2022年华北地区继续教育一级建造师试卷(含答案)

2022年华北地区继续教育一级建造师试卷精选（含答案）

第一部分工程经济

1、利息备付率表示使用项目某项利润指标偿付利息的保证倍率。该项

利润指标是（）

A、支付税金后的利润

B、支付税金前且支付利息后的利润

C、支付利息和税金前的利润

D、支付税金和利息后的利润

参考答案：C

答案解析：暂无解析

2、为了便于计算工程量清单中各个分项的价格,进而汇总整个工程报

价，通常将国际工程投标报价分为直接费、间接费、利润、风险费及其

他可单列项的费用。其中，利润、风险费是在工程量清单中没有单独列

项的费用项目，需要将其作为（）分摊到工程量清单的各个报价分项中

去。

A、现场管理费

B、其他待摊费用

C、临时设施费

D、经营业务费

参考答案：B

答案解析：暂无解析

3、借贷记账法的记账规则一"有借必有贷"，是指任何一笔经济业务的

数据（）

A、都必须计入同一账户的借方和贷方

B、计入的借方账户的数量等于贷方账户的数量

C、所登记的借方账户类型与贷方账户类型相同

D、都必须同时计入两个或两个以上相互联系账户的借方和贷方

参考答案：D

答案解析：暂无解析

4、企业因购建固定资产而取得长期借款的业务会影响企业的（）

A、所有者权益

B、流动资产

C、流动负债

D、非流动负债

参考答案：D

答案解析：暂无解析

5、对于常规的投资项目，在采用直线内插法近似求解财务内部收益率

时,近似解与精确解之间存在的关系是（）

A、近似解〈精确解

B、近似解》精确解

C、近似解=精确解

D、不确定关系

参考答案：B

答案解析：暂无解析

6、当某固定资产可收回金额低于其账面价值时，应当（）

A、对待处理财产损益进行处理

B、计提资产减值准备

C、进行固定资产清理

D、计提累计折旧

参考答案：B

答案解析：暂无解析

7、属于企业取得长期借款的条件是（）

A、在银行开户并办理结算，财务制度健全,效益好

B、独立核算，自负盈亏，有法人资格

C、规模上属大、中型企业

D、经营方向、业务范围符合政策、借款用途符合银行规定

E、有物资财产保证，担保单位有经济实力，具有还贷能力

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

8、若主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响，可选

用的分析指标是（）

A、财务净现值

B、财务内部收益率

C、投资收益率

D、投资回收期

参考答案：D

答案解析：暂无解析

9、规定新建或扩建项目投产运转首次配置的工具、器具数量标准的是

（）

A、建筑工程定额

B、安装工程定额

C、工具、器具定额

I）、工程建设其他费用定额

参考答案：C

答案解析：暂无解析

10、城市维护建设税是一种地方附加税，税率根据项目所在地分市区,

县、镇和县、镇以外三个不同等级。教育费附加是地方收取的专项费

用，应按营业税额的一定比例确定。该比例是（）

A、2%

B、3%

C、5%

D、6%

参考答案：B

答案解析：暂无解析

11、企业筹资活动包括（）

A、购买政府公债

B、经营租赁设备

C、建造厂房

D、发行股票

参考答案：D

答案解析：暂无解析

12、采用预算单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是（）

A、计算工程量的方法不同

B、计算直接工程费的方法不同

C、计算间接费的方法不同

D、计算其他税费的程序不同

参考答案：B

答案解析：暂无解析

13、能反映企业经营成果的会计要素是（）

A、收入、费用、利润

B、资产、负债、所有者权益

C、收入、资产、费用

D、收入、负债、利润

参考答案：A

答案解析：暂无解析

14、下列选项属于建设项目决策阶段的工作是（）

A、投资意向

B、市场调研与投资机会分析

C、项目建议书

D、项目后评价

E、可行性研究

参考答案：A、B、C、E

答案解析：建设项目决策阶段的主要任务是进行一系列调查与研究，为

投资行为作出正确的决策。建设项目的决策工作并不是一次完成，而是

由粗到细，由浅入深地进行。一般分为以下工作：投资意向、市场调研

与投资机会分析、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究、

建设项目决策等。而项目后评价不属于该阶段的工作，故选项ABCE正

确。

15、下列各项中，属于企业债务的是（）

A、从银行取得一年期的贷款

B、支付分包A企业工程款

C、收到甲方支付的工程款

D、支付分包B企业备料款

E、收到甲方支付的备料款

参考答案：A、C、E

答案解析：暂无解析

16、某公司资产总额500万元，所有者权益总额300万元，流动负债90

万元。公司非流动负债总额应为（）万元。

A、90

B、110

C、300

D、500

参考答案：B

答案解析：暂无解析

17、某房地产企业年商品房销售收入为48500万元，物业租赁费收入

3200万元，物业管理服务费收入300万元。已知营业税率5%,城市维护

建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为（）

万元。

A、192.5

B、2497.8

C、2785

D、2860

参考答案：D

答案解析：暂无解析

18、投标人应认真研究招标文件，招标文件对合同条件进行了规定。合

同条件不包括（）

A、保函与担保的有关规定

B、报价的详细范围

C、付款条件

D、物价调整条款

参考答案：B

答案解析：暂无解析

19、法定盈余公积金的提取比例一般是（）

A、当年总利润10%

B、当年总利润50%

C、当年净利润10%

D、当年净利润5%

参考答案：C

答案解析：暂无解析

20、资金成本用相对数表示，其公式是（）

A、资金使用费和资金筹集费除以筹资额的商

B、资金使用费除以筹资额的商

C、资金筹集费除以资金使用费的商

D、资金使用费占筹资净额的比率

参考答案：D

答案解析：暂无解析

21、按人民币计算，某进口设备的离岸价1000万元，到岸价1050万元，

银行财务费5万元，外贸手续费费率为1.5%,则该设备的外贸手续费为

（）万元。

A、15.00

B、15.75

C、16.65

D、17.33

参考答案：B

答案解析：暂无解析

22、若名义利率一定,则年有效利率与一年中计息周期数m的关系为（）

A、计息周期数增加，年有效利率不变

B、计息周期数增加，年有效利率减小

C、计息周期数增加，年有效利率增加

D、计息周期数减小，年有效利率增加

参考答案：C

答案解析：暂无解析

23、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属

于（）

A、材料费

B、规费

C、检验试验费

D、直接费

E、措施费

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

24、技术周期（）产品周期。

A、等于

B、快于

C、慢于

D、以上几个答案都不对

参考答案：B

答案解析：暂无解析

25、项目可行性研究关于社会的可接受性方面的分析，要综合考虑社会

生活、社会结构、社会环境等因素影响，其内容不包括下列（）

A、是否符合国家有关方针政策

B、项目营运效益的社会分配

C、是否以企业职工福利最大化为目标

D、项目对环境的影响

参考答案：C

答案解析：暂无解析

26、项目投资者通过分析项目有关财务评价指标获取项目的（）等信息。

A、盈利能力

B、技术创新能力

C、清偿能力

D、抗风险能力

E、生产效率

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

27、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已完工程款项，于是向

