2023年全国一造《建设工程造价管理》考前密押预测卷（六）含解析

PAGEPAGE402023年全国一造《建设工程造价管理》考前密押预测卷（六）含解析一、单选题1.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（）。A、投资方案经济评价B、编制工程量清单C、审核工程概算D、确定投标报价答案：A解析：程造价管理是指覆盖建设工程策划决策及建设实施各阶段的造价管理。包括：策划决策阶段的项目策划、投资估算、项目经济评价、项目融资方案分析；设计阶段的限额设计、方案比选、概预算编制；招投标阶段的标段划分、发承包模式及合同形式的选择、招标控制价或标底编制；施工阶段的工程计量与结算、工程变更控制、索赔管理；竣工验收阶段的结算与决算等。（1）工程项目策划阶段：按照有关规定编制和审核投资估算，经有关部门批准，即可作为拟建工程项目的控制造价；基于不同的投资方案进行经济评价，作为工程项目决策的重要依据。2.(2014年)关于项目资本金的说法，正确的是（）。A、项目资本金是债务性资金B、项目法人要承担项目资本金的利息C、投资者可转让项目资本金D、投资者可抽回项目资本金答案：C解析：该题主要考察的是：项目资本金制度，项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。3.（2018年考题）某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变按成本降低幅度考虑，应优先选择的改进对象是（）。A、F1B、F2C、F3D、F4答案：D解析：价值系数最小的功能先改进，故根据下表的计算结果，先改进F4功能。4.(2010年)下列关于造价工程师初始注册的说法中正确的是()。A、初始注册申请者应递交工程造价岗位工作证明B、初始注册申请者应当向聘用单位所在地县级主管部门提出申请C、取得资格证书之日起1年内不得注册D、初始注册的有效期为3年答案：A解析：造价工程师注册实施电子化申报和审批，取得造价工程师执业资格证书的人员申请注册的，应通过全国造价工程师管理系统上传相关材料，除注册申请表外，不再提供书面材料。上传数据时，也无须再提供人事代理证明和社会保险证明扫描件。初始注册：取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须出具近一年的继续教育证明方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。A可以参考注册条件。5.为核算施工成本，施工项目经理部应建立和健全以（）为对象的成本核算财务体系。A、单位工程B、单项工程C、分部工程D、分项工程答案：A解析：本题考查的是施工成本管理。施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。6.（2017年考题）与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A、融资成本较高B、股东拥有公司控制权C、股息不固定D、股利可在税前扣除答案：A解析：考查债券、优先股、普通股三种融资方式的共同点和不同点，经常考。7.(2013年)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，下列关于预付款支付和抵扣的说法，正确的是()。A、合同约定预付款保函的，发包人应在合同生效后支付预付款B、合同未约定预付款保函的，发包人应在合同生效后10日内支付预付款C、预付款抵扣方式和比例，应在合同通用条款中规定D、预付款抵扣完后，发包人无需向承包人退还预付款保函答案：B解析：选项A，合同约定了预付款保函的，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据约定的预付款金额，一次性支付给承包人。选项B，合同未约定预付款保函的，发包人应在合同生效后10日内，根据约定的预付款金额，一次支付给承包人。选项C，预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。选项D，预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。8.下列工程，不适宜无利润报价法的情形是（）。A、有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商B、较长时期内，投标单位没有在建工程项目C、先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势D、迷惑对手，提高中标概率答案：D解析：利润报价法通常在下列情形时采用：（1）有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商；（2）对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的工程实施中获得盈利；（3）较长时期内，投标单位没有在建工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。9.（2019年）施工项目经理部成本核算账务体系应以（）为对象。A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程答案：B解析：施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。10.甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同迟延履行，则（）。A、甲单位应向乙单位承担违约责任B、丙单位应向乙单位承担违约责任C、甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔D、乙单位无权解除合同答案：A解析：第三人原因造成违约时违约责任的承担。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律定或者依照约定解决11.固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（）。（2016年）A、20%B、25%C、30%D、35%答案：A解析：项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。随作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。12.（2016年考题）某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用1800万元，已完工程实际费用2200万元，拟完工程计划费用1900万元，则该工程此时的进度偏差是（）万元。