2023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（三）附详解

PAGEPAGE602023年一建《建设工程法规及相关知识》点睛提分卷（三）附详解一、单选题1.承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（）。A、书面通知承包人，并顺延工期B、承包人应在48小时内予以确认C、承包人不予确认的工期不得顺延D、征得承包人同意后顺延工期答案：A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。综上所述，本题的正确答案为A。2.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定公布后，经整改确有实效的，施工单位可以向()申请缩短不良行为记录信息的公布时间。A、国务院建设行政主管部门B、省级建设行政主管部门C、地市级建设行政主管部门D、县级建设行政主管部门答案：B解析：本题考察的是公布的时限。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。3.关于招标文件的说法，正确的是（）。2018真题A、招标文件的要求不得高于法律规定B、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C、招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D、招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人答案：D解析：本题考查的是招标基本程序。选项A，招标文件的要求可以高于法律规定。选项B，潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，暂停招标投标活动进行。选项C，招标文件中载明的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。4.在《民法通则》对民事权利的分类中，只有（）具有财产权和人身权的双重属性。A、知识产权B、劳动权C、债权D、物权答案：A解析：A项：知识产权具有财产权和人身权的双重属性。所以A项正确。B项：劳动权只具有人身权的属性。所以B项错误。CD项：债权和物权都只具有财产权的属性。所以CD项错误。综上所述，本题正确答案为A。5.监理单位的主要安全责任之一是（）。A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C、在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D、发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位答案：D解析：2013年建设工程法规真题第65题本题主要考查工程监理单位的安全责任。D项：工程监理是监理单位接受建设单位的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设试试的监督管理。有以下安全责任：（一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；（2）依法对施工安全事故隐患进行处理；（3）对建设工程安全生产承担监理责任。故D项正确。ABC项：A是施工单位的责任；B是建设单位的责任；C是设计单位的责任。故ABC项错误。综上所述，本题正确答案为D。6.建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定：由供货商送货至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商将钢材送到工地后，该运输费应由()。A、建设单位甲承担运费B、施工单位丙承担运费C、供货商乙承担运费D、建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费答案：C解析：在一般情况下，运费由托运人在发站向承运人支付。但如果合同约定由收货人在到站支付或者托运人未支付的，收货人应支付。在运输中发生的其他费用，应由收货人支付的，收货人也必须支付。7.甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行答案：A解析：本题考核点涉外仲裁的特别规定.1998年7月发布的《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》中规定：“在涉外仲裁过程中，当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行；申请证据保全的，由证据所在地的中级人民法院裁定并执行。8.某建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同《合同法》的规定，该钢材购销合同是（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同答案：D解析：根据《合同法》第四十八条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。由上述规定可知，无权代理人订立的合同是效力待定的，需经过被代理人追认才对被代理人发生法律效力。综上所述，本题的正确答案为D。9.某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是()。A、设计单位B、施工单位C、建设单位D、承租人答案：B解析：据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。10.按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。A、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B、2007年12月31日起诉讼时效中止C、2007年12月3日诉讼时效中断D、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断答案：C解析：2009年建设工程法规真题第14题本题考查的是诉讼时效中止和中断。根据《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算；在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。CD项：本题中，2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，因此诉讼时效中断，C项正确。7月1日至8月1日因不可抗力不能行使请求权，不属于时效中断的情形，因此D项错误。AB项：在本题中，请求支付工程款的诉讼时效期间为普通诉讼时效，即2年。2007年7月1日至8日不在诉讼时效的最后六个月内，因此A项错误。2007年12月31日法院作出判决，诉讼程序结束，不是诉讼中止的事由。因此B项错误。综上所述，本题的正确答案为C。11.在施工过程中,程监理人员发现下程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当()。A、直接要求施工人员进行改正B、要求设计单位按要求进行改正C、报告建设单位要求施工单位改正D、报告建设单位要求设计单位改正答案：D解析：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。12.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,单位负责人接到事故报告后,应当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,其时间限于()小时内。A、1B、2C、7D、12答案：A解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。13.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某,关于该用工关系的说法,正确的是()。A、丁某工作时因工受伤,甲应当中请工伤认定B、在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的；2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。14.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。A、职工代表B、用人单位代表C、工会代表D、劳动行政部门答案：C解析：劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。15.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。