银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项，此时该银行借款产生的原

因是（）

A、利润分配形成的

B、结算形成的

C、借贷形成的

D、经营形成的

参考答案：C

答案解析：暂无解析

28、二次搬运费属于（）

A、直接工程费

B、措施费

C、间接费

D、企业管理费

参考答案：B

答案解析：暂无解析

29、按照生产要素内容，建筑工程定额分为（）

A、人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额

B、施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资概算指标

C、国家定额、行业定额、地区定额、企业定额

D、建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程

建设其他费用定冻钺工具、器具定额

参考答案：A

答案解析：暂无解析

30、企业净利润减去提取的各种盈余公积和分出利润后的余额属于（）

A、任意盈余公积

B、未分配利润

C、法定盈余公积

D、法定公益金

参考答案：B

答案解析：暂无解析

第二部分项目管理

1、施工组织设计的基本内容包括（）

A、工程概况

B、施工准备

C、施工进度计划

D、施工平面图

E、主要技术经济指标

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

2、建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括（）

A、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制

B、与建设项目工程总承包方有关的组织和协调

C、投资控制

D、质量控制

E、信息管理

参考答案：A、B、D、E

文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括安全管理、

项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制、进度控制、

质量控制、合同管理、信息管理和与建设项目工程总承包方有关的组

织和协调等。而投资管理属于业主方项目管理的任务。

3、”文件规定了活动的要求和记录方法，为管理体系提供了活动和结

果的证据”体现了职业健康安全与环境管理体系文件的（）特点。

A、系统性

B、证实性

C、法律性

D、符合性

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、下列选项中，（）情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。

A、发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工

B、承包人工作发生迟延，为了早日完工而督促劳务人员超过法定工作

时间加班导致人工费增加

C、施工期内劳务人员工资大幅度上涨

D、发包人要求承包人加大劳动力投入

参考答案：B

文字解析：由于一方应负责的原因导致额外增加的费用，不能向对方提

出索赔。

5、施工质量控制点的实施主要是通过控制点的（）和动态跟踪管理来

实现的。

A、动态运行

B、动态设置

C、动态控制

D、动态变化

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、按照我国的招标投标法规定，下列项目中可以不采用招标的方式确

定承包人的项目是（）

A、某市利用某国际组织的援助资金修建一座现代化污水处理厂

B、某市对一座年久失修的桥梁进行加固改造

C、某单位新建一座实验楼，该项目合同金额为140万元

D、某民营开发商利用自有资金投资开发商品住宅小区

参考答案：C

文字解析：见原国家计委2000年5月1日第3号令《工程建设项目招

标范围和规模标准规定》第七条相关规定。

7、合同实施偏差的责任分析的依据是（）

A、合同执行实际情况

B、发包人的资信状况

C、承包人的履约水平

D、合同具体约定内容

参考答案：D

文字解析：合同实施偏差的责任分析的依据应是合同具体约定的内容。

8、某工程采用我国合同示范文本，由于政府出台了新的工程质量强制

性标准，发包人提出对工程质量新的变化，对此，可以进行变更的是需（）

A、与承包人协商一致

B、经承包人批准

C、与工程师协商一致

D、经工程师批准

参考答案：A

文字解析：从合同角度看，除设计变更外,其他能够导致合同内容变更

的都属于其他变更，如双方对工程质量要求的变化（如涉及强制性标准

的变化），这样的变更程序，首先应当由一方提出，与对方协商一致后，方

可进行变更。

9、某钢结构吊装工程施工，在实施成本管理的下列措施中，属于施工成

本管理技术措施的是（）

A、钢结构工程管理班子的任务分工

B、钢结构吊装成本目标分析

C、修订钢结构吊装施工合同条款

D、提出多个钢结构吊装方案

参考答案：D

文字解析：提出多个钢结构吊装方案为技术措施,故选项D正确。钢结

构工程管理班子的任务分工属组织措施；钢结构吊装成本目标分析属

管理措施；修订钢结构吊装施工合同条款是合同措施，所以选项A、B、

C均不恰当。

10、施工方项目管理的目标应符合（）的要求。

A、业主

B、设计

C、监理

D、合同

参考答案：D

文字解析：暂无解析

11、在FH合同条件下，承包人按工程师要求编制的有关变更的建议书

内容应包括（）

A、工程师发出的变更指示

B、承包人收到变更指示的确认

C、进度计划必要修改的建议

D、对变更估价的建议

E、对建议要完成工作实施的进度计划

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

12、在网络计划中，若工作的先后关系属于组织关系，则决定这种关系

的可能是（）

A、工艺技术过程

B、劳动力调配

C、机械设备调配

D、原材料调配

E、施工搭接的需要

参考答案：B、C、D

文字解析：劳动力、机械设备和原材料调配属于工作组织关系，故选答

案B、c、D；而A、E不属于组织关系的范畴，不正确。

13、编制施工项目的施工成本计划，在资源价格方面，作为编制依据的

是（）

A、合同约定的资源价格

B、企业内部资源价格

C、资源预算价格

D、资源计划价格

参考答案：B

文字解析：暂无解析

14、下列选项,属于材料和设备采购供应阶段建设监理的工作任务的是

（）

A、监督合同的实施

B、起草并参与材料和设备的订货合同

C、审核或参与审核主要材料和设备的清单

D、参与主要材料和设备的选型

E、制定材料和设备供应计划和相应的资金需求计划

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

15、在工程管理实践和理论研究中，也有把建设工程项目质量的基本特

性概况如下：（）

A、反映风土人情

B、反映使用功能

C、反映安全可靠

D、反映艺术文化

E、反映建筑环境

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

16、对承包人索赔的审核主要是（）

A、判定索赔事件是否成立及核查索赔计算是否正确

B、仅审查索赔计算是否正确合理

C、审查索赔资料中是否有原件证据资料

D、审查索赔事件的证明是否客观真实

参考答案：A

文字解析：对承包人索赔的审核主要分为判断索赔事件是否成立以及

核查承包人的索赔计算是否准确方面。

17、某混凝土地面工程分为回填土，铺垫层和浇混凝土三个施工过程，

其单代号搭接网络图如下所示，则铺垫层的最早开始时间为（）天。

A、2

B、4

C、5

D、6

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、业主方和项目各参与方,如设计单位、施工单位、供货单位和工程

