2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（一）附详解

PAGEPAGE592023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（一）附详解一、单选题1.工程承包合同中约定了有效的仲裁条款,发包方以违约为由请求仲裁胜诉后,再就另一事实以侵权为由向承包商提出仲裁申请,仲裁委员会应当()。A、受理B、不受理C、依照前裁决直接裁决发包方败诉D、告知其向法院起诉答案：A解析：仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人的约定。2.对合同法律特征的叙述中，不正确的是（）。A、合同不是一种法律行为B、合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系C、合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的D、合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方答案：A解析：合同具有以下法律特征：（1)合同是一种法律行为。（2)合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方。（3)合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系。（4)合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且意思表示是一致的。。3.某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2018真题2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018真题2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。2018真题则利息起算日为（）。2018真题A、2017年9月21日B、2017年11月21日C、2018年5月2曰D、2017年11月2日答案：D解析：本题考查的是工程价款的支付。利息从应付工程价款之日计付。题干中合同约定：通过竣工验收后2个月内结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，故2017年11月2日为利息起算日。4.甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班，该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后，该建筑公司向代理商购买了这套软件，则下列说法中正确的是()。A、甲拥有M软件的所有权和知识产权B、甲拥有M软件的知识产权C、乙拥有M软件的知识产权D、甲拥有M软件的使用权答案：D解析：出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人。该软件是由丙公司研发的，所以丙公司拥有所有权，甲公司购买该软件取得了该知识产权的使用权。5.某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）事故A、特别重大B、重大C、较大D、一般答案：B解析：本题考察的知识点：生产安全事故的等级划分。事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。6.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）前未起诉，法院将解除该财产保全。A、3月22日B、3月18日C、3月13日D、4月3日答案：D解析：2009年建设工程法规真题第35题本题考查的是民事诉讼的保全。根据《民事诉讼法》的规定，利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。在本案中，法院于3月3日采取保全措施，因此，该公司应该自3月3日起30日内即在4月3日前提起诉讼或者申请仲裁，否则法院将解除保全措施。综上所述，本题的正确答案为D。7.建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A、法院对垫资应当按照工程欠款处理B、由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C、法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D、法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持答案：C解析：工程垫资的处理《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予以支持8.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A、8B、10C、15D、20答案：D解析：4.权利的最长保护期限。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。9.（2019年真题）下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）。A、创造性B、实用性C、新颖性D、艺术性答案：C解析：P24-30授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。10.某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由()组织发掘。A、建设单位B、施工单位C、建设单位和施工单位D、政府文物行政部门答案：D解析：本题考察的是：施工发现文物报告和保护的规定。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续。11.关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是()。A、行政诉讼的被告与原告是恒定的B、行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份C、行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能D、行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议答案：B解析：行政诉讼的主要特征是：（1）行政诉讼是法院解决行政机关实施的行政行为与公民、法人或其他组织发生的争议；（2）行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能；（3）行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原则则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。故只有B是错误的。正确12.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。A、赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B、张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C、王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D、李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长答案：A解析：2011年建设工程法规真题第59题本题考查的是无固定期限劳动合同。根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有解除劳动合同的情形，续订劳动合同的。需注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A项：赵先生2010年1月入职丁企业，该企业在2010年11月与之签订书面劳动合同，不满1年，不符合“视为订立无固定期限劳动合同”的情形。因此A项符合题目要求。B项：张女士的情况符合上述法律规定的第（1）种情形。因此，符合订立无固定期限的劳动合同的要求。C项：王先生的情况符合上述法律规定的第（2）种情况。因此，符合订立无固定期限的劳动合同的要求。D项：李女士的情况符合上述法律规定的第（3）种情形。因此，符合订立无固定期限劳动合同的要求。本题为选非题，综上所述，本题的正确选项是A。13.（2020年真题）关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A、强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布B、行业标准可以是强制性标准C、国家标准公布后，原有的行业标准继续实施D、国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次答案：A解析：P290-293《标准化法》规定，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，故A对。

