版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE174一建《建设工程法规及相关知识》易考易错300题(整理)一、单选题1.关于质量保证金预留的说法,正确的是()。2018真题A、缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门B、缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C、缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D、社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管答案:B解析:本题考查的是建设工程质量保证金。选项A,缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行。选项C,缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理;选项D,社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。2.物权的种类不包括()。A、所有权B、地役权C、用益物权D、担保物权答案:B解析:权种类物权包括所有权、用益物权和担保物权。3.根据《劳动法》等相关规定,用人单位安排劳动者加班,每月不得超过()小时。A、12B、24C、36D、48答案:C解析:用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。综上所述,本题正确答案为C。4.合同当事人双方自订立合同起,直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决,都应当依据合同履行的原则,按照《合同法》的规定,根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务,体现了合同履行的()。A、全面、适当履行的原则B、遵循诚实信用的原则C、公平合理、促进合同履行的原则D、当事人一方不得擅自变更合同的原则答案:B解析:《合同法》规定,当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则的主要内容包括:(1)订立合同时,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为;(2)履行合同义务时,当事人应根据合同的性质、目的和交易习惯,履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务;(3)合同终止后,当事人应当根据交易习惯,履行通知、协助、保密等义务,也称后契约义务。综上所述,本题的正确答案为B。5.下列情形中没有违反《安全生产法》规定的是()。A、为了安全起见,每天晚上,专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上B、由于施工场地空间狭小,施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍,但是油存处地点在一楼,而员工宿舍在三楼C、为了方便,将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室D、为了方便工作,让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内答案:C解析:C项:将员工宿舍作为员工办公室,《安全生产法》并不禁止,所以C项当选。A项:《安全生产法》规定,禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。所以A项违反了规定,不选。B项:《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。所以B项违反了规定,不选。D项:施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。所以D项违反了规定,不选。综上所述,本题正确答案为C。jin6.监理工程师对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,称之为()。A、旁站B、巡视C、重点检验D、专项检查答案:A解析:本题考察的是:工程监理的形式。所谓旁站,是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,有时甚至要连续跟班监理。7.关于建筑市场诚信行为的公布,下列说法正确的是()。A、对于不良行为记录,有关行政部门可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布B、全国公布期限比地方确定的公布期限要长C、招投标违法记录公告可以公开国家秘密、商业秘密的记录D、通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息,建设行政主管部门也应统一公布答案:D解析:A对于不良行为记录,当地公布外,还要在全国公布,B全国公布期限比地方确定的公布期限相同,C招投标违法记录公告不得公开国家秘密,商业秘密经过权利人同意或者行政机关认可可以进行公开。8.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构,后在合同履行期间产生纠纷,双方按照约定进行了仲裁,乙方不服仲裁判决,根据《仲裁法》规定,乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A、仲裁委员会所在地B、合同签订地C、乙方所在地D、建设工程所在地答案:A解析:2009年建设工程法规真题第20题本题考查的是申请撤销仲裁裁决。根据《仲裁法》规定,当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:(一)没有仲裁协议的;(二)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(三)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(四)裁决所根据的证据是伪造的;(五)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(六)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿,徇私舞弊,枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的,应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的,应当裁定撤销。综上所述,本题的正确答案为A。9.若施工过程中发现设计文件和图纸差错,施工企业的正确做法是()。(2012)A、有权进行修改B、可以按照规范施工C、有权拒绝施工D、应当及时提出意见和建议答案:D解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。610.中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。A、以省级建设主管部门为被告的案件B、乡镇人民政府违法征收土地案件C、海关处理的案件D、不动产登记纠纷案件答案:C解析:本题考察的是级别管辖。中级人民法院管辖下列第一审行政案件:(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件;(2)海关处理的案件;(3)本辖区内重大、复杂的案件;(4)其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。11.《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下见证取样,并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。A、勘察单位B、设计单位C、建设单位或者工程监理单位D、工程质量监督机构答案:C解析:《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下见证取样,并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。12.甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。A、无效B、成立C、可变更D、可撤销答案:B解析:《合同法》第32条规定,“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立”。第37条还规定,“采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立”。13.(2020年真题)某施工企业是法人,关于该施工企业应当具备条件的说法,正确的是()。