管理咨询单位等都有各自的项目管理任务，上述各方都用该编制各自的

项目管理（）

A、职能分工表

B、任务分配表

C、组织结构图

D、任务分工表

参考答案：D

文字解析：暂无解析

19、在FII新黄皮书适用于（）项目。

A、发包人提供设计的房屋建筑和土木工程项目

B、工程师提供设计的房屋建筑和土木工程项目

C、承包人负责绝大部分设计的工程项目

D、承包人负责所有设计、采购和建造的项目

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、作为施工成本管理的任务,对施工成本进行分析，目的是分析（）

A、评定成本责任者业绩

B、成本的发展趋势

C、成本升降的因素

D、确定成本规划方案

参考答案：C

文字解析：暂无解析

21、固体废物处理应本着（）基本思想全过程进行控制。

A、资源化

B、集约化

C、减量化

D、无害化

E、经济化

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

22、下列关于项目管理组织结构模式的说法中，正确的有（）

A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源

B、矩阵组织结构中有两个指令源

C、大型线性组织系统中的指令路径太长

D、线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令

E、矩阵组织结构适用于大型组织系统

参考答案：B、C、E

文字解析：常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和

矩阵组织结构等：①职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职

能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。职能组织

结构适用于小的组织系统。②线性组织结构来自于军事组织系统。在

线性组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源，避免了由于矛盾

的指令而影响组织系统的运行。但在一个大的组织系统中，由于线性

组织系统的指令路径过长，会造成组织系统运行的困难。③矩阵组织

结构是一种较新型的组织结构模式。矩阵组织结构设纵向和横向两种

不同类型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工

作部门，因此其指令源有两个。矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。

23、直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性（）的平均值和标

准偏差所决定的。

A、统计理论

B、统计方式

C、统计数据

D、统计结果

参考答案：C

文字解析：暂无解析

24、”信息处理和变换的程序化”有利于（）

A、项目的文档管理

B、数据和文件版本的统一

C、项目信息的检索和查询

D、提高数据处理的准确性

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、适用固定总价合同的情况包括（）

A、工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小

B、工程内容和工程量尚不能明确、具体地规定

C、工程设计详细，图纸完整

D、工程结构和技术简单

E、承包商投标期相对宽裕,承包商有充足的时间详细考察施工现场、

复核工程量

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

26、因果分析法，也称为质量特性（），其基本原理是对每一个质量特性

或问题，利用此法逐层深入排查可能的原因。

A、分层法

B、排列图法

C、要因分析法

D、直方图法

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、职业安全卫生监察机构的监察活动是以国家整体利益出发,依据法

律、法规对政府和法律负责，即不受行业部门或其他部门的限制，也不

受（）的约束。

A、政府部门

B、用人单位

C、管理部门

D、中介机构

参考答案：B

文字解析：暂无解析

28、各种施工合同示范文本一般由（）组成。

A、协议书、通用条款、专用条款

B、协议书、专用条款、投标书

C、协议书、通用条款、投标书

D、协议书、中标通知书、投标书、专用条款

参考答案：A

文字解析：暂无解析

29、施工作业质量自控的要求为()

