2022年衡阳常宁市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE432022年衡阳常宁市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．关于诉讼与仲裁的区别，下列说法错误的是()。A、与诉讼相比，仲裁的保密性更强B、与诉讼相比，仲裁更为快捷C、仲裁是最能体现当事人意思自治原则的争议解决方式D、仲裁裁决书不具有强制执行的效力，法院的判决书具有强制执行的效力答案：D解析：仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。裁决书自作出之日起发生法律效力。2．关于两阶段招标的说法，正确的是()A、对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标B、实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C、第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议D、招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件答案：A解析：实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回己提交的投标文件，招标人己收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。3．某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用2年后部分卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是()。A、设计单位B、居住学员C、建设单位D、施工单位答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。4．根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。(2017)A、某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B、某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C、某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D、某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证答案：D解析：检验施工许可证的规定。选项A，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;选项B，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项C，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。参见5．建设单位将建设工程施工项目依法发包给某总承包单位，并委托了监理。总承包单位又依约将部分工程分包。施工中某一分包单位发生安全事故，则由()负责如实报告当地安全生产监督管理部门。A、建设单位B、总承包单位C、分包单位D、监理单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。6．工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以()资质等级划定。A、勘察单位B、设计单位C、施工单位D、三者中资质等级低的单位答案：D解析：共同承包的资质要求《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。7．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的，经批准可以进行()。A、邀请招标B、直接招标C、公开招标D、间接招标答案：A解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。8．下列关于委托合同法律规定的表述中，正确的是()A、如果委托合同是无偿合同，委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用B、受托人应亲自处理委托事项，不得转委托C、无偿的委托合同，因受托人的重大过失给委托人造成损失的，委托人不能要求赔偿损失D、委托人或受托人可以随时解除委托合同答案：D解析：无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提供或偿还委托事务的必要费用。A项错误。委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失。B项错误。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。C项错误。委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。D项正确9．某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准，发包单位要求承包单位开始施工。下列正确的说法是()。A、施工许可证是获准开工的唯一批准文件B、施工单位有权拒绝施工C、可以边施工边申领施工许可证D、施工单位应当按照指令开工答案：D解析：《建筑法》第7条规定：“按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，不再领取施工许可证”。可见根据题干描述的情形，A、B、C选项都不符合题干要求;只有D选项符合题干要求，是正确选项。10．调解包括法院调解与诉讼外调解，诉讼外调解不包括()。A、行政调解B、民间调解C、仲裁调解D、自行调解答案：D解析：在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。11．关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B、监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C、事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D、监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;A错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。BC错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审査施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。D对。12．通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()。A、评标价B、投标报价C、招标控制价D、标底价答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。13．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;14．下列关于法人的表述中，正确的是()。A、法人可以自然产生B、法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C、法人的场所与法律管辖权无关D、法人的民事责任由它的法定代表人承担答案：B解析：法人应当具备的条件：1.依法成立2.有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费;3.能够独立承担民事责任;4.有法定代表人。15．某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位的答复正确的是()。A、质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B、只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C、施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D、施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《民法典》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。16．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产权和人身权的双重性答案：C解析：知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。17．在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A、委托招标B、委托签约C、委托设计D、委托诉讼答案：C解析：代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。18．甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，甲工程公司应当()。A、不承担任何费用B、承担直接损失费用10万元C、承担维修恢复费用16万元D、承担直接损失费用10万元及维修恢复费用16万元答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年;施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，有施工单位负责返修并承担经济责任。19．关于仲裁的说法，正确的是()。A、没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B、对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C、只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D、仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理答案：A解析：B错误，有效的仲裁协议排除人民法院的司法管辖权;C错误，仲裁协议是当事人自愿原则的体现，没有仲裁协议，一方当事人申请仲裁的，仲裁委员会不予受理;D错误，仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼。20．下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A、工程招标B、设备采购C、工程承包D、请律师代为诉讼答案：C解析：建设工程的承包活动不得委托代理。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。21．关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是()。A、买卖合同是一种转移财产所有权的合同B、买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C、在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D、买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币答案：D解析：买卖合同的法律特征，包括买卖合同是一种转移财产所有权的合同，买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的;买卖合同是有偿合同，买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权;买卖合同是双务合同，买方和卖方的权利与义务是对应的;买卖合同是诺成合同，诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立。