C.阻止水分渗透D.增加材料强度【答案】C44、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是()。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C45、不宜收录在工程施工组织管理技术档案中的资料是（）。A.上级主管部门颁发的指令B.安全事故及其损失C.施工日志D.工程决算【答案】D46、关于选矿性质的说法，正确的是()。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D47、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等罐室交接班【答案】B48、独头巷道支架撤换工作的正确做法是()。A.由里向外逐架进行B.由外向里逐架进行C.告知工作面掘砌施工人员D.先做好撤换支架的加固工作【答案】B49、井巷工程开工前的劳力准备内容，要求不正确的是（）。A.做好劳力队伍的组织工作B.完成技术交底工作C.配备好机具及施工用料D.建立现场管理制度【答案】C50、关于斜井明洞衬砌施工程序，正确的是()。A.立模板后绑扎钢筋B.浇筑混凝土后应加固模板C.等混凝土达到强度后再拆模板D.拆模后可即回填【答案】C51、地基与基础工程中，采用土钉墙支护的基坑，深度不宜大于12m，使用期限不宜超过()个月。A.6B.12C.18D.24【答案】C52、比较掘进和支护的先后，沉井法是属于()性质的方法。A.掘进与支护平行施工B.超前支护C.掘进与支护交错进行D.滞后支护【答案】B53、在建设项目投资的设备购置费中，还包括（）。A.设备运杂费B.购置的税金C.涨价的预备费D.工程建设其他费用【答案】A54、裸体巷道竣工验收时最重要的分项是（）。A.锚杆质量B.喷射混凝土质量C.巷道的规格尺寸D.巷道漏水量【答案】C55、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高不属于低边坡的是（）。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】D56、下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回风巷最低风速0.15m／sB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1％C.掘进中的岩巷最低风速0.15m／sD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于10％【答案】C57、矿山地质中，属于黏性土的状态指标的是()。A.塑性指数B.压缩性指数C.可松性D.地基变形性【答案】A58、钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是（）。A.普通螺栓B.焊缝连接C.高强度螺栓承压型连接D.高强度螺栓摩擦型连接【答案】D59、关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书【答案】A60、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D61、关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（）。A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电B.操作高压电气设备时应另设有监护人员C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具D.同一供电线路上同时作业人数不得超过2人【答案】B62、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（）列项。A.工种B.职称C.职务D.技术等级【答案】A63、斜井回填时要两侧对称回填，回填土应分层夯实。采用人力打夯时，每层厚度不大于（）A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】B64、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】C65、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D66、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C67、针对可能造成轻度环境影响的矿业工程项目，环境影响评价应当（）.A.编制环境影响报告表B.编制环境监测规划C.填报环境影响登记表D.编制环境影响报告书【答案】A68、在进行注浆设计之前，要进行工程地质和岩土工程性质调查．调查的范围是（）。A.地层薄弱区域B.地层需要处理的范围C.地层土体分布区域D.地层岩层分布区域【答案】B69、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B70、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有80％合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A71、矿业工程项目的风险性主要体现在（??）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D72、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化因素的是（）。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A73、矿山的安全设施未经验收而擅自投入生产且拒不停止生产的，其处罚措施是（）。A.上级主管部门对其处以罚款B.上级主管部门提请县级以上人民政府进行罚款C.经县级以上人民政府决定由有关主管部门吊销其采矿许可证和营业执照D.管理矿山企业的主管部门吊销其采矿许可证和营业执照【答案】C74、减水剂防水混凝土的特点是（）。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B75、下列事件应由承包商承担经济损失的是()。A.特大暴雨冲坏的待安装永久设备B.特大暴雨冲坏的现场临时道路C.预计井筒最大涌水量8m3／h，实际为20m3／h导致的设备损坏D.山体滑坡导致的井塔损坏【答案】C76、采用冻结法凿井的矿业工程项目，如果单独进行冻结工程项目的招标，则这种招标形式属于（）。A.项目招标承包B.项目建设招标总承包C.专项招标承包D.阶段招标承包【答案】C77、关于联系测量工作的说法中，不正确的是（）。A.通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量B.联系测量必须在井口附近建立近井点、高程基点C.两次独立导入高程的互差不超过井深的1/8000D.斜井导入高程一般用水准测量方法【答案】D78、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B79、对于露天矿疏干井的井深在200m以内的碎石土类松散层，其钻井宜采用()的方法。A.回转钻进B.冲击钻进C.反循环钻进D.空气钻进【答案】B80、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其（）。A.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B81、在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时，应作（）。A.专项安全设计B.应急预案C.专项演练D.专项安全设计和应急预案【答案】D82、井巷工程开工前的劳力准备内容，要求不正确的是（）。A.落实人员和施工队伍B.完成技术交底工作C.配备好机具及施工用料D.建立现场管理制度【答案】C83、在尾矿工程中初期坝的施工中要求透水堆石坝上游面必须铺设（）。A.混凝土B.草皮、茅草C.反滤层和保护层D.密实砾石或碎石层【答案】C84、下列关于防止瓦斯引燃的措施，错误的是（）。A.入井人员严禁穿化纤衣服B.严禁携带烟草和点火物品下井C.井下个人照明使用可拆卸矿灯D.抽瓦斯泵房周围20m以内禁止有明火【答案】C85、在降水深度不超过5m的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用（）方法降水。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点【答案】C多选题（共38题）1、当井筒施工需要布置排水设施时，安排合理的是（）。A.吊桶排矸时也可同时安排排水B.卧泵一般布置在凿井吊盘上C.吊泵排水要求吊泵必须下到井底D.当井深大时可以采用接力式排水E.采用吊桶排水时就不必再准备吊泵【答案】ABD2、钢筋混凝土灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受荷载【答案】ABCD3、矿业工程现场施工必须坚持的制度包括有（）。A.每日的生产调度会议制度B.特种工种凭证上岗制度C.班前安全政策宣讲制度D.凭证人井制度和入井人员登记制度E.管理干部下井制度【答案】ABD4、矿山工程中，当工程地质条件复杂时，正确的安全工作做法是（）A.