A、该施工企业能够自然产生B、该施工企业能够独立承担民事责任C、该施工企业的法定代表人是法人D、该施工企业不必有自己的答案:B解析:P9-10法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务,在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。法人以其全部财产独立承担民事责任。住所、财产14.下列可以分两段进行招标的项目是()。A、技术复杂的项目B、潜在投标人较多的项目C、潜在投标人较少的项目D、精确拟定技术规格的项目答案:A解析:技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。15.建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,每次延期不超过()个月A、1B、2C、3D、4答案:C解析:建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。16.根据《文物保护法》,关于保护文物的说法,正确的是()。2014A、拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B、建设工程选址应当尽可能避开一切文物C、建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D、在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动答案:A解析:本题考查的是建设工程文物保护法律制度。《文物保护法》规定文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用,由建设单位列入建设工程预算。书上无直接内容。17.根据《建设工程质量管理条例》,下列不属于施工企业进行施工的依据为()。A、施工合同中约定采用的推荐性标准B、建筑法律C、施工图设计文件D、工程监理合同答案:D解析:2012年建设工程法规真题第17题本题主要考查按图施工、遵守标准。D项:工程监理合同是指工程建设单位聘请监理单位代其对工程项目进行管理,明确双方权利、义务的协议。是监理单位进行监理的依据之一,而非施工单位施工的依据。所以D错误。AC项:根据《建设工程质量管理条例》第28条规定:“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。”A项施工合同中约定采用的推荐性标准属于施工技术标准,C项中的施工图设计文件属于工程设计图纸,均属于施工依据。所以AC正确。B项:《建设工程质量管理条例》第2条规定:“凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的,必须遵守本条例。”建筑法律是规范施工行为的各项法律的总称,因此也属于施工的依据。所以B正确。本题属于选非题,综上所述,本题正确答案为D。18.(2019年真题)关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法,正确的是()。A、可以进入监理单位检查特种设备B、对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押C、对违反安全技术规范要求的行为责令改正D、为统计安全生产信息,复制特种设备使用单位的合同答案:C解析:P285-288《特种设备安全法》还规定,负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时,可以行使下列职权:(1)进入现场进行检查,向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况;(2)根据举报或者取得的涉嫌违法证据,查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账销以及其他有关资料;(3)对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押;(4)对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押;(5)对违反本法规定的行为作出行政处罚决定。负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中,发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当以书面形式发出特种设备安全监察指令,责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。19.在建设工程知识产权侵权的民事责任中,最主要的是()。A、恢复原状B、停止侵害C、赔礼道歉D、赔偿损失答案:D解析:建设工程知识产权侵权的民事责任中,最主要的还是赔偿损失。20.委托合同的目的是为他人处理或管理事物,它不同于民事代理。委托合同委托的事务包括()。A、法律行为和事实行为B、只是事实行为C、只是法律行为D、只是商事贸易行为答案:A解析:委托的事务可以是法律行为,也可以是事实行为。21.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()。2018真题A、警告B、吊销许可证C、责令停产停业D、停止侵害答案:D解析:本题考查的是民事责任的承担方式。民事责任的承担方式:停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;继续履行;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。22.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以单独申请行政复议的情形是()。A、不服行政机关作出的行政处分B、不服行政机关作出的行政处罚决定C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解D、不服地方人民政府颁布的规章答案:B解析:2013年建设工程法规真题第39题本题考查的知识点是行政复议的范围。《行政复议法》第六条规定,有下列情形之一的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议:(一)对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的;(二)对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的;(三)对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的;(四)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;(五)认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;(六)认为行政机关变更或者废止农业承包合同,侵犯其合法权益的;(七)认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;(八)认为符合法定条件,申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书,或者申请行政机关审批、登记有关事项,行政机关没有依法办理的;(九)申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责,行政机关没有依法履行的;(十)申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费,行政机关没有依法发放的;(十一)认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。本题中,B项符合上述(一)的情形。综上所述,B项正确。23.关于投标保证金的说法,正确的是()。(2014)A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C、实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出D、投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金,但无需支付银行同期存款利息答案:A解析:《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出;招标人终止招标,已经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。424.在生产作业中违反有关安全管理的规定,或者强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为,违反了()。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、串通投标罪答案:A解析:A项:重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。B项:重大劳动安全事故罪,是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果。