二建《建设工程法规及相关知识》冲刺押题题库300题（精心整理）

PAGEPAGE158二建《建设工程法规及相关知识》冲刺押题题库300题（精心整理）一、单选题1.法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中正确的是()。A、《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B、《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》C、《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》D、《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》答案：A解析：教材P4页在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内较大的市人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。2.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A、设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B、承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C、承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D、由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修答案：C解析：本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。3.取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格答案：B解析：原人事部、建设部《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。4.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。A、15B、30C、45D、60答案：D解析：公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。5.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。(2017)A、施工企业应自竣工验收合格之日起15内办理备案B、竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C、工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D、工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档答案：D解析：考点:竣工验收备案的时间及须提交的文件。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。参见～294。6.企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前（）个月。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：二、安全生产许可证的有效期安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。7.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A解析：《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（6）被依法追究刑事责任的8.《合同法》对无效合同进行了规定，下列不属于无效合同的情形是()。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C、违反了地方强制性规定D、以合法形式掩盖非法目的答案：C解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。在实践中，有的将仅违反了地方规定的合同认定为无效是违法的。9.下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。A、注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B、注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C、注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息D、注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档答案：D解析：《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关；依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关，注册机关或有关部门应当在7个工作日内做出处理，并告知行为发生地人民政府建设行政主管部门或有关部门。注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。10.【2018年真题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。A、工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B、工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C、工程管理人员是否熟悉强制性标准D、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准答案：C解析：本题考查工程建设强制性标准实施的规定。选项C，监督检查工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准，不是管理人员。11.根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()个月。A、6B、8C、10D、12答案：D解析：停工留薪期一般不超过12个月。12.（2020年真题）关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。A、各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B、施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定C、城镇排水主管部门实施排水许可不得收费D、排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水答案：C解析：P178-181未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。13.（2020年真题）根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是（）。A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：P263-265建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。14.在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等（）个资质类别。A、10B、12C、13D、60答案：B解析：1.施工总承包企业资质序列：施工总承包企业划分为房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、市政公用工程、通信工程、机电安装工程等12个资质类别。15.安全生产许何证的有效期为（）年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。16.订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。A、抵销B、提存C、混同D、免除答案：C解析：【考点】债权债务消灭原因根据《民法典》第91条规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（一）债务已经按照约定履行；（二）合同解除；（三）债务相互抵销；（四）债务人依法将标的物提存；（五）债权人免除债务；（六）债权债务同归于一人；（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。这其中，（三）指的是债权债务的抵消；（四）指的提存方式；（五）指债的免除；（六）指混同。《民法典》第106条规定，债权和债务同归于一人的，合同的权利义务终止，但涉及第三人利益的除外。这里是合同法对混同的具体规定。混同是指债权债务归于一人的情形。混同的原因有很多种，如企业合并，合并的两个企业之间互有债权债务时，合并后债权债务即同归于合并企业，从而发生混同，导致债的消灭。可见，C项正确。抵消，是指二人互负债务时，各以其债权充当债务的清偿而使其债务与对方的债务在对等额内相互消灭的行为，A项不符合题意。提存，是指债务人移转交付不能的标的物于法定机构，以代替向债权人交付从而消灭债务的行为，B项不符合题意。免除，是指债权人为消灭债而向债务人作出的抛弃债权的意思表示，D项不符合题意。由此可见，掌握以上名词的含义此题变迎刃而解。解答本题时要求对四个选项所涉及的名词有一定的了解，否则有一定的难度。