2023年一建《建设工程法规及相关知识》通关必做200题及详解

PAGEPAGE1182023年一建《建设工程法规及相关知识》通关必做200题及详解一、单选题1.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循()的原则。A、公开、公平、公正和经济B、公开、公平、公正和诚实信用C、公开、公平、经济和诚实信用D、保密、公平、公正和诚实信用答案：B解析：本题考核的是招标投标活动应当遵循的原则。《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。2.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。A、应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B、应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C、应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D、应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加答案：D解析：建筑节能工程的验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）的要求，并符合下列规定：（1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员和施工员参加；（2）节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；（3）节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。本题是对节能分部工程的验收，应适用上述第（3）种规定，D项符合该规定。综上所述，本题的正确答案为D。3.关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。2018真题A、工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C、工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D、工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致答案：A解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是从工程竣工验收合格之日起算。工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵是一致的。4.《建筑业企业资质管理规定》中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（）年。A、3B、5C、6D、7答案：B解析：在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续5年。综上所述，本题正确答案为B。5.A水泥场将应该发给B建筑公司的2000t水泥发给了C路桥公司，3日后，A水泥场向C路桥公司索取这批水泥。所产生的债权债务关系是()。A、不当得利之债B、侵权之债C、无因管理之债D、合同之债答案：A解析：本题涉及的考点是不当得利。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。6.关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是()。A、建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B、建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程C、应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程D、应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程答案：D解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。7.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）A、对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B、对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款C、对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款D、对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款答案：A解析：本题考查的是办理施工许可证违法行为的法律责任。选项A正确，《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。选项B错误，《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。选项CD错误，《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。8.甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。A、应执行新价格B、应执行原价格C、甲应承担一半价差D、乙应承担大部分价差答案：B解析：对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。9.关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题A、工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B、建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C、工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D、工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称答案：A解析：本题考查的是建设工程总承包的规定。选项B，建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业。选项C，工程总承包评标可以采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等。选项D，工程总承包项目经理应当取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称。10.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A、2年和3年B、5年和合理使用年限C、2年和5年D、2年和合理使用年限答案：D解析：2004年建设工程法规真题第30题根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。综上所述，本题正确答案是D。11.工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A、一般性标准B、特殊性标准C、建议性标准D、强制性标准答案：D解析：2012年建设工程法规真题第48题本题主要考查工程建设标准的分类。根据《标准化法》第7条的规定：“国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。”综上所述，本题正确答案为D。12.物权和债权的性质分别可以表述为()。A、相对权，绝对权B、相对权，相对权C、绝对权，相对权D、绝对权，绝对权答案：C解析：权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。13.如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为()。A、不确定B、已变更C、未变更D、未变更或已变更都可答案：C解析：合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。14.不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。A、乡（镇）B、县C、市D、省答案：B解析：2013年建设工程法规真题第48题本题考查的知识点是不良行为记录。不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。综上所述，B项正确。15.关于要约法律效力的表述中，不正确的是()A、要约到达受要约人时生效B、要约的有效期间由要约人在要约中规定C、要约不可以撤销D、要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人答案：C解析：该题主要考察的是：要约的法律效力《合同法》规定，要约到达受要约人时生效，如投标人向招标人发出的投标文件，自到达招标人时起生效。要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。16.关于表见代理的错误说法是（）。A、表见代理的行为人没有代理权B、表见代理在本质上不是狭义的无权代理C、表见代理是无效代理D、善意相对人有理由相信行为人有代理权答案：C解析：本题主要考察的是代理人和被代理人的权利、义务及法律责任，表见代理是指行为人虽无权代理（此处的无权代理不是狭义的无权代理），但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件：(1)须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由2)须本人存在过失(3)须相对人为善意。17.根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。2016A、合同约定的工程验收合格的B、合同约定工程尚未开工的C、合同约定的工程主体已经完成的D、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的答案：A解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师经不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。三种除外情形：同一工程相邻分段发包或分期施工的；合同约定的工程竣工验收合格的；因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。