2014A、总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B、总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C、总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D、总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业答案：A解析：本题考查的是建设工程分包的规定。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。16.在买卖合同中中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担。A、合同成立B、标的物交付C、合同生效D、支付货款答案：A解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。17.《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。A、部门标准B、国家标准C、企业标准D、行业标准答案：A解析：根据《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为A。18.根据《建设工程质量管理条例》,下列工作中,应由总监理工程师签字认可的是()。A、建设单位拨付工程款B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土应用于基础工程D、大型非标构件进行吊装?答案：A解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。19.2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。A、继续履行合同B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C、向法院申请撤销该合同D、向乙要求赔偿答案：D解析：所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。本题中，本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。20.按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复，否则视为同意延期。A、7日内B、2天内C、72小时内D、48小时内答案：D解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。综上所述，本题的正确答案为D。21.关于物权特征的说法，正确的是（）。（2014）A、物权是一种支配权，需要义务人的行为配合。B、物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C、物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D、物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权答案：B解析：物权具有以下特征：,1.物权是支配权。物权是权利人直接支配的权利，即物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利，无须他人的意思或义务人的行为介入。2.物权是绝对权。物权的权利人可以对抗一切不特定的人。物权的权利人是特定的，义务人是不特定的，且义务内容是不作为，即只要不侵犯物权人行使权利就履行义务。3.物权是财产权。物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利。财产利益包括对物的利用、物的归属和就物的价值设立的担保。4.物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”。.22.某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A、10月15日B、12月1日C、12月20日D、12月25日答案：A解析：该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据规定分析该题可知，该工程竣工日期为10月15日。23.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）A、《全国人民代表大会组织法》B、《中华人民共和国国际法》C、《中华人民共和国反垄断法》D、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》答案：C解析：《反垄断法》属于经济法。本题主要考核“建设工程法律体系”的“法律体系的基本框架”知识点。该知识点与网校2013年考试中心开通的习题精讲班（1）选择题第1题、模考班模拟试卷（—）第3题考点基本相同。在2013年“梦想成真”系列辅导丛书中多次涉及此考点。另外，在网校王竹梅老师基础班，考前串讲班和语音交流中均重点提及。24.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。2016A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围答案：D解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。25.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A、2006年4月1日B、2006年5月10日C、2006年6月10日D、2006年7月20日答案：C解析：2006年建设工程法规真题第36题在施工合同中，招标公告（或投标邀请书）是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书是承诺。《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。综上所述，本题正确答案为C。26.某施工企业实行全员安全生产责任制度,则应与实际控制人同为安全生产第一责任人的是()。A、法定代表人B、技术负责人C、安全生产管理人员D、项目经理答案：A解析：《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出,企业实行全员安全生产责任制度,法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人,主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权,强化部门安全生产职责,落实一岗双责。因此。27.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括()。A、对拆除工程进行备案B、提供施工现场的地下管线资料C、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料D、审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准答案：D解析：建设单位相关的安全责任包括：一.依法办理有关批准手续；二.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。三.不得提出违法要求和随意压缩合同工期；四.编制工程概算时应当确定建设工程安全费用；五.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；七.依法实施装修工程和拆除工程；建设单位应当在拆除工程施工15日前，讲下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案；八.建设单位违法行为应承担的法律责任。28.联合体共同承包时,责任承担应遵循的原则为()。A、共同承包的各方对承包合同的履行各自承担相应的责任B、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,可以按照任意一个资质等级的业务许可范围承揽工程答案：B解析：《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。29.某施工单位在基坑作业过程中，因降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝。为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是（）。A、施工合同B、无因管理C、侵权行为D、不当得利答案：C解析：C项：因施工行为造成附近民宅塌陷，损害了居民的财产权，因此，在施工单位和居民之间成立侵权之债，居民是债权人，施工单位是债务人。