A、-100B、-200C、-300D、-400答案：A解析：进度偏差（SV）=已完工程计划费用（BCWP）-拟完工程计划费用（BCWS）=1800-1900=-100（万元）。13.某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A、40.0B、80.0C、83.2D、86.4答案：D解析：(1000+1000×8%)×8%=86.4万元14.西方发达国家计算和控制工程造价的主要依据是（）。A、工程量计算规则及各种取费标准B、招投标文件C、各种造价信息D、造价工程师的经验答案：A解析：本题考查的是发达国家和地区的工程造价管理。费用标准、工程量计算规则、经验数据等是发达国家和地区计算和控制工程造价的主要依据。15.在价值工程活动中，首先将产品的各种部件按成本由高到低排列，然后绘成费用累积分配图，最后将占总成本70％～80％而占零部件总数10％～20％的零部件作为价值工程主要研究对象的方法称为（）。A、因素分析法B、强制确定法C、ABC分析法D、百分比分析法答案：C解析：本题考查的是价值工程方法。ABC分析法，又称重点选择法或不均匀分布定律法，是指应用数理统计分析的方法来选择对象。这种方法由意大利经济学家帕累托提出，其基本原理为“关键的少数和次要的多数”，抓住关键的少数可以解决问题的大部分。在价值工程中，这种方法的基本思路是：首先将一个产品的各种部件(或企业各种产品)按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图。然后将成本累积占总成本70％～80％而占零部件总数10％～20％的零部件作为价值工程主要研究对象。16.某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%；流动资金贷款为3000万元，利率为7%；当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A、5000B、6130C、6630D、6790答案：C解析：当年利息=2000×8%+3000×7%=370（万元）经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息=8000-800-200-370=6630（万元）17.(2016年)选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是()。A、以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款B、对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款C、对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务D、在多种债务中，应后偿还利率较低的债务答案：D解析：该题主要考察的是：债务偿还顺序。一些债券形式要求至少一定年限内借款人不能提前还款，故选项A错误。采用固定利率的银行贷款，因为银行安排固定利率的成本原因，如果提前还款，借款人可能会被要求承担一定的罚款或分担银行的成本，故选项B错误。对于有外债的项目，由于有汇率风险，通常应先偿还硬货币的债务，后偿还软货币的债务，故选项C错误。18.在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A、3和0B、3和2C、5和0D、5和3答案：D解析：本题考查的是网络计划时间参数的计算。就自由时差的计算来说：1）对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差的最小值；2）对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差，TF=LS-ES=25-20=5，FF=32-（20+9）=3。19.下列关于房产税计税依据的说法中，正确的是（）。A、融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据B、融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据C、以房产联营投资、共担经营风险的，以房产原值为计税依据D、以房产联营投资、不承担经营风险的，以房产余值为计税依据答案：A解析：融资租赁房屋的，以房产余值为计税依据计征房产税，租赁期内该税的纳税人，由当地税务机关根据实际情况确定。所以A选项正确、B选项错误。以房产联营投资，共担经营风险的，按房产余值为计税依据计征房产税。所以C、D选项错误。20.(2012年)价值工程活动中，表达式V=F/C中的V是指研究对象的()。A、使用价值B、市场价格C、交换价值D、比较价值答案：D解析：价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品（或作业〉所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。21.（2020年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包人提交竣工验收报告后（）天后自动进入缺陷责任期。A、30B、45C、60D、90答案：D解析：P362-364由发包人导致无法竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。22.（2015年考题）某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。A、10.31%B、12.37%C、14.12%D、15.46%答案：D解析：本题考查的是资金成本与资本结构。3000×15%/[3000×（1-3%）]=15.46%。23.（2020年真题）下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）A、价值指数法和对比分析法B、百分比法和挣值分析法C、对比分析法和挣值分析法D、ABC分析法和因素分析法答案：D解析：P204-219对象选择的方法:1）因素分析法;2）ABC分析法;3）强制确定法;4）百分比分析法;5）价值指数法。24.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（）。A、资金申请报告B、可行性研究报告C、初步设计文件D、工程总概算答案：A解析：采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目：只审批资金申请报告。