2021-2022年一级建造师之一建工程法规能力测试试卷A卷附答案

2021-2022年一级建造师之一建工程法规能力测试试卷A卷附答案单选题（共85题）1、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。A.3B.2C.4D.20【答案】A2、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是()。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】C3、被申请人不履行法定职责的,复议机关应当()。A.建议其在一定期限内履行B.决定其在一定期限内履行C.决定其履行,但不明确期限D.判决其违法【答案】B4、就法律关系的主体而言，债的主体()A.双方都是特定的B.双方都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的【答案】A5、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。A.企业资质证书B.营业执照C.审计报告D.安全生产承诺书【答案】B6、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【答案】C7、关于环境保护税应税污染物计税依据的确定方法,正确的是()A.应税大气污染物按照大气污染物的排放量确定B.应税水污染物按照水污染物的排放量确定C.应税固体废物按照污染物排放量折合的污染当量数确定D.应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定【答案】D8、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是（）。A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】C9、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。（2012）A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】A10、关于借款合同的说法,正确的是()A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效【答案】D11、甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜，遂购买了10t水泥，下列说法正确的是（）A.该代理行为无效B.该代理行为有效C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效【答案】D12、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】D13、合同债务人免除履行义务的条件的，理解正确的是()。A.合同中可以约定在一方违约的情况下免除其全部责任B.因不可抗力不能履行合同的，可以免除全部责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任D.侵犯对方人身权或财产权的，免责条款无效【答案】D14、不属于表见代理的特别构成要件的是()。A.须本人存在过失B.须相对人为善意C.须被代理人主观为恶意D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由【答案】C15、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。A.两个项目的发包人同意B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C.两个项目属于同一工程分期开发D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久【答案】C16、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A.因显失公平而无效B.由于分包单位自愿签署而有效C.仅对总承包单位和分包单位有效D.因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】D17、甲工程施工单位因施工需要使用脚手架，为节约成本，便与乙公司口头约定：拟采用少部分购买大部分租赁的方式。而乙公司误认为是采用大部分购买少部分租赁的方式。双方在结算时发生争议，则下列说法中正确的是（）。A.甲乙的口头租赁合同因没有采用书面形式而无效B.甲乙的口头租赁合同是显失公平的合同C.只有乙可以行使撤销权D.甲乙的口头租赁合同是重大误解的合同【答案】D18、10周岁以上不满18周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属于()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同【答案】C19、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款【答案】A20、甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据相关法律规定此保证属于()保证。A.一般B.连带C.反担保D.书面【答案】A21、关于转代理的说法，正确的是（）。2016A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】C22、根据《立法法》的规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。A.最高人民法院B.制定机关C.最高人民检察院D.国务院【答案】B23、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。2016A.建设单位不得调整合同工期B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案【答案】C24、关于施工现场固体废物污染的防治的说法，错误的是（）。A.施工现场的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾B.建筑垃圾的再利用和回收率达到40%C.固体废物污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用D.省级以上政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所【答案】B25、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为()。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】C26、《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由()。A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D.国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款【答案】A27、关于仲裁的说法，正确的是（）。（2016）A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公幵审理为原则C.仲裁委员会由当事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】C28、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法是（）。2018真题A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定【答案】C29、某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为（）。A.2009年4月1日B.2009年6月1日C.2009年3月12日D.2009年6月12日【答案】B30、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒【答案】C31、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为()。A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日【答案】B32、关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效【答案】B33、某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元／t，约定2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元／t，但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元／t。则买方应支付的货款为（）元／t。A.1960B.2000C.2460D.2500【答案】A34、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（）万元人民币。A.500B.250C.150D.100【答案】C35、关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。A.应当是有偿合同B.是一种典型的提供劳务的合同C.委托事务只能是法律行为D.委托人不得转委托【答案】B36、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A37、承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A.留置权B.抵押权C.抵消权D.质押权【答案】A38、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任【答案】A39、下列关于施工节能表述错误的是（）。A.应采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品B.施工中采用先进的节水施工工艺，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水C.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护D.