2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考预测题库(夺冠系列)

2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考预测题库(夺冠系列)单选题（共70题）1、（2016年真题）两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】C2、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的是（）。A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人承担法律责任C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人承担法律责任D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律责任【答案】A3、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】D4、以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是（）。A.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督B.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改C.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测D.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查【答案】D5、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A.13B.9C.8D.5【答案】B6、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。(2017)A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制【答案】C7、（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D8、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】B9、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.14C.21D.28【答案】B10、（2018年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应当办理批准、登记手续B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】B11、根据《建筑市场信用管理暫行办法》，关于市场信用评价主要内容的说法,正确的是（）A.不得包括对业绩的评价B.不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标C.建设单位必须设置对承包单位履约行为的评价指标D.信用评价指标由县级以上住房城乡建设主管部门制定【答案】B12、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。A.施工单位B.责任方C.建设单位D.暂停决定方【答案】B13、（2021年第1批真题）关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】D14、下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。A.招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同B.投标人未就投标价格等实质性内容进行谈判C.招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的D.招标人对潜在投标人的名称数量进行保密【答案】C15、建设项目环境噪声污染的防治，主要解决建设项目某一阶段可能产生的环境噪声污染问题，该阶段是指()。A.施工过程B.建成后使用过程C.建设过程D.建成后维修过程【答案】B16、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】A17、（2016年真题）建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款时间为（）。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付的，工程款价也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C18、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定的合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】A19、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】C20、当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括()。A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【答案】D21、（2018年真题）关于建设工程返修的说法，正确的是（）A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【答案】C22、（2014年真题）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】C23、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由（）组织召开。A.监理单位B.建设单位C.施工总承包单位D.相关专业承包单位【答案】C24、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】D25、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】C26、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。A.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持B.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理【答案】A27、（2016年真题）某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员的和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。A.违法分包B.与他人联合承揽C.允许他人使用本企业名义承揽工程D.使用其他企业名义承揽工程【答案】C28、（2016年真题）某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】C29、施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A30、根据相关规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），自劳动关系终止之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年【答案】C31、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权【答案】C32、（2018年真题）某施工合同的约定违反了某行政法规的强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效【答案】C33、施工企业主要负责人对安全生产的责任括（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本企业安全生产投入的有效实施【答案】D34、（2021年真题第2批）根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是（）。A.碎石类建筑垃圾B.建筑物拆除产生的废弃物C.土石方类建筑垃圾D.建筑垃圾【答案】D35、下列情形中，视同为工伤的情形是（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的【答案】B36、（2017年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】A37、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定【答案】D38、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标【答案】C39、质权人甲在质权存续期间，未经出质人乙同意，将质权转质给丙，因此造成质押财产毁损、灭失的，根据《物权法》的规定，出质人的损失应当由（）承担赔偿责任。A.甲B.丙C.甲和丙D.甲或丙【答案】A40、质押担保因质物的不同可分为（）。A.动产质押和权利质押B.不动产质押和动产质押C.权利质押和义务质押D.财产质押和人身质押【答案】A41、关于施工现场大气污染的防治，下列说法错误的是（）。A.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗B.一般路段的施工工地应设置高度不小于2.0m的封闭围挡C.土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施D.暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖【答案】B42、二级建造师李某在2011年8月注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到()。