25.在选择价值工程对象时，首先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后求得价值系数。当分析对象的功能与成本不相符时，将价值低的选为价值工程研究对象的方法称为（）。A、重点选择法B、因素分析法C、强制确定法D、价值指数法答案：C解析：强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。具体做法是：先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后得出价值系数，以揭示出分析对象的功能与成本之间是否相符。如果不相符，价值低的则被选为价值工程的研究对象。26.(2011年)某公司2011年3月份新购入一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年()月份开始计提折旧。A、3B、4C、5D、6答案：D解析：固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。27.如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择（）。A、单价合同或成本加酬金合同B、总价合同或成本加酬金合同C、总价合同或单价合同D、总价合同或固定总价合同答案：A解析：本题考查的是合同类型的选择。如果只完成工程项目的初步设计，工程量清单不够明确时，则可选择单价合同或成本加酬金合同。28.下列影响因素中，用来确定基准收益率的基本因素是（）。A、资金成本和机会成本B、机会成本和投资风险C、投资风险和通货膨胀D、通货膨胀和资金成本答案：A解析：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。29.（2016年考题）判断合同是否成立的依据是（）A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否有效答案：D解析：解析：本题考查的是合同法。承诺生效吋合同成立。30.美国建筑师协会（AIA）合同条件体系分为A、B、C、D、F、G系列，用于财务管理表格的是（）。A、C系列B、D系列C、F系列D、G系列答案：C解析：国建筑师学会CAIA）的合同条件体系更为庞大，分为A、B、C、D、F、G系列。其中，A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件；B系列是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件；C系列是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件，D系列是建筑师行业所用的文件；F系列是财务管理表格；G系列是合同和办公管理表格。31.工程造价通常是指工程的建造价格，其含义有两种。下列关于工程造价的表述中正确的是（）。A、从投资者——业主的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投资费用B、从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用C、对于分部分项工程，没有工程造价的提法D、工程造价中较为典型的价格交易形式是结算造价答案：B解析：一：从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。含义二：从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用32.(2014年)限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑（）。A、投资方案全寿命期费用B、建设周期对投资效益的影响C、投资方案投产后的使用费D、资金的时间价值答案：D解析：该题主要考察的是：综合费用法，综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。33.在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，属于施工原因的是（）。A、质量事故B、设计标准变更C、建设手续不健全D、设备涨价答案：A解析：本题考查的是工程费用的动态监控。施工原因：施工组织设计不合理、质量事故、进度安排不当、施工技术措施不当、与外单位关系协调不当等。34.采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是（）。A、可加快审查进度，但审查精度较差B、审查质量高，但审查时间较长C、应用范围广，但审查工作量大D、审查效果好，但应用范围有局限性答案：A解析：本题考查的是概预算文件的审查。分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度；缺点是审查的精度较差。35.价值工程的核心是对产品进行（）分析。A、功能B、成本C、价值D、结构答案：A解析：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。36.（2018年考题）下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。A、施工进度计划B、施工方法C、施工现场平面布置。D、施工部署答案：D解析：施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等均应围绕施工部署进行编制和确定。37.某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6、4、4天，则专业工作队数为（）个。A、3B、4C、6D、7答案：D解析：流水步距即流水节拍的最大公约数为2，各流水节拍和流水步距的比值即为专业工作队的数目。38.已知A、B工作的紧后工作为C、D，其持续时间分别为3天、4天、2天、5天。A、B工作的最早开始时间为第6天、4天，则D工作的最早完成时间为（）天。A、10B、11C、13D、14答案：D解析：EFD=ESD+5=max（6+3，4+4）+5=14（天）。39.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业不再经过批准（）的程序。A、项目申请报告、可行性研究报告和开工报告B、项目建议书、可行性研究报告和开工报告C、项目申请报告、项目建议书和可行性研究报告D、项目申请报告、项目建议书和开工报告答案：B解析：本题考查的是工程项目建设程序。实施核准制的企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。