安排所有技术人员参与管理地压工作，取消专职地压机构B.一发现有地压活动预兆，就立即停止全部作业C.通往陷落区和采空区的井巷应及时封闭D.可以利用滚石区的土地面积，建筑临时设施货构筑物【答案】C5、下列属于生产性辅助设施的是（）。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC6、电力起爆法在各种环境的电干扰下存在早爆和误爆危险，这些电干扰包括()。A.杂散电B.射频电C.电雷管检测电D.雷电E.静电【答案】ABD7、关于工程合同签订时的会谈内容和做法，正确的是（）。A.合同承包范围的更改应有会谈纪要，并以合同附件形式留在合同中B.单价合同的“增减量幅度”是指单价的增减与工程量增减的比例值大小C.合同价款会谈的内容是固定价款和可调价款的协商D.对于可调价格的确认应考虑本单位能力、工程条件、项目风险E.付款方式的确定内容就是指付款内容、付款数额(或比例)【答案】AD8、矿山项目决策阶段影响工程投资的因素有（）。A.市场因素B.建设的标准C.建设地点D.环境因素E.总平面设计【答案】ABCD9、采用钻井法凿井，说法正确的是（）。A.钻井法以钻头刀具破碎岩石，用泥浆或其他介质进行洗井、护壁和排渣B.钻井期间，泥浆面必须高于地下静止水位0.5m，且不得低于临时锁口0.5mC.钻井法施工的井筒，其井壁多采用管柱形预制钢筋混凝土井壁，随钻随沉D.钻井时必须及时测定井筒的偏斜度，偏斜超过规定时，必须及时纠正E.预制井壁下沉的同时，要及时排除泥浆，以免泥浆外溢和沉淀【答案】AD10、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有(??)。A.高强度螺栓采用高强度钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型和承压型C.摩擦型高强度螺栓连接具有在动力载荷下不易松动的优点D.承压型高强度螺栓连接在摩擦力被克服之后剪切变形较大E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD11、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转【答案】ABD12、井巷掘进爆破中的直眼掏槽方式包括()。A.单向掏槽B.缝隙掏槽C.简形掏槽D.螺旋掏槽E.双螺旋掏槽【答案】BCD13、立井施工中，常用的炸药有()。A.抗水岩石硝铵炸药B.水胶炸药C.粉状铵油炸药D.硝化甘油炸药E.铵锑炸药【答案】ABD14、提高混凝土强度的方法主要包括（）等。A.提高水泥强度等级B.尽量降低水胶比C.增加钢筋用量D.采用湿热处理E.添加增强材料【答案】ABD15、关于在高瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井进行爆破作业的说法。错误的是()。A.放顶煤工作面采用爆破法挑顶煤B.运输顺槽掘进爆破采用煤矿许用瞬发电雷管C.轨道大巷工作面周边眼和掏槽眼采用不同直径药卷D.岩巷工作面选用二级煤矿许用乳化炸药E.爆破法处理煤仓堵塞时,一次最大装药量不超过450g【答案】AD16、井筒混合作业方式的主要特点是（）。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC17、矿山井下综合防尘措施包括()。A.湿式钻眼B.采用水炮泥封孔C.采用水胶炸药爆破D.冲洗岩帮E.减小风速【答案】ABD18、矿业工程施工安全检查的方式，主要有（）。A.定期检查B.专业检查C.季节检查D.交叉检查E.经常性检查【答案】ABC19、关于矿山隐蔽工程和隐蔽工程质量检验的一般原则是()。A.隐蔽工程必须经检验合格后才能进行下一道工序B.隐蔽隐蔽工程质量评定应以建设(含监理)和施工双方签字的质量检查记录为依据C.隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件D.要求重新检查隐蔽工程质量的影响应由建设单位负责E.隐蔽工程质量同样也包括其工程的外观要求【答案】ABC20、电子雷管起爆方法的主要特点是:A.延时时间可以在线设置修改B.在线检测功能可以确保网络的连接可靠，有效解决丢炮问题C.适应各种复杂条件爆破，抗干扰能力强D.安全可控，必须使用专用的设备才能起爆E.适用于中小型网路爆破，布网快速可靠【答案】ABCD21、振动沉桩法的主要特点有()。A.适用范围广B.使用效能高C.施工设备构造简单D.附属机具多E.需要消耗大量动力【答案】BC22、关于常用混凝土的性能和技术要求，说法正确的有（）。A.其拌合物应具有一定的流动性B.骨料与水泥砂浆应有一定的抵抗分离能力C.混凝土应满足设计提出的强度要求D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求E.经济合理性要求【答案】ABD23、施工过程中的个人防护，是解决矿业工程中的（）污染影响的方法。A.岩尘、矿尘B.尾矿C.矸石、废渣D.施工噪声E.放射性【答案】AD24、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC25、斜井永久支护采用远距离输送地面混凝土时，尤其应注意的问题有（）。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD26、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的有（）。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝【答案】ACD27、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先安排受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先安排急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】ABD28、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的()。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】AD29、被选用的工业炸药应满足基本要求有（）A.爆炸性能好B.具有较高的机械感度和适当的起爆感度C.具有较高的热安定性、物理化学相容性和适当的稳定贮存期D.使用方便，易于装药，炸药生产、使用过程中不会给人体和环境带来较大的危害或污染E.原料来源广泛，价格便宜，加工工艺简单，使用方便，操作安全可靠【答案】ACD30、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC31、矿山井下综合防尘措施包括()。A.湿式钻眼B.采用水炮泥封孔C.采用水胶炸药爆破D.冲洗岩帮E.减小风速【答案】ABD32、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制【答案】AB33、矿井文明施工的要点包括（）A.妥善处理施工泥浆水，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填B.设置专人进行井下卫生工作，经常保持井底车场等巷道、工作面清洁C.水沟畅通，盖板齐全、稳固、平整，井下作业区材料堆放整齐D.严格执行井下施工和施工环境的降尘措施，并采取措施减轻噪声扰民E，设置"文明施工"的标牌【答案】ABCD34、平整工程场地时，应经常测量和校核的场地技术参数有()。A.平面位置B.水平标高C.边坡坡度D.挖填土方量E.填土厚度【答案】ABC35、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（）。A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离C.当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提升天轮应布置在同一平面上E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力【答案】ABD36、施工环境是质量控制的影响因素，下列哪些属于施工环境的因素（）。A.工程技术环境B.管理环境C.场外交通环境D.作业环境E.自然环境【答案】ABD37、集水明排法适用于（）。A.粗粒土层B.粉砂土层C.细砂土层D.渗水量大的黏土层E.渗水量小的黏土层【答案】A38、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有（）。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A大题（共18题）一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、1．背景某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为6.0m，深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ2.8/15.5提升机配2个3.0m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了0.6m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到430m时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及6名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信号工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5人脱险，1人死亡。