2023年全国二建《建筑工程管理与实务》考前押题密卷（五）含解析

PAGEPAGE222023年全国二建《建筑工程管理与实务》考前押题密卷（五）含解析一、单选题1.施工时，混凝土小型空心砌块龄期不应()。A、小于48dB、小于28dC、大于48dD、大于28d答案：B解析：(1)砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d，蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。2.以下关于预制构件施工要求，说法正确的是（）。A、吊索水平夹角不应小于60°B、预制构件多层叠放时，每层构件间的垫块应上下错开C、构件进场，当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级的75%D、对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不应小于构件高度的2/3答案：C解析：吊索水平夹角不应小于45°；预制构件多层叠放时，每层构件间的垫块应上下对齐；对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不应小于构件高度的1/2.3.木材湿胀可造成木材（）。A、翘曲B、开裂C、接榫松动D、表面鼓凸答案：D解析：木材干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，拼缝不严；木材湿胀可造成表面鼓凸。4.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()。A、放坡挖土B、中心岛式(墩式)挖土C、盆式挖土D、逆作法挖土答案：A解析：教材P50(5)当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保边坡的稳定性时，可采用放坡开挖。5.建筑物按其使用性质分为（）、工业建筑和农业建筑。A、民用建筑B、居住建筑C、超高层建筑D、公共建筑答案：A解析：建筑物通常按其使用性质分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。6.下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中，正确的是()。A、先深后浅B、先小后大C、先短后长D、自四周向中间进行答案：A解析：【考点】地基基础工程施工质量控制。这道题考核预应力混凝土管桩压桩施工时，各桩施工先后顺序组织原则的知识点。该知识点具备一定的专业性，此题较难。正常工程地质条件下，在饱和土中密集沉桩时，由于挤土效应明显，后打的桩沉桩越来越困难，故通常遵循从内到外的原则排定沉桩顺序，最大限度地降低挤土效应，确保各桩均能沉桩到位。所以，针对预应力混凝土管桩的压桩顺序，其原则通常如下：根据基础的设计标高，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小、先长后短。根据桩的密集程度可采用自中间向两个方向对称进行；自中间向四周进行；由一侧向单一方向进行。故本题的正确项应为“A.先深后浅”。7.有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。A、不脱开B、半脱开C、脱开D、铰接答案：C解析：教材P24(8)填充墙与框架的连接，可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。当填充墙与框架采用脱开方法时，墙体高度超过4m时宜在墙髙中部设与柱连通的水平系梁，系梁的截面高度不小于60mm填充墙高不ft大于6m;当填充墙与框架采用不脱开方法时，填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁宜有拉接措施，墙体中部应加设构造柱，墙高度超过4m吋允在墙高中部设置与柱连接的水平系梁，墙髙度超过6m时，宜沿墙髙每2m设置与柱连接的水平系梁，系梁的截面高度不小于60mm8.低合金高强度结构钢一般不用于生产()。A、钢板B、钢管C、钢筋D、钢铸件答案：D解析：教材P26优质碳素结构钢一般用于生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具，以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等。低合金高强度结构钢的牌号与碳素结构钢类似，不过其质量等级分为A、B、C、D、E五级，牌号有Q2%、QM5、Q390、Q420、Q460几种。主要用于轧制各种型钢、钢板、钢管及钢筋，广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构中，特别适用于各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁工程等。9.在常用水泥中，水化热较大的是()硅酸盐水泥。A、普通B、复合C、火山灰质D、粉煤灰答案：A解析：表2A311032-2硅酸盐水泥水化热大；普通水泥水化热较大。10.按照民用建筑分类标准，属于超高层建筑的是（）。A、高度50m的建筑B、高度70m的建筑C、高度90m的建筑D、高度110m的建筑答案：D解析：建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。11.下列各选项中，对梁的斜截面破坏形式影响最大的是()。A、混凝土强度B、截面形式C、配箍率D、配筋率答案：C解析：影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。12.组织施工现场安全检查的是()。A、安全总监B、技术负责人C、项目负责人D、现场经理答案：C解析：教材P227安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。13.建设単位收到竣工验收报告后,应由()组织相关単位项目负责人进行单位工程竣工验收。