2021-2022年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

2021-2022年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共85题）1、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A2、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。A.7B.14C.28D.30【答案】A3、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】C4、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.减少数据的冗余度C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据一致性和不可维护性【答案】A5、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()日前以书面形式通知所有招标文件收受人。A.7B.14C.15D.28【答案】C6、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D7、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。A.来自蔬菜、水果B.有利于排便C.能被人体消化酶所水解D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】C8、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C9、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还【答案】C10、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证【答案】A11、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】D12、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程【答案】D13、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】D14、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%【答案】D15、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思【答案】D16、下列不属于保证合同包括的内容的是()。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B17、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A18、保修期自（）起算。A.开工日B.约定竣工日C.缺陷责任期D.实际竣工日【答案】D19、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】D20、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定【答案】D21、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C22、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】A23、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】C24、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】A25、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A26、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议【答案】B27、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A28、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】B29、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单【答案】C30、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A31、（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A32、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。A.受承包人委托对分包合同进行管理B.居于施工合同履行管理中的核心地位C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】B33、关于定标的说法，正确的是()A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B34、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A35、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B36、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【答案】A37、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A38、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.竣工验收合格日C.签发工程接收证书日D.转移占有建设工程日【答案】D39、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】C40、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。A.5B.4C.3D.2【答案】B41、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】C42、保险决策主要表现在（）。A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人【答案】A43、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D44、下列关于定金的表述中，错误的是（）。A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】A45、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。A.提交工程师决定B.提交争端裁决委员会决定C.诉讼D.仲裁【答案】D46、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】B47、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条件D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】D48、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方【答案】D49、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C50、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。A.自己中意的候选人B.排名第一的中标候选人C.排名第二的中标候选人D.排名第三的中标候选人【答案】B51、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格【答案】A52、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础【答案】C53、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。A.总金额B.部分金额C.暂列金额D.暂时金额【答案】C54、（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前【答案】C55、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】B56、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C57、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28【答案】D58、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】D59、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】B60、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】B61、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A62、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B63、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B64、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。A.10%B.5%C.3%D.2%【答案】B65、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审【答案】B66、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【答案】D67、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D68、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B69、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C70、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C.投标保证金有效期应当长于投标有效期D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】B71、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B72、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A73、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法【答案】A74、在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B75、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行贴现计算【答案】A76、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A77、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费【答案】B78、承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。A.监理人B.业主C.设计人D.分包人【答案】A79、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。A.开始使用之日前28天B.开始使用之日C.计划颁发接收证书之日D.实际颁发接收证书之日【答案】B80、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.AB银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】A81、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】A82、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B83、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】A84、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】B85、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D多选题（共38题）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作【答案】ABC2、设计施工总承包合同，发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.由承包人包工包料承包，发包人提供工程材料和设备D.发包人负责提供主材料和工程设备的包料承包方式E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式【答案】AB3、根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。A.工厂的半成品B.违章建筑C.海域使用权D.学校的校办企业E.农作物及其所附着土地的使用权【答案】ACD4、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。A.投标价B.付款条件C.设备性能D.寿命残值E.燃料消耗费【答案】ABC5、以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。A.鼓励施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备运至工地时开始C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止【答案】BD6、施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（）。A.承包的施工标段B.投标价C.工期D.工程质量标准E.投标人的项目经理名称【答案】ACD7、下列属于公开招标优点的是（）。A.招标流程简单B.招标范围广C.竞争激烈D.有利于取得有竞争性的报价E.招标速度快【答案】BCD8、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目【答案】ABD9、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.地震造成施工建筑物的损害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害E.临时工程受到的损害【答案】AD10、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务【答案】BCD11、权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股权D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权【答案】BCD12、关于“无权代理”的说法正确的是（）。A.对于无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.第三人事后知道对方为无权代理的，向“被代理人”行使催告权，但不能撤销此前的行为D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力E.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认，被代理人未明确拒绝，视为同意追认【答案】ABD13、按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。A.承包商采购合同B.材料采购合同C.设备采购合同D.机械采购合同E.业主采购合同【答案】BC14、以下有关勘察合同双方当事人的说法，正确的是（）。A.勘察合同的发包人可以是业主，也可以是工程总承包单位B.勘察合同的发包人必须具备法人资格C.勘察合同的发包人必须具备相应的资质D.勘察合同的承包人必须具备法人资格E.勘察合同的承包人必须具备相应的资质【答案】AD15、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.法规变化引起的价格调整E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BC16、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.高空作业工程E.深水作业工程【答案】ABC17、标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（）。A.担保期限B.担保方式C.担保金额D.担保当事人E.担保事项【答案】AB18、由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。A.非即时买卖合同表现为货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】ACD19、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中关于修补工作说法正确的是（）A.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换B.对不符合合同规定的任何工作进行返工C.实施任何因事故导致的为保护工程安全而急需的工作D.实施任何因不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作E.如果是业主方原因等导致的，承包商无权提出索赔。【答案】ABCD20、以下（）属于合同评审的内容。A.合同是否合法、合规B.合同是否严密、完整C.合同的价格是否公平合理D.合同的风险评估E.合同是否经批准【答案】ABD21、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。A.项目经理可要求对方出席早期警告会议B.承包商可要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商【答案】ABD22、设计施工承包的范围内包括（）的全部工作内容，设计在满足招标人要求的前提下，可以充分体现施工的专利技术、专有技术在施工中的应用，达到设计与施工的紧密衔接。A.设计B.采购C.招标D.施工E.试运行【答案】ACD23、合同法律关系客体主要包括()A.物B.义务C.行为D.智力成果E.权利【答案】ACD24、在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评审主要包括（）。A.合法性.合规性评审，保证合同条款不违反强制性规定和条文B.必要性.可行性评审，保证合同权利和义务公平合理，不存在重大误解.履行障碍C.准确性.完整性评审，保证与合同履行紧密关联的条件满足合同履行要求D.与产品或过程有关要求的评审，保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义.数据不全.条款冲突等情形E.合同风险评估，保证合同履行过程中可能出现的经营风险.法律风险处于可以接受的水平【答案】AD25、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD26、根据《标准施工合同》，投标文件中的部分内容在订立合同后允许进行修改或调整，如施工前应编制更为详尽的（）。A.签约合同价B.施工组织设计C.合同工期D.履约担保E.施工进度计划【答案】B27、根据《民法典》规定，可以抵押的财产包括（）。A.宅基地使用权B.可以转让的股票C.海域使用权D.正在建造的建筑物E.应收账款【答案】CD28、以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成B.DAAB成员不得与业主、承包商及