40.（2019年）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A、使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B、要求在工程设计全部结束之后，进行施工招标C、工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D、所有分包不用通过招标的方式展开竞争答案：A解析：CM(ConstructionManagement)承包模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理。并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径(Fast-Track)的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。41.（2019年考题）关于融资中每股收益与资本结构，销售水平之间关系的说法，正确的是（）。A、每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响B、每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响C、每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响D、每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响答案：A解析：每股收益受资本结构、销售水平的影响。42.偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。A、息税前利润与当期应还本付息金额B、税后利润与上期应还本付息金额C、可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D、可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额答案：D解析：偿债备付率（DSCR）是指投资方案在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金（EBITDA—TAX）与当期应还本付息金额（PD）的比值。43.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制（）时确定。A、投资估算B、工程概算C、施工图预算D、施工组织设计答案：B解析：设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。44.不同行业的投资项目，资本金占总投资的比例不同，其中，总投资是指（）。A、固定资产投资B、固定资产投资加流动资金C、固定资产投资加铺底流动资金D、投资者投入的资金答案：C解析：本题考查的是项目资本金制度。作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和，具体核定时以经批准的动态概算为依据。2020教材P227-23045.从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可高一些的情形是（）。A、工作简单、工程量大，施工条件好的工程B、投标单位急于打人某一市场C、投标对手多，竞争激烈D、投标对手少的工程答案：D解析：本题考查的是施工投标报价策略。投标单位遇下列情形时，其报价可高一些：施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等）；专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长，声望也较高；总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程；特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等；投标对手少的工程；工期要求紧的工程；支付条件不理想的工程。46.与传统贷款方式相比，项目融资的特点是（）。A、贷款人有完全追索权B、风险种类多C、对投资人资信要求高D、融资成本低答案：B解析：本题考查的是项目融资的特点和程序。与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，在融资出发点、资金使用的关注点等方面均有所不同。项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。47.（2016年考题）在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是（）A、AB、BC、CD、D答案：B解析：本题考查的是等值计算。首先根据1000万元为现金流入判定C、D错误，选顶A:420（l+i）+600肯定大于1000万元，选项A错误。48.政府部门、行业协会、建设单位、施工单位及咨询机构通过协同工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。A、全过程造价管理B、全方位造价管理C、全寿命期造价管理D、全要素造价管理答案：B解析：全方位造价管理建设工程造价管理不仅是建设单位或承包单位的任务，而应是政府建设主管部门、行业协会、建设单位、设计单位、施工单位以及有关咨询机构的共同任务。49.关于合同争议的仲裁描述不正确的是（）。A、仲裁裁决具有法律约束力B、合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行C、裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁机构或者人民法院应当受理D、当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定或者请求人民法院作出裁定答案：C解析：本题考查的是合同争议解决。根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。50.（2020年真题）企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（）以内部分。A、10%B、12%C、15%D、20%答案：B解析：P261-274企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。51.