2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺备考200题（含详解）

PAGEPAGE1182023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺备考200题（含详解）一、单选题1.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（）。A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据答案：B解析：2007年建设工程法规真题第52题《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。综上所述，本题正确答案为B。2.（2020年真题）下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是（）。A、工程价款支付条款显失公平的合同B、发包人对投标文件有重大误解订立的合同C、依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同D、承包人以胁迫手段订立的施工合同答案：C解析：P139-141《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;（2）恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;（3）以合法形式掩盖非法目的;（4）损害社会公共利益;（5）违反法律、行政法规的强制性规定。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。3.（2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。A、仅由甲公司B、由甲公司和李某共同C、仅由乙公司D、仅由李某答案：B解析：P73-75《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。4.某施工项目现场发生安全事故，经调查发现死亡12人，重伤22人，直接经济损失达到6000万元，则该工程事故可定为()。A、一般事故B、重大事故C、较大事故D、特大事故答案：B解析：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失。所称以上包括本数，所称的以下不包括本数。5.由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。A、5月1日B、6月1日C、7月2日D、7月16日答案：C解析：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：1.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的：3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。6.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()。（2012）A、不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B、应当依法报审施工图设计文件C、不得将建设工程肢解发包D、在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。57.按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。A、合同签订B、合同生效C、登记D、支付出让金答案：C解析：根据《物权法》第一百三十九条的规定，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。综上所述，本题的正确答案为C。8.施工现场应当设置显著安全警示标志的部位，不包括（）。A、支护现场B、脚手架C、基坑边沿D、防火板仓库答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。9.某施工企业在施工过程中降低工程质量标准,偷工减料,导致了建筑整体倒塌,十余名工人伤亡,该行为涉嫌触犯()。A、重大责任事故罪B、工程重大安全事故罪C、重大劳动安全事故罪D、以其他方式危害公共安全罪答案：B解析：、工程重大安全事故罪《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。10.某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A、李某B、工商局C、李某和工商局共同D、李某和工商局任意选择其一答案：A解析：但是，属于下列情形之一的，国家不承担赔偿责任：（1）行政机关工作人员与行政职权无关的个人行为；（2）因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的；（3）法律规定的其他情形。本题中，即由个人承担赔偿责任。11.承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限发出的承诺，除（）以外，为新要约。A、要约人及时通知受要约人该承诺有效的B、完全同意要约内容的C、明示作出的D、默示作出的答案：A解析：《合同法》规定，承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限发出的承诺，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。综上所述，本题正确答案为A。12.可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。2014A、人民法院B、建设行政主管部门C、工商行政管理部门D、监理单位答案：A解析：本题考查的是可撤销合同。有权撤销的机构是人民法院和仲裁机构两类。13.甲公司欲开西门借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定：甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。A、相邻权B、地役权C、土地使用权D、土地所有权答案：B解析：役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。甲公司欲借用乙公司的道路并签订合同，属于利用他人不动产的权利为自己提高效益，即为地役权，故甲公司取得的是地役权。14.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A、违约责任B、解决争议C、价款或酬金D、数量和质量答案：B解析：合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。15.下列各项中,不属于人民法院执行的根据的是()。A、发生法律效力的民事判决、裁定B、发生法律效力的刑事判决、裁定中的财产部分C、仲裁机构制作的发生法律效力的裁决书、调解书D、在执行中,经执行员记入笔录的双方当事人自行和解达成的协议答案：D解析：法院执行根据主要有：1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；2）人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；人民法院依督促程序发布的支付令等。16.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2016A、不同类型的建设工程，其保修范围相同B、建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C、建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D、建设工程质量保证金应在保修期满后返还答案：C解析：本题考查的是建设工程质量保修书。选项A，不同类型的工程，保修期限是不同的；选项B，因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责；选项C，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计，所以二者是相同的；选项D，质量保证金是在缺陷责任期满后返还的。17.仲裁协议应当具备的内容是（）。(2015真题)A、仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B、请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C、仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D、仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则答案：B解析：本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。