因此，C项正确。A项：施工合同之债最常发生在建设单位和施工单位之间。而且本题中，施工单位和居民之间并没有施工合同。因此，A项错误。B项：无因管理是指没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务的，有权要求受益人偿付因此而支付的必要费用。在本题中，居民没有收益反倒受损，施工单位也不是为了避免居民利益受损而施工。因此，不成立无因管理，故B项错误。D项：不当得利是指没有合法根据，取得利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失人。本题中，居民虽受有损失，但是施工单位并没有获益，不成立不当得利。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为C。30.《建筑业企业资质管理规定》属于()。A、行政法规B、一般法律C、司法解释D、部门规章答案：D解析：规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布。《建筑企业资质管理办法》是2007年建设部颁布的。31.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。A、由于乙有处分权，因此买卖合同有效B、如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C、如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D、如果设备已经交付给丙，则合同有效答案：B解析：本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效。32.根据不同的分类标准,建设工程施合同属于()A、有名合同、双务合同、有偿合同B、有名合同、双务合同、不要式合同C、无名合同、单务合同、要式合同D、有名合同、单务合同、要式合同答案：A解析：根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同与无名合同。有名合同又称典型合同），是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。“《合同法》中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程合同等。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约支付工程价款的义务。大部分合同都是双务合同。有偿合同，是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建设工程合同等。33.下列不属于发包人义务的情形是（）。A、提供必要施工条件B、及时组织工程竣工验收C、向有关部门移交建设项目档案D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明答案：D解析：2012年建设工程法规真题第38题本题主要考查建设单位相关的质量责任和义务。D项：根据《建设工程质量管理条例》第23条的规定：“设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。”所以D项属于设计人的义务，非发包人的义务。所以D当选。ABC项：发包人的主要质量责任和义务包括：（1）依法发包工程；（2）依法向有关单位提供原始资料；（3）限制不合理的干预行为；（4）依法报审施工图设计文件；（5）依法实行工程监理；（6）依法办理工程质量监督手续；（7）依法保证建筑材料等符合要求；（8）依法进行装修工程。所以，ABC均属于发包人的义务，不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。34.在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知()。A、保险人B、保险经纪人C、受益人D、投保人答案：A解析：合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。35.关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是()。A、工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B、意外伤害保险是法定的强制性保险C、工伤保险是法定的强制性保险D、意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担答案：C解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。据此，工伤保险是强制性保险。意外伤害保险则属于法定的鼓励性保险，其适用范围是施工现场从事危险作业的特殊职工群体，即在施工现场从事高处作业、深基坑作业、爆破作业等危险性较大的施工人员，尽管这部分人员可能已参加了工伤保险，但法律鼓励建筑施工企业再为其办理意外伤害保险，使他们能够比其他职工依法获得更多的权益保障。36.某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位()。A、只能自行承担这一损失B、可以要求施工单位赔偿C、应当要求监理单位赔偿D、应当要求设计单位赔偿答案：B解析：本题考核的是侵权责任的承担。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害，由其他责任人承担侵权责任。37.甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。A、房屋所在地B、合同备案地C、甲住所地D、乙房地产公司注册登记地答案：A解析：本题考核的是法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。38.《建筑法》规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准于续。A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月答案：C解析：于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。39.（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。A、某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B、在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C、某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D、在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员答案：C解析：P83-85（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的;（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员,社会保险由所在院校缴纳的;（4）属于军队自主择业人员的;（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的;（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。40.关于安全生产的说法，错误的是()。A、安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施B、用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C、安全设施投入属于预算外工程建设资金D、建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责答案：C解析：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位对列人建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。41.（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A、见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志B、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C、见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D、用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样答案：D解析：P299-300取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，A错误；《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%（B错误）。