对于没有推荐性国家标准，需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准，故B错。

国家标准公布后，原有的行业标准应及时修订或废止，故C错。

国家标准的复审一般在国家标准实施后5年进行一次，故D错。14.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：本题考核的是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。15.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A、仲裁委员会所在地B、合同签订地C、乙方所在地D、建设工程所在地答案：A解析：2009年建设工程法规真题第20题本题考查的是申请撤销仲裁裁决。根据《仲裁法》规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（一）没有仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。综上所述，本题的正确答案为A。16.下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。A、诉讼时效期间一律为3年B、普通诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外C、《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年D、《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年答案：A解析：普通诉讼时效期间通常为3年，根据我国《民法总则》及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为3类：1.普通诉讼时效。《民法总则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。2.特殊诉讼时效。特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年；1992年11月颁布的《海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。17.（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A、检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B、工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C、检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D、工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系答案：B解析：P300-301检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构，检测机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。18.（2020年真题）根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A、利息收入B、依法收取并纳入财政管理的政府性基金C、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D、财政拨款答案：A解析：P45-47企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。包括:

（1）销售货物收入;

（2）提供劳务收入;

（3）转让财产收入;

（4）股息、红利等权益性投资收益;

（5）利息收入;

（6）租金收入;

（7）特许权使用费收入;

（8）接受捐赠收入;

（9）其他收入。

收入总额中的下列收入为不征税收入:

（1）财政拨款;（2）依法收取并纳人财政管理的行政事业性收费、政府性基金;（3）国务院规定的其他不征税收入。19.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。A、工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B、某施工单位未按照合同约定工期竣工C、因台风导致工程损害D、某工程存在质量问题答案：A解析：侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。20.下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）。A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷答案：C解析：2010年建设工程法规真题第10题本题主要考查仲裁。根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”。下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；（二）依法应当由行政机关处理的行政争议。C项：属于平等主体即总承包商和分承包商之间的合同纠纷可以适用《仲裁法》。所以C项当选。A项：属于（一），不能仲裁，所以A不选。B项：属于（二）的行政争议。对罚款不服发生的纠纷属于由行政机关处理的行政争议，只能选择行政复议或者行政诉讼，不能仲裁。所以B不选。D项：劳动合同的纠纷属于劳动争议仲裁，不适用《仲裁法》。所以D不选。综上所述，本题正确答案为C。21.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。A、违约方B、当事人C、防止扩大的行为方D、各方答案：A解析：《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。22.某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是()。A、罚款B、被扣除保征金C、申请晋升资质等级不予批准D、申请主项资质以外的资质不予批准答案：A解析：常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。23.甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A、要约邀请B、新要约C、承诺D、承诺意向答案：B解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示；要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示；承诺是受要约人同意要约的意思表示。本题中，甲公司不是丙公司要约的受要约人，因此其发出的文件不属于承诺，因甲公司按丙公司的要约进行了回复，应该属于新要约。24.（2019年真题）关于开标的说法,正确的是()。A、投标文件经确定无误后,由招标监管部门人员当众拆封B、开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C、开标过程应当及时向社会公布D、开标地点应当为招标文件中预先确定的地点答案：D解析：P90-95《招标投标法》规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宜读。开标过程应当记录,并存档备查。25.《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A、编制安全技术措施及专项施工方案B、审查安全技术措施及专项施工方案C、报告安全生产事故隐患D、承担建设工程安全生产监理责任答案：A解析：2004年建设工程法规真题第22题A项：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。由此可知，编制安全技术措施及专项施工方案是施工单位的职责，而不是工程监理单位的责任。故A项符合题目要求。B项：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。C项：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。D项：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。由此可知，BCD都属于监理单位的责任和义务。综上所述，本题正确答案是A。26.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。A、2005年4月20日B、2005年5月5日C、2005年5月20日D、2005年6月5日答案：B解析：2006年建设工程法规真题第23题《建设项目环境保护管理条例》规定，环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内完成验收。本题中，环保部门收到申请是4月5日，起算30日，为5月5日。综上所述，本题正确答案为B。27.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。（2013）A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、建设主管部门答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。所以该责任应当由施工单位承担。628.根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A、投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B、投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C、评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明答案：A解析：标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明，应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。29.法定代理是基于()的代理。A、法律直接产生B、行为人合法权益而设立的一种代理形式C、就是建立在这种人身信任的基础上D、法律的规定而产生答案：D解析：定代理部分。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。法定代理人依照法律的规定行使代理权30.实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由()统一组织编制。A、监理单位B、总承包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位答案：B解析：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，31.甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。2018真题关于该合同主体权利义务的说法，正确的是（）。2018真题A、未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B、没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C、因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D、乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料答案：A解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。没有约定报酬支付期限的，可以协议补充；因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲承担责任；乙发现甲提供的材料不合格，应当及时通知甲。32.劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议，与民事合同相比较，劳动合同的特征不包括（）。A、劳动合同主体具有特定性——劳动者和用人单位B、书面劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系的法定形式C、劳动合同具有较强的法定性D、劳动合同体现了劳动者与用人单位间平等自愿的原则答案：D解析：D项：根据《劳动合同法》的规定，劳动合同的订立应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则；依照《合同法》的规定，民事合同的订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。因此，平等自愿原则并不是劳动合同的特征，故D项表述错误。A项：劳动合同是用人单位和劳动者签订的设立、变更、终止、解除劳动关系的协议，是属于广义的合同；民事合同是指平等主体之间订立的设立、变更、终止债权债务关系的协议，是狭义的合同。因此，A项表述正确。B项：根据《劳动合同法》的规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同；民事合同可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。因此，B项表述正确。C项：劳动合同的设立、变更、终止、履行、解除需要依照《劳动合同法》的规定，具有法律的强制性；民事合同则更侧重当事人的意思自治，约定优先于法定。因此，C项表述正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。33.关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。2018真题A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C、非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D、对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务答案：C解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。保修期限保修范围内，施工单位都应当承担维修义务，非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，相应费用由责任方承担。34.建设单位未经竣工验收擅自使用的工程导致质量问题，应该由施工单位负责的是()。A、地面起砂B、梁板开裂C、墙皮脱落D、电气漏电答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。35.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A、安全监督管理机构B、建设单位C、监理单位D、施工企业答案：D解析：2012年建设工程法规真题第21题本题主要考查编制安全专项施工方案。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第5条规定：“施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。”综上所述，本题正确答案为D。36.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司答案：B解析：实施总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。37.某建筑公司承包A市白云山隧道项目，现缺乏一种进口掘进机，公司领导决定用租赁方式向A市建筑机械租赁公司租赁，以节约资金。若A市建筑机械租赁公司的此种掘进机确实性能良好，但缺少产品合格证，则（）。A、不能出租B、可以出租C、经A市建筑局批准后可以出租D、经A市人民政府批准后可以出租答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位必须出租合格产品，还应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，签订租赁协议时应当出具检测合格证明。