C项:工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的。D项:串通投标罪,是指投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益或者投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法权益的。综上所述,本题的正确答案为A。25.资质许可机关的上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤消建筑业企业资质的情形是()。A、企业未取得施工许可证擅自施工的B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C、企业将承包工程转包或违法分包的D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的答案:B解析:2011年建设工程法规真题第8题本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销和注销。根据《建筑业企业资质管理规定》:有下列情形之一的,资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质:(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的;(2)超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的;(3)违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的;(4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的;(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的,应当予以撤销。在本题中,B项对应上述第(2)种情形。综上所述,本题正确答案为B。26.保证合同签订后,下列关于债务人在保证期间转让债务的说法,正确的是()。A、征得保证人书面同意后,保证人不再承担保证责任B、征得债权人的书面同意后,保证人继续承担保证责任C、未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任D、通知债权人和保证人后,保证人继续承担保证责任答案:C解析:证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。27.保险合同中,负有支付保险费义务的人是()A、保险人B、受益人C、被保险人D、投保人答案:D解析:保人是指与保险人订立保险合同,并按照合同约定负有支付保险费义务的人。28.下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中,不正确的是()。A、二审法院审理上诉案件,可以进行调解B、二审法院审理上诉案件,不能进行调解C、二审法院判决宣告前,上诉人申请撤诉的,是否准许,由二审法院裁定D、二审法院的判决、裁定,是终审的判决裁定答案:B解析:根据《民事诉讼法》的规定,判决前能够调解的,还可以进行调解。所以B项错误,第二审程序(又称上诉程序或终审程序),是指由于民事诉讼当事人不服地方各级人民法院尚未生效的第一审判决或裁定,在法定上诉期间内,向上一级人民法院提起上诉而引起的诉讼程序。由于我国实行两审终审制,上诉案件经二审法院审理后作出的判决、裁定为终审的判决、裁定,诉讼程序即告终结。29.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝,经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修,之后应向()主张维修费用。A、设计单位B、物业管理单位C、大楼使用者D、建设单位答案:D解析:2010年建设工程法规真题第66题本题主要考查保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。《最高人民法院关于审理建设施工合同适用法律问题的解释》规定,由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。综上所述,本题正确答案为D。30.(2020年真题)关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()A、可以在建设监理企业从事管理活动B、只能担任大型工程施工项目负责人C、可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D、担任施工项目负责人期间一律不得更换答案:A解析:P81-83建造师可以受聘在施工单位从事施工活动的管理工作,也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换,如发生下列情形的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。31.某市政工程由于政府部门规划调整,导致该工程停工达1年之久,施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理,根据有关规定,关于甲任职的说法,正确的是()。A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理B、经建设单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理C、经施工单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理D、经建设主管部门同意,甲可以同时提任该两个项目的项目经理答案:B解析:2011年建设工程法规真题第24题本题考查的是注册建造师的不予注册的情形。根据《注册建造师执业管理办法》(试行)的规定,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。综上所述,本题的正确答案为B。32.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。(2015真题)A、5天B、15天C、20天D、1个月答案:D解析:本题考查的是特种设备安全管理。特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。33.根据我国担保法律制度,关于抵押权的说法,错误的是().(2013)A、债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B、同一财产向两个以上债权人抵押,抵押合同以登记生效的,按抵押登记的先后顺序清偿C、同一财产向两个以上债权人抵押,抵押合同自签订之日起生效的,若抵押物未登记的,按照合同生效的先后顺序清偿。D、抵押物折价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿!答案:D解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。34.不动产买卖,导致不动产物权变更,自()时发生效力。A、不动产买卖合同订立时B、不动产买卖合同生效时C、记载于不动产登记簿D、买方付清对价款项时答案:C解析:《物权法》规定,不动产物权的设立、变更、转让和消灭,依照法律规定应当登记的,自记载于不动产登记簿时发生效力。综上所述,本题正确答案为C。35.(2020年真题)某施工企业是法人,关于该施工企业应当具备条件的说法,正确的是()。A、该施工企业能够自然产生B、该施工企业能够独立承担民事责任C、该施工企业的法定代表人是法人D、该施工企业不必有自己的住所、财产答案:B解析:P9-10法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务,在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。法人以其全部财产独立承担民事责任。36.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲()。A、50万元B、80万元C、90万元D、100万元答案:C解析:担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。本题中,设计合同为主合同,标的额为200万元,甲向乙支付的定金50万元超过主合同标的额20%(40万),有效定金的标的额为40万元,超出部分无效。因此,如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲双倍定金为80万元,加上超出20%的10万,正确答案为C项90万。37.关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有()。