22．强制性国家标准由()批准发布A、国家质量监督检验检疫总局B、国务院C、省级人民政府建设行政主管部门D、工程建设标准批准部门答案：B解析：强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布23．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。24．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，()应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、勘察单位B、设计单位C、建设单位D、施工单位答案：B解析：教材采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。25．建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起的()内向施工许可证发证机关报告。A、15日B、30日C、60日D、90日答案：B解析：《建筑法》第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。26．有效仲裁协议的内容不包括()。A、请求仲裁的意思表示B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、具体的仲裁事实、理由答案：D解析：有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。27．下列关于建筑工程发包、承包的表述，符合《建筑法》的是()。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级可以承揽工程B、实际施工人可以以其他施工企业名义承揽工程C、发包人有权对承包人选定的专业分包单位予以认可D、发包人可以指定承包人购买特定品牌的建筑材料答案：C解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。AB错。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。D错。选C28．起重机械应当报废的标准是()。A、大修后才能达到安全技术标准的B、无齐全有效的安全保护装置的C、无安全技术档案的D、超过制造厂家规定的使用年限的答案：D解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上(1)(2)(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。29．某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，()。A、应予支持B、不予支持C、如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D、如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持答案：A解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。30．全国重点文物保护单位的建设控制地制地带，经省、自治区、直辖市人民政府由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布A、文物保护单位B、城乡建设主管部门C、文物核定单位D、城乡规划行政主管部门答案：D解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。D正确31．某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是()。A、质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B、仲裁条款约定无效C、质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理D、双方只能修改或补充仲裁约定答案：C解析：仲裁事项是当事人提交仲裁的具体争议事项。仲裁庭只能在仲裁协议确定的仲裁事项的范围内进行仲裁。当事人以仲裁裁决事项超出仲裁协议范围为由申请撤销仲裁裁决，经审查属实的，人民法院应当撤销仲裁裁决中的超裁部分。本题中，施工合同仅约定工程质量争议由甲仲裁委员会仲裁，则双方无法另行达成仲裁协议时，甲仲裁委员会无权对工程款纠纷管辖，故A选项不正确。本合同仲裁条款约定体现了当事人意思自治，合法有效，则B选项不正确。C选项很好地区分了仲裁机构与人民法院的管辖权，正确。双方既可以签订补充仲裁协议，也可直接依据合同仲裁条款就工程质量争议申请仲裁，或对工程价款纠纷提起诉讼。可见D选项不正确。32．对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是()A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权B、普通程序采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。33．按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。A、申请人年龄已达65岁B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年D、申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。34．甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人(对增加的部分)不再承担保证责任。35．关于联合体投标，下列不符合《招标投标法》规定的是()。A、招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体中至少应有一方具备承担招标项目的相应能力B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标答案：A解析：《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;36．某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是()。A、电气管线，给水排水管道，装修工程为1年B、屋面防水工程为7年C、有防水要求的卫生间、厨房为5年D、基础工程为50年答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，电气管线，给水排水管道，装修工程的最低保修期为2年。37．某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对此给予的行政处罚不包括()。A、责令停业整顿B、责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款C、吊销资质证书D、降低资质等级答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。38．职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定，应由()承担举证责任。A、工伤职工B、用人单位C、社会保险行政部门D、第三方机构答案：B解析：《工伤保险条例》第十九条职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。39．甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务。则此债务的发生根据是()。A、合同B、无因管理C、不当得利D、侵权行为答案：D解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。入施工现场的施工噪声，也可能产生侵权之债。40．某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为2个供暖期、供冷期C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暧期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项日的保修期限由发包方与承包方约定。41．A施工单位的材料采购员甲某，从2008年以来一直负责本单位与B公司的钢材采购业务。2010年3月份甲某被单位开除，但B公司并不知情;2010年6月甲某用盖有原单位公章的空白合同书与B公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。A、效力待定B、无效C、可撤销D、有效答案：D解析：《民法典》规定，“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”这就是表见代理在合同领域的具体规定。可见，表见代理无须被代理人追认，产生代理效力，即由被代理人对第三人承担授权责任。因表见代理订立的合同如无其他导致合同无效的原因，该合同有效。42．关于合同变更，错误的是()。A、合同的变更须经当事人双方协商一致B、合同变更须遵循法定的程序C、合同变更的内容必须明确约定D、合同变更应当采用口头形式答案：D解析：二、合同的变更当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。(一)合同的变更须经当事人双方协商一致(二)合同变更须遵循法定的程序(三)对合同变更内容约定不明确的推定：合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。43．依据《劳动争议仲裁调解法》，关于劳务仲裁的说法，正确的是()。A、劳动仲裁的时效是2年，子当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算B、当事人对劳动仲裁裁决不服的，可在15日内提起诉讼C、劳动争议仲裁委员会是独立的民间机构D、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起2年内提出答案：B解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之曰起15日内向人民法院提起诉讼。44．关于中标人法律责任的说法，正确的是()。A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B、中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D、中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格答案：B解析：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故A项错误。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。B对45．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。A、本企业负责人B、当地安全生产监督管理部门C、县级以上地方人民政府D、省(自治区、直辖市)安全生产监督管理部门答案：A解析：一、施工生产安全事故报告的基本要求《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。46．甲公司投标中标承包了某开发商的写字楼工程施工任务，下列做法中合法的是()。A、甲公司将部分劳务作业任务分包给乙公司B、开发方指定丙公司为安装工程的分包人C、甲公司将该工程施工任务切块分包给了不同承包商D、丙公司与开发方签订工程承包合同答案：A解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位47．A、B两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务，双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，A、B双方各承担索赔额的50%。