河南超高层框架住宅楼及车库项目建设工程施工劳务分包合同大清包固定单价合同

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.建设工程施工劳务分包合同【*****楼及车库工程】甲方：河南XX建设工程有限公司乙方：****建筑劳务工程有限公司签约地点：河南省郑州市XX区签订日期：年月日建设工程施工劳务分包合同甲方（总承包人）：河南XX建设工程有限公司乙方（劳务分包人）：建筑劳务工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于河南置业有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方（总承包人）已经签订施工总承包合同（以下称为“总（分）包合同”），甲、乙双方就劳务分包事项友好协商达成一致意见，订立本合同，以兹共同遵守。1、乙方（劳务分包人）资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：年月日，有效期壹年2、劳务分包工作对象及提供劳务内容2.1工程名称：工程。2.2工程地点：。2.3承包范围：施工图纸、图纸审查、图纸会审、本合同相关约定、变更文件及甲方下发的其他有效书面文件要求施工全部劳务内容。但不包括如下分包工程内容：桩基工程（截桩头除外）、挖土方工程（人工配合除外）、成品门、人防门、窗户、防水工程、百叶、栏杆、玻璃幕墙、消防工程、电梯工程、智能化工程、外墙保温、成品烟道、降水及基坑支护、公共部位装修、外墙涂料、外墙干挂石材，外墙镂空金属板装饰。2.4承包方式（1）包人工：乙方施工项目范围内所需的全部用工（分包工程除外）。（2）包材料：乙方施工范围内除分包工程和总承包人提供材料外的所有建筑用材料、周转材料、辅材。（3）包机械：乙方施工项目所使用的所有机械设备（例如：塔吊、施工电梯、龙门架、混凝土泵车等机械设备）及有关配套电线、电缆、开关柜、照明灯等相应机械配套及机械用人工。（4）材料运输：材料场内的水平及垂直运输、所有材料的二次转运及所有机械的场内外运输均由乙方负责。（5）包工期、质量、安全文明施工（含七图一牌、安全警示标语等）。（6）养护及保护施工的成品及半成品所需的用工和材料由乙方负责；施工过程中试块、试件的制作由乙方负责，相关设备及材料由乙方提供。（7）冬雨季施工等技术措施的用工和材料均由乙方负责。（8）甲供材场外运输至现场指定地点，乙方负责清点、验收、保管，乙方负责提供吊磅等质量（重量）计量工具。乙方不再另外计取甲供材料的仓库保管费用，材料损坏、丢失由乙方负责。（9）自乙方进场至竣工验收期间施工现场的建筑垃圾清运和重新利用由乙方负责。（10）甲方负责施工现场道路修建（由工地大门口至各标段主施工道路）。乙方负责投标人办公室及生活区用房的搭设的所有人工、材料和机械费；负责临时用房基础及生活辅助设施、临时雨污水、生活区道路硬化所有用工和小型机械费；乙方负责工人住宿用床铺和卧具（同时须达到政府部门要求的标准）。（11）甲方仅提供施工变压器至乙方承包标段的主电缆及总控制柜，甲方负责安装电表，乙方负责由总控制柜以下施工电缆、施工配电箱柜等。（12）甲方仅提供施工用水接入点，甲方负责安装水表，乙方负责由用水接入点引出的施工水管、加压泵、龙头等。（13）甲方提供主控制点及坐标，乙方负责测量放线。甲方提供经纬仪，乙方提供水准仪且满足使用要求。（14）砼消防水池、主体施工期间消火栓箱洞口预留及封堵、粉刷由乙方负责施工。（15）施工范围内所有变形缝处理由乙方负责施工。3、详细承包项3.1（1）土方开挖阶段，乙方负责配合进行人工修整边坡，负责配合甲方机械开挖的人工（除支护工程外），负责清理、平整、夯实平均厚度300mm以内的土方（含挖地梁、集水井、电梯井等零星土方），负责清洗、截桩头，并将截下的桩头集中堆放在甲方指定地点。乙方承担各种基础垫层及砼浇筑及工作面清理、放样弹线（甲方提供主控制点及坐标）。（2）乙方负责基坑和场区集水明沟、积水井的施工，并负责提供水泵抽水设备和抽水人工。（3）乙方负责所有砖模砌砖（含地下室防水保护层砌砖）、防水的找平层及保护层及安装防水保护层泡沫板等人工。（4）乙方负责施工项目范围内所有的土方回填（含室内地坪、地下室周边基坑回填土，独立基础回填土并分层夯实，临时排水沟的回填）人工及二次转运的机械，平整夯实的人工以及打夯机等设备并负责土方试验取样。（甲方提供场内土源，并负责把土运至基坑周边50米范围内，如超过此距离，超距离部分产生的费用由甲方承担）。（5）乙方负责基坑临边防护栏杆的所有材料和人工。（1）乙方负责混凝土浇筑。（2）乙方负责提供混凝土输送泵（含汽车泵）、泵管、管卡，混凝土养护用塑料薄膜；大体积混凝土和施工养护用草垫、麻袋，养护混凝土用的养护液；铁锹、铝合金刮杠、抹子、推车、角磨机、砂轮片、橡胶水管、平板振动器和软轴振动棒等材料和工具。（3）乙方负责混凝土机械安装、维修保养和清理，负责混凝土场区内的垂直和水平运输、振捣、收面、清理及养护的所有用工，搭设浇筑砼所需的临时操作平台及操作通道。（4）乙方负责混凝土接茬和模板接缝处混凝土表面的打磨，涨模混凝土的剔凿、混凝土施工缝的处理和混凝土缺陷的修补(必须经监理、甲方同意)。（5）严格按甲方要求提供混凝土采购及使用计划，配合甲方对混凝土供应商进行质和量的审核，负责混凝土试块的制作和养护。（6）剩余砼应根据甲方的要求充分利用（根据现场施工条件以不浪费剩余砼为原则）。如因乙方原因造成混凝土浪费，乙方应承担相应费用。（7）墙柱砼浇筑前用砂或水泥砂浆堵缝（其水泥及大砂由甲方提供），以防漏浆，浇捣过程应严格控制标高，浇捣砼时必须使用平板振动器和铝合金刮杆以控制浇捣厚度、密实度、平整度。砼平整度超出规范验收的要求时，乙方应向甲方交纳违约金100元/处。若因模板安装质量或浇捣不当，造成严重漏浆、涨模、爆模所造成砼的浪费，乙方应按照合同约定承担违约责任。（8）负责打爆（涨模砼）及所有外露对拉螺栓割除，并满足后续施工工艺要求。（9）大体积混凝土的养护由乙方负责，测温、保温由乙方负责（含测温、保温材料费）。（10）外墙固定模板用拉丝取出后，将PVC管套凿掉2cm后，清洗干净并用砂浆填入抹平。（11）混凝土损耗应控制在图示用量1％以内，超过部分乙方应按合同约定承担相应费用。（1）乙方负责施工项目范围内施工部位钢筋的翻样、钢筋制作、钢筋的各种焊接和机械连接、钢筋原材和成品的水平和垂直运输、钢筋绑扎安装以及超高时为了安全必须配置绑扎钢筋脚手架、及预留插筋的施工、及本工程使用的人货梯、塔吊基础钢筋放样、加工、安装。（2）乙方负责钢筋绑扎用铁丝、电焊条、氧气乙炔、焊剂、丝头保护套等材料和提供钢筋切断机、砂轮切断机（含砂轮片）、弯曲机、调直机、直螺纹套丝机、闪光对焊机、电焊机、电渣压力焊机等所有钢筋加工机械。（3）乙方负责加工车间的整理，严格按照甲方要求按类存放并有明确的标示，废料严格按甲方要求分规格型号清理堆码，负责场内一切钢筋的防锈、除锈。乙方应积极配合卸车。（卸车费用由甲方承担）（4）直螺纹钢筋套丝加工前必须将钢筋头整平后加工。（5）乙方应严格按照钢筋设计图、设计变更、会审纪要、施工规范组织施工。（6）钢筋损耗应控制在图示用量2％以内，超过部分乙方应按合同约定承担相应费用。（7）严格按甲方要求根据使用部位分规格型号提供钢筋采购使用计划并提供钢筋加工翻样料单。积极配合甲方对钢筋供应商进行质和量的审核。（8）马镫及其他构造钢筋必须按照甲方批准的施工组织设计施工。（1）包工、包料、包机械、包场内外水平及垂直运输、模板工程的制作、安装拆除等施工全过程。（2）模板配置：模板及支撑至少配3套（板必须全新的），悬挑部分模板要求为4套。未按要求配置的，每差1套，每栋楼处罚10万元，并且确保标准层每月施工5层以上，之后根据模板损坏情况由甲方及监理确定模板更换的部位及数量，原则上模板每周转5次开始更换全新模板。