A、政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的B、只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的C、不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D、所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等答案:D解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导,以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据,对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重,如拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等。38.某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时()。A、不再审查,直到发生死亡事故时终止B、经原安全生产许可证颁发机关重新办理C、经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年D、必须再次审查,审查合格延期三年答案:C解析:企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。39.某项目招标估算价为10亿元人民币,则其投标保证金可能是()人民币。A、0.23亿元B、5亿元C、0.2亿元D、80万元答案:D解析:招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。同时工程建设项目施工招标投标办法进一步规定,最高不超过80万40.根据《仲裁法》的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()。A、仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决B、一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行C、一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行D、人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行答案:C解析:仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖41.建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期,但延期以两次为限,每次不超过()个月。A、3B、4C、5D、6答案:A解析:故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。42.建设工程招标项目,下列选项在满足招标项目范围的要求下,属于必须招标的是()。A、施工单价合同估算价为300万B、重要设备单价合同估算价为150万C、勘察合同估算价为50万D、监理合同估算价为100万答案:D解析:本题考查的是建设工程招投标制度。满足以上规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标。(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上。此外,同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到前款规定标准的,必须招标。43.企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()。2018真题A、利息收入B、接收捐款收入C、财政拨款D、租金收入答案:C解析:本题考查的是企业所得税的规定。企业收入总额中不征税收入有:(1)财政拨款;(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;(3)国务院规定的其他不征税收入。44.甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产,双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置,致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此,甲公司()。A、可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B、只能解除K06电子装置的采购合同C、只能继续履行合同D、解除采购合同应获得乙的同意答案:A解析:对于出卖人分批交付标的物的,出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定,致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的,买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。45.A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程,并签订了联合承包协议。其中,A公司资质为施工总承包特级,B公司资质为施工总承包一级。下面关于该承包行为的说法正确的是()。A、该行为属于肢解工程发包的违法行为B、AB公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、AB公司属于总包和分包的关系D、建设单位必须与AB分别签订承包合同答案:B解析:联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。46.工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据,则质量检验机构应当是()的机构A、具有相应资质等级B、建设行政主管部门指定C、当地技术质量监督局认可D、质量监督站指定答案:A解析:所谓见证取样和送检,是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。47.下列纠纷适用专属管辖的是()。A、保险合同纠纷B、借款合同纠纷C、承揽合同纠纷D、不动产纠纷答案:D解析:《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地为不动产所在地。48.关于招标代理机构的违法的法律责任,下列选项中正确的是()A、招标代理机构违反规定,泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,处50万元以上100万元以下的罚款B、招标代理机构与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,处5万元以上25万元以下的罚款C、招标代理机构违法,影响中标结果的,虽然中标有效,但需要承担罚款D、招标代理机构的违法的法律责任不包括禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告答案:B解析:《招标投标法》规定,招标代理机构违反规定,泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,处5万元以上25万元以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任。人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,禁止其1年至2年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。影响中标结果的,中标无效。49.甲公司委托乙购买一批钢材,乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜,遂购买了10t水泥,下列说法正确的是()A、该代理行为无效B、该代理行为有效C、甲公司事后没有做任何表示,视为同意该行为D、乙可以请求甲公司追认,甲公司追认,该代理行为有效答案:D解析:本题考查的是建设工程代理制度。该代理行为属于无权代理,无权代理的代理行为属于效力待定,被代理人追认,代理行为无效,被代理人拒绝或者不做表示,该代理行为无效。50.有关证据质证的概念理解正确的是()。A、证据不是必须进行质证,未经质证的证据,可以作为认定案件事实的依据B、物证原物可以不进行质证C、质证是围绕证据的真实性、合法性、关联性,针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑的过程D、证人必须当场对质,因此,证人应旁听法庭审理答案:C解析:质证是指当事人在法庭的主持下,围绕证据的真实性、合法性、关联性,针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑、说明与辩驳的过程。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定,证据应当在法庭上出事,由当事人质证。