17.如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于其运费支付的说法，正确的是（）。A、运费由收货人承担B、已收取运费的，托运人无权要求返还C、运费由承运人和托运人共同承担D、未收取运费的，承运人不得要求支付运费答案：D解析：货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。18.关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是（）。A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B、投保应实行实名制C、投保应计工程项目施工人数D、工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D解析：（三）建筑意外伤害保险的投保施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。19.债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是()。A、销消B、提存C、混同D、免除答案：B解析：【考点】本题考查消灭债务的方式及其概念，因一定法律事实的出现而使既存的债权债务关系在客观上不复存在，叫做债的消灭。消灭债务的方式包括履行、提存、混同、免除、当事人死亡等。抵消，是指同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭。提存是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。混同，是指某一具体之债的债权人和债务人合为一体。免除，是指债权人放弃债权，从而免除债务人所承担的义务。A、C选项的条件不足，缺乏“同类已到履行期限的对等债务”、“债权人和债务人合为一体”的背景信息。D选项在实践情形中发生的可能性较小，不宜选择。B选项相对其他选项而言，更为符合题意。20.（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是（）。A、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接，参照最后订立的合同结算建设工程价款B、当事人就同一建设主程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D、当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期，工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据答案：B解析：P111-117《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。21.与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送10吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、可变更合同答案：A解析：教材P109其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。该合同有效22.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得任意压缩（）工期。A、定额B、标准C、法定D、合同答案：D解析：本题考查的是建设单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。23.某咨询公司单位与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定的租赁期限不得超过()年。A、5B、10C、15D、20答案：D解析：教材P163租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。24.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。25.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。(2017)A、请求甲双倍返还定金8万元B、请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D、请求甲支付违约金6万元答案：B解析：考点:定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6＋4＝10万。参见26.若建筑设计单位未按建筑工程质量、安全标准进行设计，应受到当地建设行政主管部门的处罚。下列不属于行政处罚的是()。A、处10万元以上30万元以下的罚款B、责令停业整顿C、降低资质等级D、构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：D解析：常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。27.周某到家具店买家具，看中了一套家具，并与家具店签订了合同，合同价款8000元。周某预付货款4000元，家具店保证3天内将货送到周某家。因为车辆紧张，家具店没有在3天内送货，而第4天家具店失火，此套家具被焚毁。根据法律规定，对本案正确的处理是（）。A、由周某承担损失，周某应补交所欠货款4000元B、由家具店承担损失，家具店应退还周某预付货款4000元C、由周某、家具店双方平均分担损失，周某不补交货款，家具店不退还预付货款D、主要由家具店承担损失，周某也应适当承担损失答案：B解析：本题考核买卖合同的风险转移。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。本题中标的物尚未交付，所以风险由出卖人承担。28.《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向（）提出异议。A、评标委员会B、招标人C、有关行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。29.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A、和解B、行政裁决C、仲裁D、诉讼答案：B解析：纠纷的处理方式主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。30.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。A、工期延误B、投资失控C、质量事故D、施工组织答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。31.按照《必须招标的工程项目规定》，下列不属于必须招标范围的是（）。A、施工单项合同估算价在人民币800万元B、重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元C、监理服务的采购，单项合同估算价在人民币100万元D、价值450万元重要设备采购答案：B解析：教材P73根据《必须招标的工程项目规定》中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。32.在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括（）。A、未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D、安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；（5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第（4)项、第（5)项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。按照《建设工程安全生产管理条例》规定，选项A、B、C、D都属于责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款的行为，但罚款额度上有所不同。选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D的行为是属于处10万元以上30万元以下罚款的行为。33.甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司可以向()。A、合同履行地法院起诉B、乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C、甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D、合同履行地仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：教材P332《仲裁法》规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。因为没达成一致，所以不能仲裁。排除BCD。《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”34.（2015年）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A、录音录像材料B、建筑材料样品C、工程质量鉴定报告D、施工合同答案：D解析：本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于视听资料；选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。35.