2023年一级造价师《建设工程计价》考前模考试卷（一）附详解

PAGEPAGE422023年一级造价师《建设工程计价》考前模考试卷（一）附详解一、单选题1.（2018年考题）反应完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是（）。A、概算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额答案：B解析：本题考查的是工程定额的分类。概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准。概算指标是以单位工程为对象，反应完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济指标。预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位和各分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。施工定额是完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。2.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法正确的是（）。A、工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D、承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款答案：B解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：⑴该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。⑵该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。⑶由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。⑷该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。3.（2017年考题）关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）。A、适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B、要求将建设项目细分到最基本的构造单元C、是利用产出函数进行计价D、具有自上而下、由粗到细的计价组合特点答案：B解析：工程造价计价的主要思路就是将建设项目细分至最基本的构造单元，找到了适当的计量单位及当时当地的单价，就可以采取一定的计价方法，进行分部组合汇总，计算出相应工程造价。工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合。4.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。A、400.0B、580.0C、609.5D、780.0答案：C解析：1=1/2×1000×10%=50（万元）；q2=（1000+50+1/2×1800）×10%=195（万元）；q3=（1000+50+1800+195+1/2×1200）×10%=364.5（万元）；共计：50+195+364.5=609.5（万元）。5.（2019年真题）某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A、507B、608.4C、633.75D、657答案：C解析：P155-166该工程综合单价=600（10%*1.1+50%*1.05+20%*1.05）*（1+25%）=633.75元/m26.(2014年)招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）A、应对主要项目进行估算，如土方石.混凝土B、需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C、不需计算人、材、机资源需要量D、不比考虑节假日与气候对工期的影响答案：A解析：本题考查的是常规施工方案的编制，包括:①估算整体工程量：根据概算指标或类似工程，对主要项目估算。②拟定施工总方案：仅对重大问题和关键工艺做原则性规定，不需考虑施工步骤。施工总方案包括：施工方法；施工机械设备的选择；科学的施工组织；合理的施工进度；现场的平面布置及各种技术措施。③确定施工顺序：考虑四个问题：各分部分项工程之间的关系；施工方法和施工机械的要求；当地的气候条件和水文要求；施工顺序对工期的影响。④编制施工进度计划：不增加资源前提下尽量提前，避免施工顺序颠倒或工种冲突。⑤计算人、材、机资源需要量。并考虑节假日的影响。⑥施工平面的布置：对施工现场道路交通、材料仓库、临时设施等做出合理规划。7.（2018年考题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。A、单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B、单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C、单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D、建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费答案：B解析：单位工程概算=分部分项工程费+措施项目费。单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费。建设项目总概算=各单项工程综合概算+工程建设其他费用+建设期利息+预备费+经营性项目的铺底流动资金。8.(2013年)由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用()。A、计划进度日期的价格指数B、实际进度日期的价格指数C、A和B中较低者D、A和B中较高者答案：D解析：于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期(或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。9.（2015年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。A、30%B、40%C、50%D、60%答案：D解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。10.（2020年真题）根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（）。A、发包人B、监理人C、总承包人D、材料供应商答案：B解析：本题考核工程总承包合同价款结算相关知识点。发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范困或未达到规定的规模标准的,由监理人进行估价。11.关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A、工程数量主要通过工程量计算规则计算得到。B、在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C、计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择容易记忆的计算的单位D、同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码答案：A解析：本题考查的是分部分项工程量清单的编制要求所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算；投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。