厨卫间、楼梯间挂模均应采取定型模板，以确保该部位模板几何尺寸的准确性。要求天棚不抹灰即可达到验收的标准。（3）施工过程中乙方应严格按设计图纸、会审纪要、设计变更、施工组织设计及现行国家验收规范施工，如违反所产生返工等一切费用由乙方负责，且不免除乙方按本合同约定的违约责任。（4）乙方应严格按甲方的工程质量管理办法、模板作业专项方案内容、安全和技术交底组织施工，对每个施工完成的项目及时进行质量自检，达到要求后通知甲方复检。（5）乙方应加强质量管理，严格按甲方模板施工组织设计方案进行施工，模板安装的强度、刚度和稳定性应符合要求。梁、柱、墙、板安装后不得有涨模、漏浆、反拱现象。发现有严重漏浆和反拱现象的，每处向甲方交纳违约金200元，模板发现有涨模的，按每涨模一次向甲方交纳违约金200元，涨模严重的按每处向甲方交纳违约金1000元并负责凿除涨模砼及承担修复所发生的一切费用。（6）楼层外周挂模必须水平一致，特别要求外周模板应按照梁的高度制作，不得超出楼层地坪面高度，以免影响浇砼的水平度。所有模板及挂模模板在挂模前应将其上的砼碎渣清理干净，严禁掉渣在已安装好的钢筋楼面上，发现一处向甲方交纳违约金100元，并负责清理干净及承担相关费用。（7）乙方应在每层各部位模板上刷涂脱模剂，保证砼外观光滑。（8）乙方负责模板和模板支撑体系的加工制作、安装加固、校正、拆除、清理施工。后浇带部位必须严格按经甲方确定的专项模板施工组织设计施工，后浇带的模板应单独安装，浇注并达到强度以前不能拆除或拆除以后进行二次支撑，否则甲方有权进行处罚。若采用其它工艺，所有人工、周转材料由乙方负责。（9）乙方负责优质模板、方木、模板支撑、脚手架（钢管、扣件）、特殊部位的型钢背楞、模板加固用对拉螺栓、地下室及水池使用防水对拉螺栓、所有柱、墙内限位支撑材料、海绵条、胶带、铁钉、异型扣、蝴蝶卡、铁丝、模板脱模剂、穿墙PVC管等模板工程主、辅材及木工锯、木工刨、手提电钻、手提电锯、扳手、铁锤等木工机械工具。（10）乙方负责止水钢板、止水带、止水条、预埋件的安装施工，负责所有预留插筋或预留孔洞的钻孔或开洞。（11）甲方仅提供基准坐标点，乙方负责测量放线。模板拆除以后乙方负责及时将楼层标高、主轴线标示到各个构件上。（12）乙方负责现场模板周转材料的堆放管理、模板下脚料的及时清理，现场不得大量存放下脚料。（13）乙方负责现场预留洞口、电梯口的防护、建筑物各层临边防护、电梯井水平封闭、电梯竖井必须确保每二层一道硬防护、塔吊卸料平台、楼梯间防护、建筑物临街防护、防护通道、加工车间防护棚等的搭设和维护的材料和人工。（14）模板拆除时应达到规范拆模要求并征得监理、甲方同意方可进行。（15）浇捣砼时至少要有两人进行看模，发现问题及时整改和反馈。（16）地下室外墙及人防墙应使用止水螺栓。（1）外架搭设必须按郑州市安全监督站及甲方所批准的搭设方案进行搭设。密闭安全网应符合郑州市安全站的要求。（2）本工程架子应根据施工组织设计要求搭设，架子的使用功能必须确保满足本工程安全施工及建筑装修施工所有部位。含采光井、楼梯井、电梯井以及楼层“四口”、“五临边”的所有防护栏杆；施工现场加工场，砼搅拌机输送泵，安全通道，施工电梯的双层防护棚搭设及高压线防护；人货梯口的配料平台（该部位架体应与主体架体分开），结构施工阶段卸料平台等。采用钢管搭设的所有防护设施必须符合规范的要求。（3）乙方负责外脚手架的搭设（含架子围护、外挂密目安全网、挡脚板、脚手架外挑平网的设置、水平操作层竹笆板的铺设和脚手板铺设）、维护、拆除，并负责在主体结束以后脚手架的配合施工（含甲方外保温施工）直至工程竣工验收为止。其架子系统所有租金、维修维护费由乙方承担。乙方的架子自身使用完毕后配合甲方施工的使用时间不超过3个月，若遇冬季施工，甲方分包单位确属需要外架，乙方应再延长一个月。（4）乙方负责钢管、扣件、密目安全网、封闭竹笆、脚手板、水平安全网、悬挑脚手架用悬挑钢梁、钢丝绳、挡脚板、预埋件、绑扎绳、架材涂刷油漆等材料。（5）竹笆、脚手板每3步满铺一层。（6）脚手架的整改或维修：甲方通知乙方整改或维修的，乙方必须在当天进行整改或维修，整改或维修费用由乙方承担。乙方未在当天及时进行整改或维修的，甲方有权派人对脚手架及其防护设施进行整改或维修，由乙方承担整改或维修的双倍费用。（7）乙方负责按甲方要求的时间清理竹笆、脚手板、密目安全网、水平安全网上的所有垃圾。否则甲方有权自己进行清理，人工费按每工日200元计，此项费用从应付乙方的工程款中直接扣除。（8）乙方负责本工程外墙脚手架的搭设。（9）悬挑架的工字钢和连墙点短钢管（由乙方提供）设置时，要根据建筑图布置。（10）连墙点预埋件应使用短钢管，严禁使用钢筋。（1）乙方负责按照甲方审批过的施工方案要求的数量和型号投入塔吊和施工电梯（塔吊司机及指挥，施工电梯司机在施工高峰期应按24小时施工配置），施工电梯在结构十层之前必须安装。乙方承担开机操作人员工资、塔吊指挥人员工资、设备进出场费用、设备日常维修维护费用、设备安装费用、设备租赁费、设备基础施工人工费、设备预埋螺栓和预埋件的费用等，配合施工直至工程竣工验收（塔吊使用时间以乙方外墙粉刷完成时间为节点，使用时间往后顺延2个月，乙方不收取甲方任何费用；施工电梯使用时间以乙方外墙粉刷完成时间为节点，使用时间往后顺延6个月，乙方不收取甲方任何费用）。乙方负责大型机械（塔吊、施工电梯）安全监督机构的验收及检测费用。在机械设备发生故障时甲方以任何方式通知乙方维修时，乙方应在4小时内给予维修，超过时间甲方有权派人进行维修，由乙方承担双倍维修费用。（2）临时水电：乙方负责由总控制柜以下施工电缆、施工配电箱柜等的配置和维护直至工程竣工验收并移交物业，负责配电箱柜，电缆、电线，各种开关、插座，避雷设备，漏电保护设备，水管、阀门、水龙头等材料。主楼二级箱应保证每三层设置一个，裙楼及地下室二级箱按照工作面及甲方要求配置，地下室照明按照甲方要求设置。（3）乙方负责施工项目范围内自身施工期间所有设备的燃料、机油、黄油、消耗品、零配件及维护维修保养费用。（4）塔吊基础及附着的要求：为了保证塔吊安全运作和工程进度要求，每座塔吊附着在正常配置的前提下，根据工程实际需要及甲方要求需增设塔吊临时翻转附着一道时，乙方应无条件实施并承担相应费用。（1）二次浇筑的混凝土或钢筋混凝土零星构件包括圈梁（包括内墙净高大于4米时在门窗洞口处设置的钢筋混凝土系梁或腰带）、过梁、构造柱、素砼反梁及止水带、窗台压顶、竖板、女儿墙压顶、阳台压顶、管道井内砼板、外墙装饰线条、挑檐线条、混凝土台阶、残疾人坡道等所有零星构件。并包含以上内容的全过程施工工序。原则上二次结构使用现场搅拌砼，3公分（含）及以上且面积大于300m2的找平层和垫层使用商品砼，所有过梁由乙方现浇或现场预制。（2）砼加气块（或砖）砌块的砌筑。包括修补烟囱、管道井的封堵；拉结筋的制作、植拉结筋；加气砼块（或砖）的砌筑（含顶部斜砖）；制作安装砼木砖；配合安装工程各种砌体开槽的封堵；室外工程中的明沟、花坛、台阶及其挡墙；出屋面风口；地下室排水沟、截水沟；楼层电梯门口处挡水台；阳台上反沿等部位建筑图及相应变更上所示的所有砌体类砌筑。并包含以上内容的全过程施工工序。（3）楼地面及屋面工程。包括地下室部分室内及各种井坑的回填土或砂；楼地面加气砼碎块或碎砖垫层；屋面有筋或无筋砼垫层；屋面、厨房及卫生间地面细石砼找平层（采用泵送时，砼输送泵费用由乙方承担）；厨房及卫生间水泥砂浆找平；室外明沟、采光井、散水坡、散水伸缩缝处理；地下室排水沟、积水坑的粉刷；屋面水泥砂浆找平层、找坡层；配合屋面防水施工的泛水收口，配合室外配件工程的各项收口及缝的处理；楼梯间踏步粉刷（含拦水线、滴水线）、楼梯踏步护角制作、安装等。并包含以上内容的全过程施工工序。（4）内外墙粉刷工程。内粉包括内墙面、梁面、柱面，天棚面（粉刷或批顶）等包含楼梯间、管道间、变形缝在内的按图纸及相应变更需要砂浆粉刷的装饰工程；包括梁底、柱边与砌体交界处内外墙面均钉钢丝网或贴纤维布。