2023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（八）附详解

PAGEPAGE582023年一建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（八）附详解一、单选题1.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。A、定额B、标准C、法定D、合同答案：D解析：2011年建设工程法规真题第60题本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。综上所述，本题的正确答案为D。2.下列各项中,关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用,说法正确的是()。A、证据的提供应由公安或者检察部门负责B、仲裁庭认为有必要收集的证据,经当事人同意,可以收集C、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D、当事人认为需要的,可以向鉴定人直接提问答案：C解析：证据应用的全部内容，即证明对象、举证责任、证据收集、证明过程、证明标准。3.下列关于法人登记的说法,正确的是()。A、营利法人必须依法登记B、非营利法人不需要登记C、有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起,具有机关法人资格D、营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等答案：A解析：法人经依法登记成立，A正确非营利法人有二种，一种是依法要登记的，一种是依法不需要办理法人登记的，B错误C不是登记之日，应该是成立之日D应该是非营利法人4.（2019年真题）关于人身保险合同的说法，正确的是（）A、人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B、被保险人不能是受益人C、受益人可以由被保险人指定D、投保人不能是被保险人答案：C解析：P39-40被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。5.仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向()申请执行。A、人民法院B、仲裁委员会C、人民检察院D、当地人民政府答案：A解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。6.（2019年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）A、主要负责人，部门负责人和项目负责人B、主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员C、部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D、主要负责人，项目负责人和从业人员答案：B解析：P223《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格。7.国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。（2012）A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权答案：D解析：取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。(使用者没有土地所有权)18.甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。A、处置权B、所有权C、使用权D、留置权答案：D解析：除当事人另有约定外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。2017真题A、超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B、工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D、将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为答案：D解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项A属于资质不良；选项B属于工程质量不良；选项C属于工程安全不良。10.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A、派遣单位与用工单位B、用工单位与劳动者C、用工单位与当地人民政府D、派遣单位与劳动者答案：A解析：2011年建设工程法规真题第17题本题考查的是劳务派遣。根据《劳动法》的规定，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位（以下称用工单位）订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限，不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。综上所述，本题的正确答案为A。11.某施工合同签订于2008年5月1日，工程竣工时间为2010年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2010年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2011年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2011年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。A、2012年1月1日B、2012年7月1日C、2013年1月1日D、2013年7月1日答案：D解析：《民事诉讼法》规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。本题中，建设单位答应最迟于2011年7月1日付款，因此申请执行的日期从此计算2年，至2013年7月1日止。综上所述，本题正确答案为D。12.在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。A、甲B、乙公司C、丁D、丙公司答案：A解析：《民事诉讼法》规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，对代理权发生争议的，由主张代理权一方当事人承担举证责任。综上所述，本题正确答案为A。13.建筑()应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A、监理单位B、勘察单位C、施工单位D、设计单位答案：A解析：本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。建筑工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。14.依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）。A、建设单位负责试验，并承担试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用答案：C解析：2007年建设工程法规真题第20题建设单位供应的材料设备使用前，由施工单位负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由建设单位承担。综上所述，本题正确答案为C。15.按照《建设工程质量管理条例》规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。16.根据《刑法》的规定，刑罚分为主刑和附加刑，下列刑罚中属于附加刑的是()。A、管制B、拘役C、有期徒刑D、罚金答案：D解析：加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。17.《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的()。A、再利用量大于20%B、再利用量大于30%C、节约量大于20%D、节约量大于30%答案：B解析：本题考核的是节水与水资源利用的规定。根据《绿色施工导则》的规定，施工中力争非传统水源和循环水的再利用量大于30%。18.关于建设工程委托代理法律关系,下列说法正确的是()。A、建设程委托代理关系是指代理人与被代理人之间的委托关系B、一般情况下代理人在代理权限內以自己名义实施代理行为C、转托他人代理应当事先取得被代理人的同意D、即使转委托代理未经被代理人同意或者追认,被代理人也应当对转委托的第三人的行为承担责任,以便保护第三人的利益答案：C解析：民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。19.表见代理的法律后果应该由（）承担。A、代理人B、被代理人C、第三人D、代理人和第三人答案：B解析：表见代理是指行为人虽无代理权，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人即被代理人承担法律后果的代理行为。综上所述，本题正确答案为B。20.