二建《建设工程法规及相关知识》考试真题试卷汇总（2012-2015年）

PAGEPAGE215二建《建设工程法规及相关知识》考试真题试卷汇总（2012-2015年）一、单选题1.合同生效后,履行地点约定不明确,双方不能达成补充协议,按照交易习惯又无法确定的,给付货币的应该在()履行。A、给付货币一方所在地B、接受货币一方所在地C、合同签订地D、被告所在地答案：B解析：教材P309/教材P307页合同约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确,争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。2.表见代理的法律后果应该由()承担。A、代理人B、被代理人C、第三人D、代理人和第三人答案：B解析：教材P13页本题考查的是表见代理。表见代理是指行为人虽无权代理,但是由于行为人的某些行为,造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行、由本人承担法律后果的代理行为。因此B选项正确。被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任。3.仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。A、在调解书作出时B、在当事人达成调解协议时C、在调解书送达双方时D、经双方当事人签收时答案：D解析：教材P338/教材P336页仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。当事人自愿调解的,仲裁庭应当调解。调解不成的,应当及时作出裁决。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。4.关于建设单位安全责任的说法,错误的是()。A、应当向施工单位提供资料,并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：教材P251/教材P249页建设单位的相关安全责任:二、向施工单位提供真实、准确和完整的相关资料;三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期;七、装修工程和拆除工程的规定:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,建设单位应当将拆除工程发包给具有相关资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前,将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。5.专业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。A、全部专业工程B、部分专业工程C、专业工程施工管理D、劳务作业答案：D解析：教材P98页《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定:除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务作业企业外,专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。6.申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。A、财产所在地B、被告住所地C、合同履行地D、原告所在地答案：A解析：【考点】本题考查诉前财产保全的管辖【解析】人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。财产保全有两种,即诉前财产保全和诉讼财产保全。依据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)若干问题的意见》31条,诉前财产保全,由当事人向财产所在地的人民法院申请。A选项正确。但考生应充分注意,按现行法律,答案不再唯一。2013年《民事诉讼法》修订,将诉前财产保全的可申请法院范围扩大到了被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院。7.根据《合同法》,债务人转让合同债务应当()。A、通知债权人B、与债权人协商C、经过债权人的同意D、重新签订合同答案：C解析：(二)合同义务的转让《合同法》规定:债务人将合同的全部或部分义务转移给第三人的,应当经债权人同意。8.下列财产中,不能作为抵押财产的是()。A、正在建造的船舶B、在建工程项目C、城市土地使用权D、被法院扣押的车辆答案：D解析：教材P31页下列财产不得抵押(1)土地所有权(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有士地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产(5)依法被查封、扣押、监管的财产(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。9.建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,每次延期不超过()个月。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：教材P48页《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。10.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于()。A、法律B、行政法规C、部门规章D、司法解释答案：B解析：教材P3页现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》等。所以B选项正确。11.施工单位承担保修责任的前提条件之一是()。A、非施工单位原因产生的质量问题B、工程未按期交工C、属于保修书中约定的保修范围D、工程价款结算完毕答案：C解析：教材P298/教材P296页《建筑工程质量管理条例》规定:建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。12.下列民事行为中,符合相关法律条文的是()。A、投标人之间相互约定抬高投标报价B、投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C、施工人员按照低于国家强制性标准的合同要求进行施工D、承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包答案：B解析：教材P82页《招标投标法实施条例》进一步规定,投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。A选项违反了《招标投标法》关于禁止串通投标的规定。C选项违反了《建筑法》关于强制性标准的有关规定。D选项违反了《建筑法》关于禁止分包单位将其承包的工程再分包的有关规定。A.C.D选项均不正确。13.因欺诈、胁迫订立的合同,()的应认定为无效合同。A、当事人产生重大误解B、损害合同相对人利益C、当事人意思表示不真实D、损害国家利益答案：D解析：教材P118/教材P119页(一)无效合同的类型:(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。14.关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。A、施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章B、施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C、所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D、大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任答案：B解析：教材P67页本题考查的是建造师的基本权利。建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件,应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章。所以A选项错误,应当是签字同时加盖执业印章的。B选项正确。大中型工程项目施工负责人必须由本专业注册建造师担任,所以C错误。P68最后一行,二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。所以D错误。15.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。A、15日B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：教材P339/教材P337页【考点】本题考查申请撤销仲裁裁决的时限【解析】依据《仲裁法》

59条,当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内提出。故B选项正确。16.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,关于安全生产责任的说法,正确的是()。A、分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C、总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任答案：A解析：教材P211/教材P209页《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。17.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：教材P30页一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。18.下列行为中,属于要约的是()。A、发布招标公告B、寄送价目表C、寄送订货单D、发布招股说明书答案：C解析：【考点】本题考查要约与要约邀请的区别【解析】《合同法》14条规定了要约的概念。要约是希望和他人订立合同的意思表示。与之易混淆的是要约邀请。要约邀请是指行为人作出的邀请他方向自己发出要约的意思表示。常见的要约邀请有招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等。A.B.D选项均为要约邀请,C选项正确。19.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改,可以在()修改投标文件,并书面通知招标人。A、投标有效期内B、评标之前C、投标文件截止时间后D、提交投标文件截止时间前答案：D解析：教材P82页招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。20.行政机关作出()决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。A、警告B、开除C、责令停产停业D、撤职处分答案：C解析：【考点】本题考查行政处罚中听证程序的适用范围【解析】听证程序,根据《行政处罚法》