外粉包括除内粉以外的所有外墙面需要砂浆粉刷（含按建筑图纸及相应变更所示的室外构配件的装饰；门、窗、电梯洞口、管井洞口边塞缝、补边）。需要粉刷的天棚补平、天棚暗角平直粉刷。配合专业分包工程各种砌体粉刷收口等工作详细分工如下：a、乙方预留的（配电箱、消防箱及消火栓管道、给水及排水管道、门窗口）孔洞由专业分包单位负责加固箱体，面层抹灰修补平整美观由乙方负责。b、墙面管、盒剔槽、洞部分由专业分包单位将管、盒初步固定好，墙面管槽及盒洞面层由乙方抹灰修补平整美观。c、墙面粉刷完成后，由于变更或非变更原因安装班组需二次墙面剔槽的，剔槽面层修补由乙方负责，发生的费用由甲方承担（乙方抹灰完成专业分包单位又开槽打洞给乙方造成损失的，结算时由甲方从专业分包单位工程款中扣除）。各配电间的线槽、封闭式母线孔洞的面层修边及拦水线由乙方施工。并包含以上内容的全过程施工工序。（5）工序的特别要求：1）抹灰前均要墙面清理、粘钉、挂网及喷浆、养护，粉刷后的墙面浇水或喷水连续养护的时间不少于7天。内墙墙拉杆补洞由乙方负责。2）补洞（包括：天然气、外墙架眼、水电太阳能安装等）的板面、板底、墙面要抹平完整，严密不得渗漏水。3）所有砂子均要过筛。4）门、窗、洞口外墙的面砖组贴模数要整块。外墙面砖为了赶模数门窗洞口实际留置大小有变化的以相关人员确认的书面资料为准。面砖铺贴好并待砂浆收干后，在降、拆脚手架之前，应对面砖逐块进行敲击检查，如发现起壳、空鼓，应及时进行处理，不留隐患。5）门、窗洞口、空调板、飘窗板上、下层，层层要垂直。6）包括各项目交叉施工现场的清理与完善工作。7）卫生间地面及屋面找平前基层清理凿毛处理后做渗水24小时试验如若有漏水由乙方出人工修补，防水剂由甲方提供。修补漏水后再做找平层。8）砼木砖位置要严格按照图纸要求及规范与现场要求预埋。9）影响施工的洞口防护钢管栏杆由乙方施工队伍拆除并运至楼下指定地点。10）乙方必须配备一名电工，二级箱以后的拉线应该严格按照规范设置。11）混凝土内墙模板对拉螺栓孔要求乙方将PVC管凿除2cm，并用膨胀水泥砂浆堵洞。混凝土外墙架眼要求用膨胀细石混凝土或其他适当的办法堵实。给排水工程承包范围及内容（1）本工程给水系统水表（含水表节点所有内容）以前的工程为甲方分包项目。（2）所有工程给水管进入厨房、卫生间、设置洗衣机位的阳台后，到达设计的第一个阀门，并预留1米支管，管端加水龙头；但给水管需穿过一个厨卫间进入下一个厨卫间的，则在穿过的厨卫间内的给水管需全部施工，以保证每一个厨卫间均有水源。排水管管道口预留，地漏、清扫口安装，卫生器具不安装。排到窨井的排水管道施工至第一个检查井为止，排到明沟的排水管道施工至排水明沟（不含室外管网）。（3）排污泵系统所有内容均由乙方施工。（4）所有分包项的吊洞，与分包项目管道碰头、预留洞的封堵均由乙方施工。电气工程范围及内容：（1）电气工程范围：1）由变电所或配电室引至主楼第一级配电箱、柜的主电缆为甲方分包项目，但预留、预埋由主体单位施工。2）电井中的住户电表箱及其以前的工程为甲方分包项目，但此部分乙方须预埋钢管及套管；有系统图的消防控制箱由乙方施工，无系统图的消防控制箱及其之后的内容为甲方分包项。3）变配电室内的设备基础、电缆沟的预埋铁件由乙方施工。4）乙方负责整个防雷接地系统施工；以及配合消防及其他相应工程施工。5）设备房、机房的照明灯具、航空障碍灯按图纸设计施工，其余灯具按座灯头施工。（2）弱电工程范围：由乙方负责完成所有弱电系统穿线管和接线盒（箱）的预埋和弱电箱的安装，并保证管线畅通；其余部分由相应专业分包单位施工。采暖工程范围及内容：（1）采暖系统管井内供回水管热表节点后（不含热表节点所有内容）至户内的所有内容由乙方施工，管井内热表节点（热表、所有阀门）以前的所有内容为甲方分包项目，但主体范围内所有预留、预埋套管由乙方施工。管道井内碰头工作由乙方施工。所有分包项的吊洞由乙方施工。主体工程范围内（除消防工程外）所有预埋套管由主体单位施工。消防工程所有墙上的孔洞由主体单位负责预留，并负责消防箱的封堵工作。除合同后附件三中所提到材料外的所有辅材由乙方提供并承担相应费用。（1）乙方负责其工人的雨衣、安全防护手套、安全帽、安全带、雨鞋、口罩、防护面罩等安全防护用品及高温防暑降温用具。（2）乙方负责其工人、管理人员的意外伤害保险、养老保险、三金的交纳。（3）乙方负责承包范围内材料装卸、场内二次搬运、现场文明施工。负责主体施工过程中办公区、生活区、施工区（含各标段公共道路）、楼层、临街道路的所有清扫、保洁。负责现场施工区和生活区消防设施的配备（应满足现场和规范要求），购买张挂安全警示标语标牌、迎接各方检查标语张挂、整改工作及开发商销售宣传时的看房通道等。（4）乙方负责雨天场区排水（包括清扫场地工具及排水用设备）。（5）乙方负责施工项目范围内所有材料设备（含自身材料设备）的看护、防火、防盗工作。（6）食堂配备的人员应具有健康证，环境卫生条件等应符合省市有关标准及条例，否则所产生的一切责任和费用均由乙方承担。（7）如果甲方需要临时突击施工任务时，应保证满足甲方每20人/1万㎡的工人调动。（8）在施工过程中要保证农民工工资的及时发放，并且有能力制止农民工聚众闹事，毁坏工程项目财产等不良行为。每发现一次甲方有权从工程进度款中扣除直接支付农民工工资。（9）按河南省关于建筑安装工程技术资料的规定配合甲方完成承包范围内的工程技术资料的编制工作。(10)乙方需指定专职收料员，且有委托书，若变更需提前通知甲方。（11）乙方至少配备现场负责人1名（24小时常驻施工现场）、技术员1名、施工员1名、安全员及收料员各1名以及辅助人员，且满足本工程需要。4、施工工期4.113#楼工期约定开始工作日期：年月日。结束工作日期：年月日。总日历天数为：天天，乙方在签签订合同后七七日内，向甲甲方提交施工工进度计划，甲方收到后在七日内审核完毕，作为考核乙方施工进度的依据。乙方必须按照双方方约定的进度度计划按时完完成施工任务务：（1）±0.000以下下完工日期年年月日；（2）达到预售节点（地地上层）时间间为年月日；；（3）年月日前完成主楼楼封顶；（4）外架全部拆除完完毕日期为年年月日；（5）具备工程验收条条件日期为年年月日（6）竣工验收合格日日期为年月日日；（7）工程通过竣工备备案日期为年年月日。4.2地下车库库工期约定开始工作日期：年年月日。结束工作日期：年月日。总日历天数为：天天，乙方在签签订合同后三三日内，向甲甲方提交施工工进度计划，甲甲方收到后在在三日内审核核完毕，作为为考核乙方施施工进度的依依据。乙方必须按照双方方约定的进度度计划按时完完成施工任务务：（1）具备工程验收条条件日期为年年月日（2）竣工验收合格日日期为年月日日；（3）工程通过竣工备备案日期为年年月日4.4由于乙方原原因造成实际际进度落后于于双方约定的的工程施工进进度计划时，乙乙方必须采取取相应措施、加加班加点，确确保工程按计计划工期完成成。如因人员员组织问题，未未能采取相应应措施的，甲甲方有权高价价雇用第三方方来施工以保保证工程按计计划完成，由由此所发生的的一切费用由由乙方承担，甲甲方将在支付付乙方合同价价款时扣除，同同时甲方有权权解除合同。4.5因不可抗抗力、设计变变更或停水、停停电连续超过过8小时，乙方方认为需要顺顺延工期的，应应当在事件发发生后次日办办理顺延工期期的签证，工工期相应顺延延，否则工期期不予顺延。不不论是否顺延延工期，甲方方均不因此赔赔偿乙方窝工工损失。4.6乙方为保保证工期，无无论采取什么么样的措施而而发生的费用用，均由乙方方自行承担。4.7夜间施工工等手续由甲甲方办理并承承担相应费用用。5、合同价款5.1本工程的的合同价款采用用固定单价方方式确定。