18.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。A、民事责任B、行政处分C、刑事责任D、行政处罚答案：D解析：行政责任是指违反有关行政机关管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处分和行政处罚。依据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类包括：警告；罚款；没收违法所得，没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分的种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。本题中，建设行政主管部门的警告是一种行政处罚，因此，承担的是行政责任。综上所述，本题的正确答案为D。19.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意答案：B解析：转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。.20.关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。A、无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B、当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C、当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D、无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案：A解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。21.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。(2015真题)A、施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B、总承包单位可以将建设工程分包给包工头C、联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D、劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包答案：A解析：本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项B，《建筑法》明确规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；选项C，联合体承包中，须以低资质等级的承包方为联合承包方的业务许可范围；选项D劳务分包不能再分包。22.安全生产许可证的有效期为（）年。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：2011年建设工程法规真题第9题本题考查的是安全生产许可证的有效期。根据《安全生产许可证条例》第9条的规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。综上所述，本题正确答案为C。23.根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是()。A、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C、联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D、对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任答案：D解析：本题考核的是共同承包的责任。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。24.关于负责特种设备安全监督管理部门在履行职责过程中有关行为的说法,正确的是（）。A、发现违反规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当立即以口头形式发出特种设备安全监察指令B、紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,则不需特种设备安全监察指令C、发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时,应当责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患,并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告D、实施安全监督检查时,应当有1名以上特种设备安全监察人员参加答案：C解析：负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的，应当随后补发特种设备安全监察指令。负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时，应当责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患，并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告。负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有2名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全行政执法证件25.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图样，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图样著作权归()享有。A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲、乙两单位共同答案：B解析：形作品，是指为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图，以及反映地理现象、说明事物原理或者结构的地图、示意图等作品。在建设工程活动中，有许多作品属于单位作品。由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。单位作品的著作权完全归单位所有。26.关于建设工程未经竣T验收而发包人擅自使用的质量责任的说法,正确的是（）。A、承包人没有义务进行修复或返修B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人应当承担责任C、发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持D、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任答案：D解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。选项A和B，承包人在合理范围内有义务进行修复或返修。27.《建筑业企业资质管理规定》属于()。A、行政法规B、一般法律C、司法解释D、部门规章答案：D解析：规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布。《建筑企业资质管理办法》是2007年建设部颁布的。28.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A、先予执行B、查封C、拍照D、制作笔录答案：A解析：2012年建设工程法规真题第31题本题主要考查证据的保全。A项：先予执行指人民法院在终局判决之前，为解决权利人生活或生产经营的急需，依法裁定义务人预先履行一定数额的金钱或者财物等措施的制度。主要是为了满足权利人的迫切需要。因此，先与执行不属于证据的保全措施，所以A当选。BCD项：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定：“人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。”所以BCD均属于证据保全措施，不当选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。29.（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是()A、施工现场的生活垃圾实行散装清运B、处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C、施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D、转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请答案：B解析：P202-203施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。A错误。《城市建筑垃圾管理规定》规定，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。B正确，C错误。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。D错误。30.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（）。A、用其他建筑企业的名义承揽工程B、允许他人以本企业名义承揽工程C、与他人联合承揽工程D、违法分包工程答案：B解析：根据《建筑法》的规定，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。综上所述，本题的正确答案为B。31.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A、责令其限期改正B、对其处20万元以上50万元以下的罚款C、造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D、建设单位直接责任人员承担相应行政责任答案：C解析：2006年建设工程法规真题第65题《建设工程质量管理条例》第56条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（二）任意压缩合理工期的；（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；（七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。