2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（三）附详解

PAGEPAGE552023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（三）附详解一、单选题1.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。2017真题A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提D、罚款是民事责任的承担方式之一答案：B解析：本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式：一是参照无效合同中的约定价款；二是按当地市场价、定额量据实结算。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。罚款是行政处罚之一。2.某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，房地产公司申请领取施工许可证前，应当（）。A、拆迁工作必须全部完成B、拆迁补偿安置资金全部到位C、拆迁工程量已完成50%D、拆迁进度已满足施工的要求答案：D解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。根据（三），需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。综上所述，本题正确答案为D。3.关于专利申请的说法，正确的是（）。2014A、两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B、职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C、在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D、国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日答案：A解析：本题考查的是专利的申请与审批。选项B职务发明创造的权利属于该单位；选项C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；选项D是以寄出邮戳日为申请日。4.根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是()。A、保证、定金、抵押B、保证、订金、质押C、违约金、留置、保证D、留置、定金、罚款答案：A解析：担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。5.部门规章由()签署命令予以公布。A、部门首长B、总理C、国家主席D、全国人民代表大会常务委员会代表答案：A解析：院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，以及省、自治区、直辖市人民政府和较大的市的人民政府所制定的规范性文件统称规章。部门规章由部门首长签署命令予以公布。6.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017真题A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意答案：B解析：本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。7.人民法院审理行政案件，不适用（）。(2015真题)A、调解B、开庭审理C、公开审理D、两审终审制答案：A解析：本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。法院审理行政案件，不适用调解。8.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设程施工合同。施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是()A、合同无效，不应支付工程款B、合同无效，应参照合同约定支付工程款C、合同有效，应按照合同约定支付工程款D、合同有效，应参照合同约定支付工程款答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。9.设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。A、张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B、张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利C、该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D、张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利答案：B解析：本题考察的知识点是著作权主体。有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；(2)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。10.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()A、工程款支付担保B、抵押担保C、保证金D、预付款担保答案：A解析：013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。11.我国一级建造师执业资格的注册管理机构是()。A、国家发展和改革委员会B、省、自治区、直辖市建设行政主管部门C、住房和城乡建设部及其授权机构D、国务院答案：C解析：得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。12.人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内审结完成。A、3B、4C、5D、6答案：D解析：适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。13.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。☆2014真题A、1个月B、2个月C、3个月D、半年答案：A解析：本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。14.（2019年真题）根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）A、经招标人授权的招标代理机构B、招标投标行政监督部门C、经招标人授权的评标委员会D、公共资源交易中心答案：C解析：P90-95《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。15.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。（2014）A、要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B、要求施工单位整改，并及时报告建设单位C、要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。16.施工起重机械在安全检验合格有效期（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A、届满前1个月B、有效期内C、届满后15日内D、届满前15日内答案：A解析：根据《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。综上所述，本题的正确答案为A。17.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A、改变建筑局部使用功能B、建筑主体和承重结构变动C、增加内部装修D、增加投资额度答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。18.张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。A、不成立B、有效C、无效D、效力待定答案：B解析：合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。19.根据《安全生产许可证条例》，必须持特各作业操作证书上岗的人员是（）（2014）A、项目经理B、兼职安全员C、建筑架子工D、BIM系统操作员答案：C解析：按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。20.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意答案：B解析：转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。.21.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。（2015）A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：D解析：建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。22.根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起（）日内共同向人民法院申请司法确认。A、30B、60C、90D、180答案：A解析：经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向法院提起诉讼。自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地的基层人民法院申请司法确认调解协议。经过司法确认的调解协议具有强制执行力。23.（2020年真题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。A、社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B、工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C、职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D、工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人答案：B解析：P256-263社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实,用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定,依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的,社会保险行政部门不再进行调查核实。