本本固定单价除除本合同中另另有约定外不不因市场价格格因素及其他他任何（如政政府政策性调调价等）因素素而调整；该该固定单价包含含：人工费、由由乙方承担的的材料费、机机械费、安全全文明施工费费、夜间施工工费、其它直直接费、管理理费、综合费费、利润、规规费、临时设设施人工费、赶赶工费、冬雨雨季及高低温温施工措施费费、个人所得得税、税金、风风险金等各种种费用。5.2本合同总总价款：￥元元，大写：人人民币。本合同#楼固定单价价元/㎡，面积为㎡，合同价款款为￥元，大写：；#楼固定单价价元/㎡，面积为㎡，合同价款款为￥元，大写：；；地下车库单单价元/㎡，面积为㎡，合同价款款为￥元，大写：人民民币。5.3上述约定定的合同价款款包含但不限限于下列内容容：（1）乙方按照本合同约约定完成劳务务施工所应当当获得的报酬酬。（2）施工用材料的保管管、自堆放场场地至施工区区域的搬运及及卸货费用。（3）乙方施工项目所所使用的所有有机械设备（例例如：塔吊、施施工电梯、龙龙门架、混凝凝土泵车等机机械设备）及及有关配套电电线、电缆、开开关柜、照明明灯等相应机机械配套及机机械用人工费费用。（4）本合同总价款中部部分未计入的的措施费视为为乙方对甲方方的优惠，乙乙方不得以任任何理由向甲甲方索取。（5）施工中产生的生活活用水、用电电费由乙方自自理（水电用用量=实际用量+损耗公摊量量），按照双双方约定的标标准收取。甲甲方仅提供水水源、电源；；用水、用电电线路及设施施由乙方自行行解决并承担担费用。（6）发包人分包的所有有项目的施工工配合费已计计入本合同，乙乙方不得另行行向甲方及分分包方收取任任何费用。5.4本合同建建筑面积为双双方约定建筑筑面积，作为为计算工程价价款的依据；在本本工程结算时时，除甲方设设计变更外不不再调整。建筑面积计计算规则：建建筑面积依据据《建筑面积积计算规范》进进行计算，本本工程外保温温厚度不计算算建筑面积，阳阳台按一半计计算建筑面积积，基础及屋屋面均不再加加层。6、合同价款的支付6.1甲方不预预付合同价款款，全部合同价价款按照本合合同约定的节节点及时间支支付。每次付付款前，乙方方必须提供全全额正规劳务务发票作为支支付凭证，否否则合同价款款将不予支付付直至乙方提提供正规发票票时止。6.2每次支付付合同价款时，乙乙方须向甲方方提供真实有有效的银行账账户及账号（见见附件一），如如有变更，乙乙方须及时以以书面形式通通知甲方。6.3本工程付付款按如下方方式支付：**、***#楼楼付款方式如如下：（1）主体3层结结顶，经验收收合格后，支支付单栋楼合合同价款的15%；（2）主体8层结结顶，经验收收合格后，付付款至单栋楼楼合同价款的的21%；（4）主体13层层结顶，经验验收合格后，付付款至单栋楼楼合同价款的的27%；（5）主体18层层结顶，经验验收合格后，付付款至单栋楼楼合同价款的的33%；（6）主体23层层结顶，经验验收合格后，付付款至单栋楼楼合同价款的的39%；（7）主体28层层结顶，经验验收合格后，付付款至单栋楼楼合同价款的的45%；（8）主体结构封顶，经经验收合格，且且钢筋、商砼砼材料审核完完毕后，付款款至单栋楼合合同价款的50%；（9）二次结构施工完完成一半，经经验收合格，支支付单栋楼合合同价款的4%；（10）二次结构施施工全部完成成，经验收合合格，支付单单栋楼合同价价款4%；（11）内粉（不含含楼梯踏步、楼楼地面找平层层及砼垫层、包包门窗口）完完成工作量超超过50%，经验收合合格后支付单单栋楼合同价价款的4%，全部完成成，经验收合合格后支付单单栋楼合同价价款的4%；（12）外粉全部完完成，经验收收合格后支付付单栋楼合同同价款的66%；（13）地坪及屋面面工程全部完完成，经验收收合格后支付付单栋楼合同同价款的33%；（14）给水、排水、暖暖气的主管及及支管安装完完成，强、弱弱电预埋管预预埋并疏通完完成，支付单单栋楼合同价价款的5%，待各项工工程安装调试试完毕，经验验收合格后支支付单栋楼合合同价款的5%，即付款至至单栋楼合同同价款的885%；（15）经政府相关职能能部门竣工验验收合格，即即付款至单栋栋楼合同价款款的90%；（16）工程移交给发包包人或其委托托的物业管理理单位，无作作业工人工资资纠纷、竣工工备案结束并结结算完毕后，付款至单栋楼结算价款的97%；单栋楼结算价款的3%作为质保金，自竣工验收合格之日起满两年后，按结算价款的3%扣除甲方代乙方垫付的质量（保修范围内的）维修费用后余款全部付清。6.4本工程地地下车库付款款方式如下：：（1）基础工程完工，经经验收合格后后付地下车库库合同价款的的35%；（2）墙、柱、板混凝凝土浇筑完成成，付地下车车库合同价款款的40%；（3）砌体完成、粉刷刷完成付地下下车库合同价价款的5%；（4）工程具备验收条条件后付地下下车库合同价价款10%；（5）工程移交给发包包人或其委托托的物业管理理单位，无作作业工人工资资纠纷、竣工工备案结束并结结算完毕后，付款至地下车库结算总价款的97%；结算总价款的3%作为质保金，自竣工验收合格之日起满两年后，质保金扣除甲方代乙方垫付的质量（保修范围内的）维修费用后余款全部付清。备注：（1）本合合同价款均以以每栋楼的施施工进度为标标准进行支付付，付款方式式指的是每栋栋楼的付款方方式，结算是是以每栋楼为为基础进行的的，下同。（2）本工程车库库如分段施工工，则工程价价款按施工面面积比例分段段支付。6.5生活用水、电电，分别按有有关收费单据据结算，水费4.5元/吨，电费1.2元/度。甲方在给乙方拨付工程程款时，扣除除乙方应交付的的水、电费。水水电费的线路路损耗由乙方方承担。6.6材料核算应应及时办理，每每个楼层使用用的材料一个个月必须核算算完毕，否则则下一个节点点的进度款不不予支付。7、合同价款结算7.1竣工结算原原则：在合同同总价款的基基础上，只对对合同签订后后的设计变更更、签证进行行调整，增减减合同价款，其其他一律不予予调整。7.2竣工结算时时，乙方必须须提供完整的的结算资料，缺缺项或漏项均均视为其放弃弃该项权利。结结算定案表一一经双方签字字盖章认可后后，乙方再拿拿出缺项或漏漏项资料，增增加的费用总总承包人概不不予认可。7.3移交发包人人委托的物业业管理公司前前：（1）未改变建筑面积、未未造成返工的的前提下由于于设计变更、技技术核定、会会审纪要、施施工组织设计计等造成的修修改应无偿施施工。（2）未改变建筑面积，因因甲方原因造造成的返工。1）若为符合甲方规定定的有效变更更、签证结算算：变更、签签证总造价在在单栋楼的合合同价款的±0.5%以内的不予予调整，总造造价在单栋楼楼的合同价款款的±0.5%以外的只调调整±0.5%以外部分。此此类“变更、签证证总造价”计算方法：：设计变更单单、现场签证证单的预算价价（不含甲供供材）之和优优惠15%。预算定额额标准按照《河河南省建设工工程工程量清清单综合单价价（20088）》、综合合解释及相关关文件执行。取取费标准：安安全文明措施施费仅计取基基本费（按《豫豫建设标【2012】31号》文件规规定执行），计计取税金（营营业税、城市市建设维护税税、教育费附附加），二次次搬运费、夜夜间施工措施施费、冬雨季季施工措施费费、规费、总总承包服务费费等其它费用用均不计取。人人工费按照合合同签订时间间河南省建筑筑工程标准定定额站发布的的人工费指导导价中“建筑安装市市政园林工程程人工单价”执行，材料料费按照合同同签订时间当当月信息价执执行（月信息息价没有的材材料按当期季季度信息价）。2）若为不符合甲方规规定的无效变变更、签证结结算：不符合合甲方规定的的无效变更、签签证造价增加加部分不予结结算。不符合合甲方规定的的无效变更、签签证或无变更更、签证私自自减少、变更更做法造成造造价减少的按按以上计价方方式不计优惠惠直接扣除，同同时所涉及的的甲供材数量量结算时不予予调整。（3）建筑面积增减的，按本合同约约定固定单价对合同总总价进行调整整。（4）按照甲方需要，须须增加的计日日工工资按照照100元/工日执行（不不分工种）。7.4待甲方承承包的及车库库工程竣工验验收合格后甲甲乙双方开始始办理结算手手续，乙方向向甲方递交完完整的结算资资料，双方按按照本合同约约定的计价方方式，办理结结算。