A.2013年9月B.2013年8月C.2014年8月D.2015年9月【答案】C43、申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地【答案】A44、关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】C45、王某的日工资为80元。政府规定2013年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120【答案】B46、施工单位在加工厂定制了一批混凝土模板，模板加工完成后，加工厂将其交由运输公司送货。运送过程中，施工单位因故解除了这个合同。加工厂便通知运输公司中途将模板运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是（）。A.施工单位有任意解除合同权B.加工厂应与运输公司协商后方可变更运输C.在该运输合同中，加工厂有任意变更运输权D.因为该批模板没有按照约定送到指定地点，所以加工厂无需向运输公司支付费用【答案】D47、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】A48、（2014年真题）下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是()。A.质量检测站B.项目咨询单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】C49、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。A.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认【答案】B50、关于评标的说法，正确的是()。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果【答案】C51、根据《民法典》下列合同中免责条款有效的是（）。A.因—般过失造成对方财产损失的B.造成对方人身损害的C.因故意过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方人身损害的【答案】A52、关于承揽合同的特征，下列说法正确的是（）。A.承搅合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的B.承揽人须以自己的设备、技术和财力完成所承揽的工作C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承揽人在工作期间，不接受定作人必要的监督检验【答案】A53、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】D54、关于招标文件的说法中，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】D55、以下关于保证的说法中正确的是（）。A.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为连带责任保证B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任D.当事人对保证担保的方式没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】C56、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效【答案】A57、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是（）。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【答案】A58、（2018年真题）根据《绿色实施导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。A.50%B.60%C.80%D.70%【答案】D59、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.第一审判决作出前D.提交答辩状期间【答案】D60、王某在取得建造师注册执业证书后，应在规定的时间向()备案。A.国务院建设主管部门B.省、自治区政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门【答案】A61、【2018年真题】关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资己经全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】C62、（2019年真题）关于有效投标价格的说法，正确的是()。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标人提供备选价格D.投标报价高于其他投标人报价【答案】D63、以下属于企业主要负责人安全生产责任的是（）。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.确保项目安全生产费用有效使用D.定期考核分包企业安全生产管理情况【答案】B64、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人与中标人签订合同后()内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。A.5个工作日B.10个工作日C.15个工作日D.20个工作日【答案】A65、不属于法律法规规定的部分公民放假及纪念日的是（）。A.儿童节B.妇女节C.青年节D.中国共产党建党节【答案】D66、根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付（）的工资。A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍【答案】C67、（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】D68、对依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，下列处罚不符合《消防法》规定的是（）。A.责令停止施工B.责令停止使用C.责令停产停业D.处三万元以下罚款【答案】D69、（2016年真题）根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】B70、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】C多选题（共20题）1、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日后15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】B2、投标人的下列行为中，将被取消其1至2年内参加招标项目投标资格的有（）。A.以行贿谋取中标的B.伪造、编造资格证书骗取中标的C.3年内两次以上串通投标的D.3年内两次以上以他人名义投标的E.串通投标行为给他人造成直接经济损失30万元以上的【答案】AC3、（2021年真题第1批）授予专利权的发明和实用新型，应当具备（）。A.排他性B.新颖性C.创造性D.先进性E.实用性【答案】BC4、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】BD5、关于保证的说法，正确的是（）。A.一般保证的债务人仍有偿债能力时，保证人可以拒绝承担保证债务B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担责任C.以公益为目的非法人组织不得为保证人D.省政府出具的基础设施项目融资还款保证书具有法律效力E.债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意【答案】AC6、根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书【答案】ACD7、注册建造师享有的权利有（）。A.使用注册建造师的名称B.与当事人有利害关系的，主动回避C.在施工单位签署的质量合格文件上签字D.接受继续教育E.执行技术标准、规范和规程【答案】ACD8、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.发生过安全事故的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】ABC9、下列关于施工许可证制度的表述中，正确的有（）。A.实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件B.我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式C.未办理施工许可证的建设工程施工，都是违法的D.施工许可证应由施工方办理E.因不可抗力而中止施工的工程，恢复施工时，施工许可证继续有效【答案】AB10、下列（）项目可以采用两阶段招标。A.技术复杂项目B.无法精确拟定技术规格的项目C.初步设计尚未最后确定的项目D.处于概念设计阶段的项目E.招标文件没有最终确定的项目【答案】AB11、某施工企业将釆购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费【答案】ABCD12、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是（）A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B.当事人协商一致可以解除合同C.因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同D.—方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或