42条规定,是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、执业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿(包括属于停业整顿性质的,责令在规定的时限内不得承接新的业务)、责令停止执业业务、没收违法建筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚,行政机关在作出行政处罚决定前,由当事人要求,由非本案调查人员主持,听取调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议与法律依据,并听取当事人的陈述、举证、质证和申辩及意见的程序活动。当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。警告不属于较为重大的处罚种类,A选项不正确。B.D选项属行政处分范畴,非正选项。C选项属前述可听证的范围,正确。21.关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()A、施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或加盖执业印章B、施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C、所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D、大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任答案：B解析：选项A施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章,而不是二者有其一;选项B表述正确;选项C小型工程项目负责人不要求由本专业注册建造师担任;选项D大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。22.建设用地使用权转让的,使用期限由(),但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A、法律直接规定B、当事人约定C、出让人决定D、受让人决定答案：B解析：教材P16页建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,应符合以下规定:(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限。23.根据《民事诉讼法》,人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的,申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：教材P329/教材P327页【考点】本题考查申请人向上一级人民法院申请执行(即再申请)的期限【解析】依据《民事诉讼法》

226条,人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查,可以责令原人民法院在一定期限内执行,也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。24.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位答案：A解析：【考点】本题考查消防设计文件的报送主体【解析】根据《消防法》12条规定:依法应当经公安消防机构进行消防设计的建筑工程,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核,未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。A选项正确。设计单位负责按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,施工企业负责消防工程的实施,监理单位则负责对施工企业消防施工的监理。B.C.D选项均为干扰项。25.根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A、增加工程造价总额B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程内部装修D、改变建筑工程局部使用功能答案：B解析：教材P280/教材P278八、依法进行装修工程《建筑工程质量管理条例》规定,及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。26.同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。A、抵押权人B、质权人C、留置权人D、已登记的担保物权人答案：C解析：【考点】本题考查担保物权的优先顺序【解析】债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产,并有权就该动产优先受偿。依据《物权法》

239条,同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置的,留置权人优先受偿。该条规定符合占有优先的基本法理。故C选项正确。27.关于工程建设项目招标的说法,正确的是()。A、施工合同估算价超过200万元人民币必须招标B、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目可以不招标C、总投资额在2000万元人民币以上的项目必须进行招标D、在建工程追加的附属小型工程同样必须招标答案：B解析：教材P73页《招标投标办法》规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。因此B为正确选项必须招标的单项合同估算价价400万元以上的,必须招标;总投资在3000万元以上的,必须招标(但2019年教材中已删除)。28.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的,自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A、1B、3C、5D、7答案：C解析：教材P218/教材P216本题考查的是施工管理人员违法责任。生产经营单位的主要负责人依照前述规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故C选项正确。29.根据《工程建设项目施工招标投标办法》,投标有效期从()之日开始计算。A、发布招标文件B、购买招标文件C、提交投标文件截止D、发布中标通知答案：C解析：教材P76页招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。30.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中,发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁,发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中,正确的是()。A、质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B、合同仲裁条款约定无效C、双方必须签订补充仲裁协议D、双方协商不成,质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁,结算纠纷由法院管辖答案：D解析：教材P335/教材P333页当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。31.劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期最长不得超过()个月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：教材P131页劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。32.工程监理单位与所监理工程的()有权属关系时,不得承担该项建设工程的监理业务。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、勘察单位答案：C解析：教材P279/教材P277《建设工程质量管理条例》规定,实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。33.关于安全生产许可证的说法,错误的是()。A、没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B、未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,应当审查安全生产许可证D、在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件答案：A解析：教材P204/教材P202页建筑施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动。建设主管部门在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否具有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常安全生产管理,接受安全生产许可证办法管理机关的监督检查。(详见2017版教材P204/教材P202)34.后履行合同义务的一方当事人出现()情形时,先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A、经营状况严重恶化B、丧失商业信誉C、企业负有巨额债务D、转移资产以逃避债务答案：C解析：【考点】本题考查不安抗辩权的适用范围【解析】不安抗辩权,是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用,而拒绝履行合同的权利。依据《合同法》68条,可行使不安抗辩权的情形包括:(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。A.B.D选项均符合以上情形。C选项中,企业负有巨额债务并不必然导致前述四项情形,因此,C为正选项。35.建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。A、仲裁协议签订地B、该仲裁机构所在地C、建设工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：教材P335/教材P333页当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。36.根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。A、取得建设用地使用权证书B、建设用地使用权登记C、建设用地使用权登记信息公示D、建设用地使用权登记信息公示结束答案：B解析：教材P16页2、建设用地使用权的设立设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。37.关于留置的说法,正确的是()。A、留置的标的是不动产B、不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C、留置权人负有妥善保管留置财产的义务D、置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物答案：C解析：教材P32页留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿。留置权人负有妥善保管留置物的义务。38.甲乙签订总价100万元的买卖合同,双方约定:甲向乙交纳10万元定金,货到付款;如一方违约.向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中,乙不能按期交货构成违约,双方解除合同。则乙最多向甲支付()万元。A、15B、20C、25D、30答案：C解析：教材P32页《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。39.总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看,该行为无效的原因是()。A、行为人不具有相应的行为能力B、行为人意思表示不真实C、行为内容不合法D、行为形式不合法答案：C解析：教材P98按照我国法律的规定,转包是必须禁止的。作为转包,是指承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分包转给其他单位承包的行为。所以选项C正确。40.甲乙双方签订买卖合同的情形是:2010年11月10日,甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日,乙在合同书上签字,并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日,甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是()。A、2010年11月10日B、2010年11月20日C、2010年11月30日D、2010年12月10日答案：B解析：教材P155页买卖合同是诺成合同。自当事人双方意思表示一致时即成立。一般情况下,书面合同自当事人签字或者盖章时生效,除非当事人另行约定了生效条件。41.下列行为中,属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。A、承包人没有按照合同约定的时间完成工程B、发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C、承包人在资格预审时没有通过审查D、承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况,给发包人造成损失答案：D解析：【考点】本题考查缔约过失责任的情形【解析】缔约过失责任,是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立,或者虽已成立但被确认无效或被撤销时,造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失,而依法应承担的民事责任。该责任一般发生在订立合同阶段。A选项中的“承包人没有按照合同约定的时间完成工程”,以及B选项中的“发包人没有按照合同约定的时间支付工程款”,均发生于合同履行阶段,相应的民事责任属违约责任。C选项仅为一项事实,不存在诚信问题,不符合缔约过失责任构成要件。D选项正确。42.根据《产品质量法》的规定,所有产品或者包装上的标识必须有()。A、产品质量检验合格证明B、中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C、生产日期和安全使用期或失效日期D、警示标志或者中英文警示说明答案：A解析：【考点】本题考查产品或者包装上的标识要求【解析】《产品质量法》