在工程施工中，由于A公司的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到建设单位10万元的索赔。则关于建设单位的索赔的表述中，不正确的是()。A、建设单位可以仅要求B公司赔偿10万元损失B、建设单位可以仅要求A公司赔偿10万元损失C、建设单位可以要求B公司各赔偿5万元的损失D、建设单位只能向A公司索赔10万元答案：D解析：联合体投标。联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。48．下列主体中，具有保证人资格的是()。A、公益事业单位B、建筑行业协会C、清算中的法人D、国有金融机构答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。49．场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是()。A、保证方式B、保证期间C、保证担保范围D、被保证人的其他债权答案：D解析：保证合同包括的内容有：被保证的主债权种类、数额;债务人履行债务的期限;保证的方式;保证担保的范围;保证的期间;双方认为需要约定的其他事项。50．根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可以同时担任两个项目项目负责人的情形是()。A、两个项目的发包人是同一单位B、因发包人原因导致停工超过3个月C、建造师同时具有两个专业的执业资格D、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算答案：D解析：建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。二、多选题1．下列关于劳动合同的表述中，正确的有()。A、劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同B、劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件C、除了非全日制用工外，用建立劳动合同应当订立书面劳动合同D、固定期限劳动合同的效力有明确的起始和终止时间答案：ABCD解析：《劳动合同法》规定，劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。(一)劳动合同期限劳动合同期限由用人单位和劳动者协商确定，是劳动合同的一项重要内容。无论劳动者与用人单位建立何种期限的劳动关系，都需要双方将该期限用合同的方式确认下来，否则就不能保证劳动合同内容的实现，劳动关系将会处于一个不确定状态。劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件。(二)固定期限劳动合同固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定了合同效力的起始和终止的时间。(三)无固定期限劳动合同无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。2．关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B、违约责任具有连带性C、违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D、违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效答案：ACD解析：约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。3．某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。A、该工地的负责人B、负责塔吊安全的管理人C、塔吊的销售人员D、该建筑公司的负责人答案：ABD解析：《刑法》135条规定，安生生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其它严重后果的，对直接负责的主管人员和其它直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。此罪主体包括生产经营单位的负责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。4．按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A、建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类B、建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月C、公告部门可将所有招标投标违法行为的行政处罚决定书公告D、招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私答案：AB解析：A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C错，D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。5．关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有()。A、经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B、设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C、建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D、设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准答案：AD解析：根据《建设工程勘察设计管理条例》第28条规定：建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件;确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。建设单位、施工企业、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件，B选项不正确。C选项中的“任意”明显不妥。A、D选项正确。6．根据《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()。A、交通运输工具B、建筑物C、生产设备、原材料D、建设用地使用权答案：BD解析：本题考查的是抵押权。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。7．施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A、建设单位B、建设工程质量监督机构C、安全生产监督管理部门D、勘察单位答案：AB解析：隐蔽工程：是指施工过程中某一道工序所完成的工程实物，被后一工序形成的工程实物所隐蔽，而且不可逆向作业的那部分工程。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后，其施工质量就很难检验及认定。所以，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。8．物权的保护应当采取的方式有()等。A、因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利B、侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿C、无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物D、妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险答案：ACD解析：三、物权的保护：因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能伤害物权的，权利人可以要求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产损毁的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。9．关于定金与预付款的说法，正确的有()。A、定金与预付款的约定都是在交款后生效B、定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C、定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D、定金是从合同，预付款是主合同的组成部分答案：BCD解析：预付款担保是指承包人向发包人提供用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保，如果承包人违约，使发包人不能在规定期限内从应付款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。(详见)四、定金《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。10．下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D、对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准答案：ABC解析：禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。11．以下必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列规模必须招标的是()A、施工单项合同估算价500万B、主要设备采购单项合同估算价280万C、设计费估算价60万D、监理费单项估算价230万答案：ABD解析：建设工程必须招标的规模标准：(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上的;(施工：400万)(2)与建设工程有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的;(货物：200万)(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;(服务：100万)同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合并估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。12．下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的答案：AD解析：劳动合同的解除和终止。选项B，除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的;选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定;选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。13．施工作业人员应享有的安全生产权利包括()。A、施工安全生产的知情权B、施工安全生产的建议权C、拒绝违章指挥权D、拒绝高空作业权答案：ABC解析：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有如下的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权;(二)施工安全防护用品的获得权;(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(四)紧急避险权;(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(六)请求民事赔偿权;(七)依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。14．根据《招