未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据。对书证、物证、试听资料进行质证时,当事人有权要求出示证据的原件或者原物。证人应当出庭作证。证人确实有困难不能出庭的,经法院许可,证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向试听传输技术手段作证。51.某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同,合同约定适用我国法律。该套进口设备于2007年11月20日运抵国内某港口,开箱检查时未发现问题。在施工过程中,设备于2007年12月11日出现重大故障,但供应商拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为()。A、2008年9月1日B、2009年11月20日C、2010年12月11日D、2011年12月11日答案:D解析:三、诉讼时效期间的种类根据我国《民法总则》及有关法律的规定,诉讼时效期间通常可划分为3类:1、普通诉讼时效。2、特殊诉讼时效。特殊诉讼时效不是由民法规定的,而是由特别法规定的诉讼时效。例如,《合同法》规定,因国际货物买卖合同和技术进口合同争议的时效期间为4年。3、权利的最长保护期限。四、诉讼时效期间的起算第2条:依照《合同法》规定,可以确定履行期限的,诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算;不能确定履行期限的,诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算;不能确定履行期限的,诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算,但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的,诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。该题中,交货之后供货商就成了潜在的债务人,维修就成了义务,供货商明确拒绝维修,故从债务人明确表示不履行义务时起算,4年内有效。。52.根据《循环经济促进法》规定,以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是()。A、预拌混凝土B、袋装水泥C、预拌砂浆D、散装水泥答案:B解析:《循环经济促进法》规定,国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料,鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。53.(2020年真题)依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。A、30B、25C、20D、15答案:C解析:P91-96依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。54.关于施工企业资质序列的说法,正确的是()。2014A、专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B、专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C、劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D、劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业答案:B解析:本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。55.材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是()。A、合同变更必须经双方当事人协商一致,否则不产生合同变更的效力B、由于改变交货地点而增加的运输费用由运输公司承担C、由于双方对运输合同变更的内容约定不明确,应认为未变更D、材料商行使的是合同的任意变更权答案:D解析:BD项:根据《合同法》第308条的规定,在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。此条规定的是托运的任意变更权和任意解除权。因此,D项正确,B项错误。A项:根据上述规定,托运人享有任意变更权和任意解除权。运输合同的变更不需要经双方当事人协商一致,托运人也可任意变更合同的到达地点或者将货物交给其他收货人,运输合同仍然有效,只是要赔偿承运人因此受到的损失。故A项错误。C项:当事人对于运输合同变更的内容约定不明确的,按照合同的有关条款或交易习惯确定,并不因此推定为未变更。故C项错误。综上所述,本题的正确答案为D。56.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是()。A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B、建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿D、分包单位只对总承包单位承担责任答案:C解析:2011年建设工程法规真题第51题本题考查的是总承包单位应当承担的法定安全生产责任。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《民法通则》规定,债务人一方人数为二人以上的,负有连带义务的每个债务人,都负有清偿全部债务的义务,履行义务的人,有权要求其他负连带义务的人偿付他应当承担的份额。在本案中,分包单位和总承包单位对外承担的是连带责任,而在内部关系上,双方应该按照各自的份额来承担责任,对于连带责任人履行义务超过其应当分担的部分,应当向另一方追偿。因此,总承包单位对于其承担的超过其应承担份额的部分有权向分包单位追偿。因此C项正确,ABD错误。综上所述,本题的正确答案为C。57.当事人双方既约定违约金,又约定定金的合同,一方当事人违约时,对违约行为的赔偿处理原则是()。A、只能采用违约金B、由违约一方选择采用违约金或定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、同时采用违约金和定金答案:C解析:2004年建设工程法规真题第54题根据《中华人民共和国合同法》规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。综上所述,本题正确答案是C。58.水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金,水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布,下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失()。A、由水泥厂承担B、由承包商承担C、由水泥厂和承包商共同承担D、由承包商向水泥厂索赔答案:B解析:2006年建设工程法规真题第44题《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。本题中,水泥厂违约延期交货后,承包商应当采取相应的措施保护水泥,防止损失扩大;承包商没有采取适当的措施,致使水泥被雨淋硬化,损失应由承包商自行承担,不得要求水泥厂赔偿。综上所述,本题正确答案为B。59.关于我国仲裁基本制度的说法,正确的是()。2014A、当事人对仲裁不服的,可以提起公诉B、当事人达成有仲裁协议,一方向法院起诉的,人民法院不予受理C、当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理D、仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权答案:B解析:本题考查的是仲裁协议的规定。选项A或裁或诉,仲裁后不能再诉讼。选项C仲裁协议是仲裁的前提条件,否则不能仲裁。选项D或裁或诉,有仲裁协议排除司法管辖。60.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故,导致5名作业人员被埋,施工单位负责人接到项目经理事故报告后,应当在()向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A、1小时内B、24小时内C、作业人员救出后1小时内D、作业人员救出后24小时内答案:A解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产管理职责的有关部门报告。61.关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。2017真题A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D、承包人的保修责任可以免除答案:C解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持。但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。