A、预防为主

B、重点控制

C、质量第一

D、坚持标准

E、记录完整

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

30、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，一个建设项目可以由

()等不同周期的计划构成进度计划系统。

A、总进度计划

B、实施性进度计划

C、月度计划

D、施工和设备安装进度计划

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第三部分建设法规

1、某市建设工程质量监督站工作人员李某在明知建设工程实体存在质

量缺陷尚未整改完毕情况下，仍对工程竣工验收备案出具了同意意见，

则李某有可能承担的行政责任是（）

A、行政拘留

B、罚款

C、记过

D、吊销执业资格证书

参考答案：C

文字解析：A、B、D属于行政责任中行政处罚的类型，只有C属于行政

处分类型，属于行政机关内容对其工作人员违法行为所采取的措施。

2、以下合同中，（）不受《合同法》的调整。

A、公益捐赠合同

B、收养合同

C、税款代扣合同

D、劳动合同

E、赠予合同

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

3、建筑物的区分所有权是指:业主对建筑物内的住宅、经营性用房等

专有部分享有（），对共有部分享有（）、（）

A、所有权、所有权、共有权

B、所有权、共有权、所有权

C、共有权、所有权、管理权

D、所有权、共有权、管理权

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、下列合同选项中，属于债权合同的是（）

A、监护合同

B、遗赠抚养合同

C、咨询服务合同

D、行政合同

E、劳务合同

参考答案：C、E

文字解析：根据《合同法》相关规定，债权合同是指狭义合同，为平

等民事主体之间所订立的合同，而A、B、D属于广义合同范围，其关

系不受《合同法》调整。

5、民事责任的承担方式中，赔偿损失是指行为人因违反民事义务致人

损害，应以财产赔偿受害人所受的损失，该赔偿额应当（一）对方因违约

造成的损失（）

A、等于

B、相当于

C、不超过

D、超过

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后,经过平等协商，双方

达成了一个和解协议，那么对该和解协议理解正确的是（）

A、和解协议具有强制执行力

B、和解协议是提起诉讼的先决条件

C、和解协议达成后，不能再提起诉讼

D、和解协议需要当事人自觉履行

参考答案：D

文字解析：考点为1Z30n83协商，调解。劳动法规定，和解协议不具

有强制执行力，需要当事人自觉履行。因此，A不正确，D正确。和解

协议不是提起诉讼的先决条件，而且，和解协议达成后，可以再提起

诉讼。因此，B、C不正确。

7、下列民事责任的承担方式中，（）主要适用于合同质量条款的民事责

任形式。

A、修理

B、消除影响

C、重做

D、更换

E、恢复原状

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

8、某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》

的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）

A、女职工李某，正在家中休产假

B、会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈

C、职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家

D、工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家

E、司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

参考答案：A、B、D

文字解析：考点为1Z30U81劳动合同的终止和解除。用人单位可以进

行经济性裁员，但是，根据劳动法的规定，劳动者有下列情形之一的，

用人单位不得解除劳动合同：第一，患职业病或者因工负伤并被确认

丧失或者部分丧失劳动能力的；第二，患病或者负伤，在规定的医疗

期内的；第三，女职工在孕期、产期、哺乳期内的；第四，法律、行

政法规规定的其他情形。

9、两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，其承揽工程的业务

许可范围取决于（）

A、联合成员中较高的资质等级

B、联合各方平均资质等级

C、联合成员中较低的资质等级

D、联合各方商定的资质等级

参考答案：C

文字解析：暂无解析

10、在法律责任的形式中，（）是行为人违反法律义务而应承担不利的

法律后果中最强烈、最严厉的一种。

A、民事责任

B、行政责任

C、刑事责任

D、刑罚责任

参考答案：C

文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应

承担的法律责任。

11、建设项目的环境影响评价文件应报（）审批

A、建设项目业主

B、建设项目主管部门

C、工商行政主管部门

D、有审批权的环境保护行政主管部门

参考答案：D

文字解析：暂无解析

12、重庆市人大常委会针对环保问题制定一项地方性法规，该地方性法

规不可以设定的行政处罚类型有（）

A、没收违法所得

B、限制人身自由

C、吊销企业营业执照

D、责令企业停产停业

E、罚款

参考答案：B、C

文字解析：根据《行政处罚法》第n条第1款规定，地方性法规可以

设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。所以应选B、

Co

13、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中，出现（）情形时，

材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.

