2023年酒泉市肃州区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE412023年酒泉市肃州区建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．经有关部门审批，属于必须招标的项目是()。A、主要使用农民工修建的乡村公路工程B、为紧急安置灾民而修建的活动板房C、利用扶贫资金修建的农田水利工程D、施工合同估算价400万元的由外国政府援建的乡镇卫生院工程答案：D解析：《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。2．下列不属于强制性标准监督检查内容的是()。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D、工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定答案：D解析：强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。3．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;4．关于施工许可证，下列表述正确的是()。A、颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可B、只要颁发了施工许可证就不会再被废止C、颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证D、领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设答案：A解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。5．下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。A、上海市建筑市场管理条例B、建筑业企业资质管理规定C、工程建设项目施工招标投标办法D、建设工程安全生产许可证条例答案：D解析：《建设工程安全生产许可证条例》属于行政法规。BC项属于部门规章。A属于地方政府规章。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。6．用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照我国《劳动合同法》规定的经济补偿标准的()倍向劳动者支付赔偿金的，不再支付经济补偿。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照本法第47条规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金的。7．法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是()。A、《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B、《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》C、《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》D、《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》答案：A解析：在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内较大的市人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。8．甲建设单位和乙建筑公司发生合同纠纷，甲向法院提出对工程质量进行鉴定的申请。确定具备资格的鉴定人的正确做法是()。A、由甲方指定B、由甲乙双方协商确定C、由乙方指定D、由法院指定答案：B解析：《民事诉讼法》规定，当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。9．某工程投标有效期规定为30天，则投标保证金有效期应当为()天。A、30B、45C、50D、60答案：A解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。10．设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。A、16B、5C、8D、13答案：A解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一：①8万元定金，双倍返还：16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。11．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任答案：D解析：如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此双方都是有责任的。12．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。13．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。14．某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为()万元。A、0B、15C、22.5D、45答案：A解析：《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。15．《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、1小时B、6小时C、12小时D、24小时答案：A解析：事故报告的时间要求：事故发生后，事故现场的有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。16．因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施的是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。17．初始注册证书与执业印章有效期为()年。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。18．以下材料中，施工单位在工程施工中不需要进行见证取样和送检的是()。A、地下防水材料B、承重结构钢筋连接接头C、混凝土掺加剂D、砌筑砂浆的水泥答案：C解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。19．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。A、以他人名义投标B、将承包的工程违法分包C、未在规定期限内办理资质变更手续D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重答案：C解析：考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、C，全部属于承揽业务不良。20．甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。A、交付B、合同成立C、合同生效D、车辆完成登记答案：A解析：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。(区分：不动产物权的设立和转让，自登记时发生效力)21．施工单位招聘有毒有害工种工作人员时，下列选项中，符合要求的是()。A、限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书B、限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书C、性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书D、性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书答案：D解析：所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：1.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。22．某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。A、重新组成仲裁庭经评议后B、请示仲裁委员会主任并按其意见C、按乙和丙的意见D、按甲的意见答案：C解析：仲裁裁决有多数意见的按多数，无法形成多数意见的按首席仲裁员意见23．租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。A、10B、20C、25D、30答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。24．关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是()。A、二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师B、二级建造师只能首屏并注册于施工企业C、二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理D、二级建造师可以担任中小型项目的项目经理答案：D解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。25．在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出来，拿到法庭上作为证据出示。该证据属于()。A、书证B、物证C、视听资料D、电子数据答案：A解析：书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。物证，是指用物品的外形、特征、质量等说明待证事实的一部分或全部的物品。视听资料，是指利用录音、录像等方法记录下来的有关案件事实的材料。电子数据，是指与案件事实有关的电子邮件、网上聊天记录、电子签名、网络访问记录等以电子形式存在的证据。26．施工企业取得法人成立的时间为()之日。A、注册资金到位B、法定代表人确定C、营业执照签发日期D、建设行政主管部门颁发资质证书答案：C解析：营业执照签发日期为营利法人的成立日期27．国家对落后耗能过高的生产工艺实行()。A、问责制度B、整改制度C、惩罚制度D、淘汰制度答案：D解析：国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。28．安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检查D、水循环利用答案：A解析：《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。29．取得二级建造师资格证书的王某，受聘并注册于拥有乙级资质专门从事招标代理的单位。王某可以建造师名义从事()。A、建设工程项目总承包管理工作B、建设监理相关工作C、建设工程项目管理服务有关工作D、建设工程施工的项目管理工作答案：C解析：《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他业务。30．我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中标和签订合同《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议31．根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A、处以20万元罚款B、责令施工企业限期改正C、吊销施工企业营业执照D、降低施工企业资质等级答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。32．在工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是()。A、建设単位B、设计单位C、规划単位D、施工图设计文件审査单位答案：D解析：施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。33．《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。A、2人B、3人C、4人D、6人答案：B解析：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。34．施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A、施工企业B、建设单位C、建设用地使用权人D、国家答案：D解析：属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见35．下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A、买卖合同属于单务合同B、当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C、买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D、买卖合同是一种转移财产处置权的合同答案：C解析：买卖合同具有以下法律特征：(1)买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D错;(2)买卖合同是有偿合同。