职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的,在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间,作出工伤认定决定的时限中止。24.物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A、船舶所有权B、土地抵押权C、机动车所有权D、地役权答案：B解析：2012年建设工程法规真题第45题本题主要考查物权的设立、变更、转让、消灭和保护。《物权法》180条规定：“债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（一）建筑物和其他土地附着物；（二）建设用地使用权；（三）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（四）生产设备、原材料、半成品、产品；（五）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（六）交通运输工具；（七）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将前款所列财产一并抵押。”B项：根据《物权法》187条规定：“以本法第一百八十条第一款第一项至第三项规定的财产或者第五项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。”土地属于（二）建设用地使用权，因此自登记时发生变更效力。所以B正确。AC项：根据《物权法》第188条规定：“以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。”船舶以及机动车属于（六）交通工具，物权变更自抵押合同生效时设立，登记是对抗要件，未登记不得对抗第三人。所以AC错误。D项：根据《物权法》第158条规定：“地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。”地役权登记同样也是对抗要件。所以D错误。综上所述，本题正确答案为B。25.在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。A、建设控制地带B、文物保护范围C、城市紫线D、城市黄线答案：A解析：《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。26.表见代理的法律后果应该由（）承担。A、代理人B、被代理人C、第三人D、代理人和第三人答案：B解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人即被代理人承担法律后果的代理行为。综上所述，本题正确答案为B。27.（2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。A、发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B、对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C、负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D、负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密答案：A解析：P286-289安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中,应当互相配合,实行联合检查;确需分别进行检查的,应当互通情况,发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送其他有关部门并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理。28.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。（2016）A、丙公司承担B、甲施工企业承担C、乙公司承担D、甲施工企业与丙公司分担答案：A解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。29.（2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。A、仅由甲公司B、由甲公司和李某共同C、仅由乙公司D、仅由李某答案：B解析：P73-75《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。30.招标投标活动应当遵循的原则是()。A、公开、公平、公正和最快速度中标B、自愿、公平、公正和等价有偿C、自愿、公平、等价有偿和诚实信用D、公开、公平、公正和诚实信用答案：D解析：招标投标法》规定，招标投标活动应遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。31.（2020年真题）根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A、使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B、安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C、建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D、建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门答案：B解析：P284-286安装单位应当履行下列安全职责：按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字;（2）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;（3）组织安全施工技术交底并签字确认。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。32.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。2014A、抵押权B、质权C、留置权D、用益物权答案：C解析：本题考查的是有关留置权的内容。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。33.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿答案：C解析：本题考核的是一般保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。34.《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是()。A、用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系B、已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C、用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资D、劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同答案：B解析：劳动合同分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限。《中华人民共和国劳动合同法》第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。35.某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元。此债务发生的依据是（）。A、租赁合同B、无因管理C、侵权行为D、不当得利答案：C解析：根据《侵权责任法》的规定，侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。本题中，施工企业的施工行为侵害了路人的人身权，应该承担侵权损害赔偿责任，由此在施工企业和路人之间成立侵权之债。综上所述，本题的正确答案为C。36.某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收必备条件不包括的是（）。A、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D、施工单位签署的工程保修书答案：C解析：C选项应为“勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件”。37.关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。A、国有土地建设用地使用权属于用益物权B、国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立C、国有土地建设用地使用权人有权将使用权转让、互换、出资、赠与或抵押D、国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期答案：D解析：立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。38.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。(2015真题)A、需经债务人同意，且需办理公证手续B、无需经债务人同意，也不必通知债务人C、无需债务人同意，但需办理公证手续D、无需经债务人同意，但需通知债务人答案：D解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。39.开庭审理的步骤正确的是()。A、法庭辩论—法庭笔录—宣判—法庭调查B、法庭辩论—法庭调查—法庭笔录—宣判C、法庭调查—法庭辩论—法庭笔录—宣判D、法庭辩论—法庭笔录—法庭调查—宣判答案：C解析：l开庭审理方式2.法庭调查3.法庭辩论4.法庭笔录5.宣判40.在一起民事纠纷中，甲称曾经与乙有一份协议，乙未按约履行义务。甲提供该协议作为证据，乙否认这份协议是自己签署的，甲又提供书信一封。经有关部门鉴定，认定书信上的字体与协议上的签字相同。在这一案件中，协议书、书信各为（）证据。A、书证、书证B、书证、物证C、书证、鉴定结论D、物证、书证答案：B解析：书证，是指以所载文字、符号、图案等方式所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料或者其他物品。物证，则是指能够证明案件事实的物品及其痕迹，凡是以其存在的外形、重量、规格、损坏程度等物体的内部或者外部特征来证明待证事实的一部分或者全部的物品及痕迹，均属于物证范畴。41.下列关于知识产权的说法正确的是（）。A、知识产权在空间上的效力是无限的B、知识产权受到法律的保护是无期限的C、知识产权具有财产权和人身权的双重属性D、知识产权是整个社会的共同财富,可任意使用答案：C解析：他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。知识产权在空间上的效力并不是无限的，而要受到地域的限制，知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭。42.供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（）。A、供应商应及时通知施工方B、施工方接到通知后有义务防止损失扩大C、施工方因止损产生的费用由双方合理分担D、施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担答案：C解析：BCD项：根据《合同法》的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。因此，C项说法错误，防止损失扩大的费用由供应方承担；BD项说法正确。A项：根据《合同法》的规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因此，A项说法正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为C。43.根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（）两种。A、上部和下部B、大部和小部C、内部和外部D、以上说法都不正确答案：C解析：2005年建设工程法规真题第53题根据《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。由此可以看出，其权利义务分为对内和对外两种。对内联合体各方签订共同投标协议，明确各方的权利和义务。对外，共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。综上所述，本题的正确答案为C。44.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A、应视为受要约人撤回承诺B、应视为受要约人撤销承诺C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效D、因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效答案：C解析：2009年建设工程法规真题第50题本题考查的是承诺。根据《合同法》规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。在本案中，受要约人在要约规定的期限内发出书面承诺却由于水灾导致送达的时间超过承诺期限，如果要约人未及时通知不接受该承诺，视为承诺有效。综上所述，本题的正确答案为C。45.安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。A、工会民主监督B、公众举报监督C、有关行政主管部门监督D、社区报告监督答案：C解析：三、政府监督住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。46.（2020年真题）关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。A、建设用地使用权只能在土地的地表设立B、建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以C、建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权D、建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立答案：D解析：P18-20建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。47.物权和债权的性质分别可以表述为()。A、相对权，绝对权B、相对权，相对权C、绝对权，相对权D、绝对权，绝对权答案：C解析：权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。48.下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A、聘用单位被吊销营业执照的B、已与聘用单位解除聘用合同关系的C、年龄超过65周岁的D、同时在两个以上单位执业的答案：D解析：册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的；(2)聘用单位被吊销营业执照的；(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的；(5)注册有效期满且未延续注册的；(6)年龄超过65周岁的；(7)死亡或不具有完全民事行为能力的；(8)其他导致注册失效的情形。49.（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。A、因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B、火灾造成的损失C、由于超电压造成电气设备本身的损失D、施工用机具失灵造成的本身损失答案：B解析：P40-44保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:（1）自然事件,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;（2）意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。50.承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（）。A、书面通知承包人，并顺延工期B、承包人应在48小时内予以确认C、承包人不予确认的工期不得顺延D、征得承包人同意后顺延工期答案：A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。综上所述，本题的正确答案为A。51.甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为()。A、10年B、20年C、30年D、50年答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。52.建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。A、2008年1月1日B、2008年3月1日C、2008年5月1日D、2008年6月1日答案：C解析：造师执业资格注册有效期一般为3年。注册有效期满需继续执业的，应当自注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。53.生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应,组织有关力量进行救援,并将事故信息及应急响应启动情况向（）报告。A、公安部门B、安全生产监督管理有关部门C、监察机关D、人民政府答案：B解析：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告54.根据《仲裁法》的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()。A、仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决B、一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行C、一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行D、人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行答案：C解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖55.以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于()。A、综合应急预案B、专项应急预案C、现场处置方案D、施工组织方案答案：B解析：综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容；专项应急预案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容；现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。56.关于物权保护的说法，正确的是（）。（2015）A、物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B、侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C、侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D、物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物答案：B解析：物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。侵害物权，除承担民事责任外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。57.（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。A、宪法、法律、部门规章B、刑法、民法、经济法C、法律、行政法规、地方性法规D、宪法、刑法、民法答案：C解析：P1以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成。58.（2019年真题）施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当()A、继续按设计文件和图纸施工B、及时向建设单位或监理单位提出意见和建议C、对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工D、对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工答案：B解析：P298-299施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，有义务及时向建设单位或监理单位提出意见和建议，以免造成不必要的损失和质量问题。59.某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由()负责。A、发包人B、施工方C、发包人和施工方共同D、监理方答案：B解析：造成暂时停止施工的原因很多，可能是因为施工单位，也可能是建设单位、设计单位或监理单位的问题，还有不可抗力或违法行为被责令停止施工等。一般来说，除不可抗力要按合同约定执行外，其他则要分清责任，谁的责任就由谁承担费用。但不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护，以防止在暂停施工期间出现施工现场的作业人员或者其他人员的安全事故，并为今后继续施工创造良好的作业环境。60.不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()。