A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量

B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量

C、施工单位错收材料商的材料

D、施工单位收到材料后未按照约定付款

E、材料供货合同被法院确认撤销

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

14、以下关于公开审判制度，正确表述是（）

A、不允许群众旁听庭审过程和宣判结果

B、除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开

C、对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决

I）、除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程

E、除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并

将案件向社会披露

参考答案：B、C、D、E

文字解析：根据《民事诉讼法》第一百二十条和第一百三十四条第一

款的规定，除法律规定的情形外，审判过程应当向社会公开，允许群

众旁听庭审，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向

社会披露，一律公开宣判，所以本题选B、C、D、Eo

15、某工程基础施工现场发生了土方坍塌事故，将一些正在工作的工人

掩埋，工人张某在现场目睹了整个事故的全过程。由于张某看到的是掩

埋了五名工人，他就推测这五名工人均已经死亡。于是立即向本单位负

责人报告说五名工人遇难。此数字与实际数字不符。对此，你认为该工

人是否违法（）

A、违法

B、如果其实际看到的不是五名工人,就违法

C、不违法

D、不能确定

参考答案：C

文字解析：依据《安全生产法》，事故现场有关人员应当立即报告本

单位负责人，但并不要求如实报告。因为在进行报告的时候，报告人

未必能准确知道伤亡人数。所以，即使报告数据与实际数据不符，也

并不违法。

16、孙某是某建筑工程有限责任公司的股东，对于其所在公司的对外债

务承担，下列说法正确的是（）

A、孙某以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对公司的

债务承担责任

B、孙某以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的

债务承担责任

C、孙某以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对公司

的债务承担责任

D、孙某以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司

的债务承担责任

参考答案：B

文字解析：暂无解析

17、甲开发公司因计划拆迁某旧城区，向市政府房屋拆迁管理部门申请

领取房屋拆迁许可证，下列属于甲公司应当提交的资料是（）

A、建设项目批准文件

B、建设用地规划许可证

C、国有土地使用证书

D、拆迁计划和拆迁方案

E、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明

参考答案：A、B、D、E

文字解析：c项错误在于拆迁人在申请领取拆迁许可证时，只有相应的

国有土地使用权批准文件，并不能取得国有土地使用证书。

18、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（）

A、当事人可以选择适用违约金或者定金条款

B、违约金和定金条款可以同时使用

C、主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款

D、双方商定选择适用违约金或者定金条款

参考答案：A

文字解析：根据《合同法》第116条规定：”当事人既约定违约金，

又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条

款。”A项正确。15、15岁的王小飞订立的（D）是有效的A房屋买卖

合同B借款合同C加工承揽合同D纯获利益的赠与合同

19、下列关于专利权期限的说法正确的是（）

A、发明专利权的期限是20年

B、实用新型专利权的期限是10年

C、外观设计专利权的期限是5年

D、发明专利权期限自批准日起计算

E、专利权期限届满后，专利权终止

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

20、甲、乙签订供货合同，货物存放于丙仓储公司的仓库，乙交付货款

后，甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张，仓单上注明"凭单提货

乙公司提货时，由于甲公司尚欠丙仓储费用，丙公司拒绝放货，贝1（）

A、丙应对乙承担违约责任

B、甲、丙对乙承担连带责任

C、甲对乙承担违约责任

D、甲对乙承担主要责任，丙对乙承担次要责任

参考答案：C

文字解析：暂无解析

21、张某欠银行300万元，一直无力偿付，现某开发商欠张某违约金30

万元，已得到法院终审判决的支持，但张某明示放弃对开发商的债权。

对张某的这一行为，银行可以采取的是（）

A、行使代位权，要求开发商偿还20万元

B、请求人民法院撤销张某放弃债权的行为

C、银行行使权利的必要费用可向张某主张

D、银行应在知道或应当知道张某放弃债权2年内行使撤销权

E、银行应在知道或应当知道张某放弃债权1年内行使撤销权

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

22、注册建造师执业的下列专业中，区分工程类别但不设二级建造师执

业资格的专业是（）

A、铁路工程

B、港口与航道工程

C、公路工程

D、房屋建筑工程

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）

A、合同价不明确的,按履行合同时履行地的市场价确定

B、履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担

C、给付货币的,在履行义务一方所在地履行

D、履行方式不明确，可以采取任何方式履行

参考答案：B

文字解析：暂无解析

24、甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款。向

仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据仲裁法的规定，在下列（）情

况下，当事人提出仲裁员的回避申请，应当得到准许。

A、甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人

B、乙公司发现某仲裁员虽然是资深会计师，但法律知识欠缺，不适合担

任仲裁员

C、甲公司发现某仲裁员曾作过10年律师，但现任某高级人民法院的庭

长

D、乙公司发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工

E、乙公司发现某仲裁员是甲公司的顾问

参考答案：A、D、E

文字解析：根据《仲裁法》第34条规定，仲裁员有下列情形之一的，

必须回避，当事人也有权提出回避申请：第一，是本案当事人或者当

事人、代理人的近亲属；第二，与本案有利害关系；第三，与本案当

事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；第四，私自会见当

事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。因此，选项A、

D、E符合规定。

25、在下列（）建设工程中，设计单位应当在设计中提供保障施工人员

安全和预防生产安全事故的措施建议。

A、全部使用国有资金投资的

B、国家重点

C、关系公共利益和公共安全的

D、采用新结构、新材料、新工艺的

E、特殊结构的

参考答案：D、E

文字解析：暂无解析

26、根据《建设工程文件归档整理规范》，应归档的招投标文件包括（）

A、施工承包合同

B、监理委托合同

C、技术设计图纸和说明

D、勘察设计承包合同

E、工程项目监理机构负责人名单

参考答案：A、B、D

文字解析：C、E选项分别属于勘察设计文件和机构负责人。

27、某施工单位由于工期紧张，对需要使用的安全防护用具、机械设备

未经检查即投入使用，但情节并不严重。对此，施工单位可能受到的处

罚是（）

A、责令限期改正

B、责令停业整顿

C、降低资质

D、追究刑事责任

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、甲向乙借款10万元，约定2009年10月10日还款，但到了10月10

日甲无力还款。乙了解到，丙欠甲一笔装修费6万元；甲在人寿保险公

司里有一笔20万元的保险赔款还没领；某施工单位欠甲15万元的工资。

则下列说法正确的是（）

A、乙以乙的名义通过法院向丙要回6万元用于偿还自己的债务

B、乙以甲的名义通过法院向保险公司要回20万元，其中10万元用于

偿还自己债务

C、乙以甲的名义通过法院向施工单位要回10万元用于偿还自己的债

务

D、乙以自己名义通过法院向保险公司回10万元用于偿还自己的债务

参考答案：A

文字解析：《合同法》第73条规定，因债务人怠于行使其到期债权，

对债权人造成损害的，债权人可以向法院请求以自己名义代位行使债

务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。《最高人民法院关

于适用（中华人民共和国合同法）若干问题的解释（一）》第12的规定

“基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权

和劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身伤

害赔偿请求权等权利”，是专属于债务人自身的债权。选项B中有三

处错误，一是在以甲的名义向保险公司主张债权；二是乙向保险公司

主张是专属于甲的债权；三是乙代替甲主张的债权数额超过了其自身

的债权数额。选项C错在以甲的名义向施工单位主张甲的债权。选项D

错在代替甲向保险公司主张了专属于甲的债权。所以答案是A。

29、某建筑公司拟向商标局申请注册商标,2003年3月5日申请书以挂

号信寄出，10月15日商标局收到申请书，12月5日商标局对其申请的

商标予以公告,2004年6月3日核准注册。该注册商标有效期自（）起

算。

A、2003年3月5日

B、2003年10月15日

C、2003年12月5日

D、2004年6月3日

参考答案：D

文字解析：暂无解析

30、某建筑公司因施工噪音受到环境保护行政主管部门的行政处罚，如

果建筑公司对行政处罚不服，则有（）

A、陈述权

B、拒绝权

C、申辩权

D、申请复议权

E、提起行政诉讼权

参考答案：A、C、D、E

文字解析：除非行政处耨不成立，否则行政相对人不享有拒绝权。

第四部分公路实务

1、扣索布置应满足（）

A、与所扣挂的拱肋在同一水平面内

B、与所扣挂的拱肋在同一竖直面内

C、扣索应布置在拱肋的中部

D、扣索必须与主塔固结

参考答案：B

文字解析：暂无解析

2、［背景材料2］某公路工程施工，有路基、路面施工项目。其中部分段

落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现

场用电，工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多，所以采用了爆

破作业，购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路

面施工中，项目部对从事沥青作业的人员进行了体检，发现有人凡患有

皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点

选择部分作业人员。问题：按照爆破安全技术要点的要求，以下说法正

确的有（）

A、在雷雨季节，潮湿场地等情况下，应采用非电起爆法

B、深度不超过10m的爆破用火花起爆

C、深度超过10m的爆破必须采用电力起爆

D、深度不超过10m的爆破必须采用电力起爆

E、潮湿场地情况下，应采用非电起爆法

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

3、投入施工现场的劳动力由（）组成。

A、技术人员

B、技术工人

C、财会人员

D、机械工人

E、普通工人

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

4、在连续梁桥支架施工过程中，主要应注意控制（）

A、支架基础

B、拱架加载

C、卸架工艺

D、支架沉降

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中，对于斜拉索锚具轴线与

孔道轴线偏位的要求是（）

A、抽查30%,允许偏差5mm

B、抽查25%,允许偏差6mm

C、抽查25%,允许偏差5mm

D、抽查30%,允许偏差6mm

参考答案：C

文字解析：暂无解析

6、下列关于石砌墩台施工的说法错误的是（）

A、石砌墩台是用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑的

B、浆砌片石一般适用于高度小于10m的墩台身、基础、镶面

C、浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程

D、浆砌块石一般用于应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台

参考答案：B

文字解析：石砌墩台用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑，石料与砂

浆的规格要符合有关规定。浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台身、

基础、镶面对及各式墩台身填腹；浆砌块石一般用于高度大于6m的墩

台身、镶面或应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台；浆砌粗料石则

用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程以及整齐美观要求

的桥墩台身等。

7、整个建设项目竣（交）工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所

需的费用由（）承担。

A、监理单位

B、施工单位

C、质量监督机构

D、项目法人

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、经辅助坑道引入的中线及水准测量，应根据辅助坑道的（）等，按要

求精度在坑道口附近设置洞外控制点。

A、类型

B、长度

C、方向

D、坡度

E、地质条件

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

9、隧道监控量测时，当位移一时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（）

A、刚刚稳定

B、已经稳定

C、不稳定

D、已经垮塌

参考答案：C

文字解析：暂无解析

10、按照《公路建设市场管理办法》的要求，项目施工应当具备的条件

有（）

A、项目已列入公路建设年度计划

B、施工图设计文件已经完成并经审批同意

C、建设资金已经落实

D、征地手续已办理

E、施工组织设计已经完成

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

11、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括（）

A、粒径

B、天然稠度

C、液限

D、针入度

参考答案：D

文字解析：暂无解析

12、二次衬砌的施作时，应满足产生的各项位移已达预计总位移量的（）

要求。

A、10%〜20%

B、30%〜40%

C、50%〜60%

D、80%〜90%

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、灭火的基本原理可以归纳为四种，其中属于化学过程的是（）