7.5甲方收到到乙方递交的的完整的结算算资料后30天内进行核核实，给予确确认或者提出出修改意见。甲甲方确认结算算资料后按照照付款方式约约定支付乙方方工程款。7.6中途终止合合同的工程结结算：（1）对于因客观观因素或甲方方原因，在工工程未完工前前终止合同的的工程结算，乙乙方需提供经经甲方、监理理公司、乙方方共同确认的的工程进度情情况，按已完工程量量乘以中标分分项单价进行行结算（有使使用期限的，按按照实际使用用时间比例结结算）；截止当前所所有发生的变变更、签证，按照本本合同7.3款约定进行行结算。（2）如因乙方原原因，在工程程未完工前终终止合同的工工程结算，乙乙方需提供经经甲方，监理理公司、乙方方共同确认的的工程进度情情况，按已完完工程量的80%乘以中标分项项单价进行结结算（有使用用期限的，按按照实际使用用时间比例结结算）；截止止当前所有发发生的变更、签签证，按照本本合同7.3款约定计算算所得价款的的80%进行结算。7.7结算完成后后三个月内，如如果乙方不领领取结算资料料，甲方把结结算资料暂存存甲方档案室室，半年内乙乙方仍未认可可、办理结算算事宜的，甲甲方不再受理理。7.8乙方和甲甲方对合同结算价款款发生争议时时，按本合同同关于争议的的约定处理。8、质量标准8.1工程质量量：按总（分分）包合同有有关质量的约约定、国家现现行的《建筑筑安装工程施施工及验收规规范》和《建建筑安装工程程质量评定标标准》及设计计要求，本工工作必须达到到质量评定合合格等级。8.2乙方施工工的分部分项项工程质量不不符合合同约约定的质量要要求，每发生生一次乙方应应向甲方支付付2万元的违约金金，并承担自自费补修、重重做直至符合合合同约定的的质量要求的的责任；由于于乙方的违约约导致乙方不不能按约定的的工期完工的的，乙方应按按本合同关于于延期违约的的约定承担违违约责任，给给甲方造成损损失的，乙方方应予以赔偿偿。8.3乙方每完完成一个分部部分项工程，必必须经监理单单位、甲方验验收合格，并并以书面形式式认可后，由由监理单位签签发下道工序序开工通知书书方准进入下下道工序，如如乙方未按照照此规定进行行施工的，每每发生一次，乙乙方向甲方支支付违约金2000元，且甲方方有权要求乙乙方拆除重做做，由此造成成的工期延误误、材料浪费费等责任及损损失均由乙方方承担。8.4以下项目目，乙方除按按照相关建筑筑规范及合同同要求施工外外，还必须满满足下列施工工或验收条件件：（1）屋面、卫生间等等有防水要求求的部位必须须进行不低于于24小时的闭水水试验。（2）地下室防水层施施工完成后，须须经验收合格格，方可进行行保护层、回回填土等下道道工序。（3）现浇砼基础、柱柱、梁、板等等施工中发生生露筋、蜂窝窝、孔洞、裂裂缝、轴线偏偏差等超出标标准规范要求求或者严重缺缺陷的，乙方方必须上报监监理单位和甲甲方，并写出出书面处理方方案，经批准准后方可处理理，并承担返返工责任、工工期延误和由由此造成的一一切损失。如如未经批准擅擅自处理的，甲甲方有权要求求乙方拆除，且且每发生一次次应当向甲方方支付违约金金3000元。发生重大大质量事故已已严重影响结结构安全时，乙乙方除承担相相关的责任和和费用外，还还应赔偿甲方方一切损失，同同时甲方有权权全部扣除乙乙方缴纳的质质量履约保证证金。（4）外墙砌体严禁留留架眼、扒钩钩缝及其他施施工措施类预预留的孔洞。（5）外墙粉刷完成经经48小时以上淋淋水试验无渗渗漏，并经监监理、甲方联联合验收合格格办理签字手手续后方可进进行下一道工工序施工。（6）水泥砂浆抹灰应应达到以下标标准：面层不不允许有爆灰灰和裂缝，各各灰层之间、抹抹灰层与基层层之间应粘结结牢固，不得得有脱层、空空鼓等缺陷；；表面平整、洁洁净，颜色均均匀一致，无无抹纹。8.5乙方必须须遵守甲方制制订的工程质质量管理办法法，对甲方组组织的各级大大检查中发现现的质量问题题，乙方必须须认真进行整整改、回复，并并承担由此造造成的工期延延误及材料浪浪费等一切损损失。乙方延延期整改或整整改不合格的的，须向甲方交纳纳不低于500元/处的违约金金，同时甲方方有权通知乙乙方解除合同同。8.6乙方施工工的单项工程程，在竣工验验收后由于质质量问题引起起的索赔，甲甲方将直接从从质保金中扣扣除维修费用用及赔偿金，质质保金不足扣扣除的，由乙乙方支付差额额。8.7由于乙方方施工质量存存在问题，造造成工程质量量重大缺陷或或验收不合格格，乙方承担担全部责任及及费用，同时时甲方有权没没收本合同履履约保证金。8.8工程的沉沉降观测由甲甲方委托乙方方进行，乙方方必须使用专专业的沉降观观测队伍，提提供真实有效效的沉降观测测数据，费用用已经包含在在合同总价款款内。9、适用的法律、标准准及规范除本工程总（分）包包合同另有约约定外，本合合同适用标准准规范如下：：（1）适用法律和法规规需要明示的法律、行行政法规：《中中华人民共和和国合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》、《建建筑工程安全全生产管理条条例》等现行行法律法规执执行。（2）适用标准、规范范适用标准、规范的的名称：按现现行的国家、本本地区有关的的施工技术规规范规程、质质量检验评定定标准执行；；相关标准图图集。国内没有相应标准准、规范时的的约定：采用用由发包人与与监理工程师师确认的标准准和要求。10、图纸10.1甲方应在劳劳务分包工作作开工10天前，向乙方方提供图纸3套。乙方未经甲方方同意不得复复制、借阅、丢丢失，亦不得得擅自将图纸纸用于其他工工程。10.2乙方保证在施施工现场保留留施工图纸11套，供甲方方、监理及发发包人现场使使用，所有施施工图纸在工工程竣工时应应当全部交回回甲方。11、项目经理11.1甲方委派的的担任驻工地地履行本合同同的项目经理理为，职称：：工程师，联系系电话：，甲甲方项目经理理负责合同履履行，对工程程质量、进度度进行监督检检查，办理验验收、变更、登登记手续和其其他事宜，但但涉及工程变变更、工期顺顺延、进度款款的支付、工工程结算等需需要经甲方另行审核核确认后方为为有效。甲方更换项目经理理时，应当通通知乙方，且更换换前的项目经经理按照合同同约定做出的的行为继续有有效。11.2乙方委派的的担任驻工地地履行本合同同的项目经理理为，职称：工程程师，联系电电话：。乙方委派联联系电话身份份证号码或联联系电话身份份证号码为本本工程接收材料验收收的代理人。（1）乙方项目经理代表表乙方履行合同同，按照甲方方要求参加相相关施工协调调会、例会，全权负责工程项目的管理以及与甲方、政府、周边其他关系的协调处理。工程款的支付、甲方对违约金的扣除等与合同履行有关的文件、纪要须乙方项目经理签字有效。（2）乙方的要求、请求求和通知，以以书面形式由由乙方项目经理理签字后送交交甲方项目经理理，甲方项目经理理在回执上签签署姓名和收收到时间后生生效。（3）乙方项目经理按甲甲方项目经理理批准的施工工组织设计（或或施工方案）和和依据合同发发出的指令、要要求组织施工工。在情况紧紧急且无法与与甲方项目经经理联系的情情况下，可采采取保证工程程和人员生命命、财产安全全的紧急措施施，并在采取取措施后244小时内向甲方方项目经理送送交报告。责责任在甲方，由甲方承担由此此发生的经济济支出，相应应顺延工期；；责任在乙方方，由乙方承担费用用，工期不予予顺延。（4）未经甲方书面同意意，乙方不得更换换项目经理。如如乙方未经甲方书面同意意擅自更换项项目经理的，应应当向甲方支付违约约金5万元，且必必须按照甲方方要求委派项项目经理。（5）乙方保证项目经理理在施工现场场的时间不得得少于每周六六天，且项目目经理应当接接受甲方的考勤管管理，甲方有权随时时抽查，如项项目经理在现现场时间每周周少于六天，每每少一天应当当向甲方支付违约约金500元。