教材在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。因此B错。当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位；因此C错。当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，项目编码十至十二位的设置不得有重码，因此D错。12.下列（）是精度最高的写实记录法。A、数示法B、图示法C、接续法D、选择法答案：A解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。写实记录法按记录时间的方法不同分为数示法、图示法和混合法三种，计时一般采用有秒针的普通计时表即可。数示法的特征是用数字记录工时消耗，是三种写实记录法中精确度较高的一种，精确度达5s。选项C、D不属于写实记录法；数示法的精度高于图示法。2020教材P54-6013.(2013年)国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是()。A、期中支付证书B、最终支付证书C、履约证书D、工程接收证书答案：B解析：在收到最终报表及书面结清单后28天内，工程师向业主发出一份最终支付证书。14.根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A、招标公告B、投标资格条件C、投标邀请书D、评标委员会名单答案：C解析：当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。15.当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、败诉方答案：D解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。“当仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。”16.(2013年)根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C、施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用答案：A解析：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。17.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A、到岸价=离岸价+运输保险费B、到岸价=离岸价+进口从属费C、到岸价=运费在内价+运输保险费D、到岸价=运费在内费+进口从属费答案：C解析：设备到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价运输保险费18.下列对于K周从低到高排序正确的是（）。A、圆形、矩形、L形、T形B、圆形、正方形、矩形、L形C、矩形、正方形、T形、L形D、矩形、长方形、L形、T形答案：B解析：圆形、正方形、矩形、T形、L形建筑的K周依此增大。19.下列投资估算方法中，精度较高的是（）。A、生产能力指数法B、单位生产能力估算法C、系数估算法D、指标估算法答案：D解析：投资估算精度要求髙，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。20.(2013年)下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。A、生产家具购置费B、基本预备费C、涨价预备费D、铺底流动资金答案：A解析：投资估算指标中，单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。21.（2018年考题）关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。A、台班折旧费=机械原值x（1-残值率）/耐用总台班B、耐用总台班=检修间隔台班x（检修次数+1）C、台班检修费=一次检修费x检修次数/耐用总台班D、台班维护费=Σ（各级维护一次费用x各级维护次数）/耐用总台班答案：B解析：台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班×除税系数台班维护费＝Σ（各级维护一次费用×除税系数×各级维护次数）+临时故障排除费/耐用总台班耐用总台班＝折旧年限×年工作台班＝检修间隔台班×检修周期检修次数＝检修周期-122.（2020年真题）下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A、设计评审费B、技术经济标准使用费C、技术革新研究试验费D、非标准设备设计文件编制费答案：D解析：P26-28设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用。23.（2015年考题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A、17.5B、28.0C、30.0D、40.0答案：A解析：需调增钢筋材料费用=1000×[2800-2500×（1+5%）]=17.5万元。参见教材P234.24.下列关于施工机械台班单价的组成，说法正确的是（）。A、国产施工机械的车辆购置税=机械原值×车辆购置税税率B、进口施工机械的原值应按含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定C、目前各类施工机械的残值率均按3％计算D、年工作台班应在编制期制度工作日基础上扣除检修、维护天数及考虑机械利用率等因素综合取定答案：D解析：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。选项A错误，国产施工机械的车辆购置税=(机械原值+相关手续费和一次运杂费)×车辆购置税税率。选项B错误，进口施工机械的原值应按不含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定。选项C错误，目前各类施工机械的残值率均按5％计算。2020教材P70-7425.（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（）10m3/t。A、8B、10.91C、12D、16.36答案：C解析：P65-67机械一次循环的正常延续时间：10+15+8+12=45min=0.75h;机械纯工作1h循环次数：1/0.75=1.33次/台时机械台班生产率：1.33*15*0.75*8=119.7m3/台班；119.7/10=11.97m3/台班，即12m3/台班26.关于工程总承包合同价款的结算，下列说法不正确的有（）。A、合同约定按月工程进度申请付款和付款时，发包人在收到承包人提交的每月付款申请报告之日起的14天内审查并支付B、发包人延误支付进度款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知C、发包人延误支付进度款达60天以上，并影响工程实施的，承包人有权解除合同D、发包人应在收到承包人提交的最终竣工结算资料后30日内，结清竣工结算的款项答案：A解析：选项A错误，合同约定按月工程进度申请付款和付款时，发包人在收到承包人提交的每月付款申请报告之日起的25天内审查并支付。27.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：本题考查的是设计概算的编制。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程(或扩大结构构件)项目的工程量时，方可采用。2020教材P155-16628.