A、冷却

B、窒息

C、隔离

D、化学抑制

参考答案：D

文字解析：暂无解析

14、公路工程竣工验收工作所需的费用由（）

A、施工单位承担

B、验收单位承担

C、建设单位承担

D、建设单位与施工单位共同承担

参考答案：C

文字解析：暂无解析

15、具有通信系统工程分项资质的企业可承担的施工任务有（）

A、防眩板的安装

B、程控交换系统施工

C、光（电）缆敷设施工

D、中央控制系统施工

E、收费管理系统施工

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

16、用以支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和

稳定性，以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏的工程称作（）

A、路基直接防护工程

B、路基间接防护工程

C、路基加固工程

D、路基支挡工程用户提供的

参考答案：C

文字解析：解析贡献者：去者2012-07-1119：24：21按三版书上为C即

路基加固工程

17、某桥主跨为2mxi32m,矢跨比1/8,空腹式等截面悬链线钢筋混凝

土薄壁箱形拱。该桥分5节预制，采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为

2mX20m钢筋混凝土T梁，南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩

为腰形墩身圆形沉井基础。问，桥面铺装病害的防治措施包括（）

A、加强对施工质量控制，避免主梁预拱度过大

B、严格控制桥面铺装钢筋网的安装

C、避免出现桥面防水混凝土层破坏

D、优化桥面铺装的混凝土配合比设计

E、提高后浇混凝土或填缝料的施工质量

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

18、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和（）组成。

A、满堂支架

B、拱架

C、主桁架

D、工作平台底模架

E、锚固系与平衡重

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

19、［背景材料］某公路山岭隧道，里程为K5+100〜K8+100,长度为

3000m；进口段K5+100K5+400为IV级围岩，覆盖层厚度为38m；

K5+400〜K8+100为V级围岩，覆盖层厚度为60〜250m,其中K6+800-

K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工，用8个月实现隧道贯通。问

题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是（）

A、该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下

沉量测

B、该隧道安设锚杆后，应进行锚杆抗拔力试验

C、该隧道如果围岩差、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体

内位移量测和其他量测

D、该隧道全线应进行地表沉降量测

参考答案：D

文字解析：暂无解析

20、省高速公路通信中心的通信系统主要包括（）

A、光纤数字传输系统

B、数字程控交换系统

C、有线广播系统

D、数字同步时钟系统

E、通信电源系统

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

21、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有（）

A、增加工作面,组织更多的施工队伍

B、采用先进的施工机械

C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿

D、改善劳动条件

E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率

参考答案：C、E

文字解析：暂无解析

22、［背景材料1］某施工单位承接了一段二级道路施工，其中包括3道

结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求，对于3道涵洞施工

要求组织几个相同的工作队，在同一时间、不同的空间上进行施工。按

照资源计划的要求，施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、

钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面

要求早期强度高、拆模块，并有抗渗要求，且常受冻融交替作用。项目

部要求尽可能用一种机械代替一系列机械，减少作业环境，扩大机械使

用范围，提高机械利用率，方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采

用的水泥品种是（）

A、火山灰质硅酸盐水泥

B、粉煤灰硅酸盐水泥

C、矿渣硅酸盐水泥

D、硅酸盐水泥（代号P•I和P•H）

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、特殊路基类型包括有（）

A、沿河路基

B、岩溶地区路基

C、黄土地区路基

D、涎流冰地段路基

E、泥石流地区路基

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

24、省级公路工程施工招标投标的监督管理机构是（）

A、交通部

B、交通厅

C、省招标办

D、省发改委

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、施工平面布置图包含的内容一般不包括（）

A、原有地形地物

B、距离施工现场较远的城镇

C、安全消防设施

D、施工防排水临时设施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、基底原状土的强度不符合要求时，应进行（）

A、压实

B、换填

C、整平

D、拌合

参考答案：B

文字解析：暂无解析

27、桥梁下部的桥墩施工时,对于采用流水施工时，工序太多，过于繁杂

而进行简化为墩与墩之间的关系时，此时墩与墩之间的关系是（）

A、开始到开始

B、完成到完成

C、搭接关系

D、衔接关系

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、下列属于安全管理中对人的管理的是（）

A、气象

B、现场监督检查

C、安全培训

D、技术交底

E、照明

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

29、隧道监控量测时，量测部位和测点布置，应根据（）等确定。

A、地质条件

B、量测项目

C、施工方法

D、监控人员素质

E、隧道长度

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

30、复合式衬砌的隧道地质和支护状况观察量测的间隔时间是（）

A、3次/天

B、2次/天

C、1〜2次/天

D、每次爆破后进行

参考答案：D

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务

1、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF—2000—

0208）,发包人委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供测量基准

点、基准线和水准点等，（）应进行复核。

A、设计入

B、承包人

C、质量监督部门

D、监理人

参考答案：B

文字解析：暂无解析

2、根据能量守衡原理，恒定水流的能量方程中（）

A、基准面的选择是可以任意的

B、计算不同断面的位置水头时，必须选择同一基准面

C、压强标准只能使用相对压强

D、压强标准只能使用绝对压强

E、压强标准既可以使用相对压强，也可以使用绝对压强.但同一问题

需采用同一标准

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

3、工程质量监督的主要内容为（）

A、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项

目负责人的资质进行复核

B、对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查

C、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查

和认定

D、提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人

E、检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

4、水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规定，水利水电

工程根据其二程规模效益以及在国民经济中的重要性,划分为（）等。

A、三

B、四

C、五

D、六

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、用以消除过闸水流的剩余能量，引导出闸水流均匀扩散，调整流速分

布和减缓流速的水闸组成部分是（）

A、闸门

B、上游连接段

C、闸室

D、下游连接段

参考答案：D

文字解析：暂无解析

6、以下有关施工质量检查与工程验收说法中正确的有（）

A、分部分项工程应由监理单位组织进行联合检查验收

B、分部分项工程应由项目法人签署验收结论

C、水库蓄水验收及工程竣工验收前应进行工程安全鉴定

D、设计、运行等单位均应在分部分项工程验收签证上签字或签署意见

E、工程阶段验收和竣工验收时，项目法人等单位应在提供的文件中对

存在的质量问题提供自检资料

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

7、保证水位是指保证江河、湖泊、水库在汛期安全运用的（）

A、上限水位

B、下限水位

C、工作水位

D、警戒水位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、根据《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》（DL/T5199—2004）,