12、甲方义务12.1组建与工程相相适应的项目目管理班子，全全面履行总（分分）包合同，组组织实施施工工管理的各项项工作，对工工程的工期和和质量向发包包人负责；12.2实施对工程质量、工工期、安全生生产、文明施施工，计量析析测、实验化化验的控制、监监督、检查和和验收；12.3负责工程测量定位位、沉降观测测、技术交底底，组织图纸纸会审，统一一安排技术档档案资料的收收集整理及交交工验收；12.4统筹安排、协调解解决非乙方独立使用用的生产、生生活临时设施施、工作用水水、用电及施施工场地，承承担施工用水水、电费用；；12.5按照本合同的的约定按时提提供图纸，及及时交付应供供材料、设备备，且满足施工需需要；12.6按本合同约定，向向乙方支付合同价款款；12.7甲方负责整个工程程竣工资料的的整理（包括括各类材料的的试验检测资资料、工程检检测资料）、备备案工作；12.8负责与发发包人、监理理、设计及有有关部门联系系，协调现场场工作关系。13、乙方义务13.1对本合同劳务务分包范围内内的工程质量量向甲方负责，组组织具有相应应资格证书的的熟练工人投投入工作；未未经甲方授权或允允许，不得擅擅自与发包人人及有关部门门建立工作联联系；自觉遵遵守法律法规规及有关规章章制度；13.2编制施工组织设计计，编制年、季季、月施工计计划、物资需需用量计划表表；13.3乙方根据施工工组织设计总总进度计划的的要求，每月月15日前前提交下月施施工计划，有有阶段工期要要求的提交阶阶段施工计划划，必要时按按甲方要求提交交旬、周施工工计划，以及及与完成上述述阶段、时段段施工计划相相应的劳动力力安排计划，经经甲方批准后严严格实施；13.4严格按照设计计图纸、施工工验收规范、有有关技术要求求及施工组织织设计精心组组织施工，确确保工程质量量达到约定的的标准；科学学安排作业计计划，投入足足够的人力、物物力，保证工工期；加强安安全教育，认认真执行安全全技术规范，严严格遵守安全全制度，落实实安全措施，确确保施工安全全；加强现场场管理，严格格执行建设主主管部门及环环保、消防、环环卫等有关部部门对施工现现场的管理规规定，做到文文明施工；承承担由于自身身责任造成的的质量修改、返返工、工期拖拖延、安全事事故、现场脏脏乱造成的损损失及各种罚罚款；13.5自觉接受甲方方及有关部门门的管理、监监督和检查；；接受甲方随时检查查其设备、材材料保管、使使用情况，及及其操作人员员的有效证件件、持证上岗岗情况；与现现场其他单位位协调配合，照顾全局；13.6按甲方统一规规划堆放材料料、机具，按按甲方标准化工工地要求设置置标牌，搞好好生活区的管管理，做好自自身责任区的的治安保卫工工作；13.7按时提交报表、完完整的原始技技术经济资料料，配合甲方方办理交工验验收；13.8做好施工场地周围围建筑物、构构筑物和地下下管线和已完完工程的成品品保护工作，因因乙方责任发生生损坏，乙方方自行承担由由此引起的一一切经济损失失及各种罚款款；13.9妥善保管、合理使使用甲方供应应的机具、周周转材料及其其他设施；13.10乙方须服从甲甲方转发的发发包人及工程程师的指令；；13.11乙方保证在甲甲方不能按期期支付合同价价款的情况下下连续施工11个月，不停停工；13.12除非本合同另另有约定，乙乙方应对其作作业内容的实实施、完工负负责，乙方应承担并并履行总（分分）包合同约约定的、与劳劳务作业有关关的所有义务务及工作程序序；13.13乙方签订合同同后，视为已已查看过工地地及周边环境境并掌握工地地及周边的地地质、土壤、水水文、气候、交交通及周边居居民等与工程程施工相关的的各类情况。甲方将施工场地移交给乙方后，乙方须对该施工场地上发生的施工质量、安全、环境污染、扰民等情况负责并承担相关费用。14、施工人员管理14.1乙方应严格格遵守《中华华人民共和国国劳动法》和和相关法律法法规的规定要要求，禁止招招用未满十六六岁的未成年年人（童工）及及老弱病残人人员，用工要要签订用工合合同，切实保保护广大施工工工人的合法法权益，并承承担法律责任任。保证人员员的身体素质质和技术水平平，所用劳务务人员年龄不不得低于166周岁，不得得超过60周岁。14.2乙方需将劳劳务作业人员员登记造册（需需注明姓名、性性别、年龄、籍籍贯、工种及及身份证号码码）交甲方存存档。14.3合同签订后后，乙方应精心组组织施工，并并将工地管理理人员状况一一式三份上报报甲方，同时时上报质量保保证体系、安安全保证体系系、生产进度度计划与施工工措施。14.4乙方应在开开工后每月55日前（新开开工项目开工工20日内）向向甲方报送上上月真实的作作业工人花名名册、身份证证、照片、用用工合同、考考勤表、工资资表及其他要要求报送的相相关资料。乙乙方应按照《中中华人民共和和国劳动法》按按月足额支付付作业工人工工资。甲方每每次支付乙方方合同价款时，有有权扣除未支支付的工人工工资，并代为为发放。乙方方应按甲方制制定的作业工工人工资发放放流程及时组组织作业工人人工资的发放放工作，以上上所需提供资资料必须真实实准确，如有有不实，甲方方将不予支付付该节点合同同价款，且乙方需向甲方方交纳20000元/次的违约金金。14.5乙方必须加加强对作业工工人的管理工工作，不得以以任何理由发发生作业工人人堵路、集体体上访、围堵堵政府部门、围围堵甲方及发发包人办公场场所等事件，每每发生一次，乙方除向甲方支付违约金2万元外，还应当在24小时内自行处理完毕，否则，甲方有权直接出面解决，所发生的处理费用直接从乙方合同价款或履约保证金中扣除。14.6乙方操作人人员必须持证证上岗。乙方方自行办理建建设主管部门门要求的各种种上岗证、特特种作业操作作证、暂住证证、计划生育育证等政府有有关部门要求求的建筑从业业人员各种证证件。因乙方方未能按要求求持证上岗，导导致的所有安安全事故及损损失全部由乙乙方承担。乙乙方必须教育育工人遵守法法律、法规，严严禁在工地打打架斗殴、闹闹事等违法行行为发生，如如有发生，除除接受司法部部门追究刑事事责任外，乙乙方另向甲方方缴纳每次11万元以上的的违约金。15、安全施工与检查查15.1、乙方应遵守守工程建设安安全生产有关关管理规定，严严格按安全标标准进行施工工，并随时接接受行业安全全检查人员依依法实施的监监督检查，采采取必要的安安全防护措施施，消除事故故隐患。由于于乙方安全措施施不力造成事事故的责任和和因此而发生生的费用，由由乙方承担。15.2、乙方应对其其在施工场地地的工作人员员进行安全教教育且每周不不少于两次安安全知识培训训，并对他们们的安全负责责。乙方不得要求求施工人员违反反安全管理的的规定进行施施工。15.3乙方施工前前必须进行安安全技术交底底，保证安全全用电，安全全防护，负责责对进场施工工机械及工器器具进行检测测，确保机械械、工器具及及其他设备的的安全。因乙方违反安全全操作规程导导致工程损害害或给甲方、第第三方造成的的损失，均由由乙方承担责任任及费用，且且工期不予顺顺延。15.4乙方施工过过程中所发生生的安全伤亡亡事故，由乙乙方负全部责责任并承担由由此产生的费费用，且工期期不予顺延；；安全事故发发生后，乙方方应积极妥善善处理，若由由安全事故造造成停工超过过10天，甲方有权权清退出现场场，且由此发发生的一切费费用及停工造造成的损失从从乙方工程款款中扣除。15.5乙方须保证证施工现场文文明施工。建建筑垃圾、生生活垃圾做到到日产日清；；大门、环道道、公厕等公公共区域进行行清理和维护护；所产生的的施工垃圾应应由乙方负责责清理并外运运至政府指定定地点，由此此产生的所有有费用均由乙乙方承担。如如甲方代行清清理并运出，甲甲方有权从任任何应支付给给乙方的费用用中扣除或依依法向乙方索索取。15.6乙方应随时时接受甲方对对工程质量、安安全文明施工工进行的监督督检查，因乙乙方施工质量量问题、安全全文明不达标标造成工期延延误及损失的的，由乙方承承担全部责任任及其费用。16、安全防护16.1乙方在动力设设备、输电线线路、地下管管道、密封防防震车间、易易燃易爆地段段以及临街交交通要道附近近施工时，施施工开始前应应向甲方提出安全全防护措施，经经甲方审核确认认后方可实施，防防护措施费用用由乙方承担。