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（D正确）(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构，C错误。42.某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是()。A、路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还B、路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C、路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D、基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用答案：D解析：因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。故采石场应支付保管费用。不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。故路桥公司应当返还石料43.工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。A、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人B、公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌C、施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置D、在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，A选项正确；施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，C、D选项正确；公安消防机构不得指定消防产品的销售单位和品牌，B选项错误。44.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A、有期徒刑B、警告C、没收违法所得D、拘留答案：A解析：2004年建设工程法规真题第69题A项：根据《中华人民共和国刑法》的规定，主刑包括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包括：罚金；剥夺政治权利；没收财产。附加刑也可以独立适用。由此可知A项属于刑罚方式，即刑事责任的承担方式。B项：根据《中华人民共和国公务员法》第五十六条规定，处分分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。由此可知B项属于行政处分。CD项：根据《中华人民共和国行政处罚法》第八条规定，行政处罚的种类包括：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。由此可知CD属于行政处罚。综上所述，本题正确答案是A。45.某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是()。A、乙单位承担全部责任B、各承担50%C、由乙单位承担主要责任D、连带责任答案：D解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任46.根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部答案：B解析：2010年建设工程法规真题第46题本题主要考查施工许可证的法定批准条件。《建筑法》中规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。综上所述，本题正确答案为B。47.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A、可以委托工商行政管理部门执行B、不可以强制执行C、授权人民法院强制执行D、移交检察机关强制执行答案：B解析：2004年建设工程法规真题第64题根据《中华人民共和国仲裁法》第六十二条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。这就是说仲裁裁决具有强制执行力，但仲裁委员会性质上属于民间团体，不属于国家暴力机器，因此，该裁决书只能由当事人向人民法院申请强制执行。类似的，请大家注意在仲裁程序中，像证据保全、财产保全、先予执行等，因为涉及到财物的冻结、扣押、查封，都只能由法院来执行。综上所述，本题正确答案是B。48.关于仲裁协议效力的说法,正确的是（）。A、当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B、如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C、当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D、未约定仲裁机构的仲裁协议无效答案：D解析：当事人对仲裁协议有异议，应当在首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会做出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。49.下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A、福利待遇B、劳动条件C、试用期D、补充保险答案：B解析：该题主要考察的是：劳动合同的基本条款，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。。50.在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A、法庭辩论终结前B、开庭审理前C、法院作出判决前D、最后陈述前答案：C解析：《民事诉讼法》规定：“双方当事人可以自行和解。”这种和解在法院作出判决前，当事人都可以进行。51.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行答案：A解析：2011年建设工程法规真题第47题本题考查的是涉外仲裁案件的证据、财产保全。根据《民事诉讼法》的规定，当事人申请采取保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。综上所述，本题的正确答案为A。52.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确()。A、不得约定试用期B、试用期不得超过1个月C、试用期不得超过2个月D、试用期不得超过6个月答案：C解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限或无固定期限的合同，试用期不得超过6个月。该建筑公司与王某签订了2年期限的合同，因此，使用期不得超过2个月，故53.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。2017真题A、监理单位B、建设单位C、总承包单位D、分包单位答案：C解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。54.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A、施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B、设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C、墙体保温材料必须实施见证取样和送检D、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当答案：A解析：2012年建设工程法规真题第33题本题主要考查施工监测的见证取样和送检制度。A项：根据《建设工程质量管理条例》第31条的规定：“施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。”所以A正确。B项：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第5条规定：“涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。”因此B项中的50%错误，应为30%。所以B错误。