下列关于混凝土防渗墙墙体材料的质量控制与检查应遵守的规定正确

的有（）

A、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆应检查其抗渗等级

B、普通混凝土和黏土混凝土的抗渗性能的检查应检查其渗透系数和允

许渗透坡降

C、混凝土成型试件应在槽口取样，严禁在机口取样

D、固化灰浆（原位搅拌法）和自凝灰浆应在其初凝前在槽内取样

E、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆检查其渗透系数和允许渗透坡降

参考答案：D、E

文字解析：暂无解析

9、水工建筑物中的坝体按筑坝材料分类,可分为（）

A、土石坝

B、混凝土坝

C、浆砌石坝

D、重力拱坝

E、拱坝

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

10、构成软土地基的物质是（）

A、砂砾石

B、砂卵石

C、石灰岩

D、粉细砂

参考答案：D

文字解析：暂无解析

11、建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则，因地

制宜，编制移民安置规划，经依法批准后，由（）组织实施。

A、有关地方人民政府

B、各级水行政主管部门

C、省级人民政府

D、流域管理机构

参考答案：A

文字解析：暂无解析

12、土石方平衡的调配原则包括（）

A、料尽其用

B、安全第一

C、时间匹配

D、容量适度

E、施工起来便捷

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

13、在行洪河道上修建桥梁、码头和其他设施，下列说法正确的是（）

A、桥梁的梁底必须高于设计洪水位,并按照防洪和航运的要求，留有一

定的超高

B、桥梁的梁底必须高于最高洪水位,并按照防洪和航运的要求，留有一

定的超高

C、跨越河道的管道、线路的净空高度必须符合防洪和航运的要求

D、根据建筑物布置可以适当缩窄行洪通道，但应计算壅水高度和对下

游的影响

E、必须按照国家规定的防洪标准所确定的河宽进行，不得缩窄行洪通

道

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

14、单位工程质量合格时，外观质量得分率达到（）以上；单位工程质

量优良时,外观质量得分率达到（）以上。

A、50%,70%

B、50%,80%

C、70%,85%

D、80%,100%

参考答案：C

文字解析：暂无解析

15、招投标阶段，下列关于钢支撑安装工程量计算正确的是（）

A、计算钢支撑重量时，应扣除孔眼的重量

B、计算钢支撑重量时，应增加电焊条、钾钉、螺栓等的重量

C、钢支撑的备用量，应按招标文件工程量清单的数量制备，并另行计价

D、制备完成而未安装架设的剩余钢支撑,招标人也应在支付工程价款

后收回作为招标人所有财产

E、一般情况下钢支撑不拆除，如需拆除,招标人应另外支付拆除费用

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

16、下列质量事故可由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调

查的是（）

A、一般质量事故

B、较大质量事故

C、重大质理事故

D、特大质量事故

参考答案：A

文字解析：暂无解析

17、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，水利工程概算移民和环

境部分中的水库移民征地补偿包括（）等。

A、农村移民安置费

B、集镇迁建费

C、城镇迁建费

D、工业企业迁建费

E、独立费用

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

18、施工期间的外部变形监测垂直位移的基点，至少要布设一组，每组

不少于（）个固定点.

A、2

B、3

C、4

D、5

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高

度高于（）m,且上下游水头差大于（）m时，其洪水标准宜按山区、丘陵

地区标准确定。

A、105

B、1510

C、2015

D、2515

参考答案：B

文字解析：暂无解析

20、对于黏性土、砾质土坝基，防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含

水率调整至施工含水率（）

A、上限

B、相等

C、下限

D、无所谓

参考答案：A

文字解析：暂无解析

21、疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时，超欠比应控制在（）

A、1-1.5

B、1-2.0

C、1.5〜2.0

D、1.5〜2.5

参考答案：A

文字解析：暂无解析

22、装载机的特点包括（）

A、可进行挖装作业

B、可进行推运

C、可进行平整

D、能用于水下开挖

E、购置费用高

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

23、以机械旋转方法搅动地层，用时注入水泥基质浆液,在松散细颗粒

地层内形成柱体的基础处理形式为（）

A、深层搅拌桩

B、打入桩

C、灌注桩

D、旋喷桩

参考答案：A

文字解析：暂无解析

24、根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（SD267—88）,施工

现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合（）

A、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m

B、用火作业区距生活区不小于25nl

C、仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于

20m

D、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20m

E、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

25、混凝土骨料中的（）对混凝土抗冻性影响较大。

A、含泥量

B、坚固性

C、吸水率

D、针、片状颗粒含量

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T5148—2001）,

帷幕灌浆若因故中断，应首先采取的措施是（）

A、立即冲洗钻孔，再恢复灌浆

B、立即进行扫孔，再恢复灌浆

C、尽快恢复灌浆

D、立即封堵钻孔，停止灌浆

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、国家防汛指挥机构即目前的国家防汛总指挥部的指挥长由（）担任。