（2016年考题）关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。A、凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B、凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C、平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D、重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志答案：D解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A，凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志。选项B，凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制；选项C，有原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；有施工原因造成的，有承包人负责重新绘图；有其他和原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。29.(2015年)根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是()。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：该题主要考察的是：有效工作时间的内容“准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。30.(2018年)某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误35天，该气候条件未对其他工作造成影响，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是（）天。A、10B、15C、25D、35答案：A解析：如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。31.某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；因季节大雨导致工程全面停工4天。则承包人可索赔的工期为（）天。A、2B、3C、5D、9答案：C解析：季节性大雨属于承包人可预料的事件，因此不能获得工期补偿。32.关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。A、投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B、开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C、开标时允许投标人提问但不允许录音D、采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启答案：D解析：公开开标有变通办法，例如“两个信封制度”（Twoenve1opesystem），即要求投标书的技术性部分密封装入一个信封，而将报价装入另一个密封信封。第一次开标会时先开启技术性标书的信封；然后将各投标人的标书交评标委员会评比，视其是否在技术方面符合要求。第二次开标会时再将技术上符合要求的标书报价公开读出。技术上不符合要求的标书，其第二个信封不再开启。33.某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为（）元／台班。A、45.65B、50.00C、54.00D、54.35答案：D解析：本题考查的是台班人工费的确定台班人工费=人工消耗量台班人工费=人工消耗量×[1+（年制度工作日-年工作台班）/年工作台班）]×人工日单价；因此台班人工费=1×[1+（（250-230）/230）]×50=54.35（元／台班）34.(2013年)根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是()。A、对配套工程系统的工艺调整B、发包人要求增加的附加试验C、对区域内基准控制点的调整D、对实施赶工指令所作的调整答案：B解析：施工变更：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；⑥上述变更所需的附加工作。35.(2014年)下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）A、建筑物平面形状B、项目利益相关者C、柱网布置D、风险因素答案：C解析：本题考查的是影响工业建设项目的因素，其中包括总平面设计、工艺设计、建筑设计、材料选用和设备选用，其中建筑设计中包括柱网布置。36.(2016年)建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注()。A、是否选择了合理的物料消耗定额B、是否符合工艺流程的柔性安排C、是否使工艺流程中的工序合理衔接D、是否符合节能清洁要求答案：D解析：生产方法是指产品生产所采用的制作方法，生产方法直接影响生产工艺流程的选择。一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：①研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法；②研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；③研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；④研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。ABC属于工艺流程方案选择的内容。37.(2018年)关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（）。A、概算指标通常以分部工程为对象B、概算指标中各种消耗量指标的确定,主要来自预算或结算资料C、概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D、概算指标的使用及调整方法,一般在附录中说明答案：B解析：概算指标通常以单位工程为对象，A错；概算指标的组成内容一般分为列表形式和文字说明两部分，C错；总说明和分册说明包含概算指标的使用及调整方法，D错。38.（2019年考题）.下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）。A、工程量清单缺项B、不可抗力C、物价波动D、提前竣工答案：A解析：工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等享件。39.(2013年)若以∑q1p0／∑q0p0为造价指数，则该指标属于()。A、质量指标指数B、派氏价格指数C、以基期的质量指标作为同度量因素的指数D、以报告期的质量指标作为同度量因素的指数答案：C解析：本题目中给出的表达式是拉氏数量指标，数量指标指数则应以基期的质量指标作为同度量因素。40.下列承包商发生的行为中，发包人可以请求解除施工合同，应予支持的是（）。A、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B、合同约定的期限内没有完工C、已经完成的建设工程质量不合格D、将承包的建设工程分包的答案：A解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。41.