15条规定,产品或者其包装上的标识应符合下列要求:(1)有产品质量检验合格证明;(2)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;(3)根据产品的特点和使用要求,需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的,用中文相应予以标明;(4)限期使用的产品,应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期;(5)使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品,应当有警示标志或者中文警示说明。据此,则A选项正确;B选项另行要求英文标识,与(2)项规定不符,不正确;C项与(4)项规定不符,并非所有的产品均有限期使用的要求,不正确;D选项与(5)规定不符,存在语言问题,不正确。43.根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。A、承诺需由受要约人向要约人作出B、承诺必须以书面的形式通知要约人C、承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D、承诺必须在要约有效期限内作出答案：B解析：【考点】本题考查承诺的构成要件【解析】根据《合同法》21条、23条及30条的规定,承诺的构成要件包括:(1)承诺必须由受要约人向要约人作出;(2)承诺应在要约规定的期限内作出;(3)承诺的内容应当与要约的内容一致;因此A.C.D选项可排除。《合同法》以不要式为原则,以要式为例外,并不要求以书面的形式通知要约人。故B选项为正选项。44.下列证据中,属于民事证据中书证的是()。A、法律条文B、法院的司法解释C、施工合同复印件D、建筑施工规范答案：C解析：教材P313~314/教材P311页2、书证书证,是指以文字、符号所记录或表示的,以证明待证事实的文书,如合同、书信、文件、票据等。书证是民事诉讼和仲裁中普遍并大量应用的一种证据。45.债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。A、中止B、中断C、延长D、消灭答案：B解析：教材P321/教材P319页诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起,诉讼时效期间重新计算。46.下列行为中,属于投标人与招标人串通投标行为的是()。A、投标人为了争取中标而降低报价B、投标人之间通过竞价内定中标人,再参加投标C、某投标人为其他投标人陪标D、开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人答案：D解析：教材P85页本题考查的是投标人与招标人的串通投标行为。招标人与投标人串通投标的情形包括:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。A选项中,只要投标人没有低于成本价投标,应为正当、合法行为。B.C选项为投标人之间的串通行为。D选项符合第(1)种情形,正确。47.根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证据保全的,应在()提出。A、举证期限届满前B、首次开庭前15日C、不迟于举证期限届满前7日D、一审法庭辩论终结前答案：C解析：【考点】本题考查证据保全的申请时限【解析】证据保全,是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,法院根据申请人的申请或依职权,对证据加以固定和保护的制度。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