18.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（）。A、该要约进入任一电子邮箱的首次时间B、该要约进入三个电子邮箱的最后时间C、该供应商获悉该要约收到的时间D、该供应商理解该要约内容的时间答案：A解析：2007年建设工程法规真题第37题采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。综上所述，本题正确答案为A。19.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。2018真题A、警告B、吊销许可证C、责令停产停业D、停止侵害答案：D解析：本题考查的是民事责任的承担方式。民事责任的承担方式：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；继续履行；赔偿损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉。20.关于建设工程意外伤害保险的规定中，不正确的是（）。A、提前竣工的，保险责任自行终止B、保险费不得向职工摊派C、未投保的工程项目，不予发放施工许可证D、投保实行记名方式或不计人数方式答案：D解析：D项：根据《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》的规定，施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。因此，D项说法错误。A项：根据《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》的规定，保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。应延长工期的，应当办理保险顺延手续。因此，A项说法正确。B项：根据《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》的规定，保险费应当列入建筑安装工程费用。保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派。因此，B项说法正确。C项：根据《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》的规定，各级建设行政主管部门要强化监督管理，把在建工程项目开工前是否投保建筑意外伤害保险情况作为审查企业安全生产条件的重要内容之一；未投保的工程项目，不予发放施工许可证。因此，C项说法正确。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。21.施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调500万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同（）之时起没有法律约束力。A、当事人发现可撤销B、订立时C、被撤销时D、当事人向法院提出撤销合同请求答案：B解析：《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。22.某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、2005年4月15日B、2005年5月1日C、2005年5月15日D、2005年6月1日答案：B解析：根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本题中，4月1日发出中标通知书，因此，订立书面合同应在此后30日内，即最迟应在5月1日前订立。综上所述，本题的正确答案为B。23.某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是()。A、原价返还B、溢价返还C、赔偿返还D、折价返还答案：D解析：一）返还财产当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产。执行返还财产的方式是折价返还，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式：一是参照无效合同中的约定价款；二是按当地市场价、定额量据实结算。24.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于建设单位安全责任的是()。A、对施工现场周边环境采取防护措施B、向建设行政主管部门报送安全施工措施资料C、审查专项施工方案是否满足安全生产要求D、保证施工现场的办公、生活区与作业区分开答案：B解析：建设单位相关的安全责任包括：一.依法办理有关批准手续；二.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；三.不得提出违法要求和随意压缩合同工期；四.编制工程概算时应当确定建设工程安全费用；五.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；七.依法实施装修工程和拆除工程；八.建设单位违法行为应承担的法律责任。25.根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（）。A、施工企业B、木具加工厂C、烟花爆竹厂D、矿山企业答案：B解析：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。26.关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）A、分包单位没有资质要求B、分包单位不得再次分包C、分包单位由总包单位自由确定D、分包的工作内容没有限制答案：B解析：承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程。这一规定同样适用于工程分包单位。不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程。除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。927.（2019年真题）关于建造师不予注册的说法，正确的是()A、因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的C、年龄超过60周岁的D、申请在两个或者两个以上单位注册的答案：D解析：P76-80《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。28.限制民事行为能力人订立的合同在以下（）种情况下是无效的。A、可以不经过法定代理人追认B、纯获利益的合同，如赠与合同C、与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同D、经法定代理人追认答案：A解析：2005年建设工程法规真题第12题根据《中华人民共和国合同法》第47条规定，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。综上所述，本题正确答案是A。29.注册建造师、注册结构师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业（）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不让注册。A、0.5B、1C、1.5D、2答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，违反条例的规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。综上所述，本题的正确答案为B。30.可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。2017A、企业取得资质后不再符合相应资质条件的B、企业取得资质后发生重大安全事故的C、资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D、资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的答案：C解析：本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。31.（2019年真题）下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）。