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由()报送公安机关消防机构审核。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。36.（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（）。A、知情权B、拒绝违章指挥权C、正当防卫权D、紧急避险权答案：D解析：P210-212紧急避险权：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。37.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。A、须大修才能达到安全技术标准的B、超过制造厂家规定的使用年限的C、无安全技术档案的D、无齐全有效的安全保护装置的答案：B解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。38.《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向（）提出异议。A、评标委员会B、招标人C、有关行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。39.某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是（）。A、10万元以下B、10万元以上20万元以下C、50万元以上D、20万元以上50万元以下答案：D解析：建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：要求施工单位压缩合同约定的工期的。40.承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A、3月5日B、3月12日C、3月20日D、4月10日答案：D解析：建设单位收到竣工验收报告后，应及时组织设计、施工、监理等有关单位组织验收，建设工程经验收合格的，方可交付使用。鉴定部门于2014年4月10出具工程质量合格的鉴定结论，则表明该工程于2014年4月10正式通过竣工验收。41.用人单位可以与劳动者解除劳动合同，但应提前通知劳动者，在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A、1B、2C、3D、6答案：D解析：教材P135裁减人员时，应当优先留用下列三种人员……用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。42.根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是()。A、中外合资企业投资的交通运输的建设项目B、使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目C、民营企业投资的商品住宅建设项目D、外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目答案：B解析：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。43.根据《民事诉讼法》的规定，建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括（）。A、施工行为地B、合同纠纷发生地C、合同签订地D、发包人或承包人住所地答案：B解析：根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地（工程所在地）的范围内，通过协议确定管辖法院。44.（2015年）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A、屋面、厕浴间使用的防水材料B、非承重结构的钢筋及连接接头试件C、用于防水层上保护层的商品混凝土D、抹灰砂浆中使用的掺加剂答案：A解析：本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂桨试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。45.（2017年）关于行政复议的说法，正确的是（）。A、行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B、在行政复议中随时可以调解C、行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D、行政复议决定具有终局性答案：C解析：选项A行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。46.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡。根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由()上报有关主管部门。A、幕墙分包企业B、施工总承包企业C、监理单位D、建设单位答案：B解析：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。47.（2019年）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是（）。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B、资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C、招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D、联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标答案：C解析：A错误，联合体应当在资格预审前组成。B错误，资格预审后联合体增减、更换成员的，投标无效。D错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。48.施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A、建造师原注册单位B、建设主管部门C、施工企业D、项目经理本人答案：C解析：因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。49.对于按照合同约定由建设单位采购运抵现场的墙体材料、门窗、保温材料、采暖制冷和照明设备等，施工单位应当()。A、直接使用和安装B、进行检验并经监理签字后再使用和安装C、在供货商出具产品合格证后使用和安装D、按建设单位的指示使用和安装答案：B解析：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。50.《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，但尚未达到后果特别严重程度，对直接责任人员，将处（）有期徒刑或者拘役，并处罚金。A、3年以下B、3年以上5年以下C、5年以下D、5年以上答案：C解析：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。51.《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由（）负担。A、工伤职工B、用人单位C、工伤职工和用人单位D、社会保险部门答案：B解析：《工伤保险条例》第17条第4款规定，用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。52.（2020年真题）关于违约责任的说法，正确的是（）。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：P126-127违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。53.关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是（）。A、施工人员的报酬B、实际支出的材料价款C、施工机械设备费用D、发包方违约造成的损失答案：D解析：《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《民法典》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。选D54.某业主甲起诉某房地产开发公司乙位予T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2008年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币30000元，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在（）之前申请人民法院强制执行。A、2009年4月15日B、2009年10月15日C、2009年4月25日D、2010年10月25日答案：D解析：申请强制执行的期间为2年期间从法律文书规定履行期间的最后一日计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法定文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算55.按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。A、收回国有资金B、重新审批该项目C、暂停项目执行或资金拨付D、撤销承包单位的资质证书答案：C解析：教材P101建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。56.建设单位实施拆除工程施工前，应当将（）资料报送建设工程所在地的有关部门备案。