C项：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第6条规定：“下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(一)用于承重结构的混凝土试块；(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(六)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。”墙体保温材料不属于以上必须见证取样送检的范畴，所以C错误。D项：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第7条规定：“见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任，并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位。检测单位和负责该项工程的质量监督机构。”因此，应是建设单位而不是施工单位的专业人员担任见证人员。所以D错误。综上所述，本题正确答案为A。55.下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是（）。A、分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算B、合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算C、返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算D、管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算答案：B解析：A错误，分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算；C错误，返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日及对方当事人之日起计算；D错误，管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束且管理人知道或者应当知道本人之日起计算。56.人民法院采取证据保全对证据进行鉴定或者勘验的,获取的证据材料,由()存卷保管。A、人民法院B、公证机关C、当事人自己D、受委托的鉴定或者勘验机关答案：A解析：所谓证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。《民事诉讼法》规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。57.关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证答案：D解析：2010年建设工程法规真题第15题本题主要考查证据的应用。AD项：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向试听传输技术手段作证。所以D正确，A错误。B项：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，询问证人时，其他证人不得在场。法院认为有必要的，可以让证人进行对质。禁止同时询问数个证人，是为了防止证人之前相互影响和串供。所以B错误。C项：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证人不得旁听法庭审理。证人无权旁听庭审，主要是保证证人作证的独立性、客观性。所以C错误。综上所述，本题正确答案为D。58.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。（2012）A、施工企业B、建设单位C、建设行政主管部门D、建设工程质量监督机构答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。1459.关于工程建设标准的说法，正确的是（）。（2016）A、国家标准和行业标准均是强制性标准B、工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C、公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D、国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次答案：B解析：政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，分别是强制性国家标准和推荐性国家标准、推荐性行业标准、推荐性地方标准，所以选项A错误；工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，选项B正确；国家标准公布后，行业标准即行废止，选项C错误；国家标准复审一般在国家标准实施后5年进行1次，所以选项D错误。7-288。60.某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A、委托代理B、法定代理C、无权代理D、表见代理答案：A解析：托代理按照被代理人的委托行使代理权。61.按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定的时间或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同（）。A、拒绝B、协商C、认可D、应予造价鉴定答案：C解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》第16条第1款的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。综上所述，本题的正确答案为C。62.中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。A、以省级建设主管部门为被告的案件B、乡镇人民政府违法征收土地案件C、海关处理的案件D、不动产登记纠纷案件答案：C解析：本题考察的是级别管辖。中级人民法院管辖下列第一审行政案件:(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件;(2)海关处理的案件;(3)本辖区内重大、复杂的案件;(4)其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。63.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A、8B、10C、15D、20答案：D解析：《民法通则》规定，诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。综上所述，本题正确答案为D。64.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：C解析：2011年建设工程法规真题第16题本题考查的是仲裁裁决的强制执行力。根据《仲裁法》的规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。《民事诉讼法》中规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。综上所述，本题的正确答案为C。65.按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是()。A、单位法定代表人B、单位主要负责人C、单位安全职能部门D、单位项目负责人答案：B解析：施工单位主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责66.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应当（）A、撤回投标B、提高投标保证金额C、撤销投标D、及时书面告知招标人答案：D解析：本题考察的知识是投标人、投标文件的法定要求和投标保证金，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。67.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，不属于建设单位安全责任范围的是（）。A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B、向施工单位提供准确的地下管线资料C、对拆除工程进行备案D、对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构建设工程，提出预防生产安全事故的措施建议答案：D解析：采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。68.