2．问题（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?（3）造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?（4）按《生产安全事故报告和调查处理条例》，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级？该等级的划分标准是什么?【答案】（1）该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：①提升机选型不妥。理由：未考虑改纹需要。正确做法：应安设1台双滚筒提升机②风筒悬吊方式不妥理由：单绳悬吊风筒不牢固正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。（2）为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯、排水管、水箱(转水站)、工作面潜水泵。（3）本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行，班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶入井深度的相关标志。（4）该井筒施工伤亡事故属于一般事故一般事故划分标准为：死亡3人以下或重伤10人以下，或者直接经济损失1000万元以下。三、某立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期为15个月。合同还规定工程量变更在±5％范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：事件1：根据地质资料显示，井深725～735m处有一处含水层，预计井筒最大涌水量150m3／h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达140m3／h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，部分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其他相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0．5个月。事件2：施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失10万元，建设单位工伤损失10万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0．5个月，影响工期1个月。事件3：因设计变更，井筒延深10m。延深所需材料费7万元，人工费8万元，工期0．2个月(原设备均满足要求)。【问题】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。2．在事件1中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3．事件2中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件2中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4．事件3的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1．按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300万元。2．施工单位直接损失有：施工设备损失费用、处理事故及相关费用，以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3．施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的，可索赔的费用有：(1)设备损失8万元，工伤损失10万元，修复井筒20万元。(2)停工期间的人工费：780÷15×0．5=6万元。(3)施工机械使用费：(180+30+90)÷15×0．5=10万元。(4)企业管理费：300÷15×0．5=10万元。4．工程变更后调整合同的价格：井筒延深10m，增加的费用包括：(1)人工费7万元，材料费8万元；(2)施工机械使用费：(180+30+90+270)／18×0．2=7．6万元；(3)企业管理费：300／15×0．2=4万元。四、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】五、背景某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为3940mm，上限为4100mm。从50个测点中测得样本标准差为32mm，均值为4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检査发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题1.计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2.根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.工序能力计算：工序能力指数计算。根据设计和质量要求，确定则工序能力指数为：根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于1.33，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2.造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。六、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面22m2，长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840m—860m左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833m—843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题：（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因。（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故说明理由。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】七、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故2．伤亡事故处理时限是如何规定的3．承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。八、1．背景某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽4.6m，净高4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mm，描杆长度1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20，厚度100mm。计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距1.0m，周边眼间距0.8m，抵抗线0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机---胶带转载机---电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置2m处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查10根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件2组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到200mm以上，表面平整度偏差在60mm以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的80%；多数喷混凝土厚度达到了120mm。2．问题（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破?说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处?说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题?（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题?