因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《中华人民共和国合同法》的规定，下列说法正确的是()。A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任答案：C解析：5.催告或做出必要处置的义务保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏，危及其他仓储物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以作出必要的处置，但事后应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。6.损害赔偿的义务存储期间，因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应承担损害赔偿责任。21.经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。2017A、修建生产储存腐蚀性物品的仓库B、占用保护规划确定保留的道路C、改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D、在历史建筑上刻划答案：C解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。22.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真题A、土地承包经营权B、地役权C、土地使用权D、土地所有权答案：B解析：本题考查的是地役权。地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。23.根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。A、投资45万元的厂房B、造价为60万元的管道安装工程C、建筑面积为250平方米的装修工程D、建筑面积为350平方米的修缮工程答案：C解析：程投资额在30万以下或者建筑面积在300㎡以下的建筑工程，可不申请办理施工许可证。24.甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属于（）。A、合同之债B、侵权行为之债C、不当得利之债D、无因管理之债答案：A解析：当事人之间的合同法律关系，产生了对应的权利义务关系，因为合同设立产生的债属于合同之债。25.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位项目负责人的安全职责包括()。A、建立健全安全生产责任制B、制定安全生产规章制度和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、保证本单位安全生产条件所需资金的投入答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。26.某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。A、可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B、如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C、应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D、用人单位应每月向该员工支付两倍的工资答案：A解析：需要注意的是，按照《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（6）被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观客气发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。27.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。A、简易交付B、拟制交付C、指示交付D、占有改定答案：C解析：④指示交付。合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。28.甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后甲到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）。A、不予受理，因为已经过了诉讼时效B、不应当受理，因为本案过错难以分清C、应当受理D、在甲补充了有关时效中断的证据后才可以受理答案：D解析：jin29.根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。（2013）A、企业B、政府C、社会D、行业答案：B解析：国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。1230.根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于民事诉讼的证据是（）。A、当事人陈述B、鉴定结论C、视听资料D、科学试验答案：D解析：根据《民事诉讼法》的规定，民事诉讼证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）A、受案的仲裁委员会决定B、仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C、工程所在地的基层人民法院裁定D、合同签订地的中级人民法院裁定答案：B解析：当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。32.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是（）。A、对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责B、施工前进行安全施工技术交底C、不得任意压缩合同约定的工期D、对拆除工程进行备案答案：B解析：安全技术交底：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。33.关于工程总承包的说法，正确的是（）A、、采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责B、工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务C、设计采购施工总承包（EP是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责D、交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成答案：A解析：本题考查的是建设工程总承包的规定。选项B，工程总承包不单独设立资质；选项C，EPC总包还需要承担采购的任务；选项D，符合可以进行专业分分包的分部工程，总包是可以进行分包的。34.关于行政复议和行政诉讼的说法,错误的是()。A、行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请B、行政复议不是行政诉讼的必然程序C、人民法院已经受理行政诉讼的,不得申请行政复议D、复议机关受理行政复议的,不得向人民法院提起行政诉讼答案：A解析：申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。35.乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在（）之前申请延续注册。A、2009年7月10日B、2009年8月10日C、2010年7月10日D、2010年8月10日答案：C解析：建造师执业资格注册有效期一般为3年。根据《注册建造师管理规定》中规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。在本题中，乙2007年8月10日执业资格证，有效期3年，因此，到2010年8月10日有效期届满，但若要申请延续注册，应在有效期届满前30日，即2010年7月10日申请延续注册。综上所述，本题的正确答案为C。36.招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。A、原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B、公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C、依照当事人申请可停止公告D、公告部门可自行决定是否停止公告答案：A解析：2013年建设工程法规真题第27题本题考查的知识点是行政复议受理。在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。A项：A项符合（1），故A项正确。B项：是原则上不停止执行，有4种情形时例外的，故B项错误。C项：除了当事人申请之外，还需要行政复议机关的批准，故C项错误。D项：公告部门只有一种法定的4种情形才能停止执行。故D项错误。综上所述，A项正确。37.关于施工合同解除的说法,正确的是()。