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在()办理工程质量监督手续。A、竣工验收后B、领取施工许可证前C、领取开工报告后D、进场开工前答案：B解析：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。69.同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括()。A、著作权B、署名权C、人身权D、财产权答案：D解析：本题考察的是商标专用权的内容。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。70.关于投标有效期的说法，正确的是（）。A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还答案：B解析：2011年建设工程法规真题第29题本题考查的是投标文件的法定要求和投标保证金。B项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。B项正确。A项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，招标延长通知送达投标人且须经投标人同意，投标保证金期限才随之延长。因此A错误。C项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第36条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件一般包括下列内容：（1）投标函；（2）投标报价；（3）施工组织设计；（4）商务和技术偏差表。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。投标人的投标是一种要约行为，投标人作为要约人，向招标人（受要约人）递交投标文件后，即意味着向招标人发出了要约。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立，中标的投标人必须接受并受到约束。此时，投标文件对招标人和投标人才具有合同约束力。因此，C项错误。D项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第40条的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。因此，D项错误。综上所述，本题正确答案为B。多选题1.关于地役权,下列表述正确的是（??）。2017真题A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同B、地役权合同应包括解决争议的方法C、地役权自地役权合同签订时设立D、地役权自地役权合同生效时设立E、未经登记,不得对抗善意第三人答案：ABDE解析：第一章第4节建设工程物权制度2.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。A、工程规划许可证B、设计单位资质等级证书C、工程勘察设计文件D、中标通知书及施工承包合同E、用地规划许可证答案：ABCD解析：2012年建设工程法规真题第91题本题主要考查依法办理工程质量监督手续。建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（一）工程规划许可证；（二）设计单位资质等级证书；（三）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（四）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（五）工程勘察设计文件；（六）中标通知书及施工承包合同等。A项：属于（一）的内容，所以A项当选。B项：属于（二）的内容，所以B项当选。C项：属于（五）的内容，所以C项当选。D项：属于（六）的内容，所以D项当选。E项：E项不属于以上六种内容之一，所以E项不选。综上所述，本题正确答案为ABCD。3.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。A、分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B、总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D、分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E、总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任答案：AC解析：2012年建设工程法规真题第72题本题主要考查总承包单位的责任。根据《建设工程质量管理条例》的规定：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。综上所述，本题正确答案为AC。4.根据《企业所得税法》,关于企业所得税中不征税收入的说法,正确的有()A、财政拨款B、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C、依法收取并纳入财政管理的政府性基金D、股息、红利等权益性投资收益E、接受捐赠收入答案：ABC解析：入总额中的下列收入为不征税收入：1)财政拨款；2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；3)国务院规定的其他不征税收人。5.按照《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：()。A、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B、要求被检查的单位暂缓施工配合检查C、发现有影响工程质量的问题时，责令改正D、传唤工程质量责任人员谈话E、对涉及结构安全试块、试件同步取样检测答案：AC解析：县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施:(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正.6.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准起建筑企业资质升级申请的有（）。（2015）A、与建设单位之间相互串通投标B、将承包的工转包或违法分包C、发生过一起一般质量安全事故D、非法转让建筑企业资质证书E、恶意拖欠分包企业工程款答案：ABDE解析：取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。4.7.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。（2016）A、建设单位项目负责人B、监理单位负责人C、勘察单位项目负责人D、施工单位项目经理E、造价单位项目负责人答案：ACD解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》明确规定，建筑工程五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师。28.施工企业安全生产费用管理的原则有()。A、企业提取B、使用节制C、政府监管D、确保需要E、规范使用答案：ACDE解析：安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。9.某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。A、投标人在投标有效期内撤回投标文件B、投标人在开标前撤回投标文件C、中标人拒绝提交履约保证金D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E、中标人拒绝签订合同答案：ACE解析：2007年建设工程法规真题第75题根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。综上所述，本题正确答案为ACE。10.施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是（）。A、由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B、如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C、加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件D、加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保E、保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件答案：BD解析：AB项：根据《合同法》的规定，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。