A、建设单位项目负责人B、监理单位项目负责人C、施工单位项目负责人D、设计单位项目负责人答案：A解析：教材P256验收管理主要研究各层次(检验批、分项工程、分部工程、单位工程)验收组织者、参加者、验收合格的条件以及工程竣工资料的编制。建设单位收到工程竣工报告后，应由建设単位项目负责人自组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责任人进行单位工程验收。14.50m以上脚手架连墙件布置原则是()。A、2步2跨B、3步3跨C、2步3跨D、1步1跨答案：C解析：教材P217(8)高度在24m以下的单、双排脚手架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式，严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。24m及以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。50m以下(含50m)脚手架连墙件应按3步3跨进行布置，50m以上的脚手架连墙件应按2步3跨进行布置。开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m.”15.必须单独编制施工方案的分部分项工程是（）。A、悬挑脚手架工程B、挖深度为2.5m的基坑支护工程C、采用常规起重设备，单件最大起重量为8KN的起重吊装工程D、搭设高度10m的落地式钢管脚手架工程答案：A解析：考察的是危险性较大的工程有哪些“1.基坑支护工程开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。；4.起重吊装及安装拆卸工程(1)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在lokN及以上的起重吊装工程。(2)采用起重机械进行安装的工程。(3)起重机械设备自身的安装、拆卸。；5.脚手架工程(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。(2)附着式整体和分片提升脚手架工程。(3)悬挑式脚手架工程。(4)吊篮脚手架工程。(5)自制卸料平台、移动操作平台工程.(6)新型及异型脚手架工程。”B选项2.5m＜3mC选项8KN＜10KND搭设高度10m＜24m故BCD均不用编制施工方案，A需要编制.答案为A16.按相关规范规定，建筑水泥的存放期通常为()个月。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：二、砌筑砂浆(1)水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验，检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。不同品种的水泥，不得混合使用。三、混凝土分项工程(二）原材料(1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175—2007/XG2—2015等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。由此可知，无论是砌筑、混凝土用水泥（快硬硅酸盐水泥超过一个月）超过三个月时，应进行复验，并按复验结果使用。17.下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是（）。A、隧道B、人防工程C、锅炉内D、高温场所答案：C解析：本题考查的是临时用电、用水管理。选项A、B、D说法错误。施工现场照明用电：隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V。特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。18.屋面防水采用高聚物改性沥青卷材防水，采用热熔法施工时，屋面防水卷材的厚度不应小于（）。A、1.5mmB、2mmC、2.5mmD、3mm答案：D解析：教材P94（6）厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法19.厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部150mm高度范围内应做（）坎台。A、混凝土B、普通透水砖C、多孔砖D、混凝土小型空心砌块答案：A解析：教材P198（15)在厨房、卫生间、浴室等处，当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为150mm。20.下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。A、混凝土强度等级B、截面形式C、配箍率D、配筋率答案：D解析：梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。所以选D。多选题1.建筑室内（）地面应做防水处理。A、厕浴间B、厨房C、卧室D、有排水要求E、其他液体渗漏答案：ABDE解析：教材P108（三）防水处理（1）厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。2.钢结构设计应包含有()。A、结构方案设计B、材料选用C、施工组织设计D、抗火设计E、专门性能设计答案：ABDE解析：教材P251.钢结构设计应包括的内容(1)结构方案设计，包括结构选型、构件布置；(2)材料选用；(3)作用及作用效应分析；(4)结构的极限状态验算；(5)结构、构件及连接的构造；(6)抗火设计；(7)制作、安装、防腐和防火等要求；(8)满足特殊要求结构的专门性能设计。3.下列属于安全玻璃的是()。A、中空玻璃B、防火玻璃C、钢化玻璃D、镀膜玻璃E、夹层玻璃答案：BCE解析：教材P40安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。4.《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，建筑工程施工进行质量验收的要求包括（）。