A、创造性B、实用性C、新颖性D、艺术性答案：C解析：P24-30授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。32.下列关于委托代理的说法，正确的是（）。A、数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权B、代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任C、被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托D、民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式答案：C解析：A数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权。B代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人和被代理人承担连带责任。D民事法律行为的委托代理，可以采用书面形式，也可以用口头形式。33.下列属于委托代理终止的是()。A、被代理人取得民事行为能力B、被代理人恢复民事行为能力C、代理期间届满或者代理事务完成D、指定代理的人民法院取消指定答案：C解析：一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期间届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。34.关于建设工程见证取样的说法,正确的是()。A、施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料,可直接在现场取样B、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字C、涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的20%D、见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当答案：B解析：取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。35.甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于()事故。A、特别重大B、重大C、较大D、一般答案：C解析：本题考核的是生产安全事故的等级。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。36.监理单位的安全责任事项是()。A、编制施工组织设计文件B、制定安全技术措施C、对安全事故隐患要求施工单位整改D、确定建设工程安全费用答案：C解析：一、工程监理单位的安全责任（一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查；（二）依法对施工安全事故隐患进行处理；《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改；情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；（三）承担建设工程安全生产的监理责任。37.甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()A、财产租赁合同B、融资租赁合同C、买卖合同D、租买合同答案：B解析：《合同法》规定，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。38.仲裁的当事人意思自治原则不包括()。A、由双方当事人协议确定仲裁委员会B、由双方当事人协议确定和补充仲裁事项C、由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式D、由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院答案：D解析：本题考察的是自愿性。仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式。仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、“开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定的。39.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。A、劳动合同B、借款合同C、劳务分包合同D、房屋租赁合同答案：A解析：2009年建设工程法规真题第12题本题考查的是《合同法》的法律特征。根据我国《合同法》规定，所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。A项：劳动合同是由《劳动合同法》调整，因此，不能由《合同法》来调整。BCD项：均是平等主体之间订立的债权合同，由《合同法》来调整。本题是选非题，综上所述，本题的正确答案为A。40.建设行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服。施工单位可以采取的行为是（）。A、申请行政复议或提起行政诉讼B、申请仲裁或提起民事诉讼C、申请行政复议后提起行政诉讼D、申请仲裁后提起民事诉讼答案：B解析：2007年建设工程法规真题第65题行政机关对民事纠纷作出的调解，当事人不服的，应当依法申请仲裁或者提起民事诉讼。综上所述，本题正确答案为B。41.建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A、责令其限期改正B、对其处20万元以上50万元以下的罚款C、造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任D、建设单位直接责任人员承担相应行政责任答案：C解析：2006年建设工程法规真题第65题《建设工程质量管理条例》第56条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（二）任意压缩合理工期的；（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；（七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。C项：《建设工程质量管理条例》第74条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。根据上述第56条和第74条可知，建设单位任意压缩合理工期，造成重大安全事故，构成犯罪的，是对建设单位的直接责任人员依法追究刑事责任，而非由建设单位来承担刑事责任。事实上，这也是符合我国《刑法》关于单位犯罪的规定的。《刑法》第30条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。也就是说，单位承担刑事责任的，必须由刑法明确规定为单位犯罪。但是，刑法中关于造成重大安全事故的犯罪均为个人犯罪。因此，造成重大安全事故，构成犯罪时，建设单位无需承担刑事责任，应由其直接负责人员来承担刑事责任。所以C项当选。AB项：AB项均属于上述规定中，建设单位可能承担的法律责任。所以AB不当选。D项：《建设工程质量管理条例》第73条规定，依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。由此可知，建设单位违反条例规定受到行政处罚的，建设单位直接责任人员也要承担相应的行政责任。所以，D项不当选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。42.关于建设用地使用权,下列说法正确的是（）。A、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B、国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权C、设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记D、以划拨方式取得建设用地使用权的,不得将建设用地使用权转让答案：C解析：设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。43.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。A、项目部B、施工企业C、监理单位D、建设单位答案：D解析：建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。。