A、开工报告B、施工承包合同C、施工单位资质登记证明D、拆除施工组织方案答案：D解析：建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。57.根据《安全生产法》，对于未如实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以（）。A、给予警告B、吊销营业执照C、责令限期改正D、降低资质等级答案：C解析：《安全生产法》规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：（4）未如实记录安全生产教育和培训情况的；58.在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：D解析：教材P124《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。59.劳动者可以立即解除劳动合同且无需实现告知用人单位的情形是()。A、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C、用人单位未及时足额支付劳动报酬D、用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益答案：B解析：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。60.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向（）请假。A、工程项目的建设单位B、建筑施工企业总经理C、建筑施工企业总工程师D、建筑施工企业主管副总经理答案：A解析：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第11条规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。61.某施工单位向已经在本单位工作3年8个月的李先生发出了裁员通知，经双方协商一致解除了劳动合同。按照劳动合同法的规定，该施工单位应当向李先生支付相当于（）月工资标准的经济补偿金。A、1B、2C、3D、4答案：D解析：《劳动合同法》规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。根据上述法律规定，该施工单位应当向李先生支付相当于4个月工资的补偿金。可见，只有D选项符合题千要求，是正确选项；其他A、B、C选项都不符合题干要求。考点:考查劳动合同解除后的经济补偿标准62.下列合同中，不能实现留置权的合同是()。A、货物运输合同B、财产抵押合同C、物资保管合同D、构件加工承揽合同答案：B解析：《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。63.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（）。A、甲建设单位B、乙施工单位C、李某D、王某答案：B解析：《建筑法》规定：建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。64.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收答案：A解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。A项正确。65.取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须()。A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C、提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件答案：B解析：根据注册建造师制度体系规定，取得二级建造师资格证书后3年内提出申请。逾期未申请的，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。66.超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。A、提起诉讼B、提出请求C、主张权利D、自愿履行答案：D解析：应当注意的是，根据2009.年8月经修改后公布的《民法通则》的规定，超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。67.关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。C是施工单位的事情68.原则上，根据我国《招标投标法》，招标公告或者投标邀请书应当载明的内容中不包括()。A、招标人的名称和地址B、投标邀请书的投标截止时间、数量C、招标项目的性质、数量、实施地点和时间D、获取招标文件的办法答案：B解析：招标公告和投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。69.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A、2013年5月1日B、2013年6月1日C、2013年7月1日D、2013年7月31日答案：D解析：当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。70.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。A、抵押B、质押C、定金D、保证答案：D解析：建设工程担保制度。保证的担保人只能是第三人；抵押和质押的担保人可以是债务人也可以是第三人；留置和定金的担保人只能是债务人。71.建造师的延续注册，注册证书与执业印章有效期为()年。A、1B、3C、5D、7答案：B解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3年。变更注册的，变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。72.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是()。A、民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为B、订立建设工程合同应当采取要式法律行为C、建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D、自然人之间的借款行为属于不要式法律行为答案：C解析：【考点】本题考查要式法律行为和不要式法律行为的识别根据民事法律行为的成立是否必须采用特殊形式，民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为。要式法律行为是指法律规定应当采用特殊形式的民事法律行为。《民法通则》第56条规定：“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定是特定形式的应当依照法律规定”；不要式法律行为是指法律没有规定特定形式，当事人选择采用书面、口头或其他任何形式均可成立的民事法律行为。本题是指出错误的选项，可以用排除法解题。民事法律行为分为要式法律行为和不要式法律行为，A选项表述正确，不符合题干要求；《民法典》第270条规定建设工程合同应当采用书面形式，即订立建设工程合同的行为属于要式法律行为，B选项表述正确，不符合题干要求；《民法典》第197条规定“借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外”，可见自然人之间借款可以采用口头或其他形式，自然人之间的借款行为属于不要式法律行为，D选项表述正确，不符合题干要求；根据《民法典》第197条以及《商业银行法》第37条“商业银行贷款，应当与借款人订立书面合同”的规定，建设单位向商业银行的借贷行为属于要式法律行为，可见C选项表述错误，符合题干要求，为正确答案。73.关于效力待定合同的说法，正确的是()。A、合同未成立B、效力待定合同的相对人具有催告权C、效力待定合同是生效合同D、效力待定合同是无效合同答案：B解析：效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。74.关于定金，下列说法错误的是()。A、定金应当以书面形式约定B、当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C、定金的数额不得超过主合同标的额的15%D、定金合同从实际交付定金之日起生效答案：C解析：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。75.抵押与质押的显著区别是()。A、抵押不转移对抵押物的占有B、抵押转移抵押的收益权C、抵押以一定金额作为保证D、抵押不涉及具体的财物答案：A解析：抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿的担保方式。76.行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A、行政处分B、行政复议C、行政赔偿D、行政许可答案：A解析：行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。77.下列（）不属于承包人的主要义务。A、对工程进行垫资B、不得违法转包C、不得违法分包D、接受发包人有关检查答案：A解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式与合同内容。承包人的主要义务：（1）不得转包和违法分包工程；（2）自行完成建设工程主体结构施工；（3）接受发包人有关检查；（4）交付竣工验收合格的建设工程；（5）建设工程质量不符合约定的无偿修理。78.某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造（）。