关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A、不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B、属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C、不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定价款而应另行签订补充协议确定工程价款D、属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标答案：B解析：发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款。42.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）费用。A、设计变更增加的B、局部地基处理增加的C、利率调整增加的D、预防自然灾害采取的措施答案：C解析：本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。利率调整增加属于价差预备费。43.本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是（）。A、专利权B、专有技术C、商标权D、存货答案：B解析：（2）专有技术（又称非专利技术）的计价。专有技术具有使用价值和价值，使用价值.是专有技术本身应具有的，专有技术的价值在于专有技术的使用所能产生的超额获利能力，应在研究分析其直接和间接的获利能力的基础上，准确计算出其价值。如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。对于外购专有技术，应由法定评估机构确认后再进行估价，其方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价。44.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A、仪器仪表使用费B、施工机械财产保险费C、大型机械进出场费D、大型机械安拆费答案：A解析：具费是由预算定额中每一分项工程的各种机械台班消耗量，乘以地区相应施工机械台班预算价格之和，以及仪器仪表使用费汇总后算出。45.关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A、借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B、一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C、如果未经资格预审，则应对评标价最低的投标人进行资格定审D、招标文件公开发售前，无须得到世界银行的意见答案：C解析：如果未经资格预审，则应对评标价最低的投标人进行资格定审。定审结果，如果认定他有资格，又有足够的人力、财力资源承担合同任务，就应报送世界银行，建议授予合同。如发现他不符合要求，则再对评标价次低的投标人进行资格定审。送交世界银行的时间最迟不应迟于招标文件已经准备好、将向投标人公开发售之前60天，A是60天；凡采购大而复杂的工程，以及在例外情况下，采购专为用户设计的复杂设备或特殊服务，在正式投标前宜先进行资格预审，B错误。世界银行虽然并不“批准”招标文件，但需其表示“无意见”后招标文件才可以公开发售。D错误46.(2010年)下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A、施工作业的生产工人工资B、施工机械操作人员工资C、工人夜间施工的夜班补助D、大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费答案：D解析：预算定额基价的编制方法，简单说就是工、料、机的消耗量和工、料、机单价的结合过程。其中，人工费是由预算定额中每一分项工程各种用工数，乘以地区人工工日单价之和算出；材料费是由预算定额中每一分项工程的各种材料消耗量，乘以地区相应材料预算价格之和算出；机具费是由预算定额中每一分项工程的各种机械台班消耗量，乘以地区相应施工机械台班预算价格之和，以及仪器仪表使用费汇总后算出。上述单价均为不含增值税进项税额的价格。47.（2017年考题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本：其成本费用应由（）等组成。A、勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B、勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C、公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D、公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用答案：C解析：工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成，也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用、采购费用和施工费用三部分。48.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A、已完工程及设备保护费B、超高施工增加费C、大型机械设备进出场及安拆费D、施工排水、降水费答案：A解析：本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位进行编制。49.(2016年)已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。A、3.366B、3.370C、3.376D、3.876答案：C解析：单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费）×(1+专用工具费率）×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(l+包装费率）-外购配套件费}×(1+利润率）+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费50.(2013年)招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。A、服务内容B、项目价值C、费率D、金额答案：A解析：总承包服务费计价表中的项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。51.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A、交钥匙总承包B、EPC总承包C、设计-施工总承包D、工程项目管理总承包答案：B解析：（1）设计采购施工总承包。EPC总承包即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。52.工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。A、承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B、发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C、承包人导致的工程延误，造成合同价款增加的，合同价款不予调整D、无论何种情况，合同价款均应予调整答案：C解析：如果由于承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。53.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有（）。A、反映社会先进平均水平B、简明适用C、价格的灵活可协调性D、综合、简化答案：B解析：括按社会平均水平确定预算定额的原则及简明适用原则。54.