23条,当事人依据《民事诉讼法》

74条(因修订,条款号已变化)的规定向人民法院申请保全证据的,不得迟于举证期限届满前7日。故C选项正确。48.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。A、3B、6C、10D、12答案：D解析：教材P136页(六)终止劳动合同的经济补偿月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。49.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时,应当审查()。A、建设单位的节能设计要求B、施工单位落实节能设计的水平C、节能设计是否符合节能强制性标准D、空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况答案：C解析：教材P189/教材P188页1、施工图审查机构的节能义务施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。(详见2017版教材P189/教材P188)50.关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A、注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B、不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C、注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D、由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示答案：C解析：教材P103页注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。51.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查部门B、建筑安全监督管理机构C、工程质量监督机构D、工程建设标准批准部门答案：C解析：教材P266/教材P264页(一)监督管理机构建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。52.双方当事人达成仲裁和解协议后,一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时,当事人()。A、可申请仲裁机构强制执行B、只能向人民法院起诉C、可申请仲裁庭恢复审理D、根据原仲裁协议再次申请仲裁答案：D解析：教材P337/教材P335当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,可以根据仲裁协议申请仲裁。53.工程项目建设过程中发生下列情形时,不能申请行政复议的是()。A、建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B、施工单位因偷工减料被责令停业整顿C、监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D、建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定答案：D解析：教材P348/教材P346页下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,依照有关法律、行政法规的规定提出申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。54.律师出庭的权利是基于()而产生的。A、人民法院的允许B、委托合同与单方授权C、当事人一方无诉讼能力D、维护社会合法权益答案：B解析：教材P313~314/教材P311页当事人、法定代理人可以委托1-2人作为其诉讼代理人。《民事诉讼法》规定,下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者55.债权人无正当理由拒绝接受履行,致使债务人难以履行债务时,债务人可以采取的消灭债务的方式是()。A、销消B、提存C、混同D、免除答案：B解析：【考点】本题考查消灭债务的方式及其概念,因一定法律事实的出现而使既存的债权债务关系在客观上不复存在,叫做债的消灭。消灭债务的方式包括履行、提存、混同、免除、当事人死亡等。抵消,是指同类已到履行期限的对等债务,因当事人相互抵充其债务而同时消灭。提存是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明,或数人就同一债权主张权利,债权人一时无法确定,致使债务人一时难以履行债务,经公证机关证明或人民法院的裁决,债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。混同,是指某一具体之债的债权人和债务人合为一体。免除,是指债权人放弃债权,从而免除债务人所承担的义务。A.C选项的条件不足,缺乏“同类已到履行期限的对等债务”、“债权人和债务人合为一体”的背景信息。D选项在实践情形中发生的可能性较小,不宜选择。B选项相对其他选项而言,更为符合题意。56.某建设项目可能造成重大环境影响时,建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()。A、报告书B、报告表C、公告书D、登记表答案：A解析：【考点】本题考查建设项目的环境影响评价的分类管理【解析】根据《环境污染评价法》第16条的规定,我国根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理,建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件;(1)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;(2)可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价;(3)对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。则A选项正确。57.根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同答案：C解析：教材P108/教材P109页《合同法》明确规定:建筑工程合同应当采用书面形式。58.项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,其行为构成()。A、重大劳动安全事故罪B、重大责任事故罪C、工程重大安全事故罪D、危害公共安全罪答案：B解析：教材P41页重大责任事故罪:。。。。。。强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处5年以下有期徒刑或拘役;所以应该答案是B59.债务人放弃到期债权或无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内行使撤。A、6个月B、1年C、2年D、5年答案：B解析：教材P124页行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使60.施工人员对涉及结构安全的试块,应当在()监督下现场取样并送交检测。A、监理单位或建设单位B、设计单位或监理单位C、建设工程质量监督机构或监理单位D、施工单位或建设单位答案：A解析：教材P272/教材P270页《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。61.以正在建造的建筑物抵押的,抵押权自()时设立。A、抵押合同成立B、抵押登记C、建筑工程竣工D、抵押合同生效答案：B解析：教材P31页当事人以下列财产抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立:(4)正在建造的建筑物。62.根据《合同法》,法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的,合同解除的时间是()。A、解除方发表解除声明时B、解除通知到达对方时C、递交解除批准、登记申请时D、批准、登记手续办理完毕时答案：D解析：教材P122本题考查的是合同的变更和解除。法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的,应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序,即使当事人已协议变更了合同,其变更内容也不发生法律效力。教材P125,法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。63.关于开标程序的说法,正确的是()。A、开标时间和地点应由各投标人协商决定B、开标过程应当记录并存档备查C、开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D、唱标时不必唱出投标报价答案：B解析：教材P78页本题考查的是招投标过程的相关规定。开标地点应为招标文件中预先确定的地点,所以A错。开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证,则C选项不正确。经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。所以D选项不正确。64.行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为依据的,应当()。A、延期行政复议B、撤销该具体行政行为C、由复议机关责令其提交D、驳回行政复议申请答案：B解析：教材P349/教材P347本题考查行政复议的决定。被申请人不按照法律规定提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他材料的,视为该具体行政行为没有证据、依据,决定撤销该具体行政行为。65.甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工,因此出现的工程质量缺陷应当由()。A、甲、乙承担连带责任B、甲按照收取的管理费比例承担责任C、乙承担部分责任D、乙承担全部责任答案：A解析：教材P101承包单位有以上规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。66.下列合同债务中,可以转移的债务是()。A、提供了质押担保的借款合同中,借款人的部分债务B、必须采用施工企业专有技术的施工合同中,施工企业的全部债务C、委托监理合同中监理单位的主债务D、施工合同中关于主体结构施工的债务答案：A解析：教材P122页债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外:(一)根据合同性质不得转让;(二)按照当事人约定不得转让;(三)依照法律规定不得转让。某些债务不具有可转移性,主要情形有:(1)事实上或法律上不存在转移的可能性。B选项中必须采用该施工企业专有技术,属事实上不能转移的债务。D选项中的主体结构施工的转移为法律所禁止,属法律上不得转移的债务。(2)与债务人的人身有密切联系者。C选项中的监理单位具有极强的人身性,委托监理合同不得转移。基于该理论,《建筑法》