16.2实施爆破作业业，在放射、毒毒害性环境中中工作（含储储存、运输、使使用）及使用用毒害性、腐腐蚀性物品施施工时，乙方方应在施工前10天以书面形形式通知甲方方，并提出相相应的安全防防护措施，经经甲方认可后实实施，由甲方方承担安全防防护措施费用用。16.3乙方在施工现场内内使用的安全全保护用品（如如安全帽、安安全带及其他他保护用品），由由乙方提供，费用由由乙方承担。17、担保及保险17.1乙方自愿向向甲方缴纳履履约保证金。此项费用待待乙方所承包包工程主体封封顶后，不计计利息退还履履约保证金的的50%；竣工验收收合格，无违违约情况，不不计利息退还还履约保证金金剩余的50%。17.2本合同生效效后7日内，乙方须足额缴缴纳履约保证证金，否则甲甲方有权拒绝绝支付工程款款。17.3乙方必须为从事危危险作业的职职工办理意外外伤害保险，并并为施工场地地内自有人员员生命财产和和施工机械设设备办理保险险，支付保险险费用。17.4保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。17.5乙方必须根根据劳动合同同法逐级签订订劳动合同，并并承担劳动法法所规定的一一切费用。18、工程变更、签证18.1施工中如发生对原原工作内容进进行变更，甲甲方项目经理理应提前7天以书面形形式向乙方发出变更更通知，并提提供变更的相相应图纸和说说明。乙方按照甲方（项目经经理）发出的的变更通知及及有关要求，进进行下列需要要的变更：（1）更更改工程有关关部分的标高高、基线、位位置和尺寸；；（2）增增减合同中约约定的工程量量；（3）改改变有关的施施工时间和顺顺序；（4）其其他有关工程程变更需要的的附加工作。18.2因变更原因引引起的合同价价款的增减，其其费用按照本本合同约定执行。18.3施工中乙方方不得对原工工程设计进行行变更。因乙乙方擅自变更更设计发生的的费用和由此此导致甲方的直接损损失，由乙方方承担，延误误的工期不予予顺延。18.4因乙方自身原因导致致的工程变更更，乙方无权要求求追加合同价价款。18.5甲方所有有的设计变更更、签证通知知均应当由甲甲方签发且必必须加盖甲方方印章，方为为有效，否则则视为无效变变更。18.6现场签证证必须由项目部发起起并按如下流流程审批完成成并盖章方为有有效，否则该该签证单不作作为结算的依依据。事项内容提案审核审批现场签证现场签证（100000元以下下）项目部造价与招采管理中中心造价部对对接预算员、造造价部经理项目管理中心总监监现场签证（100000元及以以上250000元以下）造价与招采管理中中心造价部对对接预算员、造造价部经理、项项目管理中心心总监、造价价与招采管理理中心总监项目管理中心分管管副总裁现场签证（250000元及以以上）造价与招采管理中中心造价部对对接预算员、造造价部经理、项项目管理中心心总监、造价价与招采管理理中心总监、项项目管理中心心分管副总裁裁、造价与招招采管理中心心分管副总裁裁、审计监察察部总裁（董事长）备注：甲方对上述述流程拥有最最终解释权和和更改权。19、施工验收19.1乙方应应确保所完成成施工的质量量，应符合本本合同约定的的质量标准。乙乙方施工完毕毕，应向甲方方提交完工报报告，通知甲甲方验收；甲甲方应当在收收到乙方的上上述报告后7天内对乙方方施工成果进进行验收，验验收合格或者者甲方在上述述期限内既未未通知乙方推推迟验收期限限又无正当理理由未组织验验收的，视为为乙方已经完完成了本合同同约定工作。但但甲方与发包包人间的隐蔽蔽工程验收结结果或工程竣竣工验收结果果表明乙方施施工质量不合合格时，乙方方应负责无偿偿修复，不延延长工期，并并承担由此导导致的甲方的的相关损失。19.2全部工工程竣工后，乙方对自身身分包的劳务务作业的施工工质量仍承担担相应责任，在在质量保修期期内的质量保保修责任由乙乙方承担。20、施工配合20.1乙方应应配合甲方对对其工作进行行的初步验收收，以及甲方方按发包人或或建设行政主主管部门要求求进行的涉及及乙方工作内内容、施工场场地的检查、隐隐蔽工程验收收及工程竣工工验收；甲方方或施工场地地内第三方的的工作必须乙乙方配合时，乙乙方应按甲方方的指令予以以配合。除上上述初步验收收、隐蔽工程程验收及工程程竣工验收之之外，乙方因因提供上述配配合而影响工工期的，经甲甲方审核确认认后应当相应应顺延工期，但但不计其他费费用和损失。20.2乙方按约定完完成劳务作业业，必须由甲甲方或施工场场地内的第三三方进行配合合时，甲方应配合乙方工作或确确保乙方获得该第第三方的配合合，且甲方应承担因因此而发生的的费用。21、违约责任21.1如乙方方未能在合同同约定期限内内完工，包括括未能达到合合同约定的节节点，每延误误一日，应向向甲方支付合合同总价款万万分之三的违违约金。延误误超过30日历天，除应应继续计算支支付前述违约约金外，甲方方还有权解除除合同。该项项违约金甲方方直接从应付付乙方的工程程款中扣除。21.2如乙方方施工的工程程质量不符合合合同约定标标准，则乙方方必须整改直直至合格,所发生的费费用由乙方承承担，并不顺顺延工期。如如整改后仍不不合格，甲方方有权解除合合同，并没收收乙方全部质质量履约保证证金，工程质质量不合格部部分的工程合合同价款不再再支付，乙方方应赔偿由此此给甲方造成成的一切损失失。21.3合同履约期期间，乙方施工人员员发生偷盗等等违法事件时时，每发现一一次，乙方向甲方交纳违约约金5万元，且由由此给甲方造成的损损失和所有法法律责任由乙乙方承担。21.4一方违约后后，另一方要要求违约方继继续履行合同同时，违约方方承担违约责责任后仍应继继续履行合同同。21.5当甲方、乙乙方任何一方方解除合同时时，乙方应当在七七日内撤离现现场，将自有有材料及机械械撤出，同时时与甲方办理剩余余施工材料及及机械设备的的交接手续，对对已经完成的的工程量进行行确认。如乙乙方逾期撤离离现场，或逾逾期将工程交交付甲方，每逾期期一天，应当当按照合同总总价款的0.5%支付违约金金，逾期超过过20天的，加倍倍支付违约金金。21.6如果乙方有有偷水、偷电电情况，一经经发现，甲方方有权收取乙方方上次用量10倍以上的违违约金。22、索赔22.1甲方根据总（分分）包合同向向发包人递交交索赔意向通通知或其它资资料时，乙方方应予以积极极配合，保持持并出示相应应资料，以便便甲方能遵守总（分分）包合同。22.2在劳务务作业实施过过程中，如乙乙方遇到不可可抗力等根据据总（分）包包合同可以索索赔的情形出出现，则甲方方应该采取一一切合理步骤骤，向发包人人主张追加付付款或延长工工期。当索赔赔成功后，甲甲方应该将索索赔所得的相相应部分转交交给乙方。22.33当本合同的的一方向另一一方提出索赔赔时，应有正正当的索赔理理由，并有索索赔事件发生生时有效的相相应证据。22.4乙方未未按约定履行行自己的各项项义务或发生生错误，给甲甲方造成经济济损失，甲方方可按本协议议约定向乙方方索赔，要求求乙方承担违违约责任。22.5由于甲甲方原因连续续停工30天以上的，对对停工机械设设备（只对塔塔吊、施工电电梯等大型机机械设备进行行补偿），按按租赁费予以以补偿，并顺顺延停工工期期。23、争议的解决23.1甲方和乙方在在履行合同时时发生争议，可可以自行和解解或要求有关关主管部门调调解，任何一一方不愿和解解、调解或和和解、调解不不成的，双方方约定应向甲甲方住所地人人民法院提起起诉讼。23.2发生争议后，除非非出现下列情情况，双方都都应继续履行行合同，保持持工作连续，保保护好已完工工作成果：（1）单方违约导致合同同确已无法履履行，双方协协议终止合同同；（2）调解要求停止合同同工作，且为为双方接受；；（3）仲裁机构要求停止止合同工作；；（4）法院要求停止合同同工作。24、禁止转包或再分分包24.1乙方不得将本本合同项下的的劳务作业转转包。否则，乙方将依法承担责任，且应当按照合同总价款的20%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除本合同。