说明正确的做法。（5）该巷道施工质量是否合格?说明理由。【答案】（1）不能保证实施光面爆破理由:①炮眼间距过大；②抵抗线偏大；③周边眼装药量偏大。（2）巷道支护工作安排存在的不合理之处及理由如下：①采用普通板手拧紧锚固不合理,无法保证满足锚杆预紧力的要求。②永久支护安排在工作面后方50m处不合理。根据规程规定，应小于40m。（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在的问题如下:①接近断层位置2m处才停止掘进，不安全；②没有采取探水技术措施；③没有根据探水结果确定堵水和过断层的技术措施。（4）锚杆及喷射混凝土检查数量不符合要求。正确的做法是：①锚杆每20-30m至少检查一组（且不超过300根），每组不得少于3根；②喷混土每30-50m检查不少于一组，每组试件3块。（5）不合格因为：巷道净宽差超过150m，表面平整度大于50m，锚杆抗拔力不足设计值的90%。九、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1．本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位A的投标保证金?分别说明理由。3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容?4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。【答案】1．本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3．施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度报告；(4)工程变更。4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。一十、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×60％=67．2×60％=40．32万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的60％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。一十一、【背景资料】某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1．指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2．巷道光面爆破的质量标准是什么3．目前巷道施工的主要方法是什么4．作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】1．增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2．巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50％；(2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3．目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4．应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。一十二、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1分)。一十三、【背景资料】某矿业工程，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2011年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现：1．作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。2．专职安全员在事故发生时不在现场。3．作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仪向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。【问题】1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2．指出本次事故的直接原因。3．对本起事故，专职安全员有哪些过错?4．指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括：(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场；(2)组织调查组；(3)现场勘查；(4)分析事故原因，明确责任者；(5)制定预防措施；(6)提出处理意见，写出调查报告；(7)事故的审定和结案；(8)员工伤亡事故登记记录。2．本次事故的直接原因：作业人员违规操作；专职安全员未在现场进行指导。3．对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。4．安全技术交底工作应该：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但要口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。一十四、某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面20m2，倾角6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度3．0m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1．分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理|生及存在的不足。?2．为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1．周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。??2．应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为1m左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。一十五、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6．5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1．井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4．0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3．5m。2．井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3．井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24h，月进尺不低于80m。4．主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10．0m3／h，且不得小于1．0m3／h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100～400mm，高度约15m。【问题】1．该井筒基岩段施工方案是否可行?井筒施工设备布置存在哪些问题?2．从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些?说明理由。3．该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题?说明正确的技术要求。4．采用溜灰管输送混凝土时。对混凝土有什么基本要求?5．立井井筒施工现浇混凝土井壁施工质量检查的主要内容是什么?【答案】1．该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：(1)炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度；(2)将伞钻和2台HZ—6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理；(3)金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊；(4)不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可；(5)吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度；(6)采用滚班作业制，此作业方式不受24h限制。确定掘进循环时间约24h，与滚班作业矛盾；(7)脱模时混凝土强度不低于0．5MPa，不符合有关规定，应不低于0．7MPa；(8)该井筒深度560m，小于600m。因此建成后总漏水量应≤6m3／h，且不得有0．5m3／h以上的集巾出水孔。施工组织设