34条也明确规定工程监理单位不得转让工程监理业务。排除法,选A67.下列施工中,属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。A、围护结构改造B、承重结构改造C、屋面防水层修复D、外墙裂缝修补答案：A解析：教材P190/教材P189页既有建筑节能改造,是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。68.根据《物权法》,住宅建设用地使用权期间届满的,()。A、自动续期B、依法办理手续后续期C、自动消灭D、由主管部门注销答案：A解析：教材P16页住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。69.根据《税收征收管理法》,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经批准可以延期缴纳税款,但是最长不得超过()个月。A、1B、2C、6D、3答案：D解析：【考点】本题考查延期缴纳税款的期限【解析】依据《税收征收管理法》

31条,纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限,缴纳或者解缴税款。纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过3个月。D选项正确。70.采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25,出于安全的考虑,建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准,双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法,正确的是()。A、应按照建设单位提出的计价标准予以补偿B、应按照施工企业提出的计价标准予以补偿C、合同总价款不予调整D、协商不成,可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定答案：D解析：教材P295/教材P293页因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。71.施工企业与建材公司签订了水泥和原砂的买卖合同。在合同履行中,水泥及原砂均不符合合同约定的标准,双方因此发生争议。关于该争议解决适用法律的说法,正确的是()。A、两种建材都适用《产品质量法》B、水泥适用《产品质量法》,原砂适用其他法律C、原砂适用《产品质量法》,水泥适用其他法律D、两种建材都不适用《产品质量法》答案：B解析：【考点】本题考查《产品质量法》的调整范围【解析】依据《产品质量法》

2条,产品是指经过加工、制作,用于销售的产品。建设工程不适用本法规定;但是,建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备,属于前款规定的产品范围的,适用该法规定。则水泥适用《产品质量法》。原砂未经加工、制作,不属《产品质量法》的调整范围。因此B选项正确。72.关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法,正确的是()。A、甲要求乙加班,乙可以随时通知甲解除合同B、在试用期内,乙可以随时通知甲解除劳动合同C、甲未按劳动合同约定支付给乙工资,乙可以随时通知甲解除劳动合同D、甲按照约定提供劳动条件,但乙可以提前7日书面通知甲解除劳动合同答案：C解析：教材P133页本题考查的是劳动合同的解除。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位,可以解除劳动合同,所以B选项错误。劳动者提前30天以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同,所以D错误。73.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,建设单位应当()手续。A、申请办理开工延期B、重新办理开工报告的批准C、申请办理施工许可证注销D、核验开工报告批准答案：B解析：教材P49页依据《建筑法》规定,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。故B选项正确。74.法律规定应当采用书面形式的合同,当事人未采用书面形式,但一方已履行了全部义务,对方接受的,应视为该合同()。A、可变更B、成立C、可撤销D、无效答案：B解析：教材P124页本题考查的是合同的效力。可变更、可撤销的合同的种类有:①因重大误解订立的合同;②订立合同时显失公平的;③一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。所以A.C错误。无效合同的范围:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同,损害国家利益(二)恶意串通,损害国家、集体或第三者利益(三)以合法形式掩盖非法目的(四)损害社会公共利益(五)违反法律、行政法规的强行性规定。当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式,其他形式的合同可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同成立,B选项正确。75.住所地为A区的甲公司与住所地为B区的乙公司因合同纠纷诉至法院,A区人民法院判决乙向甲赔偿损失100万元人民币。甲向A区法院申请执行,A区法院委托B区法院代为执行。B区法院发现乙暂无财产可供执行。关于该案件执行程序的说法,正确的是()。A、B区法院及时函告A区法院,由A区法院裁定中止执行B、由B区法院裁定中止执行,并及时告知A区法院C、由B区法院裁定终结执行,并及时告知A区法院D、B区法院及时函告A区法院,由A区法院裁定终结执行答案：A解析：教材P330/教材P328《民事诉讼法》规定,被执行人或者被执行的财产在外地的,可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后,必须在15日内开始执行,不得拒绝。执行完毕后,应当将执行结果及时函复委托人民法皖;在30日内如果还未执行完毕,也应当将执行情况函告委托人民法院。中止执行的裁定应由委托法院行使。故A选项正确。76.施工企业因下列情形提起行政诉讼,人民法院不予受理的是()A、对吊销其资质证书不服的B、对查封其财产不服的C、认为行政机关侵犯其中标权利的D、认为某省人民政府制定的规章违法的答案：D解析：《行政诉讼法》

11条规定,人民法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼:(1)对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结财产等行政强制措施不服的;(3)认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的;(4)认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照,行政机关拒绝颁发或者不予答复的;(5)申请行政机关履行其他保护人身权、财产权的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的;(6)认为行政机关没有依法发给抚恤金的;(7)认为行政机关违法要求履行义务的;(8)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的;(9)法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案件。本法