A、国务院副秘书长

B、国家改革与发展委员会负责人

C、国务院副总理

D、国务院水行政主管部门负责人

参考答案：C

文字解析：暂无解析

28、关于水利工程质量缺陷，不正确的说法是（）

A、质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题

B、质量缺陷实行备案制度

C、工程质量有缺陷，不可评定合格

D、质量缺陷备案表由监理单位组织编写

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、若混凝土防渗墙材料为普通混凝土，其抗渗性能检查其（）

A、渗透系数

B、允许渗透坡降

C、抗渗等级

D、强度等级

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、国家对水资源的管理体制是实行（）

A、国务院水行政主管部门统一管理

B、流域管理机构统一管理

C、国家和地方水行政主管部门分级管理

D、流域管理与行政区域管理相结合

参考答案：D

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务

1、下列关于混凝土浇筑工程的表述错误的有（）

A、浇筑混凝土应连续进行

B、混凝土宜分层浇筑

C、浇筑中发生离析现象不影响工程浇筑

D、混凝土自高处倾落的自由高度不受限制

E、混凝土宜分层振捣

参考答案：C、D

文字解析：在混凝土浇筑中不得发生离析现象，离析将会对混凝土的匀

质性产生不利的影响，难以进行浇筑和振捣；混凝土自高处倾落的自由

高度，不宜超过2m。

2、下列关于混合结构房屋设置圈梁的目的和构造要求的表述正确的有

（）

A、圈梁宜设在同一水平面上，可以不封闭

B、可以增加房屋结构的整体刚度

C、可以抵抗基础不均匀沉降引起的不利影响

D、可以防止因振动产生的不利影响

E、增加墙体的垂直承载能力

参考答案：B、C、D

文字解析：在墙体内设置钢筋混凝土圈梁，可以抵抗基础不均匀沉降引

起墙体内产生的拉应力，同时可以增加房屋结构的整体性，防止因振动

（包括地震）产生的不利影响。因此，圈梁宜连续地设在同一水平面上，

并形成封闭状；设置圈梁是构造要求，不能增加墙体的垂直承载能力。

3、在城市区域内进行影响水系安全的爆破、采石、取土，属于违反城

市（）禁止性规定的行为。

A、黄线

B、蓝线

C、绿线

D、紫线

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、钢筋混凝土结构用热轧钢筋按屈服强度（）分为（CDE）级。

A、235

B、300

C、335

D、400

E、500

参考答案：A

文字解析：热轧钢筋按屈服强度（M

5、在软土地区基坑开挖深度超过3m时，一般采用（）方案。

A、井点降水

B、排水沟

C、集水井

D、排水沟和集水井

参考答案：A

文字解析：在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般要用井点降水。开挖

深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。

6、在相同条件下，材料的强度越高，则结构的（）

A、承载力不变

B、承载力越高

C、承载力越低

D、变形越小

参考答案：B

文字解析：结构杆件所用材料在规定的荷载作用下，材料发生破坏时的

应力称为强度，要求不破坏的要求，称为强度要求。根据外力作用方式

不同，材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还

有屈服强度和极限强度的区别。在相同条件下，材料的强度高,则结构

的承载力也高。

7、建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行（）试验。

A、极限抗弯

B、极限抗压

C、极限拉拔

D、极限抗剪

参考答案：C

文字解析：后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行极限拉拔试

验。施工单位应委托有资质的检测单位进行现场检测，并向其提出各种

类型、规格锚栓的数量及每种锚栓承载力的设计值。检测单位应按照

规范规定的比例采取随机抽样的方法，进行检测。

8、工程质量的验收均应在（）检查评定的基础上进行。［2004年真题］

A、施工单位自行

B、监理单位

C、施工单位与监理单位联合

D、建设单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

9、下列各项不属于拆迁人应向被拆迁人或房屋承租人支付的费用的有

()

A、搬迁运输费

B、搬迁补助费

C、因拆迁人的责任延长过渡期限的，拆迁人应当自逾期之日起对被拆

迁人支付临时安置补助费

D、对在过渡期内，被拆迁人或房屋承租人自行安排住处的，拆迁人应当

支付临时安置补助费

E、对在过渡期内，被拆迁人或承租人使用拆迂人提供的周转房的，拆迁

人应当支付临时安置补助费

参考答案：A、E

文字解析：对在过渡期内，被拆迁人或者房屋承租人使用拆迁人提供的

周转房的，拆迁人不支付临时安置补助费。

10、DE=8,1FB=1O,1FC=12、1FD=13,1FE=15,则评为()

A、4

B、5

C、7

D、8

参考答案：B

文字解析：B工作的最迟开始时间为：；依次推算可得,c工作的最迟

开始时间为：；D工作的最迟开始时间为：；E工作的最迟开始时间

为：；A工作的最迟完成时间为：=min{紧后工作的最迟开始时

间}=min{7,8,5,7}=5。

11、某砌体房屋的静力计算方案为刚性方案，柱的断面尺寸为

360mmX360mm,柱高为3.6m,高厚比应为（）

A、9

B、10

C、11

D、12

参考答案：B

文字解析：高厚比B是指墙、柱的计算高度与其相应厚度h的比值，

即。此砌体房屋的高厚比为：。

12、点的平面位置的施工测量方法主要包括（）

A、直角坐标法

B、基点坐标法

C、角度交会法

D、距离交会法

E、水平角旋转法

参考答案：A、C、D

文字解析：建筑物细部点的平面位置的测设方法包括：①直角坐标法,

适用于建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时；②极坐标法，适

用于测设点靠近控制点，便于量距的地方；③角度前方交会法,适用于

不便量距或测没点远离控制点的地方；④距离交会法，适用于从控制点

到测设点的距离不超过测距尺的长度时；⑤方向线交会法，其测定点由

相对应的两已知点或两定向点的方向线交会而得。

13、下列关于水准仪的说法错误的是（）

A、S3型水准仪,用于国家三、四等水准测量及一般工程水准测量

B、水准仪的主要功能是测量两点间的高差h颔

C、水准仪不能直接测量待定点的高程H

D、水准仪不能测量两点间的水平距离D

参考答案：D

文字解析：水准仪的主要功能是测量两点间的高差，不能直接测量待定

点的高程，但可以由控制点的已知高程来推算测量点的高程；还可以利

用视距测量原理，测量两点间的水平距离。

14、地物符号可分为（）

A、比例符号

B、地貌符号

C、非比例符号

D、半比例符号

E、注记符号

参考答案：A、C、D

文字解析：地物符号分为三类：①比例符号。地面上的房屋、桥梁、

旱田等地物，如按测图比例尺缩小,用规定符号画出的称为比例符号；

②非比例符号。某些地物，如三十-角点、水准点、界碑、水井等，按比

例缩小无法画出，只能用特定的符号表示的称为非比例符号；③半比例

符号。一些线状延伸的地物，如围墙、篱笆、通讯线等，其长度能按比

例缩绘，但其宽度不能按比例表示的符号则称为半比例符号。

15、隐框玻璃幕墙玻璃板块的玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密

封胶粘结时，应进行（）试验，以检验结构胶两个组分的配合比是否正确。

A、拉断（胶杯）

B、蝴蝶

C、剥离

D、现场拉拔

参考答案：A

文字解析：双组分硅酮结构密封胶是由密封胶的基剂和固化剂两个组

分组成的。在使用双组分硅酮结构密封胶时,应进行混匀性（蝴蝶）试验

和拉断（胶杯）试验。其中，混匀性（蝴蝶）试验是检验结构胶的混匀程度;

拉断（胶杯）试验是检验结构胶两个组分的配合比是否正确。

16、施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责的内

容包括（）

A、施工起重机械

B、临时用电设施