2023年牡丹江市东安区建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE422023年牡丹江市东安区建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。2．建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。3．企业首次申请或增项申请资质的，应当申请()资质。A、较高等级的B、最低等级的C、与自身能力相适应的D、与承包的工程业绩相符的答案：B解析：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低资质等级核定。4．某工地发生了安全事故，造成3人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于()事故。A、特别重大B、重大C、较大D、一般答案：C解析：国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。本题描述死亡3人，应为较大类型的事故，故C项正确。5．某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A、甲、乙承担连带赔偿责任B、建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D、甲和乙承担按份赔偿责任答案：A解析：转包的法律责任，承包单位将承包的工程转包或违法分包的，对因转包工程或违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，该承包单位与接受转包或违法分包的单位承担连带赔偿责任。6．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;7．下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B、使用伪造、变造的许可证件投标C、提供虛假的财务状况或者业绩投标D、提供虛假的信用状况投标答案：A解析：《招标投标法》第33条中规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。8．在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A、委托招标B、委托签约C、委托设计D、委托诉讼答案：C解析：代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。9．保证合同是()订立合同。A、债权人与债务人B、债务人与保证人C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人答案：C解析：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。10．《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》对违法发包进行了规定，下列不属于违法发包情形的是()。A、建设单位将工程发包给个人的B、建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的C、建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的D、建设单位将工程发包给依法中标的承包单位答案：D解析：(1)建设单位将工程发包给个人的;(2)建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的;(3)依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的;(4)建设单位设置不合理的招标投标条件,限制、排斥潜在投标人或者投标人的;(5)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。11．公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。12．下列选项中，属于转包工程的是()。A、分包单位将其承包的建设工程再分包B、总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C、建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D、总承包单位将全部工程交由其他单位完成答案：D解析：第八条存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：(一)承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的;(二)承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(三)施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(四)合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(五)专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;(六)承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(七)专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外;(八)专业作业的发包单位不是该工程承包单位的;(九)施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。13．根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，()。A、自动续期B、依法办理手续后续期C、自动消灭D、由主管部门注销答案：A解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。14．某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用2年后部分卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是()。A、设计单位B、居住学员C、建设单位D、施工单位答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。15．房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。A、合同无效，不应支付工程款B、合同无效，应参照合同约定支付工程款C、合同有效，不应支付工程款D、合同有效，应参照合同约定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。，“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。16．建筑工程一切险自()起开始生效。A、工程开工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程动土之日D、A和B先发生之日;答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准17．法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括()。A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围B、仲裁裁决所依据的证据是伪造的C、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为D、有仲裁协议答案：D解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。18．关于用能单位的法定义务，下列说法错误的是()。A、用能单位应当制定并实施节能计划和节能技术措施B、用能单位可以对能源消费实行包费制C、用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度D、用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训答案：B解析：任何单位不得对能源消费实行包费制。19．《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，()。A、处项目金额10‰以上20‰以下的罚款B、处项目金额10%以上20%以下的罚款C、取消其中标资格，投标保证金延期退还D、取消其中标资格，投标保证金不予退还答案：D解析：《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。20．关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A、纪念建筑物属于国家所有B、近现代代表性建筑属于国家所有C、石刻属于国家所有D、古文化遗址属于国家所有答案：D解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物?除国家另有规定的以外，属于国家所有。21．某建设单位一幢职工宿舍楼工程完工后尚未进行竣工验收，该建设单位便擅自安排职工入住。不久，该宿舍楼地基基础出现局部下沉。应对此工程质量问题承担相应民事责任的主体是()。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、勘察单位答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。22．关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：(三)建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。23．下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是()。A、安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死B、某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C、某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D、工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币答案：C解析：一、工程重大安全事故罪:《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。24．下列不属于强制性标准监督检查内容的是()。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D、工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定答案：D解析：强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。25．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。26．北江市第三建筑工程公司(甲公司)经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可()。A、只能要求甲承担责任B、只能要求乙承担责任C、要求甲和乙承担连带责任D、要求甲和乙与自己分担责任答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。27．设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A、仲裁协议签订地B、该仲裁机构所在地C、建设工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。28．合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。A、仲裁机构所在地中级B、仲裁协议签订地基层C、被告住所地中级D、原告住所地基层答案：A解析：依据《仲裁法》规定，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。故A选项正确。29．某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。30．甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人(对增加的部分)不再承担保证责任。31．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤答案：C解析：根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。32．某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A、2年B、3年C、5年D、8年答案：C解析：《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。33．施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。34．某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为2个供暖期、供冷期C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暧期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项日的保修期限由发包方与承包方约定。35．某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。B项正确。36．二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是()。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期都为3年。37．