(2014年)关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同答案：B解析：本题考查的是垫资施工合同的价款纠纷处理。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。55.(2018年)某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3,泵的时间利用系数为0.75则该砼输送泵的产量定额为（）。A、150m3/台班B、0.67台班/100m3C、200m3/台班D、0.50台班/100m3答案：A解析：台班产量定额=25×8×0.75=150m3/台班56.（2018年考题）关于项目建设规模，下列说法正确的是（）。A、建设规模越大，产生的效益越高B、国家不对行业的建设规模设定规模界限C、资金市场条件对建设规模的选择起着制约作用D、技术因素是确定建设规模需考虑的首要因素答案：C解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。原材料市场、资金市场、劳动力市场等对建设规模的选择起着不同程度的制约作用。57.（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、基本建设项目交付使用资产明细表答案：B解析：P291-303基本建设项目竣工财务决算表，是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。58.(2014年)在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）A、投资估算B、设计概算C、施工图预算D、竣工结算答案：B解析：政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。59.（2018年考题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。A、发包人提前向承包人提供材料、工程设备B、因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C、发包人在工程竣工前提前占用工程D、异常恶劣的气候条件，导致工期延误答案：A解析：选项BC工期、费用、利润都能索赔。选项D只能索赔工期。只能索赔费用：（1）发包人提前向承包人提供材料、工程设备（2）承包人提前竣工（3）基准日后法律的变化（4）工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行（5）因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程。60.某分项工程招标工程量清单为4000㎡，施工中由于设计变更调减为3000㎡，该项目招标控制价综合单价为600元/㎡，投资报价为450/元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价位基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分享工程费结算价为（）万元。A、137.70B、155.25C、186.30D、207.00s答案：A解析：3000÷4000=75%，工程量减少超过15%，需对单价调整。P2×（1-L）×（1-15%）=600×（1-10%）×（1-15%）=459（万元）P0多选题1.（2019年真题）某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟，但由于设计深度不够，不能准确计算出工程量，若急需该单位建筑工程概算时，可采用的概算编制方法有（）。A、预算单价法B、概算定额法C、概算指标法D、类似工程预算法E、扩大单价法答案：CD解析：P155-166当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算。选项A错误。概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程(或扩大结构构件)项目的工程量时，方可采用。选项BE错误。在方案设计中，由于设计无详图而只有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算。选项C正确。当拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时可以采用类似工程预算法。选项D正确。2.在新增资产固定资产价值的确定过程中，建设单位管理通常按照下列（）总额按比例计算。A、建筑工程B、安装工程C、需安装设备价值总额D、不需安装设备价值总额E、设备购置费总额答案：ABC解析：一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊。而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。3.根据《招标投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（）。A、应公示中标候选人B、公示对象是全部中标候选人C、公示期不得少于3日D、公示在开标后的第二天发布E、对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示答案：ABCE解析：选项A.C正确，E不正确，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日；选项B正确，公示的对象是全部中标候选人；选项E正确，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。4.（2020年真题）在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有（）A、流通空间越大，工业建筑物越经济B、建筑层高越高，工程造价越高C、对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低D、对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多单位面积造价越低E、住宅层数越多，单位面积造价越低答案：BCD解析：P147-152在满足建筑物使用要求的前提下，应将流通空间减少到最小，这是建筑物经济平面布置的主要目标之一。在建筑面积不变的情况下，建筑层高的增加会引起各项费用的增加。对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。因为除屋架外，其他结构架分摊在单位面积上的平均造价随跨度的增大而减小。对于多跨厂房,当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时，结构形式就要改变，单位造价通常会增加。建筑物越高，电梯及楼梯的造价将有提高的趋势，建筑物的维修费用也将增加,但是采暖费用有可能下降。5.（2015年考题）为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A、脚手架工程B、垂直运输工程C、二次搬运工程D、已完工程及设备保护E、施工排水降水答案：ABE解析：措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制。包括脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输、超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等。6.在定额的测定中，写实记录法是测定时间定额的常用方法，其特点包括()。A、主要适用于测定定时重复的循环工作B、能够获得分析工作时间消耗和制定定额必需的全部资料C、能够通过测定检查定额的执行情况D、精确度可以达到0．