优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水【答案】D40、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】C41、根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件（）。A.一律不开庭B.必须开庭C.以不开庭为原则D.以开庭为原则，以不开庭为例外【答案】D42、全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经（）批准后再划定公布。A.国务院文物行政部门B.国家发改委C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市文物行政部门【答案】C43、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是()。A.专业性过强他人无法参与B.独立性不需要干涉C.保密性不需要外人参与D.快捷性的需要【答案】C44、关于建设工程知识产权时效，说法正确的是（）A.发明专利权期限为20年，以公告之日计算B.实用新型专利权期限为10年，以申请日起计算C.外观设计专利权期限为10年，以设计完成日起计算D.商标权的有效期为10年，不可以续展注册【答案】B45、根据《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的（）内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。A.7日B.30日C.2个月D.3个月【答案】A46、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，错误的是（）。A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，但可以向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位对总承包单位和建设单位承担责任【答案】D47、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12【答案】B48、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害险的说法，正确的是（）。A.意外伤害险属于非强制险B.保险由建设单位办理C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险期限贼保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】C49、当事人订立合同后合并的，由（）行使合同权利，履行合同义务。A.原法人B.合同约定的当事人C.原法人的上级主管机关D.合并后的法人或者其他组织【答案】D50、《建筑法》规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准于续。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】C51、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任D.就他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】A52、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）。A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗【答案】C53、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺【答案】C54、某招标人于2018年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2018年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年5月20日D.2018年5月80日【答案】B55、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】C56、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖【答案】D57、某施工企业针对其承包的施工项目制定了相关施工现场安全防护措施，以下措施在实施过程中，符合法律法规要求的是()。A.该施工企业在施工现场出口处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿等危险部位，设置了明显的安全警示标志B.该施工企业未将施工现场的办公区、作业区分开设置C.该施工企业根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取了相应的安全施工措施D.施工现场暂时停止施工的，由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担【答案】C58、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A.责令其限期改正B.对其处20万元以上50万元以下的罚款C.造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D.建设单位直接责任人员承担相应行政责任【答案】C59、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。2016A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】B60、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司【答案】C61、某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位【答案】D62、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，不能确定如何适用时（）。A.由制定机关裁决B.由国务院提出意见C.由国务院裁决D.地方人民代表大会常务委员会裁决【答案】B63、根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】A64、甲施工企业违反行政法规规定，行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚，下列说法正确的是（）。A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利B.即使甲不要求听证，为保证处罚决定的公正性，行政机关也应该组织听证C.因为处罚关系到甲切身利益，甲法定代表人应该自己参加听证，而不能委托他人代理参加听证D.甲应当承担行政机关组织听证的费用【答案】A65、某分包单位在进行装饰工程时未按规定搭设外围脚手架,被总承包单位安全生产管理人员及时发现予以制止,并要求整改,但分包单位一意孤行拒不改正,最终导致脚手架失稳坍塌造成安全事故,则该安全事故应由()。A.总承包承担责任B.分包单位承担主要责任C.总承包单位和分包单位承担连带责任D.分包单位承担责任【答案】B66、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程勘察设计管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》【答案】D67、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】A68、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】A69、行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A.10B.15C.30D.60【答案】B70、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯或合同有关条款不能解决时，根据我国《民法典》的规定，错误的说法是（）。A.价款不明确的，可按照合同履行时履行地的市场价格履行B.价款不明确的，执行政府定价的，按照有关规定履行C.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行【答案】A71、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【答案】D72、代表国家意志行使司法审判权的是（）。A.调解机构B.劳动仲裁机构C.商事仲裁机构D.人民法院【答案】D73、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组的职责不包括()。A.提交事故调查报告B.总结事故教训，提出防范和整改措施C.对事故的责任者作出处罚D.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失【答案】C74、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告B.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告C.在施工现场无论发生何种事故，自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的，应该及时补报D.不仅要报告发生的具体地点，还要报告所波及的区域【答案】D75、安全生产监督检查人员的职权之一是（）。A.财务报表审查权B.责令紧急避险权C.现场调解裁决权D.设备物资检验权【答案】B76、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。2018真题该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。2018真题A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】A77、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过.诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】B78、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】C79、甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合向并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此，下列说法中正确的是()。A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效B.仓储合同不以仓储物交付为要件C.甲未交付物品，乙不承担违约责任D.甲无权要求乙承担违约责任【答案】B80、甲将一栋房产以15万元卖给乙，乙付清全款后甲将该房交付给乙，但未办理过户手续。丙知道此交易后，向甲表示愿以18万元购买，甲当即答应并与丙办理了过户手续。关于该房屋的归属，下列哪一说法正确（）。A.归乙所有，丙的损失可要求甲赔偿B.归乙所有，丙的损失可要求乙赔偿C.归丙所有，乙的损失可以要求丙赔偿D.归丙所有，乙的损失可以要求甲赔偿【答案】D81、根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】D82、关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）。A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标【答案】B83、企业在生产许可证有效期内，严格遵守有关生产的法律法规，未发生死亡事故的，生产许可有效期届满时，经原生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，生产许可证有效期延期（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C84、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】B85、下列关于合同的说法不正确的是()。A.合同的成立可以是一个人B.合同是一种法律行为C.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系D.合同当事人的法律地位一律平等【答案】A多选题（共38题）1、关于质量责任的损失赔偿，以下说法正确的是（）。A.由于设计问题造成的质量缺陷，由建设单位负责维修，其经济责任设计单位承担B.经进场检验，由建设单位采购的材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工单位负责为维修并承担经济责任C.缺陷责任期属于法定期限，发承包双方不得在合同中约定D.缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计E.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用【答案】D2、关于仲裁裁决的执行、不予执行和撤销，下列说法正确的有（）。A.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖B.申请仲裁裁决执行的期间为1年C.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人应该就该纠纷重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁D.当事人提出证据证明裁决有可以申请仲裁裁决不予执行的情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出【答案】AD3、小王刚刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.有建设工程质量监督书【答案】BD4、用人单位不得解除劳动合同的情形有（）。A.女职工在孕期、产假、哺乳期内的B.患病或者负伤，在规定的医疗期内的C.法律、行政法规规定的其他情形D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的【答案】ABC5、涉外商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【答案】C6、根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017真题A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】ABCD7、根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（）。A.成本B.红利C.费用D.损失E.收益【答案】ACD8、根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。（2013）A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】AB9、下列选项中属于行政处罚的有（）。A.警告B.罚金C.吊销许可证D.责令停产停业E.没收财产【答案】ACD10、下列对于法人的表述中，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【答案】BCD11、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（）。A.存款单B.仓单C.房屋所有权证书D.提单E.汇票【答案】ABD12、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员是（）。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【答案】ABD13、强制性标准监督检查的内容包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性【答案】BCD14、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释[2018]20号），关于建设工程开工日期确定的说法正确的有（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当根据施工许可证载明的时间认定开工日期【答案】ABCD15、《注册建造师管理规定》规定，注册建造师应当履行的义务包括（）。A.对侵犯本人权利的行为进行申述B.保证执业成果的质量，并承担相应责任C.接受继续教育，努力提高执业水准D.与当事人有利害关系的，应当主动回避E.保管和使用本人注册证书、执业印章【答案】BCD16、《注册建造师管理规定》规定，注册建造师应当履行的义务包括（）。A.对侵犯本人权利的行为进行申述B.保证执业成果的质量，并承担相应责任C.接受继续教育，努力提高执业水准D.与当事人有利害关系的，应当主动回避E.保管和使用本人注册证书、执业印章【答案】BCD17、下列行为属于车辆购置税应税行为的有（）。A.应税车辆的购买使用行为B.应税车辆的销售行为C.自产自用应税车辆的行为D.以获奖方式取得并自用应税车辆的行为【答案】ACD18、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位()。A.不必建立应急救援组织B.应当建立应急救援组织C.可以建立应急救援组织D.生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员E.必须指定兼职的应急救援人员【答案】BD19、根据《中华人民共和国合同法》，当事人一方解除合同的情形有（）。A.当事人一方发生合并、分立B.由于不可抗力致使合同不能履行C.作为当事人一方的公民死亡D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E.法定代表人变更【答案】BD20、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。2017真题A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位主张B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担E.因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修【答案】AC21、下列关于代理的法律责任说法正确的是（）。A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理，代理行为的法律后果由被代理人承担B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，代理人负主要责任D.委托书授权不明的，由被代理人承担责任E.代理人不履行职责给被代理人造成损害的，应当承担民事责任【答案】B22、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（）。A.他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作B.应当办理初始注册C.应当通过新调入的公司办理变更注册D.应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请E.变更注册后仍延续原注册有效期【答案】CD23、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）。A.仅可起诉甲B.不能起诉丙C.仅可起诉乙D.可单独起诉甲E.可起诉甲、乙、丙【答案】D24、根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（）。A.李某因工伤丧失了民事行为能力B.张某取得资格证书4年后方才申请注册C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E.王某取得资格证书一年后才申请注册【答案】ABCD25、因下列纠纷提起的诉讼中,适用专属管辖的有()。A.预制构配件运输纠纷B.技术许可纠纷C.不动产纠纷D.港口作业纠纷E.继承遗产纠纷【答案】CD26、下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书的有()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.给付财产的调解书E.分期给付的调解书【答案】ABC27、根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准起建筑企业资质升级申请的有（）。（2015）A.与建设单位之间相互串通投标B.将