A、合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除B、承包人将包的工程转包,发包人可以解除C、发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除D、承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；将承包的建设工程非法转包、违法分包的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：未按约定支付工程价款的；提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；不履行合同约定的协助义务的。38.在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。A、侵权责任B、违约责任C、刑事责任D、行政责任答案：A解析：根据《侵权责任法》第91条的规定，在公共场所或者道路上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。综上所述，本题的正确答案为A。39.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A、应视为受要约人撤回承诺B、应视为受要约人撤销承诺C、若要约人未作出任何表示，则该承诺有效D、因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效答案：C解析：2009年建设工程法规真题第50题本题考查的是承诺。根据《合同法》规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。在本案中，受要约人在要约规定的期限内发出书面承诺却由于水灾导致送达的时间超过承诺期限，如果要约人未及时通知不接受该承诺，视为承诺有效。综上所述，本题的正确答案为C。40.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。2016A、有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B、处以一定比例的罚款C、不得再担任项目负责人D、造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册答案：A解析：本题考查的是注册人员未执行法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。41.人民法院审理行政案件，不适用（）。(2015真题)A、调解B、开庭审理C、公开审理D、两审终审制答案：A解析：本题考查的是行政诉讼的审理、判决和执行。法院审理行政案件，不适用调解。42.甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行答案：A解析：本题考核点涉外仲裁的特别规定.1998年7月发布的《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》中规定：“在涉外仲裁过程中，当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行；申请证据保全的，由证据所在地的中级人民法院裁定并执行。43.某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A、质量监督站B、建设单位C、监理单位D、建设行政主管部门答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。44.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。(2015真题)A、当事人对鉴定人员不满意的B、鉴定程序有轻微瑕疵的C、鉴定结论有缺陷的D、鉴定结论明显依据不足的答案：D解析：本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。45.关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工企业提供地下管线资料B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。46.法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。A、执行员B、执行庭庭长C、审判委员会D、法院院长答案：D解析：2006年建设工程法规真题第59题《民事诉讼法》规定，执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。经审查认为案外人异议成立的，报经院长批准，裁定对生效法律文书中该项内容中止执行，裁定由院长署名，加盖人民法院印章，送达给申请执行人、被执行人及案外人。综上所述，本题正确答案为D。47.某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017A、简易交付B、拟制交付C、指示交付D、占有改定答案：C解析：本题考查的是买卖合同的法律特征及当事人的权利和义务。指示交付：合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。48.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。（2012）A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》答案：A解析：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1)工程竣工验收备案表；（2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；（3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（5)施工单位签署的工程质量保修书；（6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》2349.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。A、应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B、应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C、应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D、应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加答案：D解析：建筑节能工程的验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）的要求，并符合下列规定：（1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员和施工员参加；（2）节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；（3）节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。本题是对节能分部工程的验收，应适用上述第（3）种规定，D项符合该规定。综上所述，本题的正确答案为D。50.某建筑工程项目实行的施工总承包，由（）支付意外伤害保险费。A、总承包单位B、分包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位共同答案：A解析：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。51.建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。A、技术合同B、买卖合同C、委托合同D、承揽合同答案：D解析：建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。52.对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的()。A、40%B、50%C、80%D、100%答案：C解析：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（1）发生一般事故的，处上一年收入30%的罚款；（2）发生较大事故的，处上一年收入40%的罚款；（3）发生重大事故的，处上一年收入60%的罚款；（4）发生特别重大事故的，处上一年收入80%的罚款。53.张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。A、不成立B、有效C、无效D、效力待定答案：B解析：合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。54.我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。A、部门规章B、宪法C、法律D、行政法规答案：C解析：考察的是：法律。法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，即狭的法律。55.除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可决定。A、10B、20C、30D、45答案：B解析：除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。