12条规定,人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。D项属于依法不予受理的行政案件范围,故应选D项。77.施工企业行使建设工程优先受偿权的期限为()个月,自建设工程竣工之日或者施工合同约定的竣工之日起算。A、1B、3C、6D、12答案：C解析：教材P115/教材P116页(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。78.对附生效期限的合同而言,在期限到来之前()。A、合同未成立B、合同成立,但暂未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考点】本题考查附生效期限的合同的成立与生效【解析】依据《合同法》

46条,附生效期限的合同,自期限届至时生效。因此,该合同虽具备了合同的成立要件,但因欠缺期限届至这一生效要件,暂未生效。故B选项正确。79.下列工程中,必须实行工程监理的是()A、1万平方米的住宅小区项目B、总投资额为1000万元人民币的市政工程项目C、1万平方米的学校工程项目D、总投资额为2000万元人民币的电力工程项目答案：C解析：根据《建设工程监理范围和规模标准规定》的规定,下列建设工程必须实行监理:(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。国家规定必须实行监理的其他工程是指:(1)项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目;(2)学校、影剧院、体育场馆项目。(注:此知识点在第四版新教材中已删除)80.建设工程合同应当采用的形式是()。A、口头形式B、口头形式为原则,书面形式为例外C、书面形式D、书面形式为原则,口头形式为例外答案：C解析：教材P108/教材P109页【考点】本题考查建设工程合同的订立形式详见2017版教材P108/教材P109【解析】依据《合同法》规定,建设工程合同应当采用书面形式。故C.选项正确。81.关于工程建设标准有关内容的说法,正确的是()。A、在任何情况下,推荐性标准均无法律约束力B、定额不属于工程建设标准范围C、违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任D、违反工程建设强制性标准,但没有造成严重后果,不属于违法行为答案：C解析：【考点】本题考查工程建设标准的有关规定【解析】强制性标准以外的标准,是推荐性标准。推荐性标准,国家鼓励企业自愿采用。合同双方当事人约定采用推荐性标准时,推荐性标准对双方当事人具有法律约束力,A选项不正确。我国围绕定额、计价活动制定了一系列工程建设标准,B选项不正确。依照我国工程建设法律,工程建设强制性标准必须执行,违反《工程建设标准强制性条文》属违法行为,将承担相应的行政责任。故C选项正确,D选项不正确。82.根据《建设工程质量管理条例》,下列关于建设单位质量责任和义务的说法,正确的是()。A、建设工程竣工验收合格后,即免除建设单位在施工阶段的任何责任B、建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收C、建设单位应当履行保修义务D、建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料答案：D解析：教材P278/教材P276《建设工程质量管理条例》规定,建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。83.位于甲省的某项目产生的建筑垃圾,欲移至乙省某地填埋,途经丙省,下列说法正确的是()。A、向甲省环保部门申请,经甲省环保部门同意B、向乙省环保部门申请,经甲省环保部门同意C、向乙省环保部门申请,经丙省环保部门同意D、向甲省环保部门申请,经乙省环保部门同意答案：D解析：教材P182/教材P181页转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的,不得转移。选D84.下列关于要约的说法,正确的是()。A、要约发出时生效B、收件人指定特定系统接收要约数据电文的,该数据电文进入该特定系统的时间,视为到达时间C、收件人未指定特定系统接收要约数据电文的,该数据电文进入收件人常用系统的时间,视为到达时间D、要约可以撤销,撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人答案：B解析：【考点】本题考查要约的有关规定【解析】依据《合同法》

16条,要约到达受要约人时生效,则A选项不正确。采用数据电文形式订立合同,收件人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统的时间,视为到达时间;未指定特定系统的,该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间,视为到达时间。则B选项正确,C选项不正确。要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。撤回与撤销的区别在于要约是否已经生效,故D选项不正确。85.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中,施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法,正确的是()。A、质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B、仲裁条款约定无效C、质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁,结算纠纷由法院审理D、双方只能修改或补充仲裁约定答案：C解析：教材P334/教材P332页【考点】本题考查仲裁的约定及其管辖【解析】仲裁事项是当事人提交仲裁的具体争议事项。仲裁庭只能在仲裁协议确定的仲裁事项的范围内进行仲裁。当事人以仲裁裁决事项超出仲裁协议范围为由申请撤销仲裁裁决,经审查属实的,人民法院应当撤销仲裁裁决中的超裁部分。本题中,施工合同仅约定工程质量争议由甲仲裁委员会仲裁,则双方无法另行达成仲裁协议时,甲仲裁委员会无权对工程款纠纷管辖,故A选项不正确。本合同仲裁条款约定体现了当事人意思自治,合法有效,则B选项不正确。C选项很好地区分了仲裁机构与人民法院的管辖权,正确。双方既可以签订补充仲裁协议,也可直接依据合同仲裁条款就工程质量争议申请仲裁,或对工程价款纠纷提起诉讼。因此D选项不正确。86.根据《仲裁法》,可以进行仲裁的是()。A、行政不作为纠纷B、涉外婚姻纠纷C、施工企业工资纠纷D、工程质量纠纷答案：D解析：教材P304/教材P302页对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外,劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。ABC错。选D87.因违反《消防法》而有可能受到行政拘留处罚的是()。A、指使他人违反消防安全规定作业,情节较轻B、住宅项目未进行消防设计即开工建设C、某建筑工人欲泄私愤谎报火警D、施工现场某厨师将食材堆放在消防通道上答案：C解析：教材P240/教材P238有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处10日以上15日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处警告或者500元以下罚款:(1)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的;(2)过失引起火灾的;在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;(3)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的;(4)故意破坏或者伪造火灾现场的;(5)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。88.合同当事人订立仲裁协议,约定了仲裁机构,发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力,应由()人民法院管辖。A、仲裁机构所在地中级B、仲裁协议签订地基层C、被告住所地中级D、原告住所地基层答案：A解析：教材P335/教材P333页依据《仲裁法》规定,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。故A选项正确。89.在我国法律体系中,调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律是()A、行政法B、劳动法C、经济法D、民法答案：D解析：根据《民法通则》

