2022年来安县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年来安县建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．关于建设工程返修的说法，正确的是()。A、施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B、施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C、施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D、施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用答案：C解析：A错误，因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。B正确，施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的罚则等。D正确，建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。E正确，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。2．某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晩于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的是()。A、对于投标文件及投标保证金均不应受理B、该投标文件不应视为有效的投标文件C、该投标文件评标委员会初审后按否决其投标处理D、经招标人同意受理的,不应视为废标答案：C解析：《招标投标法》第三十六条规定,招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前受理的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。该投标人的投标文件已经在投标截止时间前送达,招标人也进行了受理,故应在开标会议当众进行拆封、宣读。因投标保证金是投标文件的组成部分,是投标文件的“内容”,是需要评标委员会评审的内容,投标文件受理与否,不考虑内容是否完整,只考虑是否送到,由于投标保证金晩于投标截止时间两分钟送达,因此招标人对迟到的投标保证金不能受理,如果受理,就相当于在截止时间以后接收了招标文件的补充内容,违反《工程建设项目施工招标投标办法》(30号令)第五十条中关于逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理的规定。3．北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A、深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B、北京市的人民法院有管辖权C、上海市的人民法院有管辖权D、合同约定的管辖法院条款无效答案：A解析：《民事诉讼法》规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖;合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。4．订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照()的市场价格履行。A、订立合同时的订立地B、订立合同时的履行地C、履行合同时的订立地D、履行合同时的履行地答案：B解析：(1)买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。5．工程保险中属于强制保险的是()。A、安装工程一切险B、执业责任险C、建筑工程一切险D、工伤保险答案：D解析：新修订并于2011年7月1日起施行的《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。6．甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应当提前30日以书面形式通知用人单位D、应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案：C解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。7．下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B、使用伪造、变造的许可证件投标C、提供虛假的财务状况或者业绩投标D、提供虛假的信用状况投标答案：A解析：《招标投标法》第33条中规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。8．某招标工程在投标截止时，投标人少于3个，正确的做法是()。A、正常开标B、重新招标C、进行议标D、进行评标答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。9．投标有效期的起始时间是()时。A、发售招标文件B、投标截止C、评标结束D、发出中标通知书答案：B解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。10．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A、补充责任B、共同责任C、按份责任D、连带责任答案：D解析：四、总承包单位的责任《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。11．某工程投标有效期规定为30天，则投标保证金有效期应当为()天。A、30B、45C、50D、60答案：A解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。12．应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A、2B、3C、5D、7答案：B解析：(一)合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。13．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是()。A、采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供C、使用世界银行贷款的项目D、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供答案：C解析：第九条除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(五)国家规定的其他特殊情形。14．某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该()。A、就此向建设单位要求赔偿B、就此向市政有关部门要求赔偿C、施工单位自行负担一切损失D、建设单位和市政管理部门承担连带责任答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。保证这些资料的真实、准确、齐全，是建设单位最基本的责任和义务。15．行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起()日内向人民法院提起诉讼。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书起15日内诉讼;若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满之日起15日内起诉。16．下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A、不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B、不同投标人的报价呈规律性差异C、不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D、投标人以他人名义投标答案：D解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。17．根据《民事诉讼法》的规定，诉讼当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A、1~2B、1~3C、2~3D、3~5答案：A解析：诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。18．