2～15sE、数示法写实记录适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程答案：BE解析：测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗，是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到0.2~15s。写实记录法中的精确度较高的数示法写实记录只达到5s，故AD选项错。采用写实记录法，可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料。B选项正确。运用工作日写实法主要有两个目的，一是取得编制定额的基础资料;二是检查定额的执行情况，找出缺点，改进工作。C选项错。数示法的特征是用数字记录工时消耗，是三种写实记录法中精确度较高的一种，精确度达5s，可以同时对两个工人进行观察，适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程。E选项正确。2020教材P54-607.（2017年考题）根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件，竣工结算的组成文件包括（）。A、工程竣工验收报告B、工程竣工图C、设计概算施工图预算D、工程竣工结算E、工程竣工造价对比分析答案：BE解析：竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。8.（2020年真题）关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有（）A、包含随设备同时订购的首套备品备件费B、包括施工现场自制设备的制造费C、包括达到固定资产标准的办公家具购置费D、包括进口设备从来源地到买方边境的运输费E、包括设备采购、保管人员的工资费答案：AD解析：P4-9设备原价指国内采购设备的出厂（场）价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内，备品备件费指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件所发生的费用；9.下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（）。A、使用各级财政预算资金的项目B、使用国家政策性贷款的项目C、使用国有企业事业单位贷款资金的项目D、国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E、非国有资金投资的项目答案：ABD解析：国有资金投资的工程建设项目包括：1）使用各级财政预算资金的项目。2）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目。3）使用国有企事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。国家融资资金投资的工程建设项目包括：1）使用国家发行债券所筹资金的项目。2）使用国家对外借款或担保所筹资金的项目。3）使用国家政策性贷款的项目。4）国家授权投资主体融资的项目。5）国家特许的融资项目。国有资金（含国家融资资金）为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50%以上，或者虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。10.关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（）。A、运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B、进口设备运费和装卸费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C、原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D、采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E、设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积答案：BCE解析：和装卸费包含国产和进口设备，A错；采购与仓库保管费包含设备采购人员、保管人员和管理人员的工资，选D错。11.(2015年)下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有()。A、低负荷下工作时间B、机械施工不可避免的工序间歇C、机械维修引起的停歇时间D、开工时工作量不饱满所损失的时间E、不可避免的中断时间答案：BCD解析：该题主要考察的是：预算定额及其基价编制，“机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括：(1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；(2)在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；(3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；(4)检查工程质量影响机械操作的时间；(5)临时停机、停电影响机械操作的时间；(6)机械维修引起的停歇时间。”12.脚手架费计算时，计量单位m2是指（）。A、外墙面积B、建筑面积C、垂直投影面积D、脚手架与外墙的接触面积E、建筑物超高部分的建筑面积答案：BC解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。脚手架通常按建筑面积或垂直投影面积按m2计算。2020教材P15-2013.(2013年)下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A、外贸手续费B、关税C、消费税D、增值税E、车辆购置税答案：CDE解析：消费税、增值税、车辆购置税的计算基数均是“到岸价+关税+消费税”。选项A，外贸手续费=到岸价格(CIF)×人民币外汇汇率×外贸手续费率；选项B，关税=到岸价格(CIF)×人民币外汇汇率×进口关税税率。2消费税=（到岸价+关税）*消费税率/(1-消费税率）转化一下，就是消费税=（到岸价+关税+消费税）*消费税率，所以C的说法是正确的。14.（2016年考题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A、建筑材料、构件一般性鉴定检查费B、支付给企业离休干部的经费C、施工现场工程排污费D、履约担保所发生的费用E、施工生产用仪器仪表使用费答案：ABD解析：本题考查的是按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项C属于规费。选项E属于施工机具使用费。15.(2018年)关于建筑设计对工业项目造价的影响,下列说法正确的有（）A、建筑周长系数越高,单位面积造价越低B、单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低C、多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高D、超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济E、大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价答案：BD解析：通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济，A错误；对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低，B正确；对于多跨厂房，当跨度不