2条的规定,民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。90.根据《合同法》,下列合同既属于单务合同,又属于无偿合同的是()。A、居间合同B、赠与合同C、未约定利息的借款合同D、仓储合同答案：B解析：【考点】本题考查合同的分类【解析】单务合同是只有一方当事人负担义务的合同。双务合同是当事人之间互负义务的合同。无偿合同是一方当事人享有合同约定的权益,但无须向另一方付出相应对价的合同。有偿合同,是指当事人一方享有合同规定的权益,须向另一方付出相应代价的合同。A.D选项中的居间合同、仓储合同属双务合同、有偿合同。C选项中未约定利息的借款合同为双务合同、无偿合同。B选项中的赠与合同为单务合同、无偿合同,符合题意。91.下列关于投标文件提交的说法中,正确的是()。A、投标文件一经寄出,即具有法律效力B、招标人收到投标文件后,应检查投标文件的组成内容是否符合要求C、招标人收到的有效投标文件少于5份的,应当重新招标D、投标人不按招标文件要求提交投标担保的,其投标文件应作废标处理答案：D解析：教材P82页本题考查的是投标文件的有关规定。招标投标法规定,投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。投标文件的法律效力自开标时生效。所以A错。招标人收到投标文件后,应当签收保存,投标文件应当保持密封完好,不得开启,故B选项不正确。开标时,投标人少于3个的,招标人应当重新招标,C选项不正确。92.下列选项中,属于监理单位安全责任的事项有()。A、编制安全施工大纲B、制定安全技术措施C、监督施工企业对安全事故隐患进行整改D、确定建设工程安全费用答案：C解析：教材P256/教材P254页【考点】本题考查监理单位的安全责任【解析】依据《建设工程安全生产管理条例》14条,监理的安全生产责任主要包括:(1)工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工企业整改;(2)情况严重的,应当要求施工企业暂时停止施工,并及时报告建设单位;(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告;(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。则C选项正确。A.B选项属施工企业的安全责任,D选项属建设单位的安全责任,均非正确选项。93.施工企业认为建设单位经营状况严重恶化,为防范风险暂停了施工,后经查未发现确切证据。施工企业()。A、属于正当行使先履行抗辩权B、属于正当行使不安抗辩权C、可以要求建设单位补偿停工损失D、应承担违约责任答案：D解析：【考点】本题考查不安抗辩权的适用范围【解析】不安抗辩权,是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用,而拒绝履行合同的权利。依据《合同法》

68条,可行使不安抗辩权的情形包括:(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任。故D选项正确。94.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。A、6个月B、3个月C、1年D、2年答案：A解析：教材P30页本题主要考查一般保证的责任范围。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。95.甲乙双方在合同中约定,一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中,甲方违约,并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院,可获支持的最高赔偿额为()万元人民币。A、5B、1C、2D、6答案：A解析：教材P127页。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的,守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿。因此,A选项正确。96.下列情形符合注册建造师申请条件的是()。A、甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕B、乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人C、丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间D、丁60周岁答案：D解析：教材P65页《注册建造师管理规定》规定,申请人不予注册的情形包括:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。根据(1),则B选项不正确;根据(4),则C选项不正确;根据(5),则A选项不正确;根据(6),D选项中丁仅60周岁,符合注册建造师申请条件,D选项为正确选项。97.某施工企业进行爆破施工时,不慎将临近一住宅墙体震裂,该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。A、合同B、侵权行为C、不当得利D、无因管理答案：B解析：教材P22页在侵权之债中,最常见的是施工单位的施工活动产生的侵权。如施工噪声或者废水、废弃物排放等扰民,可能对工地附近的居民构成侵权。施工企业进行爆破。对临近住宅墙体震裂,构成侵权。选B98.关于合同变更,错误的是()。A、合同的变更须经当事人双方协商一致B、合同变更须遵循法定的程序C、合同变更的内容必须明确约定D、合同变更应当采用口头形式答案：D解析：教材P122页原文是二、合同的变更当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。(一)合同的变更须经当事人双方协商一致(二)合同变更须遵循法定的程序(三)对合同变更内容约定不明确的推定:合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。99.甲乙两个企业就某商品的销售进行合同谈判,谈判期间乙已采取了保密措施的市场开发计划被甲得知,甲遂推迟与乙签约,开始有针对性地吸引乙的潜在客户,导致乙的市场份额锐减,下列关于甲的行为的说法,正确的是()。A、甲的行为属于正常的商业竞争行为B、甲的行为违反了合同的义务C、甲应承担缔约过失责任D、甲的行为并未侵犯乙的商业秘密,未构成侵权答案：C解析：【考点】本题考查缔约过失责任【解析】缔约过失责任,是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立,或者虽已成立但被确认无效或被撤销时,造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失,而依法应承担的民事责任。该责任一般发生在订立合同阶段。构成缔约过失责任应具备如下条件:(1)该责任发生在订立合同的过程中;(2)当事人违反了诚实信用原则所要求的义务;(3)受害方的信赖利益遭受损失。A选项的干扰度较低。本题甲的行为违反诚信原则,应承担缔约过失责任,故C选项正确。100.甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚,下列说法正确的是()。A、行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利B、即使甲不要求听证,为保证处罚决定的公正性,行政机关也应该组织听证C、因为处罚关系到甲切身利益,甲法定代表人应该自己参加听证,而不能委托他人代理参加听证D、甲应当承担行政机关组织听证的费用答案：A解析：【考点】本题考查行政处罚的听证程序【解析】《行政处罚法》