某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是()。A、甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B、乙公司未在招标项目所在地注册C、丁公司与丙公司单位负责人为同一人D、戌公司与参加投标的另一家企业存在控股关系答案：B解析：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。19．建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A、建设用地规划许可证B、建设工程规划许可证C、建设工程施工许可证D、房屋销售许可证答案：C解析：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料20．在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人扎死，这种行为应当属于()。A、意外事件B、交通事故C、重大责任事故罪D、过失致人死亡答案：C解析：《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。21．下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、被代理人重伤D、被代理人与代理人之间的监护关系消灭答案：A解析：《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。新教材被代理了死亡也是终止22．下列关于建设工程招标投标的说法正确的是()。A、使用国有资金的建设项目必须公开招标B、民间投资的建设项目可以直接发包C、依法必须进行招标的项目，其招投标活动不受地区、部门的限制D、招标项目不能划分标段分段招标答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。，所以A不对。一定要国有资金占主导地位或控股才行2020版教材P72页，民间投资也有大型基础设施或者关系公众利益和安全的当然也要招标，所以B不对。2020版教材P76页：《招标投标实施条例》还规定，招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。说明D也不对。2020版教材P73，依法必须进行招标的项目，其招投标活动不受地区、部门的限制，C正确。23．关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A、纪念建筑物属于国家所有B、近现代代表性建筑属于国家所有C、石刻属于国家所有D、古文化遗址属于国家所有答案：D解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物?除国家另有规定的以外，属于国家所有。24．依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、7C、10D、15答案：A解析：招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。25．《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是()。A、未经专利权人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、以非专利产品冒充专利产品D、购买他人专利答案：D解析：除《专利法》另有规定的意外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营的目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法及使用许诺销售、销售进口依照该专利方法直接获得产品。26．关于评际委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。A、评标委员会成员应当客观公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D、评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况答案：B解析：《招标投标实施条例》规定：评标委员会成员应当依照招投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求。不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。27．某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法，正确的是()。A、质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B、仲裁条款约定无效C、质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理D、双方只能修改或补充仲裁约定答案：C解析：仲裁事项是当事人提交仲裁的具体争议事项。仲裁庭只能在仲裁协议确定的仲裁事项的范围内进行仲裁。当事人以仲裁裁决事项超出仲裁协议范围为由申请撤销仲裁裁决，经审查属实的，人民法院应当撤销仲裁裁决中的超裁部分。本题中，施工合同仅约定工程质量争议由甲仲裁委员会仲裁，则双方无法另行达成仲裁协议时，甲仲裁委员会无权对工程款纠纷管辖，故A选项不正确。本合同仲裁条款约定体现了当事人意思自治，合法有效，则B选项不正确。C选项很好地区分了仲裁机构与人民法院的管辖权，正确。双方既可以签订补充仲裁协议，也可直接依据合同仲裁条款就工程质量争议申请仲裁，或对工程价款纠纷提起诉讼。可见D选项不正确。28．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。A、竣工验收合格B、建筑节能合格C、建筑节能达标D、能耗验收合格答案：A解析：按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。29．根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。A、建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B、认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的C、当事人对行政机关作出的没收违法所得D、建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解答案：D解析：不得申请行政复议的事项。下列事项按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关的行政处分或者其他人事处理决定，应当依照有关法律、行政法规的规定提起诉讼(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。而D选项中的就建设行政管理部门对有关建设工程合同争议进行的调解属于行政机关对民事纠纷作出的调解。30．某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。A、确定施工单位前B、住宅小区工程开工前C、确定监理单位前D、住宅小区工程竣工验收前答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。31．某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A、施工单位不再承担保修责任B、建设单位自己负责维修C、施工单位仍须承担保修责任D、防水材料厂家承担维修责任答案：C解析：建设工程质量的最低保修期限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。32．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符33．建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满前规定时间内，向原资质许可机关提出延续申请，该时间是()。A、3个月B、4个月C、5个月D、6个月答案：A解析：资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续。34．根据《担保法》的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同()之日起生效。A、按照合同约定B、从实际交付定金C、按照签订之日D、从双方口头约定答案：B解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。