24.2凡发现乙方不是亲亲自组织劳务务队的工程均均视为转包工工程。如果乙乙方转包工程程，乙方缴纳的履履约保证金甲甲方有权不予予退回，并清清退出场，已已完工程的合合同价款暂不不予支付，待待工程竣工验验收后，扣除除质保金和因因乙方转包因素素给甲方造成成的损失后，再再支付乙方已完合同价款款，以甲方造造价人员按照照本合同约定定核定的结算算款为准。25、不可抗力25.1所谓不可抗抗力是指合同同履约过程中中出现的双方方不能预见、不不能避免和不不能克服的客客观情况。25.2不可抗力事事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方报告受害、损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理报告一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。25.3因不可抗力力事件导致的的费用和延误误的工作时间间由双方按以以下办法分别别承担：（1）甲方和乙方的人员员伤亡由其所所在单位负责责，并承担相相应费用；（2）乙方自有机械设备备损坏及停工工损失，由乙乙方自行承担担；（3）停工期间，乙方方应甲方要求留设设施工场地必必要的管理人人员及保卫人人员的费用由由甲方承担；；（4）延误的工作时间间相应顺延。25.4因合同一方迟延履履行合同后发发生不可抗力力的，不能免免除迟延履行行方的相应责责任。25.5本合同在执执行期间，若若出现不可抗抗力因素而相相互不能履约约则由双方协协商处理，协协商不成的，按按相关约定执执行。26、合同解除26.1如在乙方没没有完全履行行本合同义务务之前，总包包合同或专业业分包合同终终止，甲方应通知乙方终止本合合同。乙方接到通知知后尽快撤离离现场，甲方方应支付乙方已完工程程的劳务报酬酬。26.2如因不可抗抗力、一方违约或发包人原因因，致使合同同无法履行的的，甲方和乙方可以解除除合同。26.3合同解除后后，乙方应妥善做做好已完工程程和剩余材料料、设备的保保护和移交工工作，按甲方方要求撤出施施工场地。甲甲方应为乙方撤出提供供必要条件，并按合同约约定支付已完完工作劳务报报酬。合同解解除后，不影影响双方在合合同中约定的的结算和清理理条款的效力力。27、补充条款27.1合同订立时时间：年月日27.2合同订立地地点：河南省省郑州市XXX区27.3本合同自双双方法定代表表人或授权委委托人签字盖盖章之日起生生效，本合同同一式陆份，甲方执执肆份，乙方执执贰份，具有同同等法律效力力。27.4监理向甲方方项目经理发发出的通知视视为对乙方发发出的通知。27.5组成本合同同的文件及优优先解释顺序序如下：（1）本合同及附件；；（2）标准、规范及有有关技术文件件（3）图纸27.6本工程程招标过程中中的招标资料料，包括招标标文件、答疑疑纪要等相关关文件均为本本合同的重要要组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。27.7乙方为履履行本合同约约定义务而与与第三方签订订的机械设备备租赁合同时时，乙方应在在该机械设备备租赁合同签签订后2日内将该合合同原件或者者经甲方确认认与原件核对对一致的复印印件报甲方备备案，且乙方方应在向第三三方支付租赁赁费并取得相相应发票后2日内将经甲甲方确认与原原件核对一致致的发票报甲甲方备案。27.8为便于双方发出通通知，双方所所预留通知方方式如下，当当一方按照对对方预留的方方式发出通知知时，如当面面送交，则对对方签收时视视为送达。如如一方变更通通讯地址，应应当在变更前前七日内通知知对方，否则则视为没有变变更。如收到到变更通知前前发出通知，则则该通知仍有有效。甲方指定联系人：：电话：通讯地址：郑州市市XX区XX号传真：乙方指定联系人：：电话：通讯地址：传真：：附件：附件一：《付款账账号承诺书》附件二：《作业工工人工资支付付承诺书》附件三：《总承包包人提供材料料、设备清单》附件四：《工程材材料、设备管管理办法》附件五：《甲方十十大禁令》附件六：《质保期期维修协议》附件七：《中标价价格分项明细细表》附件八：《**********大清包施工工范围》附件作为合同的重重要组成部分分，具有同等等法律效力。（以下无正文）甲方：河南XX建建设工程有限限公司乙方：：住所：郑州市XXX区XX号住所：法定代表人：法定定代表人：委托代理人：委托托代理人：联系方式：联系方式：：开户银行：开户银银行：账号：账号：邮政编码：邮政编编码：本合同于年月日在在郑州市XXX区签订。附件一：付款账号承诺书为了便于河南XXX建设工程有有限公司财务务及时、快速速、准确的支支付工程款，我我劳务分包人人向XX财务提供供真实、有效效的收款人和和银行账号用用于劳务报酬酬的结算，所所有发放过作作业工人工资资后的劳务报报酬都通过此此银行账户进进行结算（收收款人为：，开开户行为：，银银行账号为：：），如因使使用此账户出出现经济纠纷纷，一切责任任由我承包人人承担。项目名称：*****楼号：*******承诺人：承诺日期：：附件二：作业工人工资支付付承诺书我承诺工程承包人人支付的劳务务报酬专款专专用，确保总总承包人要求求的工期及质质量的实现，在在收到总承包包人每笔工程程款后优先足足额支付作业业工人工资，如如发生拖欠作作业工人工资资情况与总承承包人及发包包人无关，愿愿按照合同条条款接受处罚罚。项目名称：*****楼号：*******承诺人：承诺日期：：附件三:总承包人提供材料料、设备清单单1、土建部分商品砼、钢筋（含含钢筋支撑架架、植筋用钢钢筋、预埋件件用钢筋）、止止水钢板、止止水带、止水水条、水泥（含含白水泥）、免免烧砖、加气气块、粘土砖砖、砂、石、生生石灰、白灰灰膏、土建建建筑用胶、界界面剂、防水水粉（防水剂剂）、屋面珍珍珠岩、保温温板、无纺布布、成品PVC天沟、沥青瓦瓦防水板、铸铸铁盖板、钢钢丝网片、纤纤维布、套筒筒、预埋用钢钢板、变形缝缝主要材料。2、装饰部分地下室内墙涂料（乳乳胶漆）、外外墙面砖。3、电气部分线管（含配件）、线线盒、配电箱箱（柜）、电电线、电缆（含含电缆头）、铜铝接线端子、桥架（含丝杆、支架）、预分分支电缆（含含电缆头、吊吊具）、母线线（含始端箱箱、插接箱、弹弹簧支架）、开开关、插座、仪仪器仪表、等等电位箱（盒盒）、端子箱箱、防雷接地钢材、灯具、弱弱电户内信息息箱、防火封封堵材料、安安装用胶。4、水施部分钢管、套管（含钢钢板）、阀门门、水龙头、水水箱、法兰片片（含垫片、螺螺帽、螺栓）、压压力表、水泵泵（含液位控控制器）、水水表、减压阀阀组、过滤器器、伸缩器、给给水管材及配配件；雨水、冷凝水、排水管材及配件、地漏、清扫口、阻火圈及阻水圈。5、人防设备全部由总总承包人提供供（其中人防门门为总承包人人分包项）。6、采暖工程暖气片、采暖立管管、采暖支管管、管道附件件（弯头、堵堵头、三通、四四通、阀门等）、热热力入口处阀阀门及热表。7、以上总承包人提供供材料清单中中未列出材料料均由劳务分分包人自行购购买，其费用用已包含在本本合同价款中中。附件四：工程材料、设备管管理办法1、本工程总承包人人供应的材料料、设备范围围详见本合同同附件三。2、劳务分包人应在接接到图纸后5天内，向向总承包人提交交材料、设备备供应计划（如如下表所示）；；经总承包人人审核确认后后，作为总承承包人采购及及供应的依据据。总承包人供应材料料、设备、构构配件计划序号品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注12…3、总承包人供应的材材料、设备的的质量、品种种、规格、型型号要满足总总承包人审核核后的《总承承包人供应材材料、设备、构构配件计划》中中的要求，如如不满足时，劳务分包人应在验收时提出，总承包人负责处理。4、总承包人采购材料料供应数量的的确定：为了了避免总承包包人采购材料料在工程结算算时总承包人人、劳务分包人人双方产生不不必要的纠纷纷，总承包人人采购的材料料、设备、构构配件