44.根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。（2013）A、终身不予注册B、吊销执业资格证书，5年内不予注册C、责令停止执业3年D、责令停止执业1年答案：A解析：《建设工程质量管理条例》第七十二条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。”245.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（）裁决。A、国务院B、全国人民代表大会C、全国人大常委会D、最高人民法院答案：A解析：《立法法》规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。综上所述，本题正确答案为A。46.根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。2018真题A、私营企业B、个体工商户C、个人独资企业D、合伙企业答案：A解析：本题考查的是企业所得税的规定。个人独资企业、合伙企业不适用《企业所得税法》。个体工商户缴纳个人所得税。47.依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由()依法给予治安管理处罚。A、公安机关B、所在地人民政府C、人民法院D、人民检察院答案：A解析：本题考核的是施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。根据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。48.丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丁公司造成了巨大损失。根据有关法律规定，丁公司的损失应当由（）承担。A、甲公司B、乙公司C、甲、乙公司连带D、乙、丙公司连带答案：D解析：《民法通则》规定，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。丙作为第三人明知乙的代理权已经到期，在乙没有代理权的情况下仍与其订立合同，因此，造成的损害应由乙丙承担连带责任。综上所述，本题正确答案为D。49.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报A、60日B、50日C、40日D、30日答案：D解析：本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7d内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。50.某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。A、丁级B、丙级C、乙级D、甲级答案：D解析：2009年建设工程法规真题第57题本题考查的是企业资质的序列、类别和等级。根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》规定，工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不分级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。由题干可知，该建设工程勘察单位欲在全国范围内承接勘查业务，需要取得工程勘察综合资质，该资质只设甲级，因此，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为甲级。综上所述，本题的正确答案为D。jin51.我国民事诉讼中的证据交换的时间是()。A、诉讼答辩期届满后开庭审理前B、起诉立案后诉讼答辩前C、开庭审理后庭审辩论过程中D、举证期限届满后答案：A解析：（二）证据交换我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。52.下列关于仲裁，说法正确的是（）。A、仲裁裁决书经双方签收具有法律效力B、仲裁协议只需包含仲裁事项和选定的仲裁委员会C、仲裁协议中约定两个以上的仲裁结构，仲裁协议无效D、申请仲裁执行的期间为2年答案：D解析：A错误，裁决书自作出之日起发生法律效力；B错误，仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会，三项同时具备，仲裁协议才有效；C错误，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机选择达成一致的，仲裁协议无效。53.在某工程项目施工中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。A、施工企业B、项目经理C、建设单位D、项目经理部答案：A解析：法人是建设工程中的基本主体，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的的组织。项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织，项目经理部不具有法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部的行为的法律后果将由企业法人承担。因此，本题中，项目经理签字的材料款未能按时支付的，材料供应商应要求施工企业承担责任。综上所述，本题的正确答案为A。54.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除法定免责的情形是()。A、因为建设单位拖延提供图样，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地答案：C解析：四、违约责任的免除在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免贲事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。55.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖A、工程所在地B、被告住所地C、原告住所地D、合同签字地答案：A解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。56.王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（）。A、必须取得用人单位同意B、口头通知用人单位即可C、应提前30日以书面形式通知用人单位D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案：C解析：2007年建设工程法规真题第29题根据《劳动合同法》的规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中，双方约定的试用期已满，王某已经成为正式员工，因此解除合同一档提前30日书面通知用人单位。综上所述，本题正确答案为C。说明：本题为2007年的真题，《劳动合同法》于2008年1月1日施行。《劳动合同法》中规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。本题中双方签订的劳动合同为2年，按照《劳动合同法》的规定，试用期不得超过2个月。题中约定适用3个月，现在看来是存在瑕疵的。57.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。（2016）A、财产租赁合同B、融资租赁合同C、买卖合同D、租买合同答案：B解析：融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。题目中甲是根据乙（租赁企业）的要求购买的设备，且乙按期缴纳租金。58.（2019年真题）关于劳动者工资的说法,正确的是（）。A、企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B、工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C、用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D、劳动者在婚假期间,用人单位应当支付工资答案：D解析：P160-167企业基本工资制度主要有等级工资制、岗位技能工资制、岗位工资制、结构工资制、经营者年薪制等，A错误；工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，B错误；用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准，C错误；劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假、生育(产)假、节育手术假等国家规定的假期间，以及法定工作时间内依法参加社会活动期间，视为提供了正常劳动，D正确。