62.公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的,可以向人民法院提起行政诉讼。A、具体行政行为B、工作人员职务行为C、行政处分行为D、民事侵权行为答案:A解析:公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。63.某工程施工合同履行过程中,双方因质量问题发生争议。施工合同中包含仲裁条款,下列表述中不正确的是()。A、双方当事人可自行协商解决合同争议B、一方当事人可向仲裁机构提出仲裁申请C、一方当事人可向法院提出诉讼请求D、双方当事人可提请主管部门主持调解答案:C解析:仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式,当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定,“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。”因此,有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。64.下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是()。A、确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作B、建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理C、实行每月防火巡查,并建立巡查记录D、对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练答案:C解析:该题主要考察的是:施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施。重点工程的施工现场多定为消防安全重点单位,按照《消防法》的规定,除应当履行所有单位都应当履行的职责外,还应当履行下列消防安全职责:(1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;(2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;(3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;(4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。65.某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目,后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位,范某方获悉,同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中,审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位,则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从()起算。A、2010年6月2日B、2010年8月4日C、2010年10月6日D、随时可以主张,不受限制答案:B解析:《民法总则》规定,诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。66.关于施工企业承揽工程的说法,正确的是()。2014A、施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B、施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书C、施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D、施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程答案:B解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。67.A水泥场将应该发给B建筑公司的2000t水泥发给了C路桥公司,3日后,A水泥场向C路桥公司索取这批水泥。所产生的债权债务关系是()。A、不当得利之债B、侵权之债C、无因管理之债D、合同之债答案:A解析:本题涉及的考点是不当得利。不当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。68.施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。A、10B、20C、30D、50答案:B解析:2011年建设工程法规真题第4题本题考查的是抵押权的实现。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。根据《物权法》的规定:担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的,按照约定。因此,就拍卖所得的价款偿还拍卖抵押权的费用10万元和贷款的利息及违约金20万元以及银行借款后剩余(150-10-20-100=20)20万元应全部返还施工企业。因此,B项正确。综上所述,本题正确答案为B。69.某施工项目在施工过程中,W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同,但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。A、买卖合同债B、侵权之债C、不当得利之债D、施工合同债答案:C解析:当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债70.某工程施工过程中,承包人发现设计图纸结构尺寸错误,则承包人正确做法是()。A、严格按照设计图纸施工B、自行修改后施工C、经监理批准后自行修改D、向设计单位提出修改建议答案:D解析:如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错,是有义务及时向设计单位或者建设单位提出来,以避免造成不必要的损失和质量问题。71.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目答案:D解析:2011年建设工程法规真题第37题本题考查的是投标保证金。D项:根据《招标投标法》的规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。又根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。由此可以推断出中标人未按照招标文件的规定提交履约保证金的视为放弃中标项目。因此D项正确。A项:根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,依法必须进行招标的项目,招标人违法与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的,有关行政监督部门给予警告,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的,中标无效。因此,A项不符合题意。B项:关于该项法律并没有该项规定。C项:根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,该投标文件将被拒绝,作废标处理。因此,C项不符合题意。综上所述,本题的正确答案为D。72.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领施工许可证之前,应当按照有关规定办理()2016A、开工报告手续B、监理单位的委托手续C、保证安全施工措施的审批手续D、工程质量监督手续答案:D解析:本题考查的是施工许可证的法定批准条件。申请领取施工许可证,应当具备下列条件:经办理该建筑工程用地批准手续;在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;已经确定建筑施工企业;有满足施工需要的施工图纸及技术资料;有保证工程质量和安全的具体措施;建设资金已经落实;法律、行政法规规定的其他条件。73.依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、20B、30C、60D、15答案:D解析:2012年建设工程法规真题第16题本题主要考查申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料。根据《建筑工程安全生产管理条例》第10条的规定:“建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”综上所述,本题正确答案为D。74.建设工程质量监督机构的下列行为,错误的是()。