56.下列物权种类中，属于担保物权的是（）。2017真题A、抵押权B、使用权C、收益权D、地役权答案：A解析：本题考查的是物权的法律特征和主要种类。此题可以用排除法。财产所有权包括占有权、使用权、收益权、处分权。故选项B、C排除。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。故选项D排除。所以选择选项A。57.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。A、《全国人民代表大会组织法》B、《中华人民共和国国籍法》C、《中华人民共和国反垄断法》D、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》答案：C解析：2013年建设工程法规真题第1题本题考查的知识点是宪法及宪法相关法。C项：经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。《中华人民共和国反垄断法》是国家干预经济运行的法律，属于经济法，C项当选。ABD项：宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。所以，ABD属于宪法部门法范畴，ABD不当选。本题是选非题，综上所述，C项为正确答案。58.按照《建筑施工场界噪声限值》（GBl2523--90）规定，某施工单位在城市市区范围内施工，晚上19点～21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为（）分贝。A、55B、65C、70D、75答案：B解析：根据《建筑施工场界噪声限值》的规定，土石方施工阶段（主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等），噪声限制是昼间75分贝，夜间55分贝；打桩施工阶段（主要噪声源为各种打桩机等）噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工；结构施工阶段（主要噪声源为混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等），噪声限制是昼间70分贝，夜间55分贝；装修施工阶段（主要噪声源为吊车、升降机等），噪声限制是昼间65分贝，夜间55分贝。所谓夜间是指晚上22点至早6点之间的期间。本题中，用物料提升机运输装修材料，是在装修施工阶段；时间是晚上19点至21点，因此，适用的是昼间的噪声限制，即不得大于65分贝。综上所述，本题的正确答案为B。59.关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证答案：D解析：2010年建设工程法规真题第15题本题主要考查证据的应用。AD项：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向试听传输技术手段作证。所以D正确，A错误。B项：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，询问证人时，其他证人不得在场。法院认为有必要的，可以让证人进行对质。禁止同时询问数个证人，是为了防止证人之前相互影响和串供。所以B错误。C项：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证人不得旁听法庭审理。证人无权旁听庭审，主要是保证证人作证的独立性、客观性。所以C错误。综上所述，本题正确答案为D。60.《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。A、15B、5C、10D、7答案：A解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。61.()负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。A、国务院工程建设行政主管部门B、国务院标准化行政主管部门C、国务院D、国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合答案：B解析：国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。62.（2019年真题）关于建造师不予注册的说法，正确的是()A、因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的C、年龄超过60周岁的D、申请在两个或者两个以上单位注册的答案：D解析：P76-80《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。63.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。（2012）A、一般性标准B、特殊性标准C、建议性标准D、强制性标准答案：D解析：《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。664.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（）。A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督答案：D解析：建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况施监督。65.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：《招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。A项：公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。所以A项正确。B项：邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。所以B项错误。C项：议标实质上即为谈判性采购，是采购人和被采购人之间通过一对一谈判而最终达到采购目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性，因而不属于招投标法所称的招标投标采购方式。所以C项错误。D项：定向招标是一种非竞争性招标，适用于两种情况，一是适用于工期较紧、资金有限的项目，或是专业性与保密性要求较强的项目。二是适用于某个国家的双边贷款项目且规定只能向贷款方采购的项目。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为A。66.甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。A、甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B、甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C、丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D、甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任答案：D解析：2004年建设工程法规真题第59题根据《中华人民共和国担保法》第二十四条规定，债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。综上所述，本题正确答案是D。67.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）（2016）A、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B、双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C、劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D、仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算答案：A解析：A正确，劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。B错误，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。C错误，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。D错误，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。68.工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，事后乙分包单位应提出（）主张来切实保护自己合法权益。A、请求解除合同B、请求返还财产C、请求确认物权D、请求赔偿损失答案：D解析：D项：根据《民法通则》的规定，民事责任的承担方式有：承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）赔偿损失；（八）支付违约金；（九）消除影响、恢复名誉；（十）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。在本题中，甲分包单位占用通道导致乙分包单位的材料无法进入造成停工数日，应当赔偿乙分包单位因此而造成的损失。