因此，缺少产品合格证，是不能出租的，不论是否经过市政府或者建筑局的批准。综上所述，本题正确答案为A。38.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同,在约定的履行日期届满时,水泥厂未能按时于供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源,致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。A、乙水泥厂承担B、双方连带责任C、双方按比例承担D、甲施工企业承担答案：D解析：《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。39.关于工程质量检测的说法，正确的是()。（2012）A、由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B、检测机构有义务监制材料、构配件和设备C、质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D、检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账答案：D解析：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。施工单位对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土实行检验制度，是施工单位质量保证体系的重要组成部分，也是保证施工质量的重要提。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。740.甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。A、80万B、60万C、40万D、30万答案：B解析：本题考查的是投标人、投标文件的法定要求和投标保证金。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金=200×15%=30万元。30×2=60万元。41.《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。A、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责B、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任C、分包单位应当接受总承包单位的质量管理D、总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任答案：B解析：本题考核的是总分包单位的质量责任。《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。42.建筑节能分部工程施工完成后，()对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》。A、设计单位B、监理单位C、勘察单位D、施工单位答案：D解析：本题考核的是建筑节能工程验收的程序。建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》，并由项目经理和施工单位负责人签字。43.某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格并交付使用。2008年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。A、公平B、自愿C、诚实信用D、维护公共利益答案：C解析：诚实守信原则主要包括：1.订立合同时，不得欺诈或者其他违背诚实守信的行为；2.履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务：3.合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务。44.根据《建设工程质量管理条例》,网架施工分包单位施工需依照的标准有()。A、网架设计图纸和工程施工技术标准B、网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准C、网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准D、网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准答案：A解析：工程设计图纸是施工单位的施工有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款45.乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A、乙的债权属于法定不得转让的债权B、甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C、乙转让债权应当经过甲同意D、乙转让债权可以不用通知甲答案：B解析：A错误，乙的债权不属于法定不得转让的债权；CD错误，乙转让债权应当通知甲，不需经甲同意；B正确，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。46.甲乙丙三个公司欲组成一个联合体参加某建设项目的投标，以下各项行为中会导致投标无效的是（）A、甲乙丙三公司签订一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任B、资格预审后，丁公司想要加入联合体，于是三公司与之签订了合作协议C、甲乙丙三公司以一个投标人的身份共同投标D、甲乙丙三公司约定就中标项目承担连带责任答案：B解析：联合体接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。47.某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是（）。A、投标人同意延长的，可以要求修改报价B、投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还C、投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金D、因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担答案：C解析：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。综上所述，本题的正确答案为C。48.（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。A、撤销安全生产许可证B、责令停业C、暂扣安全生产许可证D、处以罚款答案：C解析：P224住房城乡建设主管部在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。49.专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A、技术秘密B、商业秘密C、发明创造D、公开的发明创造答案：C解析：利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造，使用和销售的专有权。50.某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是()。A、施工企业必须撤回仲裁申请B、施工企业在调解书签收前后不得反悔C、仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书D、仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力答案：D解析：调节达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书和裁决书具有同等的法律效力。51.施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当()。A、安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域B、设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域C、设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意D、报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备答案：C解析：《建设工程安全生产权利条例》进一步规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。52.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。A、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月答案：C解析：事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在合同中约定保证人与债务人对债务人承担连带责任的，为连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照连带保证责任承担保证责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。53.关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。A、自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告B、违法行为记录的公告期限为6个月至3年C、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定D、行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月答案：C解析：《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。54.以下属于建造师不予注册情形的是()。A、李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间B、范某申请注册时，已年满62周岁C、何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间D、齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书答案：C解析：本题主要考察的是不予注册和注册证书的失效、注销，《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1)不具有完全民事行为能力的；（2)申请在两个或者两个以上单位注册的；（3)未达到注册建造师继续教育要求的；（4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7)被吊销注册证书，处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10)年龄超过65周岁的；（11)法律、法规规定不予注册的其他情形。55.根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。2018真题A、要求被检查单位提供工程质量保证金B、进入被检查单位的施工现场进行检查C、发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单答案：B解析：本题考查的是政府主管部门工程质量监督管理的相关规定。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进人被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。56.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。(2015真题)A、当事人对鉴定人员不满意的B、鉴定程序有轻微瑕疵的C、鉴定结论有缺陷的D、鉴定结论明显依据不足的答案：D解析：本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。