35．甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()。A、原合同已经终止B、必须签订变更协议C、合同内容已变更D、合同主体未变更答案：D解析：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。可见合同主体未变更。选D36．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。37．下列纠纷中，应当由不动产所在地人民法院专属管辖的是()。A、房屋买卖纠纷B、装饰材料买卖纠纷C、工程监理合同纠纷D、工程施工合同纠纷答案：A解析：专属管辖要求，《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。38．根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是()。A、人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B、调解书的效力低于判决书C、调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书D、人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解答案：A解析：人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助，A正确。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同，B错误。调解达成协议，人民法院应当制作调解书，但是，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件;(2)调解维持收养关系的案件;(3)能够即时履行的案件;(4)其他不需要制作调解书的案件。C错误。39．下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是()。A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、增项注册答案：B解析：建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。本题B项正确。40．下列主体中，具有保证人资格的是()。A、公益事业单位B、建筑行业协会C、清算中的法人D、国有金融机构答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。41．关于法人成立的说法，正确的是()。A、特别法人的产生可以不经过法定的程序B、法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C、法人能够独立承担民事责任D、法人可以不设法定代表人答案：C解析：法人应具备的条件：1、依法成立;2、应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费;3、能够独立承担民事责任;4、有法定代表人。42．根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。A、工程竣工验收合格B、颁发施工许可证C、工程缺陷责任期届满D、工程法定最低保修期届满答案：A解析：设计单位的质量责任和义务。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见43．房地产开发商与甲混凝土预制构件厂签订了预制混凝土大型构件承揽加工合同。由于甲近期订单较多，在预制构件生产过程中，将部分工作转交给乙混凝土预制构件厂。甲转交给乙的工作应该是承揽的()。A、主要工作B、主导工作C、关键工作D、辅助工作答案：D解析：定作人将工作交给承揽人，其重要原因是定作人相信承揽人具有完成工作的条件和能力。因此，除当事人另有约定的外，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合词;经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完的应当就第三人完成的工作成果向定作人负责。44．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()A、当有两个以上仲裁机构时，仲裁委员会由当事人自主选定B、仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C、仲裁审理以公开审理为原则D、对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销答案：A解析：(3)选定的仲裁委员会。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁。45．下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。A、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼D、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁答案：D解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(1)请求仲裁的意思表示。(2)仲裁事项。(3)选定的仲裁委员会。选定的委员会，是指仲裁协议中约定的仲裁委员会的名称应该明确。46．《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A、工伤职工B、用人单位C、工伤职工和用人单位D、社会保险部门答案：B解析：《工伤保险条例》第17条第4款规定，用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。47．根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。A、罚金B、没收财产C、拘役D、驱除出境答案：C解析：主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。48．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工单位质量责任的表述不正确的是()。A、履行工程质量保修义务B、按图施工，不得偷工减料C、办理施工许可证时办理工程质量监督手续D、对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验答案：C解析：标题建设单位相关的质量责任和义务包括：(1)依法发包工程;(2)依法向有关单位提供原始资料;(3)限制不合理的干预行为;(4)依法报审施工图设计文件;(5)依法实行工程监理;(6)依法办理工程质量监督手续;(7)依法保证建筑材料等符合要求;(8)依法进行装修工程;(9)建设单位质量违法行为应承担的法律责任。本题中C选项为建设单位的义务。49．根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A、20%B、40%C、50%D、30%答案：D解析：《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。50．甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日，甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是()。A、2010年11月10日B、2010年11月20日C、2010年11月30日D、2010年12月10日答案：B解析：合同成立时间。当事人采用书面形式订立合同的，(承诺生效时合同不成立)，自最后一方当事人签字或者盖章时合同成立。注意，这里承诺生效采“发出主义”而不是“到达主义”。二、多选题1．监理工程师对所监理的工程实施监理的依据有()。A、有关的技术标准B、工程监理规划C、工程施工承包合同D、经批准的工程设计文件答案：ACD解析：监理工作的主要依据是：(1)法律、法规，如《建筑法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》等;(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等;(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据;(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。2．