2023年一级造价师《建设工程计价》考前模考试卷（六）附详解

PAGEPAGE432023年一级造价师《建设工程计价》考前模考试卷（六）附详解一、单选题1.（2020年真题）关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。A、包含在用地与工程准备费中B、包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C、包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D、包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费答案：C解析：P26市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施。2.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D、承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理答案：C解析：1.施工合同无效的价款纠纷处理（1）建设工程施工合同无效的认定。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。（2）建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人埼求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据相关法律的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。3.(2016年)下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。4.（2019年真题）编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（）。A、劳动保险费B、总承包服务费C、安全文明施工费D、现场签证费答案：C解析：P258-262编制竣工结算文件时，措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算;如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。5.（2017年考题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列做法中正确的是（）。A、评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B、修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C、投标入应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D、投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准答案：A解析：投标报价有算术错误的，评标委员会接以下原则对技标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被否决。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。6.某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（）万元。A、120.0B、240.0C、243.6D、367.2答案：C解析：总贷是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第1年贷款利息=（1/2）×2000×6%=60（万元）第2年贷款利息=（2000+60+（1/2）×4000）×6%=243.6（万元）7.(2016年)下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。A、筑路机在工作区末端的掉头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。8.任何一个建设项目都可以分解为一个或几个（）。A、单项工程B、单位工程C、单元工程D、分部工程答案：A解析：何一个建设项目都可以分解为一个或几个单项工程，任何一个单项工程都是由一个或几个单位工程所组成。9.(2018年)关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A、缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C、缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D、屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为5年答案：B解析：缺陷责任期是指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限，A错误；保修期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取，C错误；面防水工程的防渗漏保修期为5年，D错误。10.编制材料损耗定额的主要方法是（）。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：B解析：场技术测定法主要适用于确定材料损耗量。11.(2013年)施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A、环境保护B、文明施工C、安全施工D、临时设施答案：B解析：用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用均属于安全文明施工措施费中的文明施工费。12.在施工合同履行期间，下列属于工程计量范围的是（）。A、工程变更修订的工程定额内容B、合同文件中规定的各种费用支付项目C、暂列金额中的计日工D、擅自超出施工图纸施工的工程答案：B解析：本题考查的是工程计量。工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。13.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A、工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B、价格信息、工程造价指数和已完工程信息C、人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D、价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息答案：B解析：最能体现信息动态性变化特征并在市场机制中起到重要作用的工程造价信息包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息。14.（2015年考题）某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备关税完税价格应为（）万元人民币。A、1100.00B、1110.00C、1111.00D、1111.11答案：D解析：本题考查的是设备购置费的构成与计算。关税完税价格即为到岸价（CIF）。进口到岸价（CIF）=离岸价格+国际运费+运输保险费。运输保险费=（原币货价+国外运费）/（1—保险费率）×保险费率=（1000+100）×1%/（1-10%）=11.11万元，则关税完税价格=（1000+100）/（1-1%）=1111.11万元。15.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A、⑤③①②④B、①②④⑤③C、③①②④⑤D、①③②⑤④答案：A解析：本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。16.（2019年考题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C增大墙体面积系数D.减少结构面积系数A、AB、BC、CD、D答案：D解析：衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。17.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）费用。A、设计变更增加的B、局部地基处理增加的C、利率调整增加的D、预防自然灾害采取的措施答案：C解析：本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。利率调整增加属于价差预备费。18.（2020年真题）关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）A、由工程费用和建设期利息估算构成B、由工程费用、预备费和建设期利息估算构成C、由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成D、由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成答案：D解析：P131-147按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。