C项：《建设工程质量管理条例》第74条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。根据上述第56条和第74条可知，建设单位任意压缩合理工期，造成重大安全事故，构成犯罪的，是对建设单位的直接责任人员依法追究刑事责任，而非由建设单位来承担刑事责任。事实上，这也是符合我国《刑法》关于单位犯罪的规定的。《刑法》第30条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。也就是说，单位承担刑事责任的，必须由刑法明确规定为单位犯罪。但是，刑法中关于造成重大安全事故的犯罪均为个人犯罪。因此，造成重大安全事故，构成犯罪时，建设单位无需承担刑事责任，应由其直接负责人员来承担刑事责任。所以C项当选。AB项：AB项均属于上述规定中，建设单位可能承担的法律责任。所以AB不当选。D项：《建设工程质量管理条例》第73条规定，依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。由此可知，建设单位违反条例规定受到行政处罚的，建设单位直接责任人员也要承担相应的行政责任。所以，D项不当选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。32.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的()。（2014）A、重点是防治排放污染物B、爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C、结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米D、施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米答案：B解析：施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘髙度小于1.5米，不扩散到场区外。结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。可采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅和直升机投水弹等综合降尘。选择风力小的天气进行爆破作业。33.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。(2015真题)A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、危害公共安全罪D、工程重大安全事故罪答案：D解析：本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。34.施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应()。A、向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B、向某仲裁机构请求供应商支付3万元C、直接要求供应商支付7.5万元D、直接要求供应商支付3万元答案：A解析：《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。35.关于劳务派遣的说法，正确的是（）。(2015真题)A、所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D、用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担答案：B解析：本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所以A错误；经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可，B正确；劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误。36.人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）日A、7日B、30日C、15个工作日D、10日答案：D解析：本题考核的是举证时限。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。37.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。（2014）A、仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B、仲裁审理案件应当公开进行C、当事人可以协议仲裁不开庭审理D、仲裁庭不能做出缺席裁决答案：C解析：仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决。1.38.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是（）。2017真题A、暂扣安全生产许可证并限期整顿B、责令停止生产，并处罚款C、撒销安全生产许可证D、吊销安全生产许可证答案：A解析：本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。39.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。A、3B、6C、9D、12答案：D解析：四）注册商标的续展、转让和使用许可注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。”40.职工按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其直系亲属、工会组织可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。提出申请应在事故伤害之日或被诊断、鉴定为职业病之日起()个月内进行。A、2B、3C、6D、12答案：D解析：用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。41.根据《建筑工程施工许可管理办法》,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A、工商登记证B、施工许可证C、规划许可证D、土地使用证答案：B解析：014年6月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门中请领取施工许可证。42.下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（）。A、地方施工总承包序列一级资质B、专业承包序列二级资质C、专业承包序列不分等级资质D、不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质答案：D解析：根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，下列建筑业企业资质许可，由企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门实施：（一）施工总承包序列三级资质（不含国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级的企业的施工总承包三级资质）；（二）专业承包序列三级资质；（三）劳务分包序列资质；（四）燃气燃烧器具安装、维修企业资质。前款规定的建筑业企业资质许可的实施程序由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门依法确定。企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门应当自作出决定之日起30日内，将准予资质许可的决定通过省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门，报国务院建设主管部门备案。AD项：属于上述（一）中的例外规定，企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门无许可权限。所以D项正确，A项错误。BC项：专业总承包分资质等级，企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门对专业总承包序列三级资质有许可权限。所以BC项错误。综上所述，本题的正确答案为D。43.王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()。A、正当防卫权B、紧急避险权C、拒绝权D、知情权答案：B解析：四）紧急避险权按照《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。44.关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。2018真题A、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C、全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D、全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准答案：D解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。选项A、选项B错误，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。选项C错误，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区，直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。45.根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（）两种。A、上部和下部B、大部和小部C、内部和外部D、以上说法都不正确答案：C解析：2005年建设工程法规真题第53题根据《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。由此可以看出，其权利义务分为对内和对外两种。对内联合体各方签订共同投标协议，明确各方的权利和义务。对外，共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。综上所述，本题的正确答案为C。46.