因此，D项正确。A项：解除合同的前提是存在一个合法有效的合同。在本案中，甲乙分包单位之间不存在合同关系。因此，A项错误。B项：请求返还财产是对无权占有人提出的，本案中，甲分包单位并没有占有乙的财产。因此，B项错误。C项：确认物权是请求确认对某物享有所有和他物权。本案中，乙分包单位对甲分包单位不享有物权，不能请求确认。故C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。69.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）。A、20%B、30%C、40%D、50%答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。综上所述，本题正确答案为B。70.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关（）方法的条款的效力。A、解决争议B、权利C、撤销合同D、义务行驶答案：A解析：该题主要考察的是：被撤销合同的法律后果《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。多选题1.根据《建设网工程质量管理条例》.关于勘察.设计单位质量责任和义务的说法.正确的有（）（2013）A、勘察.设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B、勘察文件应注明工程使用年限C、勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D、注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责E、有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定答案：ACDE解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。7-3092.下列情形导致要约失效的有（）。A、拒绝要约的通知到达要约人B、要约人依法撤销要约C、要约人依法撤回要约D、承诺期届满，受要约人未作出承诺E、受要约人对要约的内容作出实质性变更答案：ABDE解析：2013年建设工程法规真题第76题统计全站数据:本题共被作答65次，正确率为9.23%解析本题主要考查要约失效的情形。《合同法》第20条规定：“有下列情形之一的，要约失效：（一）拒绝要约的通知到达要约人；（二）要约人依法撤销要约；（三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（四）受要约人对要约的内容作出实质性变更。”所以ABDE正确，C错误。综上所述，本题正确答案是ABDE。3.根据《劳动合同法》，用人单位在聘用劳动者以及签订劳动合同时单位不能有下列行为（）。A、要求劳动者提供担保B、订立无终止时间的劳动合同C、向劳动者索取财务D、扣押劳动者的证件E、约定竞业限制条款答案：ACD解析：2011年建设工程法规真题第98题本题考查的是订立劳动合同应当遵守的原则。ACD项：根据《劳动合同法》的规定，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。因此，ACD符合题意。B项：根据《劳动合同法》规定，劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。因此，B项是在订立合同时可以出现的情形，因此不符合题意。E项：根据《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。因此，E项是法律允许出现的情形，不符合题意。综上所述，本题的正确答案为ACD。4.（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A、自愿性B、保密性C、公权性D、程序性E、强制性答案：CDE解析：P331-334民事诉讼的基本特征是:(1)公权性；(2)程序性；(3)强制性。5.关于工程质量检测机构的说法,正确的有（）。A、可以转包检测业务B、具有独立的法人资格C、是中介机构D、分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质E、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档答案：BCD解析：工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。检测机构不得转包检测业务。6.从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。A、正确佩戴和使用劳动防护用品B、掌握本岗位工作所需的安全生产知识C、制定安全生产事故的处理程序D、绝对服从作业指挥E、发现事故隐患立即向新闻媒体披露答案：AB解析：2004年建设工程法规真题第80题A项：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。因此，A项正确。B项：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十条规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。因此，B项正确。C项：施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案。因此，C项错误。D项：根据《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。由此可知，从业人员有拒绝权，并不是绝对服从。故D项错误。E项：根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。由此可知，从业人员具有报告义务，而不是制定处理程序或向媒体披露。故E项错误。综上所述，本题正确答案是AB。7.在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格盼是()。A、施工单位B、设计单位C、监理单位D、建设单位E、勘察单位答案：ABCE解析：本题考察的是法人在建设工程中的地位。在建设工程中，大多数建设活动主体都是法人。施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织8.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A、项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业2年B、构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任C、处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D、向社会公布曝光E、项目经理为相关注册执业人员的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册答案：BCD解析：对施工单位项日经理按以下方式进行责任追究:(1)项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册;(2)构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;(3)处单位罚款数额5%以上:10%以下的罚款;(4)向社会公布曝光。A错误。E选项是有造成重大质量事故的前提的。9.关于对建设工程项目的节能管理。下列表述中正确的有（）。A、不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B、建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告C、建设单位不得明示或暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工D、施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证E、监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位答案：ABCD解析：A项：根据《节约能源法》的规定，建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。因此，A项正确。B项：根据《民用建筑节能条例》的规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。因此，B项正确。C项：根据《民用建筑节能条例》的规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。因此，C项正确。D项：根据《民用建筑节能条例》的规定，施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。故D项正确。E项：根据《民用建筑节能条例》的规定，工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正；施工单位拒不改正的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。因此，E项错误。综上所述，本题的正确答案为ABCD。10.申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括()。