A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明D、由于甲利用了单位的物质条件，该专利的权利属于单位答案：D解析：有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：1.主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；2.法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。79.《工伤保险条例》规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处（）罚款。A、骗取金额1倍以上2倍以下B、骗取金额2倍以上5倍以下C、工伤保险费1倍以上2倍以下D、工伤保险费2倍以上5倍以下答案：B解析：《工伤保险条例》第六十条用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。80.甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的保修期限具有法律效力的是()。A、屋面防水工程的防渗漏为3年B、电气管线工程为2年C、有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D、设备安装工程为1年答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。81.（2017年）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。A、甲应当对乙承担违约责任B、若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C、乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D、租赁期满，乙取得该设备的所有权答案：C解析：本题考查的是融资租赁合同的法律规定。题干的描述中，是融资租赁合同。选项A,出售方丙需要向乙承担违约责任；选项B，租赁方破产清算，融资租赁资产不计入租赁方的资产；选项D，除非提前有约定才可以，否则租赁期满，租赁物属于出租人。82.（2017年）关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A解析：本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。83.除了在劳动关系存续期间因劳动报酬发生的争议外，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：教材P149按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。84.（2020年真题）根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A、1B、6C、12D、3答案：D解析：P2872019年3月住房和城乡建设部经修改后发布的《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。85.唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是（）。A、唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B、因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同C、甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D、甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全答案：C解析：教材P146未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者。《劳动法》规定禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人，不得安排未成年工从事有害健康的工作。用人单位不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度和其他禁忌从事的劳动。86.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。A、移送二审法院裁决B、按撤诉处理C、按缺席判决D、进入再审程序答案：B解析：本题考查的是一审程序。甲诉乙，甲是原告。原告无不当理由缺席的，按撤销起诉处理。87.劳动仲裁委员会首席仲裁员的选定是由（）。A、法定B、仲裁委员会负责人指定C、办事机构负责人指定D、当事人自愿选定答案：B解析：教材P335首席仲裁员的选定要求，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。88.施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任答案：B解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。89.下列不属于代理主要种类的是()。A、委托代理B、法定代理C、转代理D、意定代理答案：C解析：代理包括委托代理、法定代理。90.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲应支付全部约定报酬D、甲不用赔偿乙的损失答案：A解析：教材P153承揽合同中定作人有权中途变更承揽工作的要求，但对些造成承揽人损失的，应当赔偿。91.下列关于投标保证金的表述中，正确的是（）。A、投标保证金一般不得低于投标报价的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C、投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案：C解析：教材P84A选项应当是不得超过招标项目估算价的2%，B选项招标人不得挪用投标保证金，D选项实行两阶段招标的，投标保证金应当在第二阶段提出。92.基坑支护工程专项施工方案应经（）签字后实施。A、施工企业项目经理和现场监理工程师B、施工企业负责人和建设单位负责人C、建设单位负责人和总监理工程师D、施工企业技术负责人和总监理工程师答案：D解析：编制安全专项施工方案《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程。93.关于招标方式的说法，正确的是（）。A、《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标以及议标三种方式B、根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C、如果采用公开招标方式，为了限制投标人过多，招标人可以限制所有制形式D、国内竞争性招标主要包括公开招标和邀请招标答案：D解析：选项A错误。D正确《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。选项B错误。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项C错误。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。94.根据《物权法》的规定，动产物权的转让自（）时发生效力，但法律另有规定的除外。A、买卖合同生效B、交付C、转移登记D、买方占有答案：B解析：动产物权的转让自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。95.（2018年）根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。A、处以20万元罚款B、责令施工企业限期改正C、吊销施工企业营业执照D、降低施工企业资质等级答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。96.（2016年）根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A、九级至十级B、七级至八级C、五级至六级D、一级至四级答案：D解析：劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。97.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件，下列符合国家规定的是（）。A、流动资金、专业技术人员和突出业绩B、有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备C、流动资金、专业管理人员和资格证书D、注册资本、专业管理人员并依法设立答案：B解析：有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备98.（2020年真题）施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A、继续按照设计文件和图纸进行施工B、及时提出意见和建议C、由施工企业技术负责人按照技术标准修改设计文件和图纸D、按照通常做法施工答案：B解析：P269-270施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。99.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B、投标保证金有效期从提交投标文件之日起算C、招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致答案：D解析：A错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。