59.民事责任的承担方式中不包括（）。A、恢复原状B、消除危险C、赔礼道歉D、没收财产答案：D解析：2009年建设工程法规真题第52题本题考查的是建设工程民事责任的种类。D项：没收财产是刑罚中附加刑的一种，是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。因此，没收财产不是民事责任的承担方式。ABC项：根据《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。因此，ABC项属于民事责任的承担方式。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。60.李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是()。A、甲建筑公司B、物资经销公司C、李某D、李某和甲建筑公司答案：A解析：二）表见代理表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件:(1)须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。(2)须本人存在过失。（3)须相对人为善意。表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为抗辩。本人承担表见代理行为所产生的的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。61.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A、当天公开B、当天不公开C、同—时间公开D、同一时间不公开答案：C解析：2004年建设工程法规真题第17题根据《中华人民共和国招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。综上所述，本题正确答案是C。62.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是()。A、行政责任B、宪政责任C、刑事责任D、国家赔偿责任答案：A解析：该题主要考察的是：机械设备等单位违法行为应承担的法律责任，页施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未编制拆装方案，制定安全施工措施的；(2)未由专业技术人员现场监督的；(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有以上规定的第(1)项、第(3)项行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。因此，施工起重机械安装单位可能承担的法律责任是行政责任，而刑事责任主体是直接责任人员而非单位。63.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A、5B、7C、10D、14答案：A解析：本题考察的是竣工验收备案文件的处理。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。64.（2020年真题）根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A、遗存于中国内水的起源国不明的文物B、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C、遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D、造存于外国领海内的起源于中国的文物答案：A解析：P220水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产:（1）遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物;（2）遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物;（3）遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物。65.劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。2017真题A、在试用期后被证明不符合录用条件B、严重违反用人单位的规章制度C、被起诉有大量欠债D、经常生病不能从事岗位工作答案：B解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。66.甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采职适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。（2015）A、乙水泥厂承担B、双方连带责任C、双方按比例承担D、甲施工企业承担答案：D解析：《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采职适当措施防止损失的扩大;没有采职适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。67.由于建设单位命令不当造成施工现场暂时停止施工,若合同中没有相应条款,则应由()做好现场防护。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位和施工单位答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。68.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。A、1020万元B、1010万元C、1000万元D、990万元答案：A解析：2007年建设工程法规真题第12题招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或者其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。招标人和中标人不得再自行订立违背合同实质性内容的其他协议。本题中，经过评审的投标价格最低为1020万元，双方签订合同的价格只能是1020万元，不能再降低报价。综上所述，本题正确答案为A。69.建设工程发生纠纷时，当事人应事先考虑通过（）解决纠纷。A、调解B、诉讼C、仲裁D、和解答案：D解析：2005年建设工程法规真题第20题民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。（1）和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式。（2）调解是指双方当事人以外的第三人应纠纷当事人的请求，以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据，对纠纷双方进行疏导，促使双方互相谅解自愿达成协议解决纠纷。（3）仲裁是当事人根据在纠纷前或者发生纠纷后达成的协议，自愿将纠纷提交第三方即仲裁机构作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种纠纷解决方式。（4）诉讼人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，以及由此产生的各种诉讼关系的总和。根据对比上诉四种纠纷解决方式可以看出，和解可以发生在任何阶段、费用较低、解决纠纷效率较高，无需涉及纠纷以外的第三人，是一种最直接、最有效率的形式。因此，应当成为建设工程纠纷的首要选择。综上所述，本题正确答案是D。70.不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。A、检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B、检测机构不得转包检测业务C、检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备D、质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测答案：C解析：C项：检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。所以C项错误。A项：检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。所以A项正确。B项：检测机构不得转包检测业务。所以B项正确。