A、在办理报监手续时,收取监督费B、发现严重违法行为,以自己的名义给予降低资质处罚C、发现工程质量问题时,采取局部停工措施D、监督竣工验收程序答案:B解析:2006年建设工程法规真题第18题BCD项:建设工程质量监督机构在进行监督工作中发现有违反建设工程质量管理规定行为和影响工程质量的问题时,有权采取责令改正、局部暂停施工等强制性措施,直至问题得到改正。需要给予行政处罚的,报告委托部门批准后实施。所以B项错误,CD项正确。A项:建设工程质量监督机构,在办理报监手续时,有权收取监督费。所以A项正确。本题为选非题,综上所述,本题正确答案为B。75.隐蔽工程的验收,除施工企业自检外,还应当及时通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和()。A、建筑安全监督管理机构B、建设工程质量监督机构C、施工图设计文件审查单位D、建设项目规划审查机关答案:B解析:隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构76.(2020年真题)关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是()。A、合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B、发包人未按合同约定支付工程价款,承包人可以解除合同C、承包人将承包的工程转包,发包人可以解除合同D、承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除合同答案:C解析:P141-145承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。77.按照《文物保护法》的规定,以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时()。A、停止施工,配合保护现场B、报告当地文物行政部门C、进行发掘并移交发掘物品D、发掘未结束前不得继续施工答案:C解析:CD项:根据《文物保护法实施细则》第二十二条的规定,在进行建设工程中发现古遗址、古墓葬必须发掘时,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政管理部门组织力量及时发掘;特别重要的建设工程和跨省、自治区、直辖市的建设工程范围内的考古发掘工作,由国家文物局组织实施,发掘未结束前不得继续施工。因此,C项必须发掘的,由文物行政管理部门进行,施工单位不得发掘,C项说法错误。D项说法正确。AB项:根据《文物保护法》的规定,在进行工程建设或者农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。因此,AB项说法正确。本题为选非题,综上所述,本题的正确答案为C。78.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。2018真题A、撤销安全生产许可证B、吊销安全生产许可证C、暂扣安全生产许可证并限期整改D、责令停止生产并处罚款答案:C解析:本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。取得安全生产许可证的建筑施工企业,发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。79.在历史文化名城名镇名村保护范围内,禁止()。A、修建加油站B、影视摄制或大型群众活动C、修建停车场D、拆除历史建筑以外的建筑答案:A解析:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等;在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动,应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑;制订保护方案,经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,并依照有关法律、法规的规定办理相关手续:(2)在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动。在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,不得进行新建、扩建活动。但是,新建、扩建必要的慕础设施和公共服务设施除外。在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。80.(2020年真题)关于工程质量检测的说法,正确的是()。A、检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B、工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工企业归档C、检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D、工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系答案:B解析:P300-301检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档,工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构,检测机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。81.下列关于项目经理部法正确的是()。A、推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动B、项目经理由企业法人委派C、项目经理部可以具有法人资格D、施工企业必须将项目经理部设立在施工现场答案:B解析:工企业的项目经理,是受企业法人的委派,对建设工程施工项目全面负责的项目管理者,是一种施工企业内部的岗位职务。82.甲乙双方签订成套设备采购合同,合同总价为200万元。合同订立后,甲方向乙方支付了30万元定金,乙收取定金后拒不发货,则甲可以要求乙返还()万元。A、30B、40C、60D、200答案:C解析:本题考核是定金内容定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。本题显然符合。《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。所以乙违约,甲可以双倍返还定金60万。83.下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。A、当债务人接到权利转让的通知后,权利转让即行生效B、债权人转让权利的,应当通知债务人C、最高额抵押的主合同债权可以转让D、债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外答案:C解析:该题主要考察的是:合同权利的转让依照法律规定不得转让的权利。我国一些法律中对某些权利的转让作出了禁止性规定。如《担保法》第61条规定,“最高额抵押的主合同债权不得转让。”《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外。需要说明的是,债权人转让权利应当通知债务人,未经通知的转让行为对债务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使,另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后,权利转让即行生效,原债权人被新的债权人替代,或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。84.仲裁庭开庭审理理解错误的是()。A、当事人可以协议不开庭B、根据仲裁保密的原则,仲裁应当不开庭进行C、当事人应当在开庭时出示证据D、当事人可以对证据进行质证答案:B解析:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种,仲裁应当开庭进行裁决,这是仲裁审理的主要方式。85.签订建设工程合同的过程中,银行为施工单位提供的履约保函属于()。A、主合同B、从合同C、贷款合同D、连带责任保证答案:B解析:保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。《担保法》规定,担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。在建设工程规定中,保证是最为常用的一种担保方式。银行出具的保证通常称为保函,其他保证人出具的书面保证一般称为保证书。86.根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()(2013)A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人可以超越代理权实施代理行为C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D、代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案:A解析:所谓代理,是指代理人在被授予的代理权限范围内,以被代理人的名义与第三人实施法律行为,而行为后果由该被代理人承担的法律制度。