（2020年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包人提交竣工验收报告后（）天后自动进入缺陷责任期。A、30B、45C、60D、90答案：D解析：P362-364由发包人导致无法竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。52.（2018年考题）某项固定资产原值为5万元，预计使用年限为6年，净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第三年折旧额为（）。A、6857B、8000C、9143D、9520答案：C解析：年折旧额=（50000-2000）*【（6-2）/[6*（6+1）/2]*100%】=9143元。53.（2019年）根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。A、12B、10C、8D、6答案：D解析：级资质：①拥有一级资质满3年；②技术负责人拥有一级造价工程师注册证书，具有高级职称，并具有从业经验不少于15年；③专职专业人员不少于12人，其中具有中级职称或具有二级造价功臣是注册证书的不少于10人，一级造价工程师不少于6人；④近三年营业收入不少于500万；⑤专业专业人员和企业签订劳动合同，符合职业年龄要求；⑥社保手续齐全；⑦核定资质等级之日前3年内无违规行为。乙级资质：①技术负责人拥有一级造价工程师注册证书，具备高级职称，从业经验不少于10年；②专业专业人员不少于6人，其中具有中级职称或二级造价工程师注册证书不少于4人，一级造价工程师不少于3人；③劳动合同；④社会基本养老保险；⑤暂定期内营业收入不少于50万；⑥核定资质等级之日前无违规行为。54.用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A、固定资产投资总额B、建筑安装工程投资总额C、项目全部投资现值D、建筑安装工程全部投资现值答案：C解析：本题考查的是净现值率概念。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。2020教材P176-18555.香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于（）。A、香蕉曲线可以用来控制造价B、香蕉曲线可以用来控制进度C、香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的D、香蕉曲线可以用来控制质量答案：C解析：本题考查的是香蕉曲线法。香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。56.(2016年)用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与()的比值。A、固定资产投资总额B、建筑安装工程投资总额C、项目全部投资现值D、建筑安装工程全部投资现值答案：C解析：该题主要考察的是：净现值率定义，净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。57.作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应由（）编制。A、企业管理层在投标之前B、项目经理部在投标之前C、企业管理层在开工之前D、施工项目经理在开工之前答案：D解析：目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制的，并报企业管理层审批的工程项目管理文件58.（2015年考题）某工程划分为3个施工工程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A、29B、30C、34D、35答案：A解析：本题考查的是流水施工的基本组织方式。T=（3+4-1）×5+2-3=29天。59.（2015年考题）投资方案资产负债表是指投资方案各期末（）的比率。A、长期负债与长期资产B、长期负债与固定资产总额C、负债总额与资产总额D、固定资产总额与负债总额答案：C解析：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资产负债率是指投资方案各期末负债总额与资产总额的比率。60.在建筑安全生产管理中，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（）。A、专项安全技术措施B、安全管理措施C、安全技术措施D、技术措施答案：C解析：本题考查的是建筑法。建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施.多选题1.(2009年)根据《合同法》，效力待定合同包括()的合同。A、损害集体利益B、无代理权人以他人名义订立C、一方以胁迫手段订立D、无处分权的人处分他人财产E、损害社会公共利益答案：BD解析：效力待定合同是指合同已经成立，但合同效力能否产生尚不能确定的合同。效力待定合同主要是由于当事人缺乏缔约能力、财产处分能力或代理人的代理资格和代理权限存在缺陷所造成的。效力待定合同包括：限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代订的合同。(1）限制民事行为能力人订立的合同。(2）元权代理人代订的合同。1）无权代理人代订的合同对被代理人不发生效力的情形。2）无权代理人代订的合同对被代理人具有法律效力的情形。3）法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同的效力。的无处分权的人处分他人财产合同的效力。2.下列关于利息估算的说法正确的是（）。A、建设投资贷款在生产期间的利息支出计入建设期利息B、流动资金借款利息按照每年年初借款余额和预计的年利率计算C、在生产运营期利息可以进入总成本D、在生产运营期每年计算的利息不再参与以后各年利息的计算E、在生产运营期利息应进入经营成本答案：BCD解析：利息支出的估算包括长期借款利息、流动资金借款利息和短期借款利息三部分。建设投资贷款在生产期间的利息支出应根据不同的还款方式和条件采用不同的计息方法；流动资金借款利息按照每年年初借款余额和预计的年利率计算。需要引起注意的是，在生产运营期利息是可以进入总成本的，因而每年计算的利息不再参与以后各年利息的计算。3.（2019年）价值工程应用中，研究对象的功能价值系数小于1时，可能的原因有（）A、研究对象的功能现实成本小于功能评价值B、研究对象的功能比较重要，但分配的成本偏小C、研究对象可能存在过剩功能D、研究对象实现功能的条件或方法不佳E、研究对象的功能现实成本偏低答案：CD解析：功能价值系数V<1，即功能现实成本大于功能评价值。