《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价编制的依据包括()。A、工程量清单B、工程计价有关规定C、企业定额D、施工组织设计答案：ABC解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价应当依据工程量清单、工程计价有关规定、企业定额和市场价格信息等编制。3．根据我国《担保法》的规定，担保的形式有()。A、保证B、抵押C、质押D、证明答案：ABC解析：担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。4．实际施工人以()为被告起诉的，人民法院应当依法受理。A、招标代理机构B、转包人C、违法分包人D、发包人答案：BC解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。5．根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。A、应急指挥机构及其职责发生调整的B、面临的事故风险发生重大变化的C、重要应急资源发生重大变化的D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的答案：ABCD解析：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;(2)应急指挥机构及其职责发生调整的;(3)面临的事故风险发生重大变化的;(4)重要应急资源发生重大变化的;(5)预案中的其他重要信息发生变化的;(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;(7)编制单位认为应当修订的其他情况。6．施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。A、了解其工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、接受安全生产教育和培训，正确使用安全防护用具和机械设备C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业或撤离作业场所D、拒绝施工项目负责人的违章指挥和强令冒险作业并进行检举、控告答案：ACD解析：施工作业人员应当享有的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权;(2)施工安全防护用品的获得权施工安全防护用品;(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(3)紧急避险权;(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;施工作业人员应当履行的安全生产义务：(1)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(2)接受安全生产教育培训的义务;(3)施工安全事故隐患报告的义务。7．建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A、代理人丧失民事行为能力B、被代理人取得或者恢复完全民事行为能力C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。8．根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业建设项目专职安全生产管理人员的主要职责有()。A、组织本单位安全生产教育和培训B、发现重大安全隐患，向企业安全生产管理机构报告C、组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案D、对作业人员违规行为予以纠正或查处答案：BD解析：A是生产经营单位的主要负责人的职责生产经营单位的安全生产管理人员应对安全生产状况进行经常性的检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时和处理，检查及处理情况应当如实记录在案。还规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。9．在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力答案：BCD解析：《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。10．下列责任中，属于行政处罚的有()。A、罚金B、责令停产停业C、暂扣或者吊扣执照D、治安拘留答案：BCD解析：附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。而罚款是行政处罚的一种形式，行政处罚的种类：(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业;(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定的其他行政处罚。故A是错误的。本题中A项属于刑罚的附加刑;D项属于行政拘留的一种，故B、C、D项正确。11．行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是()。A、由行为人承担责任B、善意相对人有撤销的权利C、该代理行为有效D、相对人应该相信行为人有代理权答案：AB解析：(二)无权代理人订立的合同行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。12．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。A、建设工程施工合同中的工程价款B、建设工程施工合同中的建筑物C、建材买卖合同中的建筑材料D、建设工程勘察合同中的勘察行为答案：ACD解析：本题考查民事法律关系的客体，民事法律关系的客体指的是作为法律关系内容的民事权利和民事义务所指向的对象。民事法律关系的客体，依利益表现形式可分为财(资金及有价证券)、物、行为、智力成果、人身利益几类。建设工程施工合同中的工程价款，是发包方对承包方提供施工服务的对价，属于民事法律关系的客体。可见A选项符合题干要求，是正确选项。建设工程施工合同中的建筑物，是承包方提供施工承揽服务的工作成果，但不属于民事法律关系的客体。因为承包方将建筑物移交给发包人的行为，并非是建筑物的买卖行为，不涉及建筑物的物权转移(因为施工过程中建筑物的所有权就不属于承包方)。可见B选项不符合题干要求。建材买卖合同中的建筑材料，是买卖行为权利义务所指向的对象，属于民事法律关系的客体。可见C选项符合题干要求，是正确选项。建设工程勘察合同的勘查行为，是勘查承包方提供的服务，属于民事法律关系的客体。可见D选项符合题干要求，是正确选项。建设工程设计合同的施工图纸，是设计承包方提供的智力成果的载体，并非智力成果本身(例如提供的图纸不符合要求，并不等于没有提供图纸)，不属于民事法律关系的客体。13．关于节能技术进步的说法，正确的是()。A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B、国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C、不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D、已经建成的，不得投入生产、使用答案：ABCD解析：A正确，利用财政性资金引进循环经济重大技术、装备的，应当制定消化、吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施;有关主管部门应当根据实际需要建立协调机制，对重大技术、装备的引进和消化、吸收、创新实行统筹协调，并给予资金支持。B正确，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。C正确、D正确。14．根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。A、货物运输B、人员伤害C、房屋买卖D、土地使用权出让答案：CD解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。15．应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方()，有权行使不安抗辩权。A、经营状况严重恶化B、法定代表人被追究刑事责任C、丧失商业信誉D、企业负有较大债务答案：AC解析：考查可以不安抗辩权的情形、根据《民法典》第68条规定，“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。”掌握不安抗辩权制度，其在保护履行义务在先的当事人，但