A、检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B、检测机构不得转包检测业务C、检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备D、质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测答案：C解析：本题考察的是工程质量检测单位的检测规定。质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备。检测机构不得转包检测业务。61.专业调解机构的调解书()A、具有强制执行力B、无任何效力C、仅有合同约束力D、无合同约束力答案：C解析：专业调解机构进行调解达成的调解协议对当事人双方具有合同约束力，可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力调解的仅具有合同约束力，司法确认以后有强制执行力。62.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。(2015真题)A、请求甲支付违约金6万元B、请求甲双倍返还定金8万元C、请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元答案：C解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除。当事人既主张约定违约金，又主张定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。63.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲已公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。A、对该诉讼请求予以支持B、对该诉讼请求不予支持C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持答案：C解析：工程垫资的处理一节，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求利息支付的，不予支持。64.《文物保护法》规定，在进行建设工程施工过程中，发现文物，应当（）A、立即报告单位所在地文物行政部门B、施工单位进行保护性挖掘C、工人可以把一些不重要的文物碎片带走D、停止施工，保护现场答案：D解析：A立即报告工程所在地文物行政部门，B施工单位不能进行文物的挖掘，挖掘应该具有相应的文物资质，C任何人不能哄抢、私分、藏匿。65.甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。A、无效B、成立C、可变更D、可撤销答案：B解析：《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立”。第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。66.某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()。A、必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B、只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D、仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请答案：B解析：对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。67.因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A、合同履行地B、合同签订地C、原告住所地D、标的物所在地答案：A解析：《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。68.关于推荐性的标准，下面说法正确的是（）。A、不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行B、如果是推荐性地方标准，也必须要执行C、如果是推荐性行业标准，也必须要执行D、如果是推荐性国家标准，也必须要执行答案：A解析：2009年建设工程法规真题第1题本题考查的是推荐性标准。根据《标准化法》的规定，强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。因此，无论什么级别的推荐性标准，都可以不执行，因此A项正确。综上所述，本题的正确选项是A。69.某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应()。A、缓期履行B、拒绝履行C、继续履行D、要求对方支付一定费用后履行答案：C解析：继续履行是违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。70.关于工程监理的说法，正确的是（）。A、监理单位与建设单位之间是法定代理关系B、工程监理单位可以分包监理业务C、监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D、监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系答案：D解析：2013年建设工程法规真题第42题本题考查的知识点是对有隶属关系或者其他利害关系的回避。D项：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。故D项正确。A项：工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理，属于法定委托关系，故A项错误。BC项：《建筑法》规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。故分包和转让监理业务都是禁止的，故BC项错误。综上所述，D项正确。多选题1.《建设工程质量管理条例》规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有（）。A、检举权B、处理权C、控告权D、投诉权E、检验权答案：ACD解析：2004年建设工程法规真题第83题根据《建设工程质量管理条例》第五十三条规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。综上所述，本题正确答案是ACD。2.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报（）。A、项目名称B、施工场所C、可能产生的环境噪声值D、项目主要负责人E、所采取的环境噪声污染防治措施答案：ABCE解析：在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。3.刑事处罚主要包括（）。A、罚金B、没收财产C、劳动教养D、无期徒刑E、死刑答案：ABDE解析：2005年建设工程法规真题第88题根据《中华人民共和国刑法》的规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：（一）管制；（二）拘役；（三）有期徒刑；（四）无期徒刑；（五）死刑。附加刑的种类如下：（一）罚金；（二）剥夺政治权利；（三）没收财产。附加刑也可以独立适用。本题中，ABDE属于上述规定，C项劳动教养属于行政处罚措施。综上所述，本题正确答案是ABDE。4.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（）。2018真题A、建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C、建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E、建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人答案：ACE解析：本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。选项B错误，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加；选项D错误，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少与2人的专职安全生产管理人员。5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）。A、生态环境保护项目B、体育、旅游等项目C、城市垃圾处理设施D、教育项目E、电信枢纽项目答案：BD解析：根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；（二）科技、教育、文化等项目；（三）体育、旅游等项目；（四）卫生、社会福利等项目；（五）商品住宅，包括经济适用住房；（六）其他公用事业项目。本题中，B项属于（三）；D项属于（二）；ACE项属于关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围。综上所述，本题的正确答案为BD。6.某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。A、女职工李某，距产假结束还有5天B、会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C、职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D、材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E、材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行答案：ABD解析：根据《劳动合同法》的规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得提前三十日通知劳动者或者额外支付一个月工资后解除劳动合同也不得因裁员而解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（四）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。本题中，A项属于（四），B项属于（三），D项属于（二），CE项不属于上述规定不得解除劳动合同的情形。综上所述，本题的正确答案为ABD。7.根据《建设部关于修改〈建筑工程施工许可办法〉决定》,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,可以实施的行政处罚包括()A、责令改正B、停止施工C、罚款D、吊销营业执照E、暂扣营业执照答案：ABC解析：建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。8.根据《安全生产法》和《建筑法》,施作业人员应当享有的安全生产权利有()。