D项：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。所以D项正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。71.因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院有管辖权。A、工程所在地B、被告住所地C、合同签订地D、原告住所地答案：A解析：《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。72.根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。2014A、建设行政主管部门B、招标代理机构C、招标人D、投标人推选的代表答案：C解析：本题考查的是招标的基本程序。开标由招标人主持。73.关于注册商标有效期的说法，正确的是()。（2015）A、10年，自申请之日起计算B、10年，自核准注册之日起计算C、20年，自申请之日起计算D、20年，自核准注册之日起计算答案：B解析：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。74.对项目经理部的相关叙述中，有误的是()。A、项目经理部具有法人资格B、项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C、项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D、项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子答案：A解析：本题考核的是项目经理部。项目经理部不具备独立的法人资格，其行为的法律后果由企业法人承担。75.施工起重机械在安全检验合格有效期（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A、届满前1个月B、有效期内C、届满后15日内D、届满前15日内答案：A解析：根据《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。综上所述，本题的正确答案为A。76.建设工程质量，（）实行政府监督管理。A、可以B、必须C、不必要D、不需要答案：B解析：2004年建设工程法规真题第26题根据《建设工程质量管理条例》规定，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。这是一项强制性的规定，必须遵守。综上所述，本题正确答案是B。77.甲某于2007年11月23日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书。根据有关规定，甲某必须在（）之前申请注册。A、2008年11月23日B、2008年2月8日C、2010年11月23日D、2011年2月8日答案：D解析：《注册建造师管理规定》规定，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。甲于2008年2月8日取得资格证书，因此应在3年内即2011年2月8日前提出注册申请。综上所述，本题正确答案为D。78.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A、乙B、丙C、乙或丙均可D、乙或丙均不可答案：B解析：3.债务人对让与人的抗辩《合同法》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。79.下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是()。A、施工承包合同B、工程监理合同C、工程规划许可证D、工程施工许可证答案：D解析：建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证；（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同等。80.某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂在承诺期限内发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。A、此种情形属于承诺延误B、此种情形属于承诺超期C、该承诺必然无效D、该承诺是否有效由双方协商决定答案：A解析：ACD项：根据《合同法》的规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。此种情形称为承诺的延误。故A项正确；CD项除建筑公司明确表明不接受该承诺外，钢厂的承诺是有效的，故CD项错误。B项：根据《合同法》的规定，承诺超期是指受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。本题是在承诺期内发出承诺，故不是承诺超期。因此，B项错误。综上所述，本题的正确答案为A。81.根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。A、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B、招标人预先内定中标人C、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利D、招标人从几名中标候选人中确定中标人答案：D解析：2010年建设工程法规真题第60题本题主要考查投标人与招标人串通投标。根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，下列行为均属招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；（二）招标人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（四）招标人预先内定中标人；（五）其他串通投标行为。D项：不属于以上五种情形，因此不构成招标人与投标人串通投标。所以D当选。A项：属于（一）的情形，构成招标人与投标人串通投标。所以A不当选。B项：属于（四）的情形，构成招标人与投标人串通投标。所以B不当选。C项：属于（三）的情形，构成招标人与投标人串通投标。所以C不当选。综上所述，本题正确答案为D。82.下列关于专职安全生产管理人员的配备要求的说法，不正确的是（）。A、建筑施工总承包资质序列企业中特级资质不少于6人B、劳务分包资质不应少于2人C、分公司、区域公司等较大的分支机构可设置兼职安全生产管理人员D、采用新技术、新工艺、新材料的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，相应增加配备标准答案：C解析：建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。83.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。(2015真题)A、在公司连续工作满8年的张某B、到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C、在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D、与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某答案：D解析：本题考查的是劳动合同的基本条款、订立劳动合同应当注意的事项及集体合同。（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。84.甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是()。A、甲公司B、乙公司C、丙公司D、甲、乙、丙共同答案：A解析：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。丁公司是分公司，从法人制度上讲不具备独立承担民事责任的能力，其民事责任应由其总公司即甲公司承担。85.甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨（）元。A、360B、370C、380D、390答案：A解析：2006年建设工程法规真题第41题当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。本题中，约定的违约金是每吨10元，所以继续履行时水泥的价格为370-10=360元。对于市场价格则属于本题的迷惑条件，只有在“政府定价或者政府指导价商品时”才使用价格制裁，除此之外，按照当事人约定的价格履行即可。综上所述，本题正确答案为A。86.