57.下列情形中，建造师证书应当被撤销注册的是（）A、申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的B、注册建造师年龄超过65周岁C、注册期限届满未申请延续的D、注册建造师造成重大安全事故的答案：A解析：撤销是对注册违法行为而非执业违法行为实施的处理行为。B、C选项，可以导致注册证书和执业印章失效。D选项中，注册建造师造成重大安全事故的，属执业违法行为，其注册证书将被吊销。仅A选项是因注册违法行为导致撤销。58.（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A、部门规章B、地方性法规与地方政府规章C、部门规章与地方性法规D、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定答案：A解析：法法》规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：①同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时。由制定机关裁决；②地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；③部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。59.李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。2018真题该专利权届满的期限是（）。2018真题A、2033年8月16日B、2030年5月12日C、2023年8月16日D、2020年5月12日答案：D解析：本题考查的是专利权。实用新型专利权期限为10年，自申请日起计算。60.下属行为不属于违法分包的是（）A、消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司B、总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某C、总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司D、总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，所称违法分包，是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。本题中，A项根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定，下列行为，属于违法分包：（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；（二）施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。因此，A项消防分包单位将专业工程的劳务作业的分包给劳务公司，该劳务公司具有相应资质，因此，不属于上述违法分包的情形。BC项：属于上述规定的第（一）种情形。D项：属于上述规定的第（三）种情形。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。61.甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（）计付。A、2010年1月8日B、2010年1月15日C、2010年1月30日D、2010年2月10日答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，利息从应付工程价款之日计付。本题中，2010年1月12日工程验收合格，并于三天后交付甲方使用，因此交付使用的日期为2010年1月15日。按照约定，应在甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款，故应付工程价款日为2010年1月30日前。利息从应付工程价款之日起算，所以利息从2010年1月30日起算。综上所述，本题正确答案为C。62.建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建设单位为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是()。A、甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人B、甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是C、乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是D、以上选项均不正确答案：A解析：筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；（2)承包商或者分包商；（3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。63.关于招标文件的说法，正确的是（）。2018真题A、招标文件的要求不得高于法律规定B、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D、招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人答案：D解析：本题考查的是招标基本程序。选项A，招标文件的要求可以高于法律规定。选项B，潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，暂停招标投标活动进行。选项C，招标文件中载明的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。64.某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至（）到期。A、2009年3月10日B、2010年3月10日C、2011年3月10日D、2012年3月10日答案：B解析：根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题中，施工企业2007年3月10日取得安全生产许可证，依照规定，有效期为3年，即到2010年3月10日到期。综上所述，本题的正确答案为B。65.与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人是（）。A、保险人B、被保险人C、投保人D、受益人答案：C解析：C项：《保险法》规定，保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。所以C项正确。A项：保险人是指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。所以A项错误。B项：被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。所以B项错误。D项：受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为C。66.建设单位和施工单位签订施工合同，建设单位要求施工单位提供保证，施工单位找来甲担保公司进行保证，下列说法正确的是（）。A、保证合同是主合同，施工合同是从合同B、甲担保公司与建设单位签订保证合同C、保证合同没有约定保证方式，按照一般保证承担保证责任D、企业法人的职能部门可以作为保证人答案：B解析：本题考查的是建设工程担保制度。A.保证合同是从合同，施工合同是主合同，C.保证合同没有约定保证方式，按照连带责任保证承担保证责任，D.企业法人的职能部门不能作为保证人。67.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。A、施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B、总承包单位可以将建设工程分包给包工头C、联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D、劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包答案：A解析：分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”目前，无资质承揽劳务分包工程，常见的是作为自然人的“包工头”，劳务分包不能再分包。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。～67。68.（2020年真题）关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。A、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B、招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C、公示期不得少于5日D、招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行答案：A解析：P103-104招标投标法实施条例》规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。69.有关抵押权的实现，说法错误的是()。A、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价B、抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物C、抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D、拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有答案：B解析：务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。70.在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A、受益人B、保险人C、被保险人D、投保人答案：D解析：本题考核点为保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。多选题1.甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。A、甲施工企业没有过错，无须返还B、产生侵权之债，甲施工企业应当返还C、产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D、产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E、产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还答案：ABDE解析：本题考核的是不当得利之债。不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。2.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含（）。A、文明施工费B、临时设施费C、工程排污费D、安全施工费E、环境保护费答案：ABDE解析：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由文明施工费，环境保护费，临时设施费，安全施工费组成。3.甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量安全事故由乙自行承担”。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（）。A、没收违法所得B、责任停业整顿C、降低资质等级D、吊销资质证书E、罚金答案：ABCD解析：ABCD项：《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。所以ABCD项正确。E项：罚金属于刑事责任，规定在《刑法》中，《刑法》对于允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的并未明确规定为犯罪，因此不能够处以罚金。所以E项错误。综上所述，本题正确答案为ABCD。4.