某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、危害公共安全罪答案：C解析：A项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择C项。38．某建设工地施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该人员应当是()。A、现场安全巡査员B、专业监理工程师C、发包单位负责人D、安全生产监督站答案：A解析：《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。39．关于招标方式的说法，正确的是()。A、公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标答案：C解析：A错误，公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标;B错误，邀请招标是以投标邀请书的形式邀请3个以上特定的法人或其他组织投标;C选项，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。D选项国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。40．注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是()。A、注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B、注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C、要求注册建造师公布个人信息D、要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档答案：D解析：关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。41．关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工作的意见》要求的是()。A、公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B、在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C、新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D、扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料答案：B解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。42．根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。A、工程竣工验收合格B、颁发施工许可证C、工程缺陷责任期届满D、工程法定最低保修期届满答案：A解析：设计单位的质量责任和义务。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见43．确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。A、建设单位编制的工程概算B、建设单位编制的投资估算C、施工单位编制的投标报价D、施工单位编制的工程预算答案：A解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于事故安全防护用具及设施的采购和更新、安全设施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。44．根据《行政处罚法》规定，下列各项中有权设定吊销企业营业执照的行政处罚的规范性文件是()。A、国务院行政法规B、地方性法规C、国务院部门规章D、国务院部门的规定(可以设定行政许可)答案：A解析：行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。法律可以设定各种行政处罚。行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。45．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。46．关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、试样的真实性只能由取样人员负责B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可答案：B解析：见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;47．下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A、正在建造的船舶B、在建工程项目C、城市土地使用权D、被法院扣押的车辆答案：D解析：详见不得抵押的财产包括：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产48．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A、合同正常履约B、未发生违法行为C、获得发包人奖励D、获得建设行政主管部门表彰答案：D解析：良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。49．《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A、工伤职工B、用人单位C、工伤职工和用人单位D、社会保险部门答案：B解析：《工伤保险条例》第17条第4款规定，用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。50．某施工合同签订于2007年5月1日，合同备案时间为2007年5月5日，工程开工时间为2007年7月1日，工程竣工时间为2008年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2008年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2009年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2009年7月1日付清所有工程欠款，则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。A、2010年7月1日B、2010年10月1日C、2011年1月1日D、2012年7月1日答案：D解析：向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。二、多选题1．授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件有()。A、富有美感B、新颖性C、实用性D、创造性答案：BCD解析：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。2．施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A、建设单位B、建设工程质量监督机构C、安全生产监督管理部门D、勘察单位答案：AB解析：隐蔽工程：是指施工过程中某一道工序所完成的工程实物，被后一工序形成的工程实物所隐蔽，而且不可逆向作业的那部分工程。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后，其施工质量就很难检验及认定。所以，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。3．国家建设用地使用权是用益物权，可以采取()方式设立。A、出租B、出让C、划拨D、抵押答案：BC解析：2.建设用地使用权的设立设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式4．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有()。A、减少一名招标人代表，专家不再增加B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中拙取二名专家答案：BD解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。5．监理工程师对所监理的工程实施监理的依据有()。A、有关的技术标准B、工程监理规划C、工程施工承包合同D、经批准的工程设计文件答案：ACD解析：监理工作的主要依据是：(1)法律、法规，如《建筑法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》等;(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等;(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据;(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。6．在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是()。A、承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B、在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C、在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物D、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准答案：CD解析：在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，要求承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门。7．关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。A、不得压缩合同工期B、确保地下管线的安全C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料答案：CD解析：考查建设单位相关的安全责任。需要临时占用规划批准范围以外场地的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。CD正确、选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。8．关于无资质的实际施工人利益受到侵害时的处理，下列说法正确的有()。A、无资质实际施工人签订的合同无效，其合同权益不受法律保护B、实际施工人可以向建设工程项目的发包人主张权利C、实际施工人可以以转包人为被告起诉，但是不能以违法分包人为被告起诉D、建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任答案：BD解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。9．下列国家机关中，有权制定地方性法规的有()。A、省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B、省、自治区、直辖市的人民政府C、省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D、省级人民政府所在地的市级人民政府答案：AC解析：本题考查的是法的形式。省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性10．某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括()。A、国有建设用地出让合同B、建设用地规划许可证C、建设工程规划许可证D、建设项目环境影响报告书答案：BC解析：根据《城乡规划法》的规定，建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求，对建设工程进行规划验收。11．下列违约责任承担方式可以并用的有()。A、赔偿损失与继续履行B、继续履行与解除合同C、定金与支付违约金D、赔偿损失与修理、重作、更换答案：AD解析：本题可用排除法得出正确答案。B项实际履行与解除合同，合同解除后未履行的部分不再履行，如果与实际履行并用将产生请求内容相悖，故错误。C项定金与支付违约金，按照法律规定当事人既约定违约金又约定定金时，一方违约的，另一方可以选择适用违约金或者定金条款;故C项错误。民事责任的承担方式:《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。所以D正确继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。所以A正确，B错误继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。12．申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程，该申请人应承担的法律责任包括()。A、吊销资质证书B、处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C、处工程合同价款3%以上5%以下的罚款D、3年内不得再次申请建筑业企业资质答案：AB解析：《建设工程质量管理条例》规定，以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的，予以没收。13．《循环经济促进法》规定，国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，支持()。A、循环经济的科技研究开发B、循环经济技术和产品的示范与推广C、重大循环经济项目的实施D、发展循环经济的信息服务答案：ABCD解析：《循环经济促进法》规定，国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。14．如果施工单位有()行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械