87.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程保修期自()之日起计算。(2012)A、竣工验收合格B、交付使用C、发包方支付全部价款D、竣工验收备案答案:A解析:建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定,建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,责令停止使用,重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程,其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。2588.根据我国《合同法》的规定,对于无效合同或者被撤销的合同,有关()的条款仍具有法律效力。A、缔约过失责任B、违约责任C、解决争议方式D、质量保修范围答案:C解析:合同无效、被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。89.关于建设单位安全责任的说法,正确的是()(2016)A、建设单位不得调整合同工期B、需要进行爆破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C、建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整D、建设单位应当拆除施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案答案:C解析:建设单位具有七项安全责任,应当向施工单位提供资料真实准确完整。资料包括施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。因此,C正确。建设单位不得随意压缩合同工期,建设单位与施工单位就提前工期的技术措施费和提前工期奖励等协商一致后,是可以对合同工期进行适当调整的。因此,A错误。爆破作业应遵守民用爆炸物管理规定,爆破作业应由建设单位报批。因此,B错误。建设单位应当在拆除工程施工15日前,将包括施工资企业资质等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。因此,D错误。4-27590.在没有书面约定的情况下,因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼,()法院没有管辖权。A、施工行为地B、被告住所地C、合同履行地D、原告住所地答案:D解析:根据《民事诉讼法》的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷适用上述规定。对于建设工程施工合同纠纷的履行地,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定,建设工程施工合同纠纷以施工行为地合同履行地。因此,对于建设工程合同纠纷,被告住所地、合同履行地、施工行为地法院均有管辖权,原告住所地法院没有管辖权。本题为选非题,综上所述,本题的正确答案为D。91.抵押担保与质押担保的区别是()。A、债务人或者第三人可以是担保人B、担保期间不转移对财产的占有C、债权人有权优先受偿D、债务人不履行债务时,可以依法拍卖抵押物答案:B解析:照《担保法》、《物权法》的规定,抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保。按照《担保法》、《物权法》的规定,质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该财产或权利作为债权的担保。92.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()。(2016)A、建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B、建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可C、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D、对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查答案:C解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。对于有分公司(非独立法人)的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。93.根据民用建筑节能管理规定,关于各单位执行建筑节能强制性标准说法错误的是()A、经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,不得颁发施工许可证B、对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告C、在具备太阳能利用条件的地区,必须采用太阳能、地热能等可再生能源。D、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件答案:C解析:国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源系统。94.下面不属于评标委员会成员的义务的是()。A、评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处B、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任C、评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况D、评标委员会成员认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标答案:D解析:2005年建设工程法规真题第56题根据《中华人民共和国招标投标法》第四十四条规定,评标委员会成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。由此可以看出,评标委员会成员的义务并不包括D项的表述。本题为选非题,综上所述,本题正确答案是D。95.根据《注册建行师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外。2016A、合同约定的工程验收合格的B、合同约定工程尚未开工的C、合同约定的工程主体已经完成的D、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的答案:A解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师经不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。三种除外情形:同一工程相邻分段发包或分期施工的;合同约定的工程竣工验收合格的;因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。96.甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押,但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务,其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。A、乙、丙、丁平均受偿B、乙无权分配,由丙和丁平均受偿C、乙无权分配,丙和丁按照登记先后顺序受偿D、丙和丁按照登记先后顺序受偿后,剩余款项乙有权受偿答案:D解析:担保法》规定,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:(1)抵押合同已登记生效的,按抵押物登记的先后
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年北京市重点校初三(上)期末历史试题汇编:美国的独立
- 四川省眉山市(2024年-2025年小学五年级语文)部编版期末考试((上下)学期)试卷及答案
- 2025中考语文名著复习方法
- 黑龙江省绥化市绥棱县第一中学2024-2025学年高三上学期10月月考英语试题
- 生态湿地砂石料供应协议
- 亲子餐厅装修签约注意事项
- 花卉种植基地搬运合同
- 乡村道路沥青运输合同样本
- 亲子教育房产居间代理协议
- 家电配件专项运输服务
- 风电场能量管理系统
- 现代大学英语-第三版-精读3-教师教案
- 工商银行全国地区码
- 纤支镜检查知情同意书
- 【安踏电商物流现状及对策研究(论文)】
- 防范性侵家长告知书(回执单)
- 社保信息变更申请表模板
- 动土作业安全培训考试
- 2023年全套IATF16949质量手册及程序文件
- 膝关节单髁置换PPT演示课件
- 乡镇卫生院关于纪检监察建设情况的工作总结
评论
0/150
提交评论