（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）A、未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B、装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E、承包人工程价款优先受偿权不得放弃答案：CD解析：P131-136装饰装修工程的承包人,请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持,但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权,损害建筑工人利益,发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的,人民法院不予支持。5.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括（）。A、认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B、认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C、认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的D、行政机关依法处理登记的E、当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的答案：ABCE解析：根据《行政复议法》的规定，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；（三）对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；（六）认为行政机关变更或者废止农业承包合同，侵犯其合法权益的；（七）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（八）认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；（九）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的；（十）申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关没有依法发放的；（十一）认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。A项：属于上述的第（五）种情形，因此，可以申请行政复议。故A项正确。B项：属于上述的第（七）种情形，因此，可以申请行政复议。故B项正确。C项：属于上述的第（十一）种情形，属于《行政复议法》的兜底条款。即当事人可以对行政机关实施的除上述情形以外的侵犯合法权益的具体行政行为申请行政复议。故C项正确。E项：属于上述的第（二）种情形，因此，可以申请行政复议。故E项正确。D项：不属于上述规定的情形，并且行政机关依法办理的登记时依法履行职责的行为，未侵犯公民、法人或其他组织的合法权益，不能提起行政复议。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为ABCE。6.《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。A、合同协议书B、招标、投标文件C、施工图纸与工程量清单D、通用合同条款E、专用合同条款答案：ADE解析：二、建设工程合同示范文本《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。7.关于债权相对性的说法，正确的有()。（2015）A、债权客体的相对性B、债权期限的相对性C、债权主体的相对性D、债权内容的相对性E、债权责任的相对性答案：CDE解析：本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。8.有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。（2014）A、选定的仲裁委员会B、仲裁事项C、仲裁地点D、选定的仲裁员E、请求仲裁的意思表示答案：ABE9.关于调解法律效力的说法，正确的有（）。2016A、法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B、仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力C、经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力D、经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力E、专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力答案：ABC解析：本题考查的是调解的规定。法院调解经双方当事人签收后，即具有法律效力，选项A正确；仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，选项B正确；经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约朿力，选项C；专业调解机构进行调解达成的调解协议对当事人双方具有合同约朿力，可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力。10.关于施工合同的义务下列说法正确的是()。A、施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人答案：ADE解析：当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系。施工合同订立，会在施工单位和建设单位之间产生债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。11.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位的质量责任和义务体现在（）。A、依法对工程进行发包的责任B、依法对材料设备招标的责任C、提供原始资料的责任D、不得干预投标人的责任E、建设质量保证体系的责任答案：ABCD解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位的质量责任和义务为：（1）依法发包工程；（2）依法向有关单位提供原始资料；（3）限制不合理的干预行为；（4）依法报审施工图设计文件；（5）依法实行工程监理；（6）依法办理工程质量监督手续；（7）依法保证建筑材料等符合要求；（8）依法进行装修工程；（9）对质量违法行为承担责任。本题中，A项属于（1），B项属于（7），C项属于（2），D项属于（3）。E项不属于上述规定的责任和义务情形，因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为ABCD。12.关于物杈的法律特征,下列说法正确的是()。A、不是所有民事主体都能够成为物权权利人B、物权的权利人是特定的,义务人是不特定的C、物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利D、同一物上不许有两个以上的物权并存,即“一物一权”E、物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉答案：BCE解析：有民事主体都能够成为物权权利人，物权的权利人是特定的，义务人是不特定的，物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”。13.根据《标准化法》的规定，按照标准的级别不同，可把标准分为（）。A、行业标准B、地方标准C、国家标准D、国际标准E、企业标准答案：ABCE解析：我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。综上所述，本题正确答案为ABCE。14.下列属于行政法规文件的是()。A、《招标投标法实施条例》B、《建设工程质量管理条例》C、《市政公用设施防灾管理规定》D、《建筑法》E、《建设工程安全生产管理条例》答案：ABE解析：的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》、《招标投标法实施条例》等。15.（2019年真题）招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C、限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商D、依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E、根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件答案：ABC解析：P90-95招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。16.下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。2014A、诉讼B、法院调解C、和解D、行政调解E、仲裁答案：ABE解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。依据我国《民事诉讼法》，人民法院作出的判决书、调解书，具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。17.根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A、监理单位B、建设单位C、设计单位D、施工单位E、质量监督站答案：BD解析：筑物、构筑物或者其他设倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。18.关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017真题A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人答案：BCE解析：本题考查的是建设工程债的常见种类。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。19.根据《建设网工程质量管理条例》.关于勘察.设计单位质量责任和义务的说法.正确的有（）（2013）A、勘察.设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B、勘察文件应注明工程使用年限C、勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D、注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责E、有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定答案：ACDE解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。7-30920.关于招标投标投诉的规定,下列说法中正确的有（）A、只有投标人可以进行投诉B、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料C、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理D、投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,行政监督部门应当予以驳回E、只有招标人可以进行投诉答案：BCD解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。《招标投标法实施条例》规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决走需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。21.适用我国《著作权法》保护的作品是()。A、节能空调B、计算方法C、公司名称D、计算机软件E、施工图纸答案：DE解析：作权，是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的