版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
18/18验收协议书(汇编13篇)
验收协议书第1篇甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就姬风小学幼儿房屋维修事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:姬风幼儿园房屋维修等。
2、工程地点:姬风小学。
3、合同工期:开工日20xx年7月20日,竣工日20xx年8月10日
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式
甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的内容为基准,确定工程总造价。
四、工程总价
暂定为人民币15000元。
五、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收。在竣工验收时,对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。
甲方:
乙方:
年月日
验收协议书第2篇甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:
在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为xx,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过验收。
第一条验收方式
1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的安装的位置,核对商品数量、规格,颜色,保证商品符合使用质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验产品,并介绍产品的使用、维护方法,明示质保期。
2.验收标准:
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条对产品提了异议的时间和方法
1.双方在验收过程中,如果发现产品的颜色、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3.乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条本合同签订日,是产品验收通过日。
第四条本合同经双方签字,视为本项目验收通过。甲方应向乙方结清本次合同所有剩余款项。如不按此合同执行,逾期每日甲方向乙方支付合同总价款5%的违约金。
第五条本合同经双方签字认可,即产生法律效力。
第六条本合同一式两份双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
代表人(签字):法定代表人(签字):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
验收协议书第3篇发包人:天津亿安兆业投资有限公司有限公司
承包人:新蒲建设集团有限公司
鉴于发包人、承包人双方于20xx年11月15日签订了《天津市建设工程施工合同》(以下简称《施工合同》),发包人投资开发、承包人承建、监理人监理坐落于天津市宝坻区亿安北美风情住宅小区二期二标项目4号、14号楼(原40#、41#以下简称“本项目”)工程;合同工期为20xx年11月16日至20xx年4月20日。现根据工程的实际情况,经发包人、承包人双方协商一致,对本项目4、14号楼进行甩项验收,现就甩项验收达成如下协议:
一、20xx年8月11日,由五方责任主体进行的竣工验收因该项工程存在未完、整改项,因此仅作为中间过程验收,不作为正式竣工验收的依据。正式竣工验收,待承包人完成所有甩项工程经发包人、监理验收合格后,方为正式竣工验收(甩项工程明细详见附件内容)。
二、承包人应于该合同签订后3日内将整改计划报送发包人,并于20xx年9月5日前按照有关规范及施工图纸要求完成所有的甩项工程,并经发包人、监理人验收合格后支付至结算价的95%,若承包人不按约定完成甩项工程,发包人除有权不支付上述款项外,还可以要求承包人承担每逾期一天完工,向发包人支付《施工合同》总价款0.1%的违约金。
三、《施工合同》及本协议在履行过程中如发生纠纷,双方友好协商解决,协商不成,任何一方均有权向发包人办公地(天津市河西区)人民法院提起诉讼。
四、本协议是《天津市建设工程施工合同》的补充,未尽事宜仍按原合同执行。
五、甩项工程明细及甩项工作计划作为本协议的补充,与本协议具有同等效力。本协议一式三份,发包人执两份,承包人执一份,具有同等效力。
发包人:承包人:年月日年月日
甩项工程明细单
1、卫生间防水(闭水试验)、个别有漏水现象;
2、窗二次设计方案、>1.5㎡玻璃(是否为安全玻璃);
3、天窗(是否为安全玻璃、钢结构防腐处理);
4、排水通球试验;
5、暖系统差排气阀、部分分水器堵;
6、弱电无带丝、对讲系统未装;
7、部分插座面板、灯泡缺失或不亮,部分零火线接反;
8、二次填充斜砌部分有裂缝、坡脊处内角有锈点、内墙有空鼓开裂现象、墙面有返潮发霉腻子脱落现象;
9、管根、风道结构板处封堵不严;
10、平屋面砖墙勾缝,尤其雨落管口下;
11、室外垃圾清理。
发包人:承包人:
20xx年8月日
验收协议书第4篇物业交接协议
甲方(业主方):飞亚达(集团)股份公司
乙方(移交方):中建二局
丙方:(接管方)深圳市中航物业管理有限公司