A、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格B、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测C、工程的观感质量应由验收人员通过取样检查来确认D、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测E、工程质量的验收均应在监理单位自行检查评定的基础上进行答案：ABD解析：对工程施工质量验收应遵循以下原则：参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行现场取样检测.5.（2019年）关于天然花岗岩特性的说法，正确的有（）。A、呈碱性B、高温耐火C、密度大D、耐久性好E、强度高答案：CDE解析：P34。花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变，体积膨胀而开裂、剥落，所以不耐火，但因此而适宜制作火烧板。6.按结构的反应不同，荷载可分为()。A、静态作用B、永久作用C、偶然作用D、动态作用E、可变作用答案：AD解析：教材P12（二）按结构的反应分类：1.静态作用或静力作用，不使结构或结构构件产生加速度或产生的加速度可以忽略不计，如固定隔墙自重，住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等；2.动态作用或动力作用：使结构或结构构件产生不可忽略的加速度，如地震作用、吊车设备震动等。7.低辐射膜玻璃又称“Low-E”玻璃是一种新型节能玻璃，其技术特性是()。A、低辐射膜玻璃可单独用作门、窗和幕墙玻璃B、对于可见光的透过率较低，可使室内光线柔和C、对阳光中的热射线可有效阻挡，夏季可节约空调制冷的能耗D、对室内物体所辐射的热射线可有效阻挡，冬季有良好的保温效果E、可以阻止紫外线透射，改善室内物品、家具产生老化、褪色答案：CDE解析：教材P41节能装饰型玻璃：低辐射膜玻璃又称“Low-E”玻璃，该种玻璃对于可见光有较高的透过率，但对阳光和室内物体辐射的热射线却可有效阻挡，可使室内夏季凉爽、冬季保温，节能效果明显；此外，还具有阻止紫外线透射的功能，起到改善室内物品、家具老化、褪色的作用。低辐射膜玻璃一般不单独使用，往往与净片玻璃、浮法玻璃、钢化玻璃等配合，制成高性能的中空玻璃。8.陶瓷砖按材质特性可分为()。A、瓷质砖B、炻瓷砖C、细炻砖D、陶质砖E、釉面砖答案：ABCD解析：教材P36陶瓷砖按表面施釉与否分类可分为有釉和无釉砖两种。9.下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有()。A、HPB235B、HPB300C、HRB335D、HRB400E、HRB500答案：AB解析：常用热轧钢筋的品种及强度特征值见表2A31103110.关于一般工程的施工顺序的说法,正确的有()。A、先准备、后开工B、先地下、后地上C、先生活、后生产D、先主体、后围护E、先设备、后土建答案：ABD解析：教材P158施工顺序的确定原则:工艺合理、保证质量、安全施工、充分利用工作面、缩短工期。一般工程的施工顺序:“先准备、后开工”,“先地下、后地上”,“先主体、后围护”,“先结构、后装饰”,“先土建、后设备”。施工方法的确定原则:遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。施工方法应结合工程的具体情况和施工工艺、工法等按照施工顺序进行描述。简答题（总共4题）1.背景：某商业工程，地下2层，地上4层，建筑面积为2.4万m2，紧邻已建好投入使用的小区，且为该小区的商业配套工程，合同规定：由于施工引起的扰民或民扰问题由施工单位处理，因此施工单位对文明施工和环境保护做出了大量的工作，从前期现场规划到施工期间的沟通、落实均落实了责任，整个施工期间效果良好，建设单位也因事较满意，并在约定的工期内完成了合同任务。问题：1．施工单位应从哪些方面做起才能达到文明施工管理的基本要求？2．施工现场出入口如何规划才能达到文明施工管理的基本要求？3．现场条件局限时，办公区和生活区是否可以兼顾？答案：1．施工单位应从以下几个方面做起：(1)围挡、大门、各种标牌应标准化；(2)现场材料应按平面布置图的要求地点堆放并码放整齐；(3)现场安全防护设施应标准化、规范化；(4)生活区域整洁化；(5)职工生活秩序化、行为文明化；(6)现场做到工完场清、不扬尘、不遗撒、垃圾不乱弃；(7)施工不扰民,营造良好的施工环境。2．施工出入口处应参照下列要求规划：(1)设置大门和保安值班室；(2)大门或门头设置企业名称或企业标识；(3)地面设施硬化,车辆出入设置排水措施有清洗装置；(4)设置“五图一牌”；(5)条件许可时可以适当绿化布置。3．不可兼顾。任何时候都应该划分清楚,采取隔离措施。2.（2014年）【背景资料】根据下列材料，请回答：某房屋建筑工程，建筑面积6800m2，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案，其中包括如下内容：（1）考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00～17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工；（2）工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。【问题】分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。答案：（1）（P126）不妥之处：冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00～17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工。理由：建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。（2）（P255）不妥之处：施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。