19.概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A、项目划分B、主要工程内容C、主要表达方式D、基本使用方法答案：A解析：算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。由于概算定额综合了若干分项工程的预算定额，因此，概算工程量计算和概算表的编制，都比编制施工图预算简化一些。20.（2015年考题）某工地商品混凝土分别从甲、乙两地采购，甲地采购量及材料单价分别为400m3、350元/m3，乙地采购量及有关费用如下表所示。则该工地商品混凝土的材料单价应为（）元/m3。A、341.00B、341.68C、342.50D、343.06答案：B解析：21.(2013年)某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元／台班。人工工资为80元／工日，窝工补贴25元／工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A、2250B、2925C、5800D、7540答案：D解析：3)施工机具使用费。主要内容为施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费；非因承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。这个不是窝工，情况特殊，是在隐蔽工程检验的时候，在干活的，不是闲置着没事干。如果是监理原因导致用10工日，但是没有用到塔吊，并且塔吊由于这个事件未能工作，才会当做窝工处理，也就是按租金计算。这里计算的不是窝工的费用，是机械台班费。施工企业向业主索赔的费用=﹙10×80＋1×5000﹚×﹙1＋30%﹚=7540（元）22.（2016年考题）关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A、用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B、由承包人支配，按签证价格结算C、不能用于因工程变更而发生的索赔支付D、不同专业预留的暂列金额应分别列项答案：D解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。选项B暂列金额由招标人支配。选项C可以用于施工中可能发生的工程变更。23.下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A、因工程损害导致的第三方人员伤亡B、因工程损害导致的承包人人员伤亡C、工程设备的损害D、应监理人要求承包人照管工程的费用答案：B解析：不可抗力索赔原则：①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。24.关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A、工程数量主要通过工程量计算规则计算得到。B、在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C、计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择容易记忆的计算的单位D、同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码答案：A解析：本题考查的是分部分项工程量清单的编制要求所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算；投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。教材在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。因此B错。当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位；因此C错。当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，项目编码十至十二位的设置不得有重码，因此D错。25.(2018年)施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。A、①④②③⑤B、②③④①⑤C、①②③④⑤D、②①⑤④③答案：D解析：施工投标报价工作分为前期工作、调查询价和报价编制。组建投标报价班子和工程现场调查属于投标报价编制的前期工作，复核工程量和制订项目管理规划属于调查询价，确定基础报价属于报价编制。26.（2017年考题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格，但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D、承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理答案：C解析：注意D选项，法院不予支持的“按无效合同处理”。27.（2020年真题）建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（）。A、投标文件中的大、小写金额不一致B、未按施工组织设计方案进行报价C、投标联合体没有提交共同投标协议D、投标报价中采用了不平衡报价答案：C解析：P213-217未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标，具体情形包括:1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；2）投标联合体没有提交共同投标协议;3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件允许提交备选投标的除外;5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，对报价是否低于工程成本的异议，评标委员会可以参照国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市有关主管部门发布的有关规定进行评审;6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。28.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。A、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定答案：C解析：工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。29.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。A、-30.3B、36.45C、112.5D、130.5答案：B解析：P0=1500×{（0.3+[0.1×（90÷80）+0.1）×（102÷100）+0.15×（120÷110）+0.15×（110÷120）+0.20×（120÷115）]-1}=36.45万元30.（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A、1500.00B、1454.55C、1424.66D、1090.91答案：A解析：P307-308应分摊的土地征用费＝6000/（6000+2000）*2000=1500万元31.(2018年)编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%,则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A、27.0B、27.2C、27.3D、27.5答案：D解析：（20+2+3）×（1+10%）=27.5（工日）32.某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（）万元。A.11.34B.11.43C.11.30A、10.00B、CIF=货价（FOC、+国际运费+运输保险费D、CIF=50+5+1.7=56.7（万元）答案：A解析：设备关税的计算公式如下：进口设备关税=CIF×关税税率×人民币外汇汇率国际运费=货价×国际运费率运输保险费=[FOB（原币）+国际运费]／（1-保险费率）×保险费率本题计算结果为：国际运费=50×10%=5（万元）国际运输保险费=（50+5）×3%／（1-3%）=1.7（万元）关税=56.7×20%=11.34（万元）33.（2020年真题）某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（）A、455B、460C、720D、830答案：B解析：P31-32第一年建设期利息=2000/2x10%=100万元，第二年的建设期利息=（2000+100+3000/2）x10%=360万元，建设期利息=100+360=460万元。34.（2017年考题）根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A、招标公告B、投标资格条件C、投标邀请书D、评标委员会名单答案：C解析：当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书。35.