表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高。这时，一种可能是由于存在着过剩的功能，另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的现实需要。这两种情况都应列入功能改进的范围，并且以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。4.根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的（）时，政府应当建立听证会制度。A、公用事业价格B、公益性服务价格C、自然垄断经营的商品价格D、价格波动过大的农产品价格E、政府集中采购的商品价格答案：ABC解析：本题考查的是价格法。制定关系群众切身利益的公用事业价格，公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。5.下列选项中属于进出口关税的纳税人有（）。A、进口货物的收货人B、出口货物的发货人C、进境物品的所有人D、进口货物的发货人E、出口货物的收货人答案：ABC解析：本题考查的是与工程项目有关的税收规定。进出口关税的纳税人是进口货物的收货人、出口货物的发货人及进境物品的所有人。6.（2018年考题）投保建筑工程一切险时,不能作为保险项目的有（）。A、现场临时建筑.B、现场的技术资料、账簿。C、现场使用的施工机械D、领有公共运输执照的车辆E、现场在建的分部工程答案：BD解析：建筑工程一切险的保险项目包括物质损失部分、第三者责任及附加险三部分。货币、票证、有价证券、文件、账簿、图表、技术资料，领有公共运输执照的车辆、船舶以及其他无法鉴定价值的财产，不能作为建筑工程一切险的保险项目。7.下列哪些属于偿债能力指标（）。A、投资回收期B、内部收益率C、利息备付率D、偿债备付率E、资产负债率答案：CDE解析：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。偿债能力指标有：资产负债率、利息备付率、偿债备付率。8.（2020年真题）根据《合同法》，下列合同属于效力待定合同的有（）。A、违反法律法规的合同B、订立合同时显失公平的合同C、限制民事行为能力人订立的合同D、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同E、无权代理人代订的合同答案：CE解析：P45-58效力待定合同包括：限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代订的合同。A选项属于无效合同，BD选项属于可变更、可撤销合同。9.（2016年考题）施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有（）。A、直接成本降低率B、预算总成本降低率C、责任目标总成本降低率D、施工责任目标成本实际降低率E、施工计划成本实际降低率答案：CDE解析：项目经理部可控责任成本考核指标：1、项目经理责任目标总成本降低额和降低率；2、施工责任目标成本实际降低额和降低率；3、施工计划成本实际降低额和降低率。10.下列选项中属于国务院建设主管部门造价管理机构的主要职责有（）。A、制定法规、制度B、编制、修订全国定额C、本行业大型或重点项目的概算审批D、审核国家投资工程的标底E、监督指导全国定额实施答案：ABE解析：）国务院建设主管部门造价管理机构。主要职责是：1）组织制定工程造价管理有关法规、制度并组织贯彻实施；2）组织制定全国统一经济定额和制定、修订本部门经济定额；3）监督指导全国统一经济定额和本部门经济定额的实施；的制定和负责全国工程造价咨询企业的资质标准及其资质管理工作；5）制定全国工程造价管理专业人员执业资格准入标准，并监督执行。（2）国务院其他部门的工程造价管理机构。包括：水利、水电、电力、石油、石化、机械、冶金、铁路、煤炭、建材、林业、有色、核工业、公路等行业和军队的造价管理机构。主要是修订、编制和解释相应的工程建设标准定额，有的还担负本行业大型或重点建设项目的概算审批、概算调整等职责。（3）省、自治区、直辖市工程造价管理部门。主要职责是修编、解释当地定额、收费标准和计价制度等。此外，还有审核政府投资工程的标底、结算，处理合同纠给等职责。11.《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B、最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、满足招标文件各项要求，并且报价最低D、满足招标文件各项要求，并且经评审后的投标价格最低E、满足招标文件各项要求，并且经评审后的投标价格最高答案：BD解析：本题考查的是招标投标法。投标人中标应该满足以下条件之一：1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但是，投标价格低于成本的除外。12.合同类型不同，合同双方的义务和责任不同，各自承担的风险也不尽相同。建设单位选择适合的合同类型应综合考虑的因素包括（）。A、A：工程项目的复杂程度B、B：工程项目的设计深度C、C：施工技术的先进程度D、D：施工工期的紧迫程度E、E：工程项目资金的准备充分程度答案：ABCD解析：合同类型不同，合同双方的义务和责任不同，各自承担的风险也不尽相同。建设单位应综合考虑以下因素来选择适合的合同类型：①工程项目的复杂程度。②工程项目的设计深度。③施工技术的先进程度。④施工工期的紧迫程度。13.（2014年考题）根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A、投标报价高于工程成本B、投标文件未经投标单位负责人签字C、投标报价低于招标控制价D、投标联合体没有提交共同投标协议E、投标人不符合招标文件规定的资格条件答案：DE解析：有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。14.（2019年考题）工程网络计划优化是指（）的过程。A、寻求工程总成本最低时工期安排B、使计算工期满足要求工期C、按要求工期寻求最低成本D、在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E、在满足资源限制条件下使工期延长最少答案：ABCE解析：本题考查的是网络计划优化。选项D错误，正确表述应该是：在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能达到均衡的过程。15.在工程项目限额设计实施程序中，目标推进通常包括（）两个阶段。A、制定限额设计的质量目标B、限额初步设计C、制定限