A、获得工伤保险权B、请求民事赔偿权C、纠正和处理违章作业D、安全生产决策权E、紧急避险权答案：ABE解析：施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(一）施工安全生产的知情权和建议权(二）施工安全防护用品的获得权(三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四）紧急避险权(五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利(六）请求民事赔偿权(七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利9.根据《民事诉讼法》的规定,起诉状应当记明的事项有()。A、当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务B、揭示对方当事人法律行为的错误之处C、诉讼请求和所根据的事实与理由D、证据和证据来源,证人姓名和住所E、列举有关法律规定,论证自已主张的正确性答案：ACD解析：起诉状应当记明下列事项：1)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；2）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；3)诉讼请求和所根据的事实与理由；4)证据和证据来源，证人姓名和住所。10.关于增值税纳税人的说法,正确的有()A、在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人B、纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人C、小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记D、小规模纳税人会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理登记,不作为小规模纳税人计算应纳税额E、在中华人民共和国境内销售不动产的个人,无需交纳增值税答案：ABD解析：中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人。纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。小规模纳税人以外的纳税人应当向主管税务机关办理登记。小规模纳税人会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理登记,不作为小规模纳税人计算应纳税额。11.根据《标准化法》的规定，按照标准的级别不同，可把标准分为（）。A、行业标准B、地方标准C、国家标准D、国际标准E、企业标准答案：ABCE解析：我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。综上所述，本题正确答案为ABCE。12.下列选项中属于挂靠的行为有()。A、没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的C、劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的D、资质等级高的施工单位借用资质等级低的E、分包单位将其承包的建设程再分包的答案：ACD解析：存在下列情形之一的，属于挂靠：没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；2)有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；3）专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；4)劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的；5）施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的；6)实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的；7)合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；8)法律法规规定的其他挂靠行为。13.下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A、未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B、伪造他人注册商标标识C、销售侵犯注册商标专用权的产品D、给他人的注册商标专用权造成损害E、使用他人发明专利答案：ABCD解析：商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(1)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；(2)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（3）销售侵犯注册商标专用权的商品的；(4)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；(5)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（6）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（7)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。14.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。A、水泥厂的价目表属于要约邀请B、甲建筑公司的订购表示属于要约C、水泥厂的价目表属于要约D、水泥厂新报价属于承诺E、水泥厂新报价属于要约答案：ABE解析：2009年建设工程法规真题第73题本题考查的是要约与承诺。AC项：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。因此水泥厂的价目表是要约邀请，故A项正确，C项错误。B项：根据《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。在本案中，甲建筑公司收到水泥厂的要约邀请，按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，符合要约的构成要件，是向水泥厂发出的要约。因此，B项正确。DE项：承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。在本案中，水泥厂表示采用新的价格，对建筑公司的要约做了实质性的变更，因此是新的要约。因此E项正确，D项错误。综上所述，本题的正确答案为ABE。15.连带责任保证的法定保证期间属于()。（2012）A、诉讼时效期间B、可变期间C、除斥期间D、指定期间E、不可变期间答案：CE解析：超纲16.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有（）。A、复查B、重点检查C、抽查D、巡查E、专项检查答案：BCE解析：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准的情况进行监督检查。监督检查的内容可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。综上所述，本题的正确答案为BCE。17.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。☆2014真题A、不同投标人的投标文件相互混装B、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C、招标人授意投标人撤换、修改投标文件D、不同投标人委托同一单位办理投标E、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标答案：AD解析：本题考查的是禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。18.下列关于物权保护的说法,正确的有()。A、因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求确认权利B、无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物C、妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险D、造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状E、物权保护方式,只能单独适用,不能合并适用答案：ABCD解析：权效力与合同效力的区分：物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价；物权效力与合同效力无关，一般情况下：(1)不动产物权，自登记时生效（未办理物权登记的，不发生物权效力）。(2)不动产合同，自成立时生效（未办理物权登记的，不影响合同效力。）动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。19.（2019年真题）关于所有权的说法，正确的有()A、财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B、收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C、占有权只能由所有人享有的D、处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E、使用权是所有人所享有的一项独立权能答案：ADE解析：P17-18所有权是所有人依法对自己的财产(不动产或动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利。收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。使用权是指对财产的实际利用和运用的权能。使用权是所有人所享有的一项独立权能。20.建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括（）。A、工程规划许可证B、工程勘察设计文件C、设计单位资质等级证书D、投标文件及施工承包合同E、监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》答案：ABCE解析：建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证；（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同等。21.安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列（）情形之一的，可以撤销安全生产许可证。A、超越法定职权颁发安全生产许可证的B、对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的C、擅自出借安全生产许可证的D、安全生产许可证到期后未办理延期手续的E、生产单位变更企业名称后未及时进行安全生产许可证变更的答案：AB解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职