(3)买卖合同是双务合同。选项A错;(4)买卖合同是诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。选项C对;当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无关。选项B错。36．根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是()。A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同答案：C解析：《民法典》明确规定：建筑工程合同应当采用书面形式。37．建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。A、要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B、进入被检查单位施工现场进行检查C、实施查封、扣押D、作出行政处罚决定答案：B解析：县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质量的问题时，责令整改。38．某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知。开工通知载明的开工日期为3月20日。接到形式通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位。3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》，该项目开工日期应当为()。A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释[2018]20号)规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。39．下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是()。A、承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果B、承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C、为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程D、在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成答案：A解析：《民法典》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。40．下列事项中，属于专利权保护对象的是()。A、施工企业的名称或标志B、施工企业编制的投标文件C、施工企业编制的施工方案D、施工企业发明的新技术答案：D解析：专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。2008年12月经修改后公布的《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。41．《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过投标项目估算价的()。A、1%B、2%C、3%D、5%答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%。42．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。43．根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告答案：B解析：建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参见44．某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明D、由于甲利用了单位的物质条件，该专利的权利属于单位答案：D解析：有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：1.主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;2.法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。45．建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、10B、12C、24D、48答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。46．根据《招标投标实施条例》，国家有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A、评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B、评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C、招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D、招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人答案：C解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。47．工程承包企业取得法人资格的时间是()。A、公司宣布成立B、注册资金到位C、取得资质证书D、工商行政管理机关核准登记答案：D解析：营利法人经依法登记成立;依法成立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照;营业执照签发日期为营利法人的成立日期48．某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。A、恶意投标罪B、重大责任事故罪C、串通投标罪D、玩忽职守罪答案：C解析：《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。49．在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是()。A、任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B、在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C、在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D、乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证答案：A解析：《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。故A选项正确。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。50．某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。B项正确。二、多选题1．下列关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A、当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议制作裁决书B、当事人可以请求仲裁庭根据双方的调解协议制作裁决书C、仲裁庭无法形成多数意见时，仲裁裁决由仲裁委员会讨论决定D、仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力答案：ABD解析：当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。2．某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。A、法律B、各地的地方性法规C、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章D、行政法规答案：ABD解析：行政诉讼案例，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案例3．在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力答案：BCD解析：《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。4．按照我国民事诉讼法的规定，不能作为证人的是()A、不能正确表达意志的人B、本案的诉讼代理人C、本案当事人的近亲属D、本案鉴定人员答案：ABD解析：根据相关法律规定，下列几类人不能作为证人：(1)不能正确表达意志的人;(2)诉讼代理人;(3)审判员、陪审员、书记员;(4)鉴定人员;(5)参与民事诉讼的检察人员。5．工程建设强制性标准的监督机构包括()。A、建设项目规划审查机关B、施工图设计审查单位C、工程质量监督机构D、工程建设标准批准部门答案：ABC解析：建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。6．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误答案：CD解析：本题考查的是违约责任的免除。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7．甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，乙公司拖欠甲公司工程款20万元，按《合同法》的规定，上述合同权利义务终止的法定情形有()。A、合同解除B、两公司的债务抵销C、两公司合二为一D、乙公司部分履行答案：ABC解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。8．下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D、对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准答案：ABC解析：禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。9．根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件C、完成建设工程设计和合同约定的主要内容D、有施工企业签署的工程保修书答案：ABD解析：竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。10．在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是()。A、承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B、在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C、在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物D、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准答案：CD解析：在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，要求承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门。11．关于施工合同中债权债务的说法，正确的有()。A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人答案：BC解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。12．发生下列情形，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有()。A、员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任B、员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排C、员工违反施工企业规章造成其患职业病D、员工严重失职，给施工企业造成重大损害答案：AB解析：本题考查的是劳动合同的解除。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。故A、B选项为正确选项。D选项属用人单位可立即解除劳动合同的情形。C选项不正确，因为属于用人单位不得解除劳动合同情况：(1)患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。(2)患病或者负伤，在规定的医疗期内。(3)女职工在孕期、产期、哺乳期内的，用人单位不得解除劳动合同。(4)法律、行政法规规定的其他情形。13．