（2018年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A、招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B、招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C、招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D、高于招标控制价的投标报价应被拒绝答案：D解析：招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得上浮或下调。招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。36.（2015年考题）招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天内发出。A、7B、10C、14D、15答案：D解析：招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。37.下列有关预算定额的消耗量和单价，描述正确的是（）。A、人工幅度差属于其他用工B、临时停机、停电影响机械操作时间不属于机械台班幅度差C、预算定额基价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润D、预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，故不具备稳定性答案：A解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项B错误，临时停机、停电影响机械操作时间属于机械台班幅度差；选项C错误，预算定额基价包括人工费、材料费、机械费；选项D错误，预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，具有相对的稳定性。2020教材P76-8438.(2018年)根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。A、发包人提前向承包人提供材料、工程设备B、因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C、发包人在工程竣工前提前占用工程D、异常器劣的气候条件，导致工期延误答案：A解析：发包人提前向承包人提供材料、工程设备只能得到费用补偿。39.(2015年)对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是()。A、0.65%B、6.25%C、93.75%D、96.25%答案：B解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%=(1-1500/1600)×100%=6.25%。40.下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A、构筑物建筑工程费B、工业管道安装工程费C、照明工程的建设管理费D、弱电工程安装工程费答案：C解析：选项C，照明工程的建设管理费，属于工程建设其他费，故不包含在单位工程施工图预算编制范围内，而是直接在建设项目总预算中予以汇总。单位建筑工程预算是建筑工程各专业单位工程施工图预算的总称，按其工程性质分为一般土建工程预算，给排水工程预算，采暖通风工程预算，煤气工程预算，电气照明工程预算，弱电工程预算，特殊构筑物如烟窗、水塔等工程预算以及工业管道工程预算等。安装工程预算是安装工程各专业单位工程预算的总称，安装工程预算按其工程性质分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算等。41.（2016年考题）下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A解析：本题考查的是建设用地取得的费用。土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。42.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B、对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D、本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计答案：C解析：支付申请包括本期应支付的合同款，对已签发的任何支付证书有错误，发包人有权修正。若发承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。43.(2014年)关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C、经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D、投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉答案：D解析：本题考查的是招标控制价的编制。A选项招标人应否决高于招标控制价的投标价，B选项重新公布控制价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15天的应延长投标截止期。C选项，不应由投标人责成改正。44.（2019年考题）某地市政道路工程，已知与其关似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取，综合率为25%，则该工程综合单价为（）。A、507B、608.4C、633.75D、657答案：C解析：工料单价=600×0.8=480元/㎡，人、材、机占工料单价的比重分别为：12.5%，62.5%，25%。该工程的工料单价为：480×（12.5%×1.1+62.5%×1.05+25%×1.05）=507元/㎡。题中已知，以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为507×（1+25%）=633.75元/㎡。45.（2020年真题）关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A、总承包服务费应计列在暂列金额项下B、分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C、措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D、在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目答案：B解析：P184-190A选项错误：总承包服务费应计列在其他项目清单中B选项正确：分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算。C选项错误：措施项目清单的设置要考虑拟建工程的施工组织设计，施工技术方案，相关的施工规范与施工验收规范，招标文件中提出的某些必须通过一定的技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。D选项错误：当在拟建工程的施工图纸中有体现，但在专业工程量计算规范附录中没有相对应的项目，并且在附录项目的"项目特征"或"工程内容"中也没有提示时，则必须编制针对这些分项工程的补充项目，在清单中单独列项并在清单的编制说明中注明.46.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（）万元。A、22.5B、61.46C、75D、97.5答案：D解析：根据价格调整公式计算，合同价款调整金额47.根据FIDIC合同条件的规定，下列有关工程量变更引起的价格调整的情形，错误的是（）。A、该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”B、该部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10%C、该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D、由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过0.1%答案：D解析：价格调整（1）工程量变更引起的价格调整。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%2）该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%;最新题库，考前4）该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的固定费率项目，固定费用和其他类似涉及单价不因工程量的任何变化而调整的项目。48.（2019年考题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效A、AB、BC、CD、D答案：D解析：A错误，预付款担保的主要形式为银行保函。B错误，担保金额通常与发包人的预付款是等值的。C错误，预付款一般逐月从工程预付款中扣除，担保金额也相应逐月减少。49.