2021-2022年一级造价师之建设工程计价题库检测试卷A卷附答案

2021-2022年一级造价师之建设工程计价题库检测试卷A卷附答案单选题（共70题）1、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）A.国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】A2、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45【答案】B3、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B4、某运输设备预算价格38万元，年工作台班220台班，折旧年限8年，寿命期修理2次，一次检修费为3万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】B5、用于混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A.103.6B.104.3C.108D.108.7【答案】A6、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。A.29.30B.30.30C.31.33D.34.13【答案】B7、其他项目清单中的计日工，在投标时（）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】A8、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】D9、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】D10、（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。A.1856B.1932C.2020D.2320【答案】C11、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】D12、下列费用中，与分部分项工程计价方式一致的是（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】D13、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费【答案】D14、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+在产品+产成品B.应付账款+应收账款+在产品+产成品C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D.预付账款+现金+在产品+产成品【答案】C15、.某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（）万元。A.200；97.6.B.200；64.0C.240；57.6D.240;38.4【答案】C16、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】A17、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】B18、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】A19、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A20、（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】C21、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】D22、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00【答案】A23、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。A.2～3B.3～5C.6～10D.8～12【答案】C24、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（）万元。A.700B.1100C.1700D.2100【答案】C25、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】B26、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】D27、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算【答案】B28、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】B29、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】B30、根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%【答案】D31、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标【答案】B32、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（）。A.不经济使用材料而损耗过大B.材料提前交货可能增加的费用C.新增加投入的材料用量D.材料运输费的增加【答案】C33、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】B34、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出()的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】C35、根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，下列关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.当采取在工程竣工结算时一次性预留质量保证金时，可预留5%的质保金B.质保金可以按合同约定在支付工程进度款时逐次预留，直至竣工验收C.承包人已经缴纳履约保证金的，发包人不得再预留质量保证金D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后规定期限内不予答复，视同驳回承包人的返还质量保证金申请【答案】C36、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】B37、安全预评价实行的价格为()A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价【答案】A38、（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A39、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】C40、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（）。A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费【答案】B41、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C42、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。A.91.44B.93.00C.95.25D.95.45【答案】B43、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。A.7200B.6120C.4800D.9951【答案】C44、下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法【答案】B45、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B46、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。A.507.00B.608.40C.633.75D.657.00【答案】C47、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】B48、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B49、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】C50、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）构成。A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费【答案】A51、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】B52、关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位（项）为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】C53、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算【答案】D54、（2017年真题）确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数＝机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数＝1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数＝机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）D.机械时间利用系数＝一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】C55、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】A56、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共20万元，专用工具费率5%，废品损失费率5%，外购配套件费5万元，包装费2万元，利润费率10%，税金费率17%，非标准设备设计费为1万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】B57、相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】B58、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证【答案】C59、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】D60、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】B61、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C62、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】C63、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A64、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10％以内的材料价格风险由承包人承担C.10％以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5％以内的人工费风险由承包人承担【答案】C65、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格)，若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220B.198.20C.58.25D.60【答案】D66、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】D67、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中【答案】B68、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运费D.人工幅度差【答案】C69、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】C70、经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76mA.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%【答案】D多选题（共20题）1、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（）。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】ABC2、（2016年真题）下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】ABCD3、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】AC4、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划B.搭设组织C.实施工作D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】ACD5、下列关于现场签证的说法，正确的有（）。A.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.施工中遇到地下溶洞使施工受阻，承包商可提出现场签证D.施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付【答案】ACD6、下列费用中，属于脚手架费的有（）。A.施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用B.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费C.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费D.安全网的铺设费用E.拆除脚手架后材料的堆放费用【答案】AD7、投标人在递交投标交件后，其投标保证金按规定不予退还的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人拒绝延长投标有效期的C.投标人在投标截止日前修改投标文件的D.中标后中标人无故拒签合同协议书的E.中标后中标人未按招标文件规定提交履约担保的【答案】AD8、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】AC9、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是達设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD10、（2013年真题）关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】AB11、影响建筑材料预算价格变动的因素包括（）。A.定额材料消耗量B.材料生产成本C.运输距离D.市场供求E.材料供应体制A不属于影响材料价格变动的因素。【答案】BCD12、下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘查费按建筑工程造价比例分摊【答案】BC13、关于工程分包的说法，正确的有()。A.承包人不得将工程主体分包给第三人B.承包人可将关键性工作分包给第三人C.分包可分为专业