理由：应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织建筑节能分部工程验收。（3）（P320）不妥之处：工程竣工验收后，再组织建筑节能分部工程验收。理由：单位工程竣工验收应在建筑节能工程分部工程验收合格后进行。3.背景：某公司投资建设一幢商场工程，地下1层、地上5层，建筑面积12000m2，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙方施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF―2013―0201签订了合同，合同工期为280d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。乙方中标后，与甲方签订了固定总价合同。合同履行中发生了以下事件：事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。事件二：在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖变更为干挂大理石，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。问题：1．双方签订的固定总价合同是否适当？说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式？2．事件一中，乙方的索赔是否成立？结合合同索赔条款说明理由。3．事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由。答案：1．双方签订的固定总价合同适当。适用于虽然工程规模小、技术难度小、图纸设计完整、设计变更少,但是工期一般在一年之内的工程项目。建筑工程合同价款还有单价合同和成本加酬金合同。2．事件一中,乙方的索赔生效；理由：根据合同（范本）索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师（甲方或监理）提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料（或在索赔事件终了后28d内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告）。本工程连续停工25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。3．事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定；理由：按照合同通用条款的规定,总承包方在确认设计变更后14d内不提出设计变更增加款项的,视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工2个月后才提出设计变更报价,已超过合同约定的14d期限,因此发包方有权拒绝该项报价的签认。4.某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000㎡，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。施工中发生如下事件：事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。问题：1.该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。2.在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。3.在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。答案：1.该工程的垫资条款有效。理由是：该工程属于民营项目,法律不禁止（或允许）（或可以）（或招标文件约定）（或合同中约定）垫资施工。总承包方主张垫资利息不能得到支持（或无效）。理由：合同中未约定垫资利息。按照相关司法解释的规定或当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。2.个体运输户要求总承包方支付工程款：合法。理由：土方工程分包行为虽然无效,但已验收合格,按照相关司法解释的规定,施工合同无效但工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持（或支付）。3.总承包方暂停施工：合法。理由：根据相关法律规定,施工图设计文件未经审查批准（或未提供审图机构签章的设计变更图纸）不得使用。总包要求索赔：不合理。理由：总承包方是在工程竣工验收后的结算阶段才提出索赔,按照合同约定,超过索赔事件结束28d（或逾期）后提出索赔的,视为放弃索赔权。4.人民法院对工程总承包合同纠纷无管辖权。理由：合同中约定出现纠纷时提交（或由）北京仲裁委员会仲裁,按照仲裁法和民事诉讼法的相关规定,法院对该合同争议无管辖权。1.垫资施工目前在我国普遍存在，但是国家对允许垫资施工资金来源是有严格要求的。资金来源于国有独资、国有控股者，此类工程项目不允许垫资，使用初次之外资金的项目允许垫资施工。本题中的建设方是民营单位，已经隐含着告诉考生该项目的资金来源何处了。所以垫资的条款是有效的。虽然合同中约定了垫资的事项，但是并没有关于约定垫资利息的相关条款，例如利息的标准、支付方式、计算期限等。在高法颁布的司法解释中规定：“当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持”。在司法实践中，该未被支持的利息往往被认定承包人的报价中已经包括了。在关于垫资的利息约定上，考生也要注意利息的约定也是有规定的，不是利息约定的越高越好。在我国法律规定垫资利息最高限不得超过同期中国人民银行同期贷款利率的四倍。凡是超出者往往得不到司法审判的支持。解题思路：这是一道涉及建筑行业垫资施工、利息约定与支付的问题。考核考生对与建筑行业相关的法律知识的掌握程度如何。特别是随着形势发展所遇到的突出问题，高法为了