根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是（）A、禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水B、在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口C、禁止向水体排放含低放射性物质的废水D、禁止向水体排放生活污水答案：A解析：本题考查的是水污染的防治。选项B错误，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染；选项C错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；选项D错误，禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液，不含生活污水。47.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A、30B、20C、15D、7答案：D解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内。48.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（）。A、应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B、既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C、只能向合同履行地的人民法院起诉D、必须重新确定受诉人民法院答案：C解析：2012年建设工程法规真题第43题本题主要考查建设工程纠纷的主要种类。CD项：根据《民事诉讼法》第23条的规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”当事人在合同中约定由被告住所地法院管辖，属于协议管辖。所以C正确，D错误。AB项：根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第7条规定：“当事人的仲裁协议约定可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。”施工合同约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”，该仲裁条款无效，当事人不能申请仲裁，因此AB错误。综上所述，本题正确答案为C。49.在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。2017A、予以修订B、继续有效C、应当复审D、即行废止答案：D解析：本题考查的是工程建设地方和企业标准。在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。50.建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。A、工程重大安全事故罪B、重大劳动安全事故罪C、重大责任事故罪D、失职罪答案：C解析：C项：重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。因此，C项正确。A项：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故构成的。因此，A项错误。B项：重大劳动安全事故罪，是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。因此，B项错误。D项：失职罪，《刑法》中未规定此罪，规定了渎职罪。所谓渎职罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利或者徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为C。51.人民法院收到起诉状，无论是否符合立案条件，确定是否立案的时间是()。A、5日内B、7日内C、10日内D、15日内答案：B解析：《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第119条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。52.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A、仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B、仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C、首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D、首席仲裁员由仲裁委员会任命产生答案：C解析：2013年建设工程法规真题第14题本题考查的知识点是仲裁庭的组成。仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。（一）合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。（二)独任仲裁员当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。但是当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。C项：第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。故C项正确。A项：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。故A项错误。B项：各自选定两名仲裁员即4名，法律规定要么是3人组成合议庭，要么是1人独任庭。故B项错误。D项：首席仲裁庭既可以由当事人双方约定产生，也可以由仲裁委员会主任指定产生。故D项错误。综上所述，C项正确。53.下列法人中，属于特别法人的是（）。A、有限责任公司B、农村集体经济经济组织法人C、事业单位D、社会服务机构答案：B解析：本题考查的是法人分类。A属于营利性法人，CD属于非营利性法人。54.建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）。A、工程质量检测机构出具的鉴定报告B、建设单位职工的书面证明材料C、建设单位与施工单位签订的施工合同D、建设单位提交的答辩状答案：D解析：2007年建设工程法规真题第55题《民事诉讼法》规定，民事诉讼证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。D项：答辩状属于被告的对于起诉理由进行的回答和辩解，不属于法定的证据种类。所以D项当选。A项：鉴定报告属于鉴定意见。所以A项不选。B项：书面证明材料属于书证。所以B项不选。C项：施工合同属于书证。所以C项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。55.将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用，此项规定指的是（）。A、循环经济B、减量化C、再利用D、资源化答案：D解析：根据《循环经济促进法》的规定，循环经济，是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称；减量化，是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生；再利用，是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用；资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。综上所述，本题的正确答案为D。56.关于确定中标人的说法，正确的是（）。2017A、投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C、确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D、国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人答案：D解析：本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。选项A招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；选项C在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。57.按照《行政诉讼法》规定,行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销,并判决行政机构重新作出行政行为,则行政机构不得()。A、作出与原行政行为基本相同的行政行为B、以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为C、以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为D、以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为答案：D解析：人民法院判决被告作出行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为。58.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。A、查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B、仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C、裁定驳回乙的上诉，维持原判决D、裁定撤销一审判决，发回原法院重审答案：C解析：2011年建设工程法规真题第64题本题考查的是仲裁协议的效力。根据《仲裁法》的规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。在本案中，甲起诉并未声明有仲裁协议，乙在首次开庭前亦未提出异议，即视为放弃仲裁协议。即使提起上诉，仲裁协议也不生效力，原判决仍有效。综上所述，本题的正确答案为C。59.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。（2014）A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。60.