为确保飞亚达大厦物业移交验收工作的顺利进行,明确各方的责、权、利关系,保证大厦主体结构安全,满足设施设备使用功能,使物业接管验收工作顺利周全,经认真准备和商讨,甲、乙、丙三方就大厦物业接管验收工作协议如下:
一、交接原则与要求
(一)原则
1、保障业主利益原则;
2、安全平稳过渡原则;
3、保障按时交付使用原则;
4、友好协商、力求完美原则;
(二)要求
1、确保物业使用安全、功能正常,方便用户;
2、设施设备交接万无一失;
3、资料交接齐全、条理清晰;
二、时间安排
大厦接管验收工作自20XX年1月6日起,分三步进行。第一步为丙方护管员进驻大厦,维护大厦公共秩序,实行门禁制度;第二步为甲方及丙方接管验收小组完成质量和使用功能等方面的查验工作,第三部为物品清点、交接及签署接管验收文件等,时间安排为:
1月6日至8日,丙方护管员进场熟悉情况
1月8日下午6时,丙方护管员进驻大厦;
1月9日上午9时起,大厦实行门禁制度,人员及物品出入执行大厦相关管理制度,详见《大厦出入临时管理规定》等;
1月6日至1月10日,由验收接管小组对大厦质量与使用功能等进行查验;1月10日至15日物品清点、移交、签收等。
三、权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、有权要求乙方按建筑规范和设计要求等限时进行整改;
2、有权拒绝接收未达到要求的项目及事项;
3、负责组织和通知各方人员参与并按《物业接管验收方案》制定的工作计划,按时完成接管验收工作;
4、负责督促乙方按时完成整改项目;
5、负责协调解决接管验收中各方的意见分歧;
6、支持、配合丙方安管人员对违反大厦管理规定的行为进行劝阻。
(二)乙方的权利和义务
1、有权按照相关规范对验收意见作出说明和解释;
2、有权针对须整改的项目提出改进方案;
3、负责指派专人全力配合接管验收小组按照《物业接管验收方案》按时完成交接工作;
4、负责及时完成验收小组提出的整改项目;
5、遵守大厦相关管理规定,协助丙方安管员对施工人员及各分包方进行管理、约束;
6、负责安排接管验收期间各专业的技术培训工作。
(三)丙方的权利和义务
1、有权从建筑规范、设计要求及物业管理专业角度对验收中发现的问题提出整改意见和建议;
2、有权拒绝接收未达到验收标准的项目;
3、负责指派专业人员组成验收小组,按照《物业接管验收方案》按时完成物业接管验收工作;
4、负责维护大厦公共秩序,防止物品丢失和损坏;
5、负责参与整改项目的监督、验收工作;
6、负责指派专业管理和技术人员全面接管大厦物业管理工作。
签定协议的各方应认真履行协议规定的责任和义务,按照《物业接管验收方案》规定的验收标准开展工作;任何一方如违反本协议规定,不履行协议,并给其他方造成损失的,应负赔偿责任。
本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,未尽事宜,三方本着友好协商,有利于顺利完成接管收工作的原则,另行协商。
甲方(签章):深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
代表:
乙方(签章):中建二局
代表:
丙方、交接及签署接管验收文件等,时间安排为:
1月6日至8日,丙方护管员进场熟悉情况
1月8日下午6时,丙方护管员进驻大厦;
1月9日上午9时起,大厦实行门禁制度,人员及物品出入执行大厦相关管理制度,详见《大厦出入临时管理规定》等;
1月6日至1月10日,由验收接管小组对大厦质量与使用功能等进行查验;1月10日至15日物品清点、移交、签收等。
三、权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、有权要求乙方按建筑规范和设计要求等限时进行整改;
2、有权拒绝接收未达到要求的项目及事项;
3、负责组织和通知各方人员参与并按《物业接管验收方案》制定的工作计划,按时完成接管验收工作;
4、负责督促乙方按时完成整改项目;
5、负责协调解决接管验收中各方的意见分歧;
6、支持、配合丙方安管人员对违反大厦管理规定的行为进行劝阻。
(二)乙方的权利和义务
1、有权按照相关规范对验收意见作出说明和解释;
2、有权针对须整改的项目提出改进方案;
3、负责指派专人全力配合接管验收小组按照《物业接管验收方案》按时完成交接工作;
4、负责及时完成验收小组提出的整改项目;
5、遵守大厦相关管理规定,协助丙方安管员对施工人员及各分包方进行管理、约束;
6、负责安排接管验收期间各专业的技术培训工作。
(三)丙方的权利和义务
1、有权从建筑规范、设计要求及物业管理专业角度对验收中发现的问题提出整改意见和建议;
2、有权拒绝接收未达到验收标准的项目;
3、负责指派专业人员组成验收小组,按照《物业接管验收方案》按时完成物业接管验收工作;
4、负责维护大厦公共秩序,防止物品丢失和损坏;
5、负责参与整改项目的监督、验收工作;
6、负责指派专业管理和技术人员全面接管大厦物业管理工作。
签定协议的各方应认真履行协议规定的责任和义务,按照《物业接管验收方案》规定的验收标准开展工作;任何一方如违反本协议规定,不履行协议,并给其他方造成损失的,应负赔偿责任。
本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,未尽事宜,三方本着友好协商,有利于顺利完成接管收工作的原则,另行协商。
甲方(签章):深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
代表:
乙方(签章):中建二局
代表:
丙方:
受让方:
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的.一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第1条转让房屋的基本情况
转让房屋位于市区小区号楼层室,建筑面积平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。
第2条转让价格
双方商定该房屋转让价格为元整,大写元整。
第三条付款方式
由乙方向甲方预先支付购房定金万元后,由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日,乙方将剩余房款一次支付甲方。
第四条房屋交付
甲方应于本合同生效之日当天,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户
房屋交付乙方后,甲方应当负责办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的承诺保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任
甲方违反本合同约定,未能履行自己约定义务的,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由xx仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:乙方:
身份证号:身份证号:
电话:电话:
年月日年月日
验收协议书第13篇QMG.C.03B10版本A
质量验收协议书
分承包方:
日期:年月日
质量验收协议书
甲方:钱江集团整车事业部
乙方:
为确保产品质量的稳定和不断提高,明确甲乙双方的合同产品质量问题责任,经甲、乙双方协商,特签订本协议:
1.乙方提供的产品质量应满足甲方经有关程序审批的图样、检验指导书(检验规程)、技术协议、封样标准以及双方洽谈的有关记录等标准及要求。
2.乙方应严格进行出厂产品的检验,保证将合格产品交付甲方,并在每批产品交货时向甲方提供该批的检验合格证、检测记录等合格证明资料。同时,对甲方的其他标识要求乙方也应严格执行。如乙方交货产品未按规定要求提供合格证明或未按甲方要求进行产品标识的,则在当月质量考核中扣分,同时,每批索赔该批零件总价值的0.5%。
3.乙方出厂产品应根据供销合同要求,使用包装箱,应在包装箱外知名产品名称、规格型号(图号)、数量、生产日期、企业名称等必要信息;对易生锈易碎零件应采用防护包装;对特殊产品(如塑料件、焊接件等)应逐步采用周转箱,减少运输、装卸过程中磕碰伤。若未按购销合同中要求进行产品的包装和防护,则在该分承包方浜月质量考核中扣分的同时,索赔该批产品总价值的1%,以进行包装或防护达不到要求的索赔该批产品的总价值的0.5%。
4.乙方送交甲方的产品的处理:
a、经检验的零部件,需提出评审的,评审后确定为让步接受、降级使用或返修的外购外协件,按项目重要度对乙方给予该批零件总价值5~20%的索赔,即C类评审索赔5%,B类评审索赔10%,A类评审索赔20%。b、乙方在送交前要求评审的,由甲方检验判订情况属实后,将在a款索赔的基础上减半索赔。乙方应积极整改,在双方协商的整改期限外仍未整改到位的按a款索赔。
c、对可以挑选或返工的零部件,由乙方负责立即进行挑选或返工,但不得在甲方厂区内进行,该问题在以后零部件交验收重复出现的,成倍收取检验费,若委托甲方挑选或返工的按50元/人、小时。
d、经检验判为不合格的退货的零部件,甲方有权作出销毁处理。
e、当产品在交验、装配过程中出现的单个不合格品,经甲方检验判定为乙方责任的,则按不合格零件价值的两倍由乙方负责赔偿。
f、由于乙方的一般质量问题,市场退回的零件对乙方按该零件价值以一赔三,乙方应负责由此引起相关的损失及其它一切附加费用。
5.质量事故的处理:
由于乙方配件的质量问题,致使甲方产品投放市场后出现批量或严重的质量事故时,乙方除承担由于质量事故而造成的一切经济损失外,且应接受甲方向乙方提出的索赔。
6.机房有权定期或不定期对乙方所供的产品(包括到生产现场)进行随机抽样和全面的性能检测,若甲方测试条件不具备,可送国家认可的第三方检测机构或有甲方委托的其他测试单位进行检测,检测所需的配件(包括甲方正常检验所需的配件)均由乙方负责免费提供。检验结果合格则检测费用由甲方承担,不合格则检测费用由乙方承担并处以一定的索赔。
7.乙方供给甲方产品中所需的关键原材料、二次配套件、工艺协作单位须经甲方认可,乙方须从认可的定点单位采购。如未按此规定办理,一经发现每次给予索赔一万至十万元。
8.要
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 医用紫外线过滤器市场环境与对策分析
- 展示服装用人体模特模型商业发展计划书
- 切葡萄柚刀相关项目实施方案
- 冷库建造 工程合同模板
- 冰柜铺货合同模板
- 厂家合作合同模板
- 厂房自用出租合同模板
- 个人签订债务合同模板
- 果园承包建设合同模板
- 普通黄金现货购买合同模板
- 高中语文:文化常识选择题100道
- 河南省洛阳市2022-2023学年高二上学期期中考试生物试卷(含答案)
- 软件测试计划范例14557
- 场地硬化施工方案完整
- 卡车基本构造知识
- (完整版)装配工艺通用要求
- 美国签证提交简历中英文样板---Sample-Resume-(使馆提供)
- 自动化练习题库.doc
- 一线员工分级与技能矩阵应用管理方案计划办法
- 学校、家庭、社会三位一体育人网络图(共2页)
- 学校关于体育传统项目工作的管理办法和规章制度
评论
0/150
提交评论