42条规定:行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。行政机关在拟作出吊销资质证书行政处罚决定前,应当告知行政相对人有要求举行听证的权利。A选项正确。《行政处罚法》中,听证属于依申请而非依职权启动的程序。则B选项不正确。听证由非本案调查人员主持,听取调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议与法律依据,并听取当事人的陈述、举证、质证和申辩及意见。当事人可以亲自参加听证,也可以委托一至二人代理,则C选项不正确。当事人不承担行政机关组织听证的费用,故D选项不正确。101.关于民事诉讼普通程序举证期限的说法,正确的是()。A、举证期限只能由法院指定B、举证期限可以由当事人协商确定,不需要法院认可C、当事人在举证期限内不提交证据的,承担举证不能的后果D、当事人在举证期限内提交证据确有困难的,可以在举证期限届满后申请延长答案：C解析：教材P317~318/教材P314本题主要考查的举证时限。举证时限可以由法律规定或法院、仲裁机构制定,也可以由当事人协商一致,并经人民法院认可。所以A.B都错。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的,应当在举证期限内向人民法院申请延期举证,故D选项不正确。102.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险期限()。A、与合同计划工期一致B、自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止C、自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止D、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止答案：B解析：教材P238/教材P236意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。103.多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时,劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A、一案一庭制B、多案一庭制C、一案多庭制D、多案多庭制答案：A解析：【考点】本题考查劳动仲裁委员会对案件实行的体制【解析】仲裁庭在仲裁委员会领导下处理劳动争议案件,实行一案一庭制。故A选项正确。104.施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确,建设工程尚未交付,已提交竣工结算文件,则应付工程款时间为()。A、竣工验收合格之日B、当事人起诉之日C、提交竣工结算文件之日D、判决生效之日答案：C解析：教材P114/教材P115页下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。故C选项正确。105.关于建设单位工程发包的做法,正确的是()。A、允许分包单位再次分包B、将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C、向总承包单位直接指定分包单位D、将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买答案：B解析：教材P79页建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;故选B106.关于招标人权利的说法,正确的是()。A、可以自行指定分包单位B、可以自行提高履约担保金额C、可以公开评标过程D、可以授权评标委员会直接确定中标人答案：D解析：教材P79页招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人107.同一物上,关于物权受偿顺序的说法,正确的是()。A、抵押权优于留置权受偿B、抵押权优于建设工程优先权受偿C、抵押权、质权与留置权按发生先后确定优先受偿顺序D、留置权优于质权受偿答案：D解析：【考点】本题考查担保物杈的优先顺序【解析】依据《物权法》

239条,同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置的,留置权人优先受偿。则A.C选项不正确,D选项正确。因建设工程优先权优先于抵押权,B选项也不正确。108.关于确定分包单位的说法,正确的是()。A、招标人可以在招标文件中指定某项专业工程的分包人B、除总承包合同约定的分包人外,建设单位可直接指定分包人C、建设单位可确定资质等级低于工程要求的分包人承揽工程D、所有的专业分包人应经建设单位认可答案：D解析：教材P98页《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。《招标投标法》也规定,接受分包的人应当具备相应的资格条件。总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人,应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式:(1)在总承包合同巾规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的,应当事先征得建设单位的同意。但是,劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位认可。需要说明的是,分包工程须经建设单位认可,并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定,“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位,总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。109.甲施工企业委托乙为其购买强度等级为32.5MPa的水泥,乙没有买到该强度等级的水泥,但是根据自己的判断购买了强度等级为42.5MPa的水泥。关于这一行为后果的说法,正确的是()。A、甲应当买下水泥B、甲有权拒绝收下水泥,并索回预付给乙的水泥款项C、甲与乙共同拥有水泥的所有权D、甲与乙共同分摊购买水泥的费用答案：B解析：教材P122页行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同,未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任。110.根据建筑节能制度,国家对集中供热的建筑,实行分户计量、按()收费。A、面积B、