（2020年真题）根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A、被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B、按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C、被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D、罚款处罚按照执法成本确定答案：C解析：P205-209《环境保护法》规定,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。61.根据《担保法》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2017真题A、施工合同B、买卖合同C、运输合同D、租赁合同答案：C解析：本题考查的是留置的规定。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。62.工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。A、2年B、3年C、4年D、5年答案：D解析：根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，行业标准实施后，该标准的批准部门应当根据科学技术的发展和工程建设的实际需要适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般五年复审一次，复审结果报国务院工程建设行政主管部门备案。综上所述，本题的正确答案为D。63.除双方当事人意思表达一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,称为（）。A、要式合同B、实践合同C、有偿合同D、双务合同答案：B解析：实践合同又称要物合同是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。64.关于项目经理的说法，正确的是()。（2014）A、项目经理的权力来自于企业法人的授权B、施工项目可以设有项目经理C、项目经理具有相对独立的法人资格D、由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉答案：A解析：项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。例如：项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任；项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。65.下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。A、当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员B、第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生C、当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员D、当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定答案：B解析：根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。66.（2020年真题）关于团体标准的说法，正确的是（）。A、国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准B、在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准C、制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段D、团体标准对本团体成员强制适用答案：A解析：P290-293国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。

国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定具有国际领先水平的团体标准。67.根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或者（）环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A、维修B、检测C、闲置D、使用答案：C解析：根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。综上所述，本题的正确答案为C。68.下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A、施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B、施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C、将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D、职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准答案：C解析：本题考察的是：施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。69.某工程是被列入城建档案馆(室)接收范围的工程，该工程的档案应当（）向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。A、监理单位B、总承包单位C、建设单位D、各参与单位答案：C解析：建设单位应当在竣工验收后3个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。70.施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（）。A、立即如实上报事故B、立即启动事故应急预案，组织抢救C、立即妥善保护事故现场及相关证据D、立即组织事故调查答案：D解析：D项：根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府，安全生产监督管理部门，负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。因此立即组织事故调查是行政机关的责任，非施工单位的责任。所以D项当选。A项：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。所以A项不选。B项：事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。所以B项不选。C项：事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。所以C项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。71.根据《民法通则》的规定，属于承担民事责任方式的是()。A、返还财产B、责令停产停业C、暂扣或者吊销执照D、没收违法所得，没收非法财物答案：A解析：民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。72.下列关于保证担保的说法，正确的是（）。A、保证人须向债权人证明其有清偿能力B、保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任C、保证人可能是主合同的当事人D、保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意答案：D解析：2006年建设工程法规真题第53题D项：《担保法》规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。所以D项正确。A项：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。法律没有规定保证人须向债权人证明自己有清偿能力。所以A项错误。B项：《担保法》规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。所以B项错误。C项：保证人是保证合同的当事人，主合同的当事人是债权人和债务人。所以C项错误。综上所述，本题正确答案为D。73.某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为（）之日。A、抵押合同签字、盖章B、房产行政主管部门登记C、到公证部门办理公证D、贷款合同生效答案：A解析：74.（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）A、抢救财产的需要B、疏通交通的需要C、经项目负责人同意D、保证移动物件人员的安全答案：B解析：P269-273确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件：(1)抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；(2)经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；(3)做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；(4)尽量使现场少受破坏。75.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列不属于建设单位相关安全责任的是()。A、向施工单位提供真实、准确和完整的资料B、审查施工组织设计C、依法办理有关批准手续D、确定建设工程安全措施所需费用答案：B解析：本题考察的知识点是建设单位相关的安全责任。建设单位相关的安全责任：①依法办理有关批准手续;②向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;③不得提出违法要求和随意压缩合同工期;④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;⑤不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;⑥申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;⑦装修工程和拆除工程的规定。8.建设单位违法行为应承担的法律责任。76.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程一切险的保险生效日为（）。2018真题A、2014年2月10日B、2014年4月20日C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B解析：本题考查的是建筑工程一切险的基本规定。