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A、合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C、当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D、垫资达到合同金额一定比例以上时为无效合同答案：B解析：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。50.（2017年考题）某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A、1500B、2500C、4500D、5500答案：C解析：异常恶劣天气导致窝工，仅可索赔工期。抢修道路索赔=20×200=4000元；停电窝工索赔=10×200×25%=500。共计索赔4500元。参见教材P242。51.（2016年考题）关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A、评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C、评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D、评标委员会有权直接确定中标人答案：C解析：本题考察的是评标程序及评审标准。选项A错误，评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则；选项B错误，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；选项C正确，评标委员会对投标人提交的澄清、说明或是补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求；选项D错误，除招标文件中特别规定了授权评标委员会直接确定中标人外，招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过3人，并标明排列顺序。52.（2020年真题）下列定额反应平均先进水平的是（）A、施工定额B、预算定额C、概算定额D、概算指标答案：A解析：P39-4253.(2014年)关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A、它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成。B、它是固定资产投资中的消极部分C、在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D、在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高答案：C解析：本题考查的是设备及工器具购置费的作用。设备及工、器具购置费费用是由设备购置费和工具、器具及生产购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。在生产性工程建设中，设备及工器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。54.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重码C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个答案：A解析：分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。55.（2018年考题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A、工程价格信息B、政策性文件C、计价标准和规范D、工程定额答案：A解析：本题考查的是工程计价信息及其主要内容。最能体现信息动态变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息包括价格信息、工程造价指数和工程造价指标三类。56.某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。A、1.37％B、1.39％C、1.37D、1.39答案：A解析：已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价／招标控制价）×100％不实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1-报价值／施工预算值）×100％57.在承揽国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算与国内工程投标报价相比主要区别是()。A、不计算折旧费用B、不计算大修理费用C、不计算经常修理费用D、不计算人工费答案：B解析：在计算施工机械台班单价时，其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑5年折旧期，较大工程甚至一次折旧完毕。因此，也就不计算大修理费用。在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。2020教材P228-23558.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是（）。A、预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的20%B、承发包双方签订合同后，发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款C、在发出要求预付通知的14天后，承包人仍未收到预付款时，可以停止施工D、发包人应在预付款扣完后14天内一次将全额预付款保函退还给承包人答案：D解析：预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。59.（2018年考题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A、应直接委托造价工程师编制B、应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C、项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D、应对影响造价变动的因素进行敏感性分析答案：D解析：本题考查的是投资估算的编制。选项A错误，应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制。选项B错误，应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理，不少算、不重复计算。选项C错误，项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在±30%以内。60.(2015年)关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是()。A、新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B、分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C、凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D、企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值答案：C解析：该题主要考察的是：新增资产的分类。A错：按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分为固定资产、流动资产无形资产和其他资产等四大类。B错：一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价。C对：(3)凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。D错：建设单位管理费是计入新增其他资产价值的。多选题1.下列进口从属费用中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费(税)率进行计算的有（）。A、进口环节增值税B、关税C、银行财务费D、外贸手续费E、车辆购置税答案：AE解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。消费税、进口环节增值税、车辆购置税的计算基数均为“关税完税价格+关税+消费税”。2020教材P4-92.以下对于征地补偿费用的标准，正确的是（）。A、征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年产值的4-6倍B、凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C、每一个需要安置的农业人口的安置补偿标准，为该征地被征前三年平均年产值的6-10倍D、每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15倍E、土地补偿费和安置补助费的综合不得超过被征收前三年平均年产值的30倍答案：BDE解析：征用耕地的补偿费，为该耕地被征用前三年平均年产值的6-10倍；每一个需要安置的农业人口的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的4-6倍；每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15倍；土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍。3.对于适用于以“项”计价的措施项目，其计算基础可为()。A、定额基价B、定额人工费+定额材料费C、定额机械费D、定额人工费E、定额人工费+定额机械费答案：DE解析：安全文明施工费的计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，其他以“项”基价的措施项目的计算基础可为“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。4.（2016年考题）关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有（）。A、包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B、包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C、包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D、包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用E、可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算答案：AB解析：本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。生产准备及开办费的内容包括：（1）人员培训费及提前进厂费。包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。（2）为保证初期正常生产V或营业、使用）所必需的生产办公、生活家具用具购置费。5.（2017年考题）根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）。A、投标报价需要的时间B、组织评标需要的时间C、确定中标人需要的时间D、签订合同需要的时间E、提交履约保证金需要的时间答案：BCD解析：一般考虑以下因素：1）组织评标委员会完成评标需要的时间;2）确定中标人需要的时间;3）签订合同需要的时间。6.（2019年考题）关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（）。A、项目编码第7-9位为分项工程项目名称顺序码B、项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C、项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D、计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项国特征并方便计量的单位E、工程量位按实际完成的工程量计算答案：AD解析：B错，项目名称应按各专业工程工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定；C错，项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明；E错，工程量应以实体工程量计算，并以完成后的净值计算。7.建设工程概算的编制方法主要有（）。A、设备价值百分比法B、概算定额法C、综合吨位指标法D、概算指标法E、类似工程预算法答案：BDE解析：建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等；设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。8.下列费用项目中，属于单项工程施工图预算编制范围之内的有（）。A、特殊构筑物的土建工程费B、采暖工程的安装工程费C、厂房贷款的建设期利息费用D、工器具和生产家具购置费E、空调工程的调试工程费答案：ABDE解析：本题考查的是施工图预算的编制。单项工程综合预算是反映施工图设计阶段一个单项工程（设计单元）造价的文件，是总预算的组成部分，由构成该单项工程的各个单位工程施工图预算组成。其编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费和设备及工器具购置费总和。选项A、B、E均属于建安工程费用，选项D属于设备及工器具购置费，均属于单项工程综合预算编制范畴。选项C是建设期利息，属于总预算编制的范畴。2020教材P167-1689.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A、企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B、企业施工生成和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C、对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D、按全部职工工资总额比例计提的工会经费E、为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用答案：ADE解析：B选项，应该是不属于固定资产的工具；C选项，企业管理费中的检验试验费是指对建筑以及材料和构件进行的一般鉴定。10.(2013年)关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A、新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B、分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C、凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D、运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E、建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及需安装设备价值总额按比例分摊答案：ADE解析：选项B，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值；选项C，凡购置的达到固定资产标准不需要安装的设备，应该交付使用后计入新增固定资产价值。11.（2017年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（）。A、项目编码应按照计算规范附录给定的编码B、项目名称应按照计算规范附录给定的名称C、项目特征描述应满足确定综合单价的需要D、补充项目应有两个或两个以上的计量单位E、工程量计算应按一定顺序依次进行答案：CE解析：选项A：项目编码前四级全国统一编码，第五级针对项目具体编制；选项B，分部分项工程项目清单的项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定；D选项，分部分项工程项目清单的计量单位与有效位数应遵守清单计价规范规定，当附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定。12.根据国家现行有关竣工结算的规定，建设项目财务决算报表包括（）。A、建设项目竣工财务决算审批表B、建设项目概况表C、基本建设项目竣工财务决算表D、建设项目交付使用资产明细表E、建设项目交付使用资产总表答案：BCDE解析：，建设项目竣工决算报表包括：基本建设项目概况表；基本建设项目竣工财务决算表；基本建设项目交付使用资产总表；基本建设项目交付使用资产明细表等。13.(2018年)按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有()A、周转材料的摊销、租赁费用B、材料运输损耗费用C、施工企业对材料进行一般鉴定、检查发生的费用D、材料运杂费中的增值税进项税额E、材料采购及保管费用答案：ABE解析：建筑安装工程费中的材料费，是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备等的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。材料单价由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成，故选ABE。14.(2015年)下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确有（）。A、概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B、概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C、概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D、概算指标比概算定额更加综合与扩大E、概算定额是编制概算指标的依据答案：BDE解析：该题主要考察的是：概算指标的编制，“概算定额是以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象，而概算指标则是以单位工程为对象。因此概算指标比概算定额更加综合与扩大。概算定额以现行预算定额为基础，通过计之后才综合确定出各种消耗量指标，而概算指标中各种消耗量指标的确定，则