（）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。A、合同履行B、合同清偿C、债务履行D、合同终止答案：A解析：2005年建设工程法规真题第4题A项：根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同的履行就是双方当事人依据合同所规定的内容，就自己的权利义务来完成合同目的的实现。故A项正确。B项：清偿是债的消灭最基本、最常见、最重要的原因。是指能达到消灭债权效果的给付，即债务已经按照约定履行。故B项错误。C项：债务履行是指债务人按照合同的约定履行自己的债务。故C项错误。D项：合同终止是指依法生效的合同，因具备法定的或当事人约定的情形，合同的债权、债务归于消灭，债权人不再享有合同的权利，债务人也不再履行合同的义务。故D项错误。需注意的是，合同清偿和债务履行是单务的，强调义务的履行；合同履行是双务的，包括权利的行使和义务的履行；合同清偿达到消灭债的效果，债务的履行强调履行这一行为，并不消灭债务。综上所述，本题正确答案是A。87.关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2017真题A、人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益B、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C、保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D、人身保险合同的投保人不可以为受益人答案：C解析：本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，当保险事件发生后，应注意证据收集，提出索赔，而非时间发生时起保护作用；选项B，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费；选项D，投保人、被保险人均可以为受益人。88.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行答案：A解析：2011年建设工程法规真题第47题本题考查的是涉外仲裁案件的证据、财产保全。根据《民事诉讼法》的规定，当事人申请采取保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。综上所述，本题的正确答案为A。89.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。（2016）A、行政处理决定在被行政复议或者行政公期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C、原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以再明。D、企业整改经审核确有实效的。可以缩短其不良行为记录信息公布期限。但公布期限最短不得少于3个月答案：D解析：招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月90.公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉。经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉；若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满日起15日内起诉。对当场不能判定是否符合本法规规定的起诉条件，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在7日内决定是否立案。不符合起诉条件的，作出不予立案的裁决。裁决书应当载明不予立案的理由。原吿对裁定不服的，可以提起上诉。91.（2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。A、发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B、对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C、负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D、负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密答案：A解析：P286-289安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密。负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中,应当互相配合,实行联合检查;确需分别进行检查的,应当互通情况,发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送其他有关部门并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理。92.张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。A、张经理应提供委托事务的必要费用B、张经理可以不向李某支付报酬C、张经理可以向李某支付相应的报酬D、委托合同必须是有偿的答案：D解析：委托合同的目的是为他人处理或管理实务，委托合同的订立以双方相互信任为前提，但委托合同未必是有偿合同。受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的，按照其约定。93.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，不属于建设单位安全责任范围的是（）。A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B、向施工单位提供准确的地下管线资料C、对拆除工程进行备案D、对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构建设工程，提出预防生产安全事故的措施建议答案：D解析：采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。94.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由()。A、国家主席签署主席令公布B、国务院总理签署国务院令公布C、国家发改委主任签署命令公布D、住建部部长签署命令公布答案：D解析：规章由部门首长签署命令予以公布。如住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、《市政公用设施抗灾设防管理规定》。95.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A、超越本单位资质等级承揽工程的B、以他人名义承揽工程的C、施工中偷工减料的D、将工程转包的答案：A解析：该题考察的知识是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。96.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（）承担赔偿责任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑公司和王某连带D、双方按事先约定答案：C解析：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。本题中，王某应与建筑公司承担连带赔偿责任。综上所述，本题的正确答案为C。97.关于无效合同法律后果的叙述中，不正确的是()。A、无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力B、合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效C、合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还D、合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力答案：C解析：该题主要考察的是：无效合同的法律后果《合同法》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。98.按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）。A、级别管辖B、指定管辖C、地域管辖D、移送管辖答案：C解析：2012年建设工程法规真题第34题本题主要考查民事诉讼的管辖。C项：地域管辖是指按照各法院的辖区和民