A、建立健全安全生产责任制B、建设资金已落实C、有满足施工需要的施工图纸D、主要负责人经考核合格E、参加意外伤害保险答案：AD解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步作出规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程”；“(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格”等条件，是建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件。而原来规定的“(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费”中的“办理意外伤害保险”已经被新修订的《建筑法》第48条所取代，不再是强制条件。而“建设资金已落实；有满足施工需要的施工图纸”是取得施工许可证的必要条件，不是取得安全生产许可证的必要条件。11.李某分别欠甲乙丙三人3万元，5万元，8万元。李某以自己的汽车作为抵押物，向他们都签订了抵押合同。甲签订合同的时间为5月3日，乙在4月1日签订抵押合同，丙于3月2日签订合同。其中甲办理了抵押登记，乙丙未办理。若李某到期不偿还债务，该汽车被拍卖。则下列说法正确的是（）。A、三人都具备优先受偿权B、甲优先于乙丙受偿该价款C、乙丙未办理登记，所以乙丙未设立抵押权D、所得价款应先偿还丙，然后偿还乙，最后偿还甲E、所得价款应优先偿还甲，乙丙按照比例清偿答案：AB解析：抵押合同自签订时生效时：已登记的优先于未登记；都未登记时，依合同成立先后，顺序相同时，按比例清偿。12.（2019年真题）关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去,正确的有()。A、企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质B、申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定C、建筑企业只能申请一项建筑企业资质D、建筑业企业资质证有效期届满前6个月,企业应当向原资质许可机关提出延续申请E、企业按规定提出延续申请后,资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续答案：ABE解析：P64-71《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质;企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。A正确，C错误；告知承诺审批，是指对提出资质行政审批申请的申请人，由行政审批机关一次性告知其审批条件，申请人以书面形式承诺符合审批条件，行政审批机关根据申请人承诺直接作出行政审批决定的制度，B正确；建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请，D错误；资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续，E正确。13.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。（2015）A、钱某职得资格证书3年后申请注册B、赵某因工伤丧失了民事行为能力C、孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D、周某申请在两个单位分别注册E、李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问答案：BD解析：（1）不予注册情形：1）不具有完全民事行为能力的；2）申请在两个或者两个以上单位注册的；3）未达到注册建造师继续教育要求的；4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；10）年龄超过65周岁的。14.关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017真题A、行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B、只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C、行政诉讼的被告只能是行政机关D、只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼E、行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼答案：CE解析：本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷，包括行政争议和行政案件。行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。行政纠纷的法律解决途径主要有两种，即行政复议和行政诉讼。15.某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有()。A、民事责任B、刑事责任C、行政责任D、违宪责任E、国家赔偿责任答案：ABC解析：本题考察的是：未取得安全生产许可证擅自从事施工活动应承担的法律责任。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。16.根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有（）。2018真题A、工程技术档案资料B、竣工图C、工程检验评定资料D、工程结算资料E、材料采购合同答案：ABC解析：本题考查的是施工单位应提交的档案资料。施工单位一般应当提交的档案资料有：（1）工程技术档案资料；（2）工程质量保证资料；（3）工程检验评定资料；（4）竣工图等。17.建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）。A、违反职业道德规范B、造成损失后果C、具有违约行为D、违反建筑企业内部文件E、违约行为与财产等损失之间有因果关系答案：BCE解析：2013年建设工程法规真题第81题本题主要考查承担损失赔偿责任的构成要件。承担赔偿损失的构成要件是：（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。B项符合上述第（2）项，C项符合上述第（1）项，E符合上述第（3）项，所以BCE正确。综上所述，本题正确答案为BCE。18.以下关于行政行为的说法中正确的有()。A、行政行为是执行法律的行为B、行政行为具有一定的裁量性C、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性,不必与行政相对方协商或征得其D、行政行为以无偿为原则,以有偿为例外E、未经许可使用他方的专利属于行政行为答案：ABCD解析：行政机关的行政行为具有以下特征：行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。行政主体在实施#政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益时，方可为有偿的。未经许可使用他方的专利属于民事侵权行为,选项E错误。19.根据《担保法》，下列主体可以作为保证人的有（）。2017A、某公司的职能部门B、某市人民法院C、某有限责任公司D、自然人孙某E、某建筑大学答案：CD解析：本题考查的是保证人的资格。以下组织不能作为保证人：（1）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；（2）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人；（3）企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人，企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。20.（2019年真题）关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去,正确的有()。A、企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质B、申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定C、建筑企业只能申请一项建筑企业资质D、建筑业企业资质证有效期届满前6个月,企业应当向原资质许可机关提出延续申请E、企业按规定提出延续申请后,资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续答案：ABE解析：P64-71《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质;企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。A正确，C错误；告知承诺审批，是指对提出资质行政审批申请的申请人，由行政审批机关一次性告知其审批条件，申请人以书面形式承诺符合审批条件，行政审批机关根据申请人承诺直接作出行政审批决定的制度，B正确；建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请，D错误；资质许可机关应当在建筑业企