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。77.甲刚满l6周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（）。A、甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B、因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C、不得安排甲从事有毒、有害的劳动D、可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全答案：C解析：ACD项：根据《劳动法》的规定，禁止用人单位招用未满16岁的未成年人；不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；用人单位应对未成年工定期进行健康检查。因此，C项正确，D项错误。A项中甲刚满16岁，用人单位招用他不属于法律的禁止性规定，订立的合同是有效的，故A项错误。B项：根据《劳动合同法》的规定，订立劳动合同是法定性的强制性的要求。建立劳动关系应当订立书面劳动合同；用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位已与劳动者订立无固定期限的劳动合同。因此，即使甲是临时工，也需要订立劳动合同，故B项错误。综上所述，本题的正确答案为C。78.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。（2015）A、业主单位负责人B、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C、事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D、本单位负责人答案：D解析：故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《安全生产事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。79.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在（）提出。A、仲裁庭组成之前B、仲裁庭裁决之前C、仲裁庭首次开庭之前D、法院受理之前答案：C解析：2006年建设工程法规真题第61题《仲裁法》规定，当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。综上所述，本题正确答案为C。80.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。2014A、国务院环保部门B、各级地方政府环保部门C、酸雨控制区内的人民政府环保部门D、大气污染排放总量控制区内的人民政府答案：D解析：本题考查的是大气污染的防治。《大气污染防治法》第十五条规定，大气污染物总量控制区内有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，按照公开、公平、公正的原则，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。教材中无相关内容。81.（2020年真题）关于担保合同的说法，正确的是（）。A、保证合同的双方当事人是保证人与债权人B、第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保C、主合同的效力不影响担保合同的效力D、担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任答案：A解析：P34第三人为债务人向债权人提供担保时,可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。担保合同另有约定的,按照约定。担保合同被确认无效后,债务人、担保人、债权人有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事资任。82.根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。A、15日B、1个月C、3个月D、2年答案：C解析：本题考察的是：行政强制执行的一般程序。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行.83.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当（）。2017真题A、继续按设计文件和图纸施工B、对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工C、对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议D、及时提出意见和建议答案：D解析：本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，是有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。84.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C、确定中标人的权利属于招标人D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：本题考查的是招标基本程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致。选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。85.在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的，由()。A、被代理人B自行承担责任B、代理人A独立承担责任C、被代理人B和代理人A负连带责任D、代理人A和被代理人B承担按份责任答案：C解析：四）违法代理行为应承担的法律责任代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。86.甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向内交付了该设备。经查,丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲丙之间的合同效力的说法,正确的是()。A、甲与乙、丙之间的合同均有效B、甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效答案：A解析：无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。题干中甲公司与乙、丙公司的合同内容、形式均合法，所以是有效合同；但甲公司交付给丙公司，而无法按照合同有效履行对乙公司的义务，属于违约，需要承担违约责任。87.某建筑施工过程中，建筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落造成他人损害，所有人或者使用人不能证明自己没有过错的，所有人或使用人与受害人之间形成()。A、侵权之债B、不当得利之债C、无因管理之债D、合同之债答案：A解析：筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。88.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。A项：公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。所以A项正确。B项：邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。所以B项错误。C项：议标实质上即为谈判性采购，是采购人和被采购人之间通过一对一谈判而最终达到采购目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性，因而不属于招投标法所称的招标投标采购方式。所以C项错误。D项：定向招标是一种非竞争性招标，适用于两种情况，一是适用于工期较紧、资金有限的项目，或是专业性与保密性要求较强的项目。二是适用于某个国家的双边贷款项目且规定只能向贷款方采购的项目。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为A。89.因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级可以（）。A、应当申请重新核定建筑业企业资质等级。B、按照降低一级原企业的资质等级确定C、按照合并前各方中较低的资质等级确定D、按照实际达到的资质条件核定答案：A解析：本题考察的是企业发生合并、分立、改制的资质办理。企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。90.某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A、返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法，利息予以没收C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息答案：C解析：2011年建设工程法规真题第43题本题考查的是工程价款的支付。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。综上所述，本题的正确答案为C。91.工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于()连带责任。A、法定B、约定C、义务D、赔偿答案：A解析：我国对工程总分包、联合承包的连带责任均是由法律做出的规定，属法定连带责任。92.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,单位负责人接到事故报告后,应当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,其时间限于()小时内。A、1B、2C、7D、12答案：A解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。93.下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是（）。A、书证B、证人证言C、律师代理意见D、鉴定结论答案：C解析：2006年建设工程法规真题第57题《民事诉讼法》规定，民事诉讼证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。94.建设项目需要进行试生产的，应当（）申请