因此，B项正确，A项错误。D项：根据《担保法》的规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。本题主合同标的额为50万，50*20%=10万，每个预制件价格为500元，即可约定200件预制件作为担保。故D项正确。C项：根据《物权法》的规定，留置的财产为可分物的，留置物的价值应当相当于债务的金额。本题中，施工单位比约定少付10万元，每件加工品的价格为500元，因此，加工厂应仅留置价值为10万的预制件即200件，而不能留置全部。因此，C项错误。E项：根据《物权法》的规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人两个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。因此，E项错误。综上所述，本题的正确答案为BD。11.建筑施工企业在结构和安装装饰装修施工阶段,应采取以下防止扬尘污染的措施()。A、作业区目测扬尘高度小于1米B、对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施,对粉末状材料密网覆盖存放C、高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运D、浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备E、机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施答案：CDE解析：3.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放；场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等；浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备；机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施；高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。12.根据《绿色施工导则》,下列非传统水源利用的要求,正确的是()。A、优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B、处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水C、现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水D、对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和艺点进行专项计量考核E、力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%答案：ABC解析：D项是《绿色施工导则》对提高用水效率的规定;E项应为力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。13.对于某建筑公司施工现场出现的问题，下面说法错误的是（）。A、工人王某从未接受安全培训并不违法，但是项目经理李某若2年未经培训，就属违法B、某工地发生了安全生产事故后，现场从业人员必须立即报告，但是伤亡数据不准确并不违法C、各类仓库均不得与员工宿舍在同一座建筑物内D、如果从业人员不问，施工单位没有义务告知针对重大危险源在紧急情况下应当采取的措施E、建设项目安全设施的设计单位应当对安全设施设计负责答案：ACD解析：A项：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。因此王某未接受培训同样违法，所以A项表述错误，当选。C项：《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。除了生产、经营、储存、使用危险物品的仓库外，法律不禁止其他的仓库与员工宿舍在同一座建筑物内。所以C项表述错误，当选。D项：《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。所以D项表述错误，当选。B项：《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。但是由于伤亡人数的不确定性，所以对伤亡人数报告的准确性法律并未要求。所以B项表述正确，不选。E项：《安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。所以E项表述正确，不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为ACD。14.工程监理人员认为工程施工不符合()时，有权要求施工单位改正。A、监理企业的规定B、建设单位的要求C、工程设计要求D、施工技术标准E、建设工程承包合同答案：CDE解析：建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。15.建筑工程一切险的除外责任包括()。A、火灾B、设计错误C、原材料缺陷D、维修保养E、风暴答案：BCD解析：险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（5）维修保养或正常检修的费用；16.申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有()A、建设资金已经落实B、按照规定应该委托监理的工程已委托监理C、按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业D、有保证工程质量和安全的具体措施E、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求答案：ADE解析：建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；已经确定施工企业；有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。17.特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,具体包括的内容有()。A、特种设备的设计文件B、特种设备产品质量合格证明C、特种设备的运行故障和事故记录D、特种设备使用证书E、特种设备的定期检验和定期自行检查记录答案：ABCE解析：安全技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；2)特种设备的定期检验和定期自行检查记录；3)特种设备的日常使用状况记录；4)特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；5)特种设备的运行故障和事故记录。18.根据事故具体情况.事故调查组成员由关人民政府.安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加（2013）A、监察机关B、人民法院C、公安机关D、人民检察院E、工会答案：ACDE解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》.第二十二条.事故调查组的组成应当遵循精简.效能的原则。根据事故的具体情况.事故调查组由有关人民政府.安全生产监督管理部门.负有安全生产监督管理职责的有关部门.监察机关.公安机关以及工会派人组成.并应当邀请人民检察院派人参加。19.下列情形能够引发合同之债的有（）。A、建设单位拖欠工程进度款B、施工中偷工减料造成的损失C、监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D、噪声污染使周边居民无法正常休息E、建材供应商供应的建筑材料不合格答案：AE解析：2013年建设工程法规真题第85题在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同产生的债称为合同之债。A项：施工合同的订立，会在施工单位和建设单位之间产生债。施工合同的业务只要是完成施工任务和支付工程款，对于支付工程款，建设单位是债务人，施工单位是债权人，所以A正确。E项：材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系，所以E正确。综上所述，本题正确答案为AE。jin20.按照《合同法》,下列选项中属于要约邀请有()A、投标书B、招标公告C、拍卖公告D、招股说明书E、寄送价目表答案：BCDE解析：《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。21.某博物馆项目竣工验收后,建设单