B错误，投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止时间开始计算。C错误，招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。100.任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用（）A、国有土地B、集体土地C、地方土地D、单位土地答案：A解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。101.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A解析：教材P134《劳动合同法》第38条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因本法第26条第1款第1项(即：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的)规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。102.【2018年真题】关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A、定作人不得中途变更承揽工作的要求B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失答案：D解析：本题考查承揽合同的相关规定。选项A错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。选项B错误，承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。选项C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。103.工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。A、24小时B、48小时C、3天D、5天答案：B解析：工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。104.劳务派遣单位与被派遣的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为()。A、6个月B、1年C、2年D、5年答案：C解析：教材P137劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。105.属于抵押担保的特点是（）。A、债务人或者第三人可以是担保人B、担保期间不转移对财产的占有C、债权人有权优先受偿D、债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物答案：B解析：按照《担保法》、《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。其中，债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人。106.未满十七岁的张某应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。A、张某未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B、因为是临时工作，可以不签劳动合同C、不得安排张某从事有毒有害的劳动D、可以安排张某从事有毒有害的劳动，但必须保证安全答案：C解析：教材P146《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。107.用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同的，应当依照《劳动合同法》规定的经济补偿标准的（）向劳动者支付赔偿金。A、4倍B、3倍C、2倍D、1倍答案：C解析：本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担的法律责任。用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同的，应当依照《劳动合同法》规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金。108.（2015年）关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。A、承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B、除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C、承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同D、承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿答案：A解析：本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的。应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。B错误，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。109.初始注册证书与执业印章有效期为（）年。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。110.（2015年）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A、价款或者报酬B、保险条款C、履行期限、地点、和方式D、当事人的名称答案：B解析：本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。111.（2015年）某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、串通投标罪D、工程重大安全事故罪答案：D解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定、降低工程质量标准，造成重大安全事故，属于工程重大安全事故罪。112.根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款答案：C解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。选项C属于不动产，只能抵押，不能办理质押担保。113.施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A、工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C、在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D、保证本单位安全生产的有效投入答案：D解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、^如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。114.张某取得一级建造师资格证书并经过注册后取得注册证书和职业印章，张某如果需要办理变更注册的下列符合要求的是（）。A、原注册证书和执业印章必须注销B、应当与原聘用单位解除劳动关系C、在原单位不得担任施工项目经理D、原单位破产或者被撤销答案：B解析：《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。115.下列情形中，投标人中标有效的是（）。A、投标人给予招标人金钱获取中标B、投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C、投标人在账外给予招标人回扣获取中标D、投标人在账外给予评标委员会财物获取中标答案：B解析：本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外收受回扣的，以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。116.为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照（）执行。A、施工组织设计B、安全技术措施C、施工方案D、操作规程答案：D解析：本题是关于勘察单位安全责任的问题，《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在进行勘察作业时，也易发生安全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件。117.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。A、在调解书作出时B、在当事人达成调解协议时C、在调解书送达双方时D、经双方当事人签收时答案：D解析：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。118.当